节选部分<<注册监理工程师真题库>>题型

我们该怎么找到"注册监理工程师真题库"？阿卜·日·法拉兹曾经说过，学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 这样看来，知识是取之不尽，用之不竭的。只有最大限度地挖掘它，才能体会到学习的乐趣。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们就来找题吧！最后的祝福:手机铃响,那是问候;手机唱歌,那是祝福;手机震动,那一定是我握住了你的手。考试考成功!我的朋友。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

正确答案:查看最佳答案

第1题:承包人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。

第2题:因不可抗力发生的费用应由()承担。

A.甲方承担

B.乙方承担

C.甲乙方共同承担

D.甲乙方分别承担

正确答案:查看最佳答案

第3题:由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则()。

A.业主承担相应的费用

B.业主从监理费中支付给承包商

C.监理工程师承担相关费用

D.承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补偿

正确答案:查看最佳答案

第4题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位的，业主雇用其他人完成后，可从()中将这笔费用扣除。

A.预付款

B.履约保函

C.保留金

D.索赔款

正确答案:查看最佳答案

第5题:监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。

A.资料员

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.总监代表

正确答案:查看最佳答案

第6题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()。

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

正确答案:查看最佳答案

第7题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。国家发展和改革委员会.财政部.建设部.铁道部.交通部.信息产业部.水利部.明用航空总局.广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括施工合同标准文本(以下简称“标准施工合同”)。参见教材P75。

第8题:施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有()的复工指令方可复工。

A.业主代表

B.施工单位负责人

C.监督站负责人

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第9题:在索赔管理任务中，工程师起草文件.下达指令.做出决定.答复请示时都应注意到完备性和()。

A.严密性

B.正确性

C.合理性

D.周密性

正确答案:查看最佳答案

第10题:监理公司具有法人资格的时间为()日。

A.注册资金到位

B.公司成立

C.工商行政管理机关核准登记

D.建设行政主管部门颁发资质证书

正确答案:查看最佳答案

第11题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

正确答案:查看最佳答案

第12题:承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位()。

A.应从业主方获得附加监理酬金

B.应从业主方获得额外监理酬金

C.应从承包方获得合理化建议的奖金

D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金

正确答案:查看最佳答案

第13题:可变更的合同在变更前属于()合同。

A.有效合同

B.无效合同

C.效力待定合同

D.已经成立但未生效合同

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《标准施工合同》，屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:屨约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。

第15题:在选择工程施工分包人方面，监理人有()。

A.选定权

B.认可权和否决权

C.建议权

D.直接指定权

正确答案:查看最佳答案

第16题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送其他投标人

C.应发给全体投标人，并说明问题来源

D.应发给全体投标人，但不说明问题来源

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。

第17题:列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。

A.中标通知书

B.投标书

C.施工合同专用条款

D.规范

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是()。

A.投标文件中个别地方存在漏项

B.投标文件中提供了不完整的技术信息

C.投标人所提供的投标担保有瑕疵

D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第19题:按照伙伴关系协议，()负责支付咨询顾问费用。

A.雇主

B.承包商

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第20题:《标准施工合同》中“暂估价”的含义是()。

A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用

B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用

C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用

D.暂估价属于签约合同价的组成部分

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料.设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分。参见教材P90。

第21题:某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人.承包人.工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()。

A.3月1日

B.3月15日

C.3月18日

D.3月20日

正确答案:查看最佳答案

第22题:合同解除是()而使债权债务关系提前归于消灭的行为。

A.必须经双方协议

B.必须因为当事人一方的意思

C.因不可抗力

D.因当事人一方的意思或双方的协议

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于代理关系的表述，错误的是()。

A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理

B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任

C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任

D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务

正确答案:查看最佳答案

第24题:合同公证与鉴证的相同点是()。

A.目的.法律效力.原则

B.范围.性质.目的

C.目的.原则.内容

D.法律效力.目的.性质

正确答案:查看最佳答案

第25题:()不是无效经济合同。

A.没有法人资格，但具有独立生产经营资格者签订的合同

B.无行为能力人签订的合同

C.盗用他人名义签订的合同

D.当事人在违背真实意思情况下签订的合同

正确答案:查看最佳答案

第26题:合同解除后，合同中的()条款仍然有效。

A.仲裁和诉讼

B.违约和诉讼

C.结算和违约

D.结算和清理

正确答案:查看最佳答案

第27题:工程建设监理招标，鉴于标的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人()的选择。

A.经验多少

B.能力强弱

C.报价高低

D.财务状况

正确答案:查看最佳答案

第28题:关于设计文件变更的说法，正确的是()。

A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误

B.发包人可要求监理人修改不重要的设计

C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改

D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。

第29题:FIDIC合同缺陷通知期的开始日期是()。

A.工程破土动工之日

B.工程投入使用之日

C.工程接收证书中写明的竣工日

D.工程师颁发履约证书之日

正确答案:查看最佳答案

第30题:抵押与质押的区别主要在于()。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权

正确答案:查看最佳答案

第31题:建设工程采用设计施工总承包模式的优点有()。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险

正确答案:查看最佳答案

第32题:FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，由()的人员组成。

A.仲裁委员会指定

B.政府管理机构指定

C.业主与承包商协商选定

D.行业协会指定

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告，可适当减少承包商应得的补偿。

第34题:定标签订合同时，应以()作为中标的合同价。

A.评标价

B.标底价

C.修正后的标底价

D.投标价

正确答案:查看最佳答案

第35题:因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的()。

A.额外工作

B.附加工作

C.正常工作

D.其它工作

正确答案:查看最佳答案

第36题:行为人没有代理权.超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，()。

A.由被代理人和代理人承担连带责任

B.由行为人承担责任

C.经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

D.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

正确答案:查看最佳答案

第37题:承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露.修改.重新隐蔽的费用的损失和工期处理为()。

A.费用和工期损失全部由业主承担

B.费用和工期损失全部由承包商承担

C.费用由承包商承担，工期给予顺延

D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《标准施工合同》，合同工期应自()载明了开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

第40题:施工合同履行中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为()

A.中标通知书.工程量清单.技术标准和要求

B.施工合同通用条款.施工合同专用条款.图纸

C.投标书.施工合同通用条款.工程量清单

D.中标通知书.工程报价单.投标书

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第42题:某工程某分项工程，工程师参加了该分项的验收。在隐蔽后，工程师又对该分项的质量表示怀疑，于是进行了重新检验，结果发现确实存在问题，则()。

A.费用损失由承包方承担，工期损失发包方由承担

B.费用损失由工程师承担，工期损失由承包方承担

C.费用损失由承包方承担，工期损失由承包方承担

D.费用损失由工程师承担，工期损失由发包方承担

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是()。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织监察单位进行现场勘查

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。

A.工程施工承包合同

B.建设工程施工合同

C.建设工程勘察合同

D.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。

第45题:建筑工程一切险的保险人对()造成的损失和费用负责赔偿。

A.盘点时发现的短缺

B.设计错误

C.不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件

D.自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化等原因

正确答案:查看最佳答案

第46题:发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括()。

A.提前竣工的机器设备要求

B.发包人为赶工应提供的方便条件

C.提前竣工所需的追加合同价款

D.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施

正确答案:查看最佳答案

第47题:监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则()。

A.监理工程师单独计量有效

B.监理工程师单独计量无效

C.监理工程师应推迟计量时间

D.监理工程师单独计量后再请承包商确认

正确答案:查看最佳答案

第48题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第49题:建设工程施工过程中，实施暴(同音字)破作业，在放射.毒害性环境中施工，以及使用毒害性.腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前()天内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。

A.7

B.14

C.15

D.30

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体。选项E，法定代表人是自然人。

第51题:无权代理是指行为人无代理权而以他人名义进行民事.经济活动。无权代理情况包括()。

A.没有代理权而为代理行为

B.超越代理权限为代理行为

C.代理权终止为代理行为

D.表见代理

E.转代理

正确答案:查看最佳答案

第52题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。

第53题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第54题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。

第55题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误，按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在发售资格预审文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会，审查资格预审申请文件；选项C错误，财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人；选项E错误，资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中说明。参见教材P36～39。

第57题:根据《标准施工合同》，承包人的施工安全责任有()。

A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失

B.编制施工安全措施规程

C.制定施工安全操作规程

D.配备必要的安全生产和劳动保护措施

E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第59题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。

第60题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。

第61题:政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。

A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目

B.对招标有关文件的核查备案

C.投标人履行合同的能力评定

D.评标委员会成员资格认定

E.查处招投标活动的违法行为

正确答案:查看最佳答案

第62题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第63题:FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有()。

A.工程所在国军事政变的损失

B.放射性污染引起的损失

C.施工质量出现问题的损失

D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为

E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用

正确答案:查看最佳答案

第64题:招标人编制的招标文件通常包括()

A.投标须知

B.合同条件

C.设计审查文件

D.资格审查文件

E.工程量清单

正确答案:查看最佳答案

第65题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象，下列可以成为合同法律关系客体的是()。

A.借款合同的货币

B.建设工程施工合同中约定的建筑物

C.技术转让合同的专利权

D.当权利受到侵害时，依法得到法律保护的权利

E.双务合同中当事人应承担的义务

正确答案:查看最佳答案

第66题:采用可调价格合同，施工过程中发生()情况时，可以调整合同价款。

A.设计变更

B.工程师批准的承包人索赔

C.当地税务部门对税费的调整

D.遇到图纸未表明的地下构筑物

E.中期支付进度款扣回部分预付款

正确答案:查看最佳答案

第67题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第68题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A，属于其他组织；选项E，法人的法定代表人是自然人。参见教材P5～6。

第69题:在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则()。

A.影响正常施工的费用由承包人承担

B.影响正常施工的费用由发包人承担

C.工期给予顺延

D.工期不予顺延

E.检查费用发包人承担

正确答案:查看最佳答案

第70题:工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商()。

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

正确答案:查看最佳答案

第71题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的()，报送项目监理机构。

A.工程检查记录

B.资质证明

C.试验报告

D.工程变更单

E.复验报告

正确答案:查看最佳答案

第72题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，()。

A.负责设计变更

B.负责设计交底

C.参加隐蔽工程验收

D.参与施工组织

E.参加工程竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第73题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第74题:施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

E.工程师延误提供所需指令

正确答案:查看最佳答案

第75题:与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点包括()。

A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.最大程度保证设计方案最优

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

第76题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。

A.采购人可以是发包人，也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。

第77题:法人应当具备()等条件。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称.组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

E.经上级行政主管机关批准

正确答案:查看最佳答案

第78题:《合同法》规定，解决合同纠纷的方式有()。

A.双方协商

B.去造价管理部门

C.调解

D.去质监部门

E.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第79题:合同法律关系的客体，包括()。

A.行为

B.限制流通物

C.禁止流通物

D.智力成果

E.完成一定的工作

正确答案:查看最佳答案