节选部分<<2026年新版山东济南监理工程师质量投资进度控制在线测试模拟练习题>>题型

我们该怎么找到"2026年新版山东济南监理工程师质量投资进度控制在线测试模拟练习题"？歌德曾经说过，读一本好书，就如同和一个高尚的人在交谈。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 这样看来，珍惜每一次建筑考试可以使生命变的更有价值。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们找答案吧！最后的祝福:人都是在跌倒与爬起之间学会坚强，都是在风雨与阳光之间走过成长的路。失败所能带给你的只应是一些教训，一些冷静的思考，而不该有绝望、颓废、不知所措。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:由于建设工程施工中承包人是不垫资承包的，因此，()一般应向承包人支付预付款，帮助承包人解决前期施工资金周转的困难。

A.监理单位

B.发包人

C.设计单位

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第1题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人()。

A.20万元

B.10万元

C.2万元

D.4万元

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),开挖过程中开挖面上的临时边坡坡率在淤泥质土层不宜大于()。

A.1:3.0

B.1:2.0

C.1:1.5

D.1:1.0

正确答案:查看最佳答案

第3题:关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款，下列说法正确的是()。

A.仲裁条款是独立存在的

B.合同若发生变更，则仲裁条款无效

C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉

D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力

正确答案:查看最佳答案

第4题:招标人与中标人签订合同后()个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A.2

B.3

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第5题:施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()

A.原设计单位同意

B.发包人和承包人协商解决

C.报规划管理部门审批

D.总监理工程审核批准

正确答案:查看最佳答案

第6题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第7题:某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是()。

A.联合体投标没有提交联合体协议书

B.投标工期长于招标文件中要求的工期

C.投标保函金额少于招标文件的要求

D.未详细说明使用专利施工的技术细节

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同生效后，买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的()作为预付款。

A.30%

B.20%

C.15%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。

第9题:《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是()。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查方法和办法

D.资格预审申请文件

正确答案:查看最佳答案

第10题:材料采购合同履行中，对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由()承担。

A.供货方

B.采购方

C.运输部门

D.保管部门

正确答案:查看最佳答案

第11题:某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于()。

A.不具有法律效力

B.被代理人的追认权

C.被代理人不履行委托代理协议

D.被代理人的拒绝权

正确答案:查看最佳答案

第12题:公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由()主持。

A.招标人

B.投标人

C.招标监督机构

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第13题:建筑造型有特殊要求的设计项目宜采用()的方式发包建设任务。

A.公开招标

B.直接委托发包

C.邀请招标

D.内部定标

正确答案:查看最佳答案

第14题:建设行政主管部门通过对建设活动的监督，主要从质量和安全的角度对工程项目进行管理。其主要职责不包括()。

A.颁布规章

B.批准工程项目的建设

C.对建设活动实施监督

D.执行建设活动

正确答案:查看最佳答案

第15题:FIDIC《施工合同条件》规定，设置缺陷通知期的目的是为了()。

A.证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准

B.判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工

C.考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求

D.确定业主应保证履行给承包商付款的义务

正确答案:查看最佳答案

第16题:下列造成质量波动的原因中，属于偶然性原因的是()。

A.现场温湿度的微小变化

B.机械设备过度磨损

C.材料质量规格显著差异

D.工人未遵守操作规程

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是()。

A.工程师助手不得向承包商发出口头指示

B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力

C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力

D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可以直接请工程师确认.取消或改变

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。B项，助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。C项，助手只能行使工程师付托的权力，完成工程师指派的任务。

第18题:建设工程监理合同的通用文件是()。

A.合同专用条件

B.合同通用条款

C.建立委托函

D.中标函

正确答案:查看最佳答案

第19题:建设工程监理合同的通用文件是()。

A.合同专用条件

B.合同通用条款

C.建立委托函

D.中标函

正确答案:查看最佳答案

第20题:下列财产中，不可以作为抵押物的是()。

A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物

B.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产

C.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

D.抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据FIDIC《施工合同条件》，当已支付进度款累计金额，扣除()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.罚款

B.后续支付的预付款和已扣留的保留金

C.已扣留的保留金

D.累计支付的预付款和已扣留的保留金

正确答案:查看最佳答案

第22题:当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自()之日起生效。

A.签订

B.登记

C.履行

D.主合同生效

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第24题:在设计合同履行过程中，由于不可抗力因素致使合同无法履行时，()。

A.应按国际通用标准处理

B.双方应及时协商处理

C.应按无效合同处理办法处理

D.应按国家示范文本进行处理

正确答案:查看最佳答案

第25题:下列财产中可以作为抵押物的有()。

A.建设用地使用权

B.土地所有权

C.被扣押的汽车

D.宅基地土地使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以抵押的财产:(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)海域使用权；(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。不得抵押的财产(1)土地所有权；(2)宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但是法律规定可以抵押的除外；(3)学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；(4)所有权、使用权不明或有争议的财产；(5)依法被查封、扣押、监管的财产；(6)依法不得抵押的其他财产。

第26题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是()

A.暂列金额和暂估价

B.变更的价款调整

C.索赔补偿金额

D.保修期的保修费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

第27题:以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是()。

A.形式评审标准

B.资格评审标准

C.响应评审标准

D.施工组织设计和项目管理机构评审

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是()。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于发包人要求中的错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款:无条件补偿条款、有条件补偿条款，由当事人明确本合同采用哪一条款。

第29题:订购500吨水泥的供货合同中约定的合同价格为300元／吨。在履约期内，供货方交付200吨水泥后市场价格上涨为320元／吨。供货方提出变更单价的要求，采购方不同意。此时供货方()。

A.可单方宣布解除合同

B.必须仍按原单价交付剩余水泥

C.有权拒绝原单位继续供应水泥

D.可以单方修改合同中的价格条款强制采购执行

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于工程设计招标的说法，错误的是()。

A.发包任务一般分为初步设计招标和施工图设计招标

B.设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法

C.招标人可以实行勘察设计一次性总体招标

D.设计招标通常采用设计方案竞选的方式

正确答案:查看最佳答案

第31题:合同法律关系()，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。

A.主体

B.客体

C.内容

D.事实

正确答案:查看最佳答案

第32题:据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过()日。

A.14

B.21

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。

第33题:成本加酬金合同通常适用于()

A.施工期限一年左右的项目

B.建设周期一年半以上的工程项目

C.抢险救灾项目

D.工程技术、结构方案已经预先确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通常仅适用于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫(如抢险救灾)的项目。

第34题:当委托人因故要求中途终止设计时，应及时通知设计人，已付的设计费()。

A.全部退回

B.选退回，另作补偿处理

C.不退，就此结束合同双方义务

D.不退，并还应按实际所耗工时补齐费用

正确答案:查看最佳答案

第35题:债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

第36题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人采购的材料设备与约定不符时，承包人应在监理工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，由此发生的费用应()。

A.由承包人承担，并顺延工期

B.由承包人承担，工期不予顺延

C.由发包人承担，工期不予顺延

D.由发包人承担，并顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第37题:在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是()。

A.解决施工中出现的设计问题

B.提供现场开展工作的必要条件

C.负责工程项目外部协调工作

D.支付设计合同的定金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B、C、D均属于设计合同发包人的责任。

第38题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，在TN系统中，保护零线每一重复接地装置的接地电阻值不应大于()Ω。

A.1

B.4

C.10

D.30

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),电梯井内的隔离措施，当高度大于()m时应采用型钢分段搭设，严禁采用钢管分段悬挑。

A.72

B.50

C.36

D.24

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列关于施工合同履行过程中工程保修责任的说法中，不正确的是()。

A.属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起7d内派人保修

B.发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修

C.涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的安全防范措施

D.质量保修完成后，由工程师组织验收

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),模板支撑架高宽比不宣大于()，当高宽比大于该值时，应增设缆风绳或连墙件等架体整体稳定性加强措施。

A.2

B.2.5

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

第42题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。

A.索赔事件发生的原因和证据资料

B.索赔的依据

C.索赔意向通知

D.索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第43题:施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了()原则。

A.公平竞争

B.平等合作

C.诺守合同

D.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

第44题:施工组织设计是指导施工单位进行施工的()文件。

A.控制性

B.实施性

C.参考性

D.竞争性

正确答案:查看最佳答案

第45题:设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则定金自()之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成设计任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从实际交付定金之日生效。

第46题:当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自()起生效。

A.签订之日

B.登记之日

C.担保之日

D.清偿之日

正确答案:查看最佳答案

第47题:FIDIC《施工合同条件》规定，施工合同内约定的工期是指，承包商在()中承诺的竣工时间。

A.中标书附录

B.投标书附录

C.中标书

D.投标书

正确答案:查看最佳答案

第48题:施工合同履行中，若承包人提出使用专利技术，应首先取得()认可，然后由承包人负责办理手续并承担有关费用。

A.发包人

B.监理人

C.专利权人

D.专利管理机关

正确答案:查看最佳答案

第49题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，监理人未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，监理人提出重新检验要求，重新检验结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第50题:在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，()。

A.中标人不承担合同责任

B.招标人应退还其投标保证金

C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

D.招标人可没收其投标保证金，如招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

正确答案:查看最佳答案

第51题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。参见教材P52。

第52题:开标时，若投标文件的关键内容字迹模糊.无法辨认，则应()。

A.在初评阶段予以淘汰

B.在详评阶段予以淘汰

C.作为无效投标，不再进入评标

D.返回投标人要求其修改后再进入评标

正确答案:查看最佳答案

第53题:监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可()。

A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止

B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止

D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是()。

A.监理单位回复单

B.施工组织设计报审表

C.分部工程报验表

D.工程复工报审表

正确答案:查看最佳答案

第55题:在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。

A.按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足

B.有法定代表人的签字和盖章

C.投标人业绩超出招标文件的要求

D.按照招标文件要求逐页签字

正确答案:查看最佳答案

第56题:下列不属于承包人为分包工程施工需提供协助条件的是()。

A.施工图纸

B.施工场地

C.施工进度计划

D.分包人使用的临时设施和施工机械

正确答案:查看最佳答案

第57题:设计标准()国家规范的强制性规定。

A.必须高于

B.可以低于

C.可以高于

D.不得高于

正确答案:查看最佳答案

第58题:履约保函的保证金额一般为合同总额的()。

A.2%～5%

B.10%～20%

C.5%～10%

D.20%～25%

正确答案:查看最佳答案

第59题:项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由()签署审查意见。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.监理员

正确答案:查看最佳答案

第60题:业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时应报()价。

A.FOB

B.CIF

C.FCA

D.CIP

正确答案:查看最佳答案

参考解析:FOB下卖方在装运港将货物装上买方指定船只，即完成交货。

第61题:以下关于隐蔽工程验收，正确的是()。

A.隐蔽工程应按检验批验收

B.隐蔽工程应按分项工程验收

C.隐蔽工程应按分部工程验收

D.隐蔽工程可以按检验批或分项工程.子分部工程验收

正确答案:查看最佳答案

第62题:无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下()。

A.没有代理权而为的代理行为

B.超越代理权而为的代理行为

C.在代理人授权范围内的代理

D.代理权终止后的代理行为

正确答案:查看最佳答案

第63题:施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车和联机无负荷试车的区别不包括()。

A.向工程师发出要求试车的书面通知，前者是发包人，后者是承包人

B.前者所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，后者需要外部的配合条件

C.试车通知，前者包括试车内容.时间.地点，后者包括试车内容.时间.地点和对承包人的要求

D.试车合格，前者工程师在试车记录上签字，后者双方在试车记录上签字

正确答案:查看最佳答案

第64题:(1)某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是()。

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是交货检验。数量验收的方法包括:衡量法；(2)理论换算法；(3)查点法。参见教材P130。

第65题:,以下关于工程施工质量验收不符合要求的处理，正确的是()。

A.经返工或返修的检验批，应重新进行验收

B.主控项目不能满足验收规范的，必须予以拆除返工

C.保证项目超过偏差限值的，必须予以拆除返工

D.一般项目超过偏差限值的，必须予以拆除返工

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行过程中，发包人根据用户需求，增加了设备运行的工况条件，设计人为满足新增的设备运行工况，修改设计方案，并完成了相应设计变更工作。由此导致了设计人费用增加，修改增加的设计费用应由()承担。

A.设计人

B.提出增加设备运行工况的用户

C.设计人和发包人共同

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人原因导致设计人费用增加，修改增加的设计费用应由发包人承担。

第67题:为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行()招标由中标的设计单位承担该任务。

A.勘察

B.施工图设计

C.技术设计

D.初步设计

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是()。

A.专用条款

B.通用条款

C.中标通知书

D.合同协议书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书。

第69题:关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是()。

A.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点

B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点

C.当事人对合同成立的地点可以另行约定

D.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立

正确答案:查看最佳答案

第70题:根据《标准施工招标文件》，关于“异常恶劣的气候条件”和“不利气候条件”对施工影响的说法，正确的有()

A.两者分别属于“发包人”和“承包人”应承担的风险

B.两者分别属于“承包人”和“发包人”应承担的风险

C.两者均属于“发包人”应承担的风险

D.两者均属于“承包人”应承担的风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“异常恶劣的气候条件”属于发包人承担风险，“不利气候条件”属于承包人承担风险

第71题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当土方开挖过程发现不明或有毒气体时，应立即()，查明原因并采取措施后方可继续施工。

A.坑外卸载

B.坑内封堵

C.回土反压

D.停止施工

正确答案:查看最佳答案

第72题:在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行技术角度实质性响应，其投标将被否决。

A.用文字表述的数值与数字表示的数值不一致

B.复制招标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分

C.投标人没有提交投标保证金

D.投标人与招标机构有利害关系

正确答案:查看最佳答案

第73题:(1)关于法人应当具备的条件的说法，正确的是()。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件:依法成立；(2)有必要的财产或者经费；(3)有自己的名称.组织机构和场所；(4)能够独立承担民事责任。参见教材P5。

第74题:资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于()。

A.技术难度较大

B.投标人数量多

C.标准化项目

D.公开招标

正确答案:查看最佳答案

第75题:如果个别检验批发现试块强度等不满足要求时，经有资质检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应()。

A.拒绝验收

B.予以验收

C.分批验收

D.协商验收

正确答案:查看最佳答案

第76题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()。

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

正确答案:查看最佳答案

第77题:发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料，导致的施工暂停，说法错误的是()

A.承包人有权要求延长工期

B.承包人有权要求增加费用

C.承包人有权要求支付利润

D.属于承包人责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂停施工的责任施工过程中发生被迫暂停施工的原因，可能源于发包人的责任，也可能属于承包人的责任。通用条款规定，承包人责任引起的暂停施工，增加的费用和工期由承包人承担；发包人暂停施工的责任，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。(2)发包人责任的暂停施工发包人承担合同履行的风险较大，造成暂停施工的原因可能来自于未能履行合同的行为责任，也可能源于自身无法控制但应承担风险的责任。大体可以分为以下几类原因致使施工暂停。1)发包人未履行合同规定的义务。此类原因较为复杂，包括自身未能尽到管理责任，如发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料等；也可能源于第三者责任原因，如施工过程中出现设计缺陷导致停工等待变更的图纸等。2)不可抗力。3)协调管理原因。4)行政管理部门的指令。

第78题:竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。发包人应将竣工后试验的日期提前()天通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

参考解析:竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。由于工程已投入正式运行，发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人。

第79题:单位工程质量验收过程中，当参加验收各方对工程质量验收出现意见分歧时，可请()协调处理。

A.监理机构

B.设计单位

C.工程质量监督机构

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更()。

A.须经工程师同意

B.不须经工程师同意

C.发生的费用由发包人承担

D.发生的费用由承包人承担

E.发生的费用由双方约定承担

正确答案:查看最佳答案

第81题:设计合同履行中，初步设计阶段中的方案设计的工作主要包括()。

A.完善选定的方案

B.分专业设计并汇总

C.建筑设计

D.工艺设计

E.进行方案比选

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有()。

A.延误发放图样

B.不可预见的外界条件

C.其他承包商的干扰

D.公共当局引起的延误

E.异常不利的气候条件

正确答案:查看最佳答案

第83题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第84题:监理工程师颁发了工程移交证书即标志着()。

A.承包商的施工期结束

B.承包商完成了全部合同义务

C.解除承包商对工程质量的责任

D.承包商对主要工程照管责任结束

E.履约保函的担保责任结束

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据有关规定，下列需要旁站的关键部位.关键工序有()

A.基础工程的土方开挖

B.基础工程的混凝土灌注桩浇筑

C.地下连续墙混凝土浇筑

D.主体结构的索膜安装

E.预应力张拉

正确答案:查看最佳答案

第86题:“建筑工程一切险”中，保险人对()等原因造成的损失不负责赔偿。

A.包装物料的损失

B.自然磨损造成的损失

C.地震带来的损失

D.火灾带来的损失

E.设计错误引起的损失

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于设计招标项目评标的说法，正确的有()。

A.通常采用综合评估法

B.技术标与商务标同时进行评审

C.不对投资估算进行评审

D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),模板支撑架及其基础在下列阶段()必须进行检查与验收。

A.支架基础完工后及支架搭设前后

B.作业层上施加荷载前

C.每搭设完4m至6m高度后

D.达到设计高度后

E.停用1周恢复使用前

正确答案:查看最佳答案

第89题:工程质量事故发生后，总监理工程师应要求()。

A.保护好现场

B.采取必要措施防止事故扩大

C.提交技术处理方案

D.事故调査组进行调查

E.事故发生单位按规定要求向主管部门上报

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，塔式起重机有下列情况之一的，严禁安装和使用()。

A.结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的

B.主要受力构件存在塑性变形的

C.连接件存在严重磨损和塑性变形的

D.出厂年限超过15年的1250kN·m塔式起重机

E.安全装置不齐全。

正确答案:查看最佳答案

第91题:保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为()

A.发生与否的不确定性

B.发生时间的不确定性

C.发生地点的不确定性

D.发生形式的不确定性

E.发生后果的不确定性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为(1)发生与否的不确定性;(2)发生时间的不确定性;(3)发生后果的不确定性。

第92题:按照《合同法》的规定，下列合同中，属于可撤销合同的有()。

A.订立损害社会公共利益的合同

B.必须招标的项目未招标订立的合同

C.订立显失公平的合同

D.因重大误解而订立的合同

E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下密目式安全网指标正确的有()。

A.1000目/100mmx100mm

B.2000目/100mmx100mm

C.规格为1.8mx6m

D.单张网重量应不小于3kg

E.单张网重量应不小于2kg

正确答案:查看最佳答案

第94题:CM承包商的酬金约定通常可以采用的方式有()。

A.按分包合同价的百分比取费

B.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费

C.固定酬金

D.按总包合同价

E.按结算价

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。

第96题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),起重吊装专项施工方案的内容主要包括()。

A.工程概况

B.电源设置

C.起重机械设备安装位置平面.立面图和安装作业范围平面图

D.起重机械设备技术参数.主要零部件外形尺寸和重量

E.应急预案

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《民法典》的规定，关于合同变更的表述，正确的有()。

A.变更必须采用书面形式

B.合同的变更一般不涉及已履行的内容

C.当事人协商一致可以变更合同

D.有效的合同变更必须要有明确的合同内容的变更

E.合同变更后原合同债消灭，产生新的合同债

正确答案:查看最佳答案

第98题:对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有()。

A.单一的合同责任

B.减少发包人对承包人的检查

C.减少承包人的索赔

D.固定工期

E.减少设计变更

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有()。

A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工

B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故

C.承包商未能发现设计错误，导致施工返工

D.监理工程师未按规定程序进行质量检验

E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故

正确答案:查看最佳答案

第100题:下列关于违约金的说法，不正确的有()。

A.当事人可以约定一定数额的违约金

B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法

C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失

D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加

E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少

正确答案:查看最佳答案

第101题:以下关于建设工程保修义务的承担和经济责任承担，正确的有()。

A.施工单位未按国家有关标准.规范和设计要求施工，造成质量问题，由施工单位负责返修并承担经济责任

B.因设计原因造成质量问题，由施工单位负责维修并承担经济责任

C.因地震.洪水等不可抗拒原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修，建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。

D.建设单位采购的建筑材料不合格引起的质量问题，由施工单位负因责维修并承担经济责任

E.因使用不当造成的损坏问题，由施工单位负责维修并承担经济责任

正确答案:查看最佳答案

第102题:建设工程施工过程中，对不符合工程施工质量要求的处理办法中，正确的是()。

A.承包人应当按照发包商的要求返工，直到符合约定标准

B.因承包人的原因迭不到约定标准的，由承包人承担返工费用，工期不予顺延

C.因发包人的原因达不到约定标准的，由发包人承担返工的追加合同价款，工期相应顺延

D.因双方原因达不到约定标准，责任由双方分别承担

E.如果双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担

正确答案:查看最佳答案

第103题:当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括()。

A.工程照片

B.监理工程师发布的各种书面指令

C.施工许可证

D.招标文件

E.财务凭证

正确答案:查看最佳答案

第104题:以下关于设备采购方案，正确的有()。

A.采购方案应明确设备采购的原则.范围.内容.程序.方式和方法

B.采购方案应包括设备的类型.数量.质量要求.技术参数

C.采购方案应包括设备的供货周期要求.价格控制要求

D.应根据设计文件编制拟采购设备表，以及相应的备品配件表

E.采购方案最终应获得监理单位的批准

正确答案:查看最佳答案

第105题:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是()清偿。

A.按抵押物登记的先后顺序

B.按债权比例

C.按合同生效顺序

D.按债权的价款多少顺序

E.抵押物已登记的先于未登记的

正确答案:查看最佳答案

第106题:对于标的额较小的中小型工程评标可以采用定性比较的专家评议法，下列关于专家评议法的表述中，正确的是()。

A.评标过程简单

B.以得分最高的投标书为最优

C.在较短时间内即可完成

D.科学性较差

E.将评审内容分类后分别赋予不同权重

正确答案:查看最佳答案

第107题:以下属于设备运输方案审查内容的有()。

A.运输前准备工作

B.运输时间

C.运输方式

D.起重和加固方案

E.装箱单和随机文件

正确答案:查看最佳答案

第108题:FIDIC《施工合同条件》规定，关于竣工结算与支付的表述中，正确的有()。

A.工程师接到竣工报表后，应对照竣工图进行工程量详细核算，对其他支付要求进行审查，然后再依据检查结果签署竣工结算的支付证书

B.工程师应在收到竣工报表后28d内完成签证工作

C.工程师接到竣工报表后，直接签署竣工结算的支付证书

D.此项签证工作，工程师也应在收到竣工报表后21d内完成

E.业主依据工程师的签证予以支付竣工结算

正确答案:查看最佳答案

第109题:现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括()。

A.定量计算法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.理论换算法

E.查点法

正确答案:查看最佳答案

第110题:监理人对施工分包合同的管理内容有()。

A.审查分包人编制的专业工程施工方案

B.对分包工程进行巡视检查

C.监督检查分包人的施工现场质量保证体系

D.监督检查分包工程施工现场的质量安全行为

E.负责分包工程施工现场的协调管理工作A、B、C、D)确认完成的工程量等。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人接受发包人委托，仅对发包人与承包人订立合同的履行负责监督、协调和管理，因此对分包人在现场的施工不承担协调管理义务。(选项E)然而分包工程仍属于施工总承包合同的一部分，监理人仍需依据总承包合同的约定对分包工程的施工履行监督义务，包括对分包人的资质进行审查；对分包人使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督(监理人在审查承包人的专业工程施工组织设计时，应特别关注分包人拟采用的施工工艺和保障措施是否切实可行；监理人在对分包工程进行旁站、巡视过程中，发现分包人忽视质量的行为和存在安全隐患的情况，应及时书面通知承包人，要求其监督分包人纠正)；(选项

第111题:建设工程监理招标文件中投标须知的内容应包括()。

A.工程项目综合说明

B.委托的监理范围和监理业务

C.无效投标文件的规定

D.评标的原则

E.对监理单位的要求

正确答案:查看最佳答案

第112题:按照《招投标法》的规定，()可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。

A.施工单项合同估算价150万元人民币

B.使用国有资金的单项合同估算价100万元人民币

C.关系社会公众安全的公用事业项目，单项合同估算价80万元人民币

D.项目总投资4000万元，单项合同估算价180万元人民币

E.项目总投资2000万元，单项合同估算价130万元人民币

正确答案:查看最佳答案

第113题:建设工程施工合同履行过程中，工程保险是转移工程风险的重要手段，如果合同约定有保险的话，在专用条款内应约定()。

A.保险范围

B.保险金额

C.投保的险种

D.办理保险的责任

E.保险的内容

正确答案:查看最佳答案

第114题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

第115题:建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有()。

A.材料生产制造

B.材料交接程序

C.质量检验方式

D.材料质量要求

E.合同价款支付

正确答案:查看最佳答案

参考解析:材料采购合同条款一般限于物资交货阶段，主要涉及交接程序、检验方式、质量要求和合同价款支付等。

第116题:在工程质量验收时，主控项目是指建筑工程中对()起决定性作用的检验项目。

A.工程效益

B.工程安全

C.环境保护

D.节能

E.工程规模

正确答案:查看最佳答案

第117题:施工索赔按照索赔的目的可以分为()。

A.费用索赔

B.工期索赔

C.合同中默示的索赔

D.合同中明示的索赔

E.工程变更索赔

正确答案:查看最佳答案

第118题:在《建设工程施工合同(示范文本)》中，发包人有权解除合同的情况包括()。

A.承包人未按工程师确认的施工连度计划施工

B.承包人将其承包的全部工程转包给他人

C.承包人的施工存在质量问题

D.承包人未按约定履行保修义务

E.承包人将工程肢解后以分包的名义分别转包给他人

正确答案:查看最佳答案

第119题:建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有()。

A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

正确答案:查看最佳答案