节选部分<<2026年湖北省武汉监理工程师质量投资进度控制，到底难不难考？>>题型

那么多人搜索"2026年湖北省武汉监理工程师质量投资进度控制，到底难不难考？"，俾斯麦曾经说过，对于不屈不挠的人来说，没有失败这回事。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 既然如此，学问二字，须要拆开看，学是学，问是问。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们就来学习吧。最后的祝福:眼看考试就要来了，向前看，相信自己，我会在远方为你送去最真挚的祝福，付出就会有收获的!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是()。

A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包

B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标

C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包

D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包

正确答案:查看最佳答案

第1题:某工程幕墙工程施工方案由专业承包单位编制，根据相关规定，该专项方案应由()签字。

A.施工总承包单位技术负责人

B.施工总承包单位项目技术负责人

C.幕墙专业承包单位技术负责人

D.施工总承包单位技术负责人和幕墙专业承包单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第2题:勘察合同履行管理时，如果发包人不履行合同，发包人()。

A.无权要求返还定金

B.有权要求返还定金

C.只能要求返还定金的一半

D.无权要求返还定金且需支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第3题:以下关于抽样检验，正确的是()。

A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法

B.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验

C.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数

D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量.样本数和合格判定数

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人依据施工合同约定，指示承包人对施工的临时道路进行必要的养护，由此产生的费用应由()。

A.承包人

B.发包人

C.发包人和承包人共同

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路、临时工程和必要的设施，以满足开工的要求。

第5题:某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为()。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时，评标价最低的投标书为最优。“评标价”既不是投标价也不是中标价，只是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

第6题:经济法律关系是由()三要素所构成。

A.主体.客体.内容

B.当事人.经济行为.经济利益

C.法人.经济合同.经济权利和义务

D.经济管理.经济协作.法律责任

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，模板支架拆除过程中，当架体的自由高度大于()时，必须加设临时拉结。

A.1步

B.2步

C.3步

D.4步

正确答案:查看最佳答案

第8题:FIDIC《施工合同条件》规定，缺陷责任期是自()开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。

A.合同签字日

B.承包商正式开工日

C.工程接收证书中写明的竣工日

D.工程正式接收之日

正确答案:查看最佳答案

第9题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工企业对现场安全检查的次数要求是()。

A.每天巡查

B.每周不应少于一次

C.每月不应少于一次

D.每季度不应少于一次

正确答案:查看最佳答案

第10题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)

第11题:按照《建设工程监理合同》规定，执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。

A.向其他人泄露委托人申明的秘密

B.从承包方获取提前工期奖金

C.帮助承包人完善施工组织设计

D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

正确答案:查看最佳答案

第12题:合同法律关系内容包括()。

A.行为

B.权利

C.当事人

D.智力成果

正确答案:查看最佳答案

第13题:承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露.修改.重新隐蔽的费用的损失和工期处理为()。

A.费用和工期损失全部由业主承担

B.费用和工期损失全部由承包商承担

C.费用由承包商承担，工期给予顺延

D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

正确答案:查看最佳答案

第14题:按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()。

A.颁发履约证书日

B.颁发工程接收证书日

C.协议书中约定的竣工日

D.工程接收证书注明的竣工日

正确答案:查看最佳答案

第15题:决定保险成本的最主要因素是()。

A.资金的时间价值

B.保险机制

C.保险费率

D.保险人的信誉

正确答案:查看最佳答案

第16题:施工中订购了10000m电缆线的合同，在合同约定的时间内交付了9000m，供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未做答复，则对这1000m电缆而言，()。

A.供货方不应再继续发运

B.供货方发运后，采购方有权拒收

C.供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款

D.供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款

正确答案:查看最佳答案

第17题:投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿()。

A.全部损失

B.规定为除外责任内的损失

C.在承保责任范围内的全部损失，但不超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额

D.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失

正确答案:查看最佳答案

第18题:业主投保“建设工程一切险”后，工程项目建设过程中的()。

A.一切风险转移给保险公司

B.全部风险转移给承包商

C.部分风险转移给保险公司

D.全部风险仍由业主承担

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于后浇带正确的是()

A.后浇带留设界面应平行于纵向受力钢筋

B.为确保质量，后浇带的结合面应保证光渭

C.为确保质量，后浇带应采用与先浇混凝土同强度的混凝土浇筑

D.为确保质量，后浇带应采用减少混凝土收缩的技术措施

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于通风与空调工程，错误的是()。

A.风管加工的强度和严密性应符合设计和规范要求

B.排烟风管应使用难燃材料

C.防火风管应使用不燃材料

D.风机盘管应进行取样复试

正确答案:查看最佳答案

第21题:目前很多工程采用包工部分包料承包的合同，主材经常采用由()提供的方式。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据违约责任的规定，材料采购合同供货方的违约责任不包括()。

A.未能按合同约定交付货物

B.产品的质量缺陷

C.货物交接地点错误的责任

D.供货方的运输责任

正确答案:查看最佳答案

第23题:以下有关施工合同主体的说法中，正确的是()。

A.发包人必须是法人

B.承包人必须是法人

C.发包人必须具备资质

D.发包人和承包人都必须具备资质

正确答案:查看最佳答案

第24题:典型的从合同是()。

A.融资租赁合同

B.担保合同

C.赠与合同

D.借款合同

正确答案:查看最佳答案

第25题:发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《合同法》的规定，承担违约责任是以()为原则的。

A.补偿性

B.强制性

C.惩罚性

D.自愿性

正确答案:查看最佳答案

第27题:下列经济法律关系主体中，属于法人的是()。

A.公司经理

B.施工企业

C.公司董事长

D.施工队

正确答案:查看最佳答案

第28题:以下关于可调总价合同说法错误的是()

A.可调总价合同又称变动总价合同

B.市场价格波动等原因而使工程所使用的人员、设备、材料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整

C.一般设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化不可以进行调整

D.市场价格变动等风险由业主承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可调总价合同又称变动总价合同。在合同执行过程中，因市场价格波动等原因而使工程所使用的人员、设备、材料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整;一般设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化也可以进行调整。因此，市场价格变动等风险由业主承担，与固定总价合同相比，在一定程度上降低了承包商的风险，但对业主而言，突破合同既定价格的风险有所增大。

第29题:建设工程材料设备采购合同，按标的不同可以分为()大类

A.三

B.二

C.四

D.一

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照标的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为材料采购合同和设备采购合同。

第30题:某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是()。

A.按订购数量加多付数量计算货款

B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

正确答案:查看最佳答案

第31题:以下关于建筑工程一切险，保险期限说法错误的是()

A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工时起

B.建筑工程一切险的保险责任自保险工程用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

C.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以后发生者为准

D.保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。

第32题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，合同双方应在()内约定成本构成和酬金的计算方法。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.附件

正确答案:查看最佳答案

第33题:下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同

正确答案:查看最佳答案

第34题:施工合同履行过程中，中间竣工工程的范围和竣工时间，由()在专用条款内约定。

A.监理人

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),货用施工升降机吊笼顶板应采用厚度不少于()mm钢板封闭，防止上部物体穿透。

A.1.0

B.1.5

C.2.0

D.3.0

正确答案:查看最佳答案

第36题:施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()

A.原设计单位同意

B.发包人和承包人协商解决

C.报规划管理部门审批

D.总监理工程审核批准

正确答案:查看最佳答案

第37题:根据《建设施工合同(示范文本)》，()表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

正确答案:查看最佳答案

第38题:以下关于装配式建筑PC构件存放，正确的是()。

A.墙板构件采用竖向方式存放，其他构件一般采用水平存放方式

B.墙板构件采用水平方式存放，其他构件一般采用竖向存放方式

C.所有构件均应采用竖向方式存放

D.所有构件均应采用水平存放方式

正确答案:查看最佳答案

第39题:建设工程施工索赔的类型中，()形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。

A.工期索赔

B.费用索赔

C.工程延误索赔

D.工程加速索赔

正确答案:查看最佳答案

第40题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由()。

A.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延

B.承包人承担修改设计，拆除及重新安装费用，工期相应顺延

C.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延

D.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第41题:施工方案程序性审查应重点审查()。

A.施工方案是否具有针对性.指导性.可操作性

B.施工方案的编制人.审批人是否符合有关规定

C.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系

D.施工质量保证措施是否符合现行规范.标准

正确答案:查看最佳答案

第42题:招标单位在评标委员会中人员不得超过1/3，其他人员来自()。

A.上级行政部门

B.监理单位

C.招标单位的董事会

D.省、市政府部门提供的技术、经济等方面的专家

正确答案:查看最佳答案

第43题:材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，则()。

A.由供货方承担全部责任

B.由运输部门承担全部责任

C.属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任

D.先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任

正确答案:查看最佳答案

第44题:工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的()和计算的正确性。

A.方法

B.取费规范性

C.取费合理性

D.取费实效性

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。

第46题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由()负责。

A.承包人

B.勘察人

C.监理人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务，又没有图纸或资料的地段，发包人应负责查清地下埋藏物。

第47题:在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是()。

A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息

B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定

C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明

D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金不予退还的情形:(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同；(3)在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

第48题:根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是()。

A.勘察机构设置

B.勘察工作难点分析

C.发包人要求

D.勘察工作具体措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察招标文件内容包括:招标公告或邀请书，投标人须知，评标办法，合同条款及格式，发包人要求，投标文件格式，其他资料。

第49题:工程师在接到延期开工申请后的()内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。

A.24h

B.48h

C.7d

D.14d

正确答案:查看最佳答案

第50题:某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.与验收的各方共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内出现的工程质量缺陷，由承包人负责修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。

第51题:建设工程设计合同中没有()费用。

A.进度款

B.预付款

C.结算款

D.定金

正确答案:查看最佳答案

第52题:技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是()。

A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标

B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段

C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价

D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案

正确答案:查看最佳答案

第53题:《民法典》规定，当约定的违约金过分高于造成损失的，当事人可以()。

A.要求第三人赔偿

B.请求人民法院予以适当减少

C.要求责任方赔偿

D.请求仲裁机构予以适当增加

正确答案:查看最佳答案

第54题:工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

正确答案:查看最佳答案

第55题:下列不属于卖方承担的伴随服务的是()。

A.运输

B.安装

C.技术援助

D.供货

正确答案:查看最佳答案

第56题:FIDIC《施工合同条件》规定，设置缺陷通知期的目的是为了()。

A.证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准

B.判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工

C.考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求

D.确定业主应保证履行给承包商付款的义务

正确答案:查看最佳答案

第57题:用于工程的进口设备进场后，应由()组织相关单位进行联合检查验收。

A.建设单位

B.项目监理机构

C.施工单位

D.设备供应单位

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为()。

A.公尺结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算加的3%

D.签约合同价的3%

正确答案:查看最佳答案

第59题:检验批应由()组织进行验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.施工单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，监理酬金支付过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书()天内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付。

A.1

B.3

C.5

D.7

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，临时建筑使用年限不应超过()年。

A.4

B.5

C.6

D.7

正确答案:查看最佳答案

第62题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，因设计人未能按合同计划提供图纸，导致施工承包人不能按监理人批准的进度计划施工而造成损失的，该损失最终应由()承担。

A.发包人

B.施工承包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:一方当事人因第三人原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。

第64题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是()。

A.执行监理人编制的施工安全措施计划

B.要求发包人提供劳动保护用具

C.制定安全操作规程

D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。承包人对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。

第65题:工程建设的过程中，保证的金额可以随时间变化的是()。

A.施工投标保证

B.施工合同的履约保证

C.施工预付款保证

D.工程保险

正确答案:查看最佳答案

第66题:如果招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致，应以()为准。

A.招标文件中的规定

B.现场考察时招标单位的口头解释

C.招标单位在会议上的口头解答

D.发给每个投标人的书面质疑解答文件

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据有关标准，对抗震设防等级为三级的框架结构，其纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比不应小于()。

A.1.30

B.1.35

C.1.20

D.1.25

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。参见教材P76。

第69题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),建筑材料.构配件及其他料具等应堆放整齐，垛高不应超过()m，并与围挡保持一定的安全距离。

A.3

B.2.5

C.2

D.1.8

正确答案:查看最佳答案

第70题:采用《标准设计施工总承包招标文件》招标的项目，在施工过程中因设计图纸未及时提供，导致施工费用增加的，所增加的费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同中，承包人承担提供设计图纸的责任，因此未及时提供设计图纸导致施工费用增加的，所增加的费用应由承包人承担。

第71题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人职责和权利的说法正确的是()。

A.监理人在施工合同履行过程中行使任何权利前均需经发包人批准

B.监理人有权变更施工合同约定的承包人的义务

C.监理人无权免除施工合同约定的发包人和承包人的责任

D.监理人对工程材料检验合格则视为其批准，可减轻承包人的责任和义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任，合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理做出的指示等职务行为而减轻或解除。

第72题:下列影响工程质量的环境因素中，属于工程作业环境的是()。

A.施工工艺和方法

B.质量管理制度

C.地下障碍物的影响

D.通风照明和通信条件

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于悬挑式脚手架，不正确的是()。

A.型钢悬挑梁应采用双轴对称截面的型钢

B.悬挑钢梁截面高度不应小于160mm

C.锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环直径不宜小于16mm

D.钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HRB400

E.钢筋

正确答案:查看最佳答案

第74题:设计人发生违约情况时，以下措施错误的是()

A.发包人可向设计人发出整改通知

B.逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知

C.设计人应当承担由于违约所造成的费用增加

D.设计人不承担周期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计人发生违约情况时，发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正;逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等

第75题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工项目技术负责人签认后报送项目监理机构

B.施工组织设计需要修改的，由总监签发书面意见退回修改

C.施工组织设计需要调整时，由总监代表审批

D.施工组织设计需要调整时，由建设单位审批

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工现场应单独设置易燃易爆危险品仓库，与在建工程的防火间距不应小于()m。

A.9

B.12

C.15

D.18

正确答案:查看最佳答案

第77题:受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况，()。

A.该承诺为无效承诺，不发生法律效力

B.该承诺为有效承诺，自承诺做出起发生法律效力

C.除非要约人及时通知受要约人不因承诺超过期限而接受该承诺，否则承诺无效

D.除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺，否则承诺有效

正确答案:查看最佳答案

第78题:有关建设工程材料设备采购合同的特点，下列说法中正确的是()。

A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的

B.买受人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价

C.买卖合同是双务.无偿合同

D.除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并以实物的交付为合同成立的条件

正确答案:查看最佳答案

第79题:将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照()进行的分类。

A.索赔目的

B.索赔起因

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:关于交货验收，下列说法正确的是()。

A.运输过程中发生的问题由供货方负责

B.如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限

C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补

D.在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差

E.在保修期内，凡检测不合格的物质或设备，均由供货方负责

正确答案:查看最佳答案

第81题:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避的是()

A.投标人主要负责人的近亲属:

B.项目主管部门人员

C.与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审

D.曾在评标时从事违法行为受过行政处罚

E.因为其它原因受到刑事处罚

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:1)投标人或者投标人主要负责人的近亲属:2)项目主管部门或者行政监督部门的人员:3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的:4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

第82题:关于合同中格式条款的说法，正确的有()。

A.提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款

B.提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务

C.对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释

D.对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释

E.在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有()。

A.用于支付签订了协议书时尚未确定的工程设备款

B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用

C.不能用于计日工支付

D.属于签约合同价的一部分

E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于土方开挖正确的有()。

A.开挖面上临时边坡坡率不宜大于1:15

B.机械挖土应避免对工程桩产生不利影响

C.挖土完毕应及时进行基础结构施工，严禁基坑长时间暴露

D.运输车辆进入基坑作业，应采取措施保证坡道稳定，坡道斜率不宜大于1:8

E.基坑平面尺寸较大时，由施工单位确定分区跳挖方案后实施

正确答案:查看最佳答案

第85题:建筑工程地基和基础分部工程施工质量验收时，应由()参加。

A.总监理工程师

B.施工单位项目负责人

C.设计单位项目负责人

D.勘察单位项目负责人

E.建设行政主管部门项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第86题:建设工程施工合同履行过程中，发生合同争议时，应按下列程序解决的是()。

A.双方协商和解解决

B.达不成一致时请第三方调解解决

C.达不成一致时请求和解

D.调解不成，则需通过法院最终解决

E.调解不成，则需通过仲裁或诉讼最终解决

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，专项施工方案应包括的内容有()。

A.工程概况

B.计算书及相关图纸

C.施工技术措施

D.施工安全保证措施

E.危大工程旁站要求

正确答案:查看最佳答案

第88题:在设备制造期间，属于监理工程师的权力范围的有()。

A.检查材料性能

B.检查加工工艺

C.检查加工进度

D.检查加工及装配质量

E.决定加工人员调配

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，由发包人承担设计服务期延误责任的情形有()。

A.发包人未按合同约定期限及时答复设计事项

B.发包人未按合同约定及时支付设计费用

C.设计人原因导致设计文件未能按期提交

D.行政管理部门审查图纸时间延长

E.勘察人提供的勘察成果滞后

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项C由设计人承担设计服务期延误责任。

第90题:依据标准施工合同文本，承包人的清场义务是指()。

A.施工场地内残留的垃圾已全部清除出场

B.临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原

C.按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，已按计划撤离施工场地

D.通往施工场地的临时道路平整或复原

E.工程建筑物周边施工堆积物，已按监理人指示全部清理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。(1)施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；(2)临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；(3)按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；(4)工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；(5)监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

第91题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。

第92题:根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责有()。

A.审查施工质量管理体系

B.组织论证专项施工方案

C.审查施工环境保护措施

D.组织测设施工控制网

E.审查施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在工程施工准备阶段的职责之一是审查承包人的实施方案，包括承包人报送的施工组织设计(包含进度计划)、质量管理体系、环境保护措施。选项B、D属于承包人的义务。详见教材第84页。

第93题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第94题:在合同仲裁制度中，首席仲裁员由()。

A.当事人共同选定

B.仲裁申请人选定

C.未申请仲裁一方当事人选定

D.当事人共同委托仲裁委员会主任指定

E.仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定

正确答案:查看最佳答案

第95题:可以产生委托代理关系的基础关系包括()。

A.监护关系

B.委托合同关系

C.合伙合同关系

D.劳动合同关系

E.工作隶属关系

正确答案:查看最佳答案

第96题:工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有()。

A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案

B.发包人订购的设备未能按时到货

C.施工作业方法存在重大安全隐患

D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作

E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护

正确答案:查看最佳答案

第97题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中；正确的包括()。

A.合同主体不变，仍为甲.乙两公司

B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方

D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

正确答案:查看最佳答案

第98题:在设备采购招标中，综合评标价法除需考虑投标报价之外还需考虑的因素有()。

A.付款金额

B.运输费用

C.交货期

D.售后服务

E.生产能力

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)施工现场高处作业吊篮月检的内容应包括()。

A.型式检验报告

B.悬挂机构稳定

C.钢丝绳.提升机构

D.电气系统

E.安全锁和上限位装置

正确答案:查看最佳答案

第100题:在建设工程监理合同中，属委托人应履行的义务有()。

A.负责合同的协调管理工作

B.负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作提供必要的外部条件

C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料

D.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位

E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确

正确答案:查看最佳答案

第101题:FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括()。

A.工程师不认可分包商报表中的某些款项

B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款

C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议

D.承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表

E.承包商与业主发生合同争议

正确答案:查看最佳答案

第102题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

第103题:当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括()。

A.工程照片

B.监理工程师发布的各种书面指令

C.施工许可证

D.招标文件

E.财务凭证

正确答案:查看最佳答案

第104题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列隐蔽工程的检验步骤和要求中，正确的有()。

A.隐蔽工程施工完毕，承包人进行自检

B.自检合格后，书面通知工程师验收

C.工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议，又未按时验收，承包人可继续施工

D.在任何情况下未经工程师签字认可，工程部位都不得隐蔽

E.隐蔽工程验收合格后，在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字，承包人可继续施工

正确答案:查看最佳答案

第105题:承担违约责任的形式有()。

A.变更合同

B.解除合同

C.继续履行合同

D.赔偿损失

E.移交合同

正确答案:查看最佳答案

第106题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，接到分包商的支付报表后，承包商代表应对照分包合同工程量清单中的工作项目、单价或价格复核取费的合理性和计算的正确性，并依据分包合同的约定扣除()等后，核准该阶段应付给分包商的金额。

A.分包管理费

B.对分包施工支援的实际应收款项

C.预付款

D.保留金

E.材料费、设备费

正确答案:查看最佳答案

第107题:设计阶段监理工程师进行合同管理的主要依据包括()。

A.设计合同

B.设计监理委托合同

C.经批准的可行性研究报告及设计任务书

D.设计参考资料

E.规划部门批文

正确答案:查看最佳答案

第108题:勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括()。

A.工程测量

B.水文地质勘察

C.岩土工程勘察

D.材料设备的供应

E.变更及工程费的调整

正确答案:查看最佳答案

第109题:以下属于质量数据波动系统性因素的有()。

A.气温突然下降

B.测量出现微小误差

C.工人违规操作

D.机械设备长期过度磨损

E.钢筋未经验收投入使用

正确答案:查看最佳答案

第110题:某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于3台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，以下关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有()。

A.买方可要求推土机生产厂承担违约责任

B.买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任

C.买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任

D.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半

E.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理

正确答案:查看最佳答案

第111题:在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的有()。

A.邻近建筑物、构筑物的保护工作

B.发包人委托承包人完成工程配套的设计

C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施

D.承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续

E.对已竣工而未交付工程的损伤修复

正确答案:查看最佳答案

第112题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。

A.发现文物.石化等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

正确答案:查看最佳答案

第113题:依据《民法典》的规定，合同履行的原则包括()。

A.公开原则

B.公正原则

C.全面履行原则

D.诚实信用原则

E.公平原则

正确答案:查看最佳答案

第114题:在建设工程委托监理合同履行的过程中，委托人可以行使的权利包括()。

A.选定施工合同的承包人

B.审核承包人的索赔

C.确定工程规模

D.批准施工合同承包人选定的分包人

E.主持工程建设有关协作单位的组织协调

正确答案:查看最佳答案

第115题:质量统计分析方法中，分层法常用的分层标志有()。

A.按操作班组分层

B.按监理人员分层

C.按机械设备型号分层

D.按原材料供应单位分层

E.按操作方法分层

正确答案:查看最佳答案

第116题:建设工程质量的安全性主要表现在以下几个方面()。

A.抗震

B.耐火

C.防火能力

D.抗辐射

E.防水隔热

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，由承包人承担增加的费用和工期的情形有()

A.由于承包人原因为安全保障所必须的暂停施工

B.承包人负责采购、运输的材料未能按期运到工地

C.因不可抗力事件导致承包人暂停施工

D.因不利物质条件导致承包人暂停施工

E.发包人负责采购的工程设备未能按期运到工地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，承包人可获得工期补偿。D项，承包人可获得工期、费用补偿。E项，承包人可获得工期、费用、利润补偿。

第118题:施工招标的评标过程中，综合评分法可分为()。

A.评标价评分法

B.按比例折算评分法

C.以标底衡量报价得分的综合评分法

D.无标底的综合评分法

E.以复合标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法

正确答案:查看最佳答案

第119题:招标人在招标过程中对申请人的资格审查方式有()。

A.形式审查

B.详细审查

C.资格预审

D.资格后审

E.资格备案

正确答案:查看最佳答案