节选部分<<2026年四川省监理工程师质量投资进度控制考核真题库>>题型

"2026年四川省监理工程师质量投资进度控制考核真题库"对我们来说是十分重要的，特别是认真对待建筑考试的你来说尤为重要。莎士比亚曾经说过，那脑袋里的智慧，就像打火石里的火花一样，不去打它是不肯出来的。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 一般来说，知识是取之不尽，用之不竭的。只有最大限度地挖掘它，才能体会到学习的乐趣。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们看资料吧！最后的祝福:努力的苦读，就为这一刻?!把你的实力全部发挥，所有关爱着你的人，都会为你祝福、祈祷，相信你会考出满意的成绩，榜上有名喔!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:以下关于PC工程构配件的质量控制，正确的是()。

A.总监理工程师应组织对PC构配件的考察，并提出考察意见

B.构配件进场时，总监理工程师应检查其外观质量是否符合设计要求

C.外观质量检查应包括尺寸.规格.型号.产品标志等

D.构配件供应不能满足需要时，经建设单位同意可改为现浇混凝土

正确答案:查看最佳答案

第1题:设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是()。

A.表明从发出该通知时间开始工作

B.与“开工通知”的说法相同

C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期

D.该通知是由发包人发出的

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，关于设计成果的说法，错误的是()。

A.设计概算不得超过合同约定的设计限额

B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料

C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准

D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列属于单务合同的是()。

A.赠与合同

B.仓储合同

C.行纪合同

D.运输合同

正确答案:查看最佳答案

第4题:某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为5050万元、评标价为5060万元，乙的投标价为5070万元、评标价为5050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()。

A.甲投标人，合同价为5050万元

B.甲投标人，合同价为5060万元

C.乙投标人，合同价为5070万元

D.乙投标人，合同价为5050万元

正确答案:查看最佳答案

第5题:保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形，合同组成文件之间没有矛盾，属于合同评审的()

A.合法性，合规性评审

B.合理性，可行性评审

C.与产品或过程有关要求的评审

D.合同风险评估

正确答案:查看最佳答案

参考解析:与产品或过程有关要求的评审:保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形，合同组成文件之间没有矛盾。通过招投标方式订立合同的，合同内容还应当符合招标文件和中标人的投标文件的实质性要求和条件。

第6题:项目监理机构组织设计过程中，应在考虑影响管理跨度的各种因素后，根据具体情况确定()。

A.管理目标

B.管理层次

C.管理权限

D.管理效益

正确答案:查看最佳答案

第7题:关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是()。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:各行业编制的标准施工合同应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”。各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对标准的“通用合同条款”进行补充、细化。除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效。

第8题:某市建筑工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理人以书面形式通知承包人推迟开工时间。根据标准施工合同的通用条款中规定，承包人已到场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()。

A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监理人不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第9题:施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经()审核签字。

A.项目经理和总监理工程师

B.项目经理和施工单位有关负责人

C.总监理工程师和施工单位有关负责人

D.项目经理和专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《建设工程监理规范》，下列报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是()。

A.监理通知回复单

B.施工组织设计报审表

C.分包单位资格报审表

D.分部工程报验表

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，吊篮在同一施工现场进行二次移位安装后，()。

A.应重新进行验收

B.应重新进行论证

C.应重新检测安全锁

D.可直接使用

正确答案:查看最佳答案

第12题:下列各项中，不属于设计费支付管理原则的是()。

A.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用

B.设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的各阶段设计费

C.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方需另行签订补充协议

D.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费的一半以上，留有的余款一般不超过10天要全部结清

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于钢结构防火涂料，正确的是()。

A.厚涂型钢结构防火涂料应进行粘结强度.抗压强度检测

B.厚涂型防火涂料不超过100t应抽检一次

C.薄涂型防火涂料不超过500t应抽检一次

D.薄涂型防火涂料最薄处厚度不应低于设计要求的80%

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，建设单位应当在施工招标文件中列出()，要求施工单位在投标时明确相应的安全管理措施。

A.危大工程专项施工方案

B.危大工程设计文件

C.危大工程监理细则

D.危大工程清单

正确答案:查看最佳答案

第15题:下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《专用条款呐容的是()。

A.词语定义及合同文件

B.分包工程概况

C.竣工验收与结算

D.工期

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括()。

A.经批准的项目可行性研究报告

B.施工许可证

C.城市规划许可文件

D.工程勘察资料

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，属于设备采购中伴随服务的是()。

A.对设备进行包装

B.提供设备组装所需工具

C.交付设备

D.通知买方预计到货日期

正确答案:查看最佳答案

第18题:下列财产可以作为抵押物的是()。

A.学校.幼儿园的教学设施

B.依法被查封.扣押.监管的财产

C.所有权.使用权不明或者有争议的财产

D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权.房屋

正确答案:查看最佳答案

第19题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，固定价格合同的价款并不是绝对不可调整，而是约定范围内的风险由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下错误的是()。

A.PVC管道的阻火圈.伸缩节安装应符合设计要求

B.空调水管道系统可采用强度试验替代严密性试验

C.防排烟系统应进行联合试运行与调试

D.紧急广播系统应采取防火保护措施

正确答案:查看最佳答案

第21题:以下关于经返修的分项.分部工程验收，正确的是()。

A.满足安全及使用功能的，可按技术处理方案和协商文件予以验收

B.凡造成结构外形尺寸加大等永久性影响的，不得验收

C.为避免社会财富更大的损失，可适当降低安全要求，予以验收

D.为避免社会财富更大的损失，可适当降低主要功能要求，予以验收

正确答案:查看最佳答案

第22题:当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自()之日起生效。

A.签订

B.登记

C.履行

D.主合同生效

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据项目NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()。

A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”

B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定

C.工程师应对合同争议作出决定

D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于承包商负责采购的材料和设备的使用前检验的表述中错误的是()。

A.由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商

B.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定

C.采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担

D.工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复.拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第25题:以下关于结构实体检测中钢筋配置的检测方法，正确的是()。

A.只能检测保护层厚度，无法检测钢筋直径.数量

B.必须采用破损法验证保护层厚度

C.宜采用雷达法或电磁感应法进行检测

D.宜采用超声波对测法进行检测

正确答案:查看最佳答案

第26题:招标方式中，公开招标与邀请招标比较，其优点主要是()。

A.竞争性强，选择面宽

B.竞争的激烈程度相对较差

C.招标时间长

D.招标费用高

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于钢筋工程，正确的是()。

A.盘卷钢筋进场时已进行检验，调直后无需再次进行力学性能检验

B.盘卷钢筋调直后无需进行重量偏差检验，但需进行力学性能检验

C.受力钢筋的牌号.规格和数量应符合设计及规范要求

D.有抗震设防要求的箍筋弯折角度不应小于90°

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。

A.不利地质条件

B.不利水文条件

C.有毒作业环境

D.不利气候条件

正确答案:查看最佳答案

第29题:选择好适合项目特点的合同计价方式是招标采购和合同管理工作的关键，以建设工程施工合同为例，根据计价方式不同，有单价合同、总价合同和成本加酬金合同等不同计价方式，下列关于单价合同描述错误的是()

A.合同特点是单价优先，施工过程“价”和“量”方面的风险分配对合同双方均显公平

B.此合同不利于尽早开工

C.多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定情况

D.控制投资难度较大

正确答案:查看最佳答案

参考解析:1.单价合同由于单价合同是根据工程量实际发生的多少而支付相应的工程款，发生的多则多支付，发生的少则少支付，这使得在施工过程“价”和“量”方面的风险分配对合同双方均显公平。该合同特点是单价优先，多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定情况，发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标，投标人只需对所列工程内容报出单价，从而缩短招投标时间，利于尽早开工。但采用单价合同，需要在施工过程中协调工作内容，测量核实完成的工作量，且实际支付工程款可能超过估算，控制投资难度较大。

第30题:监理工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后，应在()天内完成审查并报送发包人。

A.14

B.21

C.28

D.35

正确答案:查看最佳答案

第31题:关于供货方代运货物的说法错误的是()。

A.采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货

B.采购方接收后，运输部门不再负责

C.在交运前出现的问题，由供货方负责

D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责

正确答案:查看最佳答案

第32题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。参见教材P145。

第33题:FIDIC《施工合同条件》规定，施工阶段的合同管理，工程师应至少提前()d通知承包商开工日期。

A.4

B.5

C.6

D.7

正确答案:查看最佳答案

第34题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前第28天。

第35题:建设工程总承包合同的履行不包括()。

A.合同应明确双方责任

B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行

C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包

D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《通用条款》内容的是()。

A.保障.保险及担保

B.合同的生效

C.质量与安全

D.双方一般权利和义务

正确答案:查看最佳答案

第37题:根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是()。

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知对应款项中需要明确或说明的具体要求予以明确，附表中的内容不得与正文中内容相抵触，使投标人阅读时一目了然。参见教材P22。

第38题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，技术设计阶段的工作任务不包括()。

A.编制技术设计文件

B.提出技术设计计划

C.设备设计

D.参加初步审查，并作必要修正

正确答案:查看最佳答案

第39题:工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进行分组.整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是()。

A.调查表法

B.分层法

C.排列图法

D.控制图法

正确答案:查看最佳答案

第40题:建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第41题:根据FIDIC《施工合同条件》，当已支付进度款累计金额，扣除()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.罚款

B.后续支付的预付款和已扣留的保留金

C.已扣留的保留金

D.累计支付的预付款和已扣留的保留金

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。

A.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间

B.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

D.补偿金额一设备原值×设备折旧率+管理费

正确答案:查看最佳答案

第43题:设计招标文件的内容不包括()。

A.设计依据

B.工程项目应达到的技术指标

C.具体的工作量

D.项目限定的工作范围

正确答案:查看最佳答案

第44题:法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的()。

A.自然人

B.公民

C.领导者

D.组织

正确答案:查看最佳答案

第45题:建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以()。

A.决定中标人

B.作为评标委员

C.参加定标投票

D.参加开标会

正确答案:查看最佳答案

第46题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)中，由于委托人严重违约拖欠应付监理人的酬金，监理人可以单方面提出()。

A.变更合同

B.撤销合同

C.暂停合同

D.终止合同

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

第48题:评标委员会推荐的中标候选人应当限定在()，并标明排列顺序。

A.l-2人

B.l-3人

C.1-4人

D.1-5人

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人审查后认为已具备竣工验收条件，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

第50题:施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，作为()的组成部分。

A.施工文件

B.合同文件

C.监理文件

D.竣工检验文件

正确答案:查看最佳答案

第51题:《建设工程监理合同》规定,()应属于附加监理工作的范围。

A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划

B.不可抗力事件发生后的善后工作

C.调解建设单位与施工单位的合同争议

D.发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作

正确答案:查看最佳答案

第52题:建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()。

A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式

D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证

正确答案:查看最佳答案

第53题:设计施工总承包合同文件中的承包人建议书是()。

A.对承包人施工方案的进一步完善

B.对承包人合理化建议的阐述

C.对发包人要求的响应

D.对发包人招标文件的补充

正确答案:查看最佳答案

第54题:设计人的设计工程进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知，按照设计范本的规定，设计人应()。

A.没收全部定金补偿损失

B.要求发包人支付双倍的定金

C.要求发包人补偿实际发生的损失

D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%

正确答案:查看最佳答案

第55题:依据《民法典》的规定，()是承担违约责任的主要形式。

A.违约金

B.定金

C.赔偿损失

D.继续履行

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),模板支撑架高宽比不宣大于()，当高宽比大于该值时，应增设缆风绳或连墙件等架体整体稳定性加强措施。

A.2

B.2.5

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

第57题:材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，则()。

A.由供货方承担全部责任

B.由运输部门承担全部责任

C.属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任

D.先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任

正确答案:查看最佳答案

第58题:()适用于业主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等咨询服务合同。

A.白皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“白皮书”，适用于业主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等咨询服务合同。

第59题:建设单位在()合同中承担了项目的全部风险。

A.单价

B.总价可调

C.总价不可调

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第60题:依据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师颁发的工程接收证书表明()。

A.缺陷通知期开始

B.工程照管责任移交

C.可以办理竣工结算

D.承包合同的全部义务已完成

正确答案:查看最佳答案

第61题:为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是()。

A.技术设计招标

B.施工图设计招标

C.全过程设计招标

D.初步设计招标

正确答案:查看最佳答案

第62题:采用最低评价法进行施工评标时，经评审的投标价相等时，应以()的优先。

A.施工组织的设计得分高

B.施工方案的分高

C.施工项目经理得分高

D.投标报价低

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标价相等时，以投标价低的优先

第63题:根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。

第64题:根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在()发生的事项。

A.施工期间

B.竣工验收期间

C.缺陷责任期内

D.合同有效期内

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，()应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第66题:招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用()。

A.由招标人承担

B.由投标人承担

C.由双方平均分配

D.由双方协商解决

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据ISO质量管理体系标准，以下不属于“以顾客为关注焦点”质量管理原则的是()。

A.一切要以客户为中心

B.确保在组织范围内树立顾客意识

C.保证顾客和其他受益者平衡的途径

D.确立持续性的改进目标

正确答案:查看最佳答案

第68题:依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()。

A.发出终止合同通知，终止监理合同

B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同

C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同

D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《标准施工合同》，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是()天。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第70题:材料设备采购批次标包划分错误的是()

A.同类材料设备可以一次招标分期交货，不同材料设备可以分阶段采购。

B.考虑交货批次和时间、运输、仓储能力等因素，并节省占用建设资金、降低仓储保管费用

C.既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应

D.仅对一个标包中的某几项进行投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人可以投一个或其中的几个标包，但不能仅对一个标包中的某几项进行投标

第71题:对于需要返工处理或加固补强的质量缺陷，项目监理机构应当()。

A.要求施工单位报送经其总工书面认可的处理方案

B.要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案

C.要求施工单位报送质量事故调查报告

D.旁站处理过程

正确答案:查看最佳答案

第72题:以下关于工程变更，正确的是()。

A.工程变更单应由施工单位填写

B.工程变更单应由设计单位填写

C.工程变更单应由建设单位和设计单位共同填写

D.工程变更单应由提出单位填写

正确答案:查看最佳答案

第73题:某防洪堤坝的压实土的干密度未达到规定值，设计要求挖除不合格土，重新填筑。该处理方案类型是()。

A.修补处理

B.延期处理

C.返工处理

D.不做处理

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是()。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。监理人收到承包人共同检验通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加。承包人为了不延误施工可以单独进行试验和检验，将记录送交监理人后可继续施工。此次试验或检验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果可靠性，监理人与承包人共同进行重新试验和检验。

第75题:建设工程施工合同履行中，由于施工场地的电路出现问题，而导致工期延误，并给承包人带来了损失应()。

A.由承包人承担，工期不予顺延

B.由承包人承担，工期相应顺延

C.由发包人承担，工期不予顺延

D.由发包人承担，工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第76题:按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人()。

A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

C.仍应无偿负责处理有关设计问题

D.不再负责处理有关设计问题

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于设计差错的是()。

A.无证设计

B.越级设计

C.沉降缝设置不当

D.边设计.边施工

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，模板支架拆除过程中，当架体的自由高度大于()时，必须加设临时拉结。

A.1步

B.2步

C.3步

D.4步

正确答案:查看最佳答案

第79题:委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在()中明确的。

A.工程建设委托监理合同

B.建设工程委托监理合同标准条件

C.有关法律法规

D.建设工程委托监理合同专用条件

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:工程设计招标中，审查投标人资格时，属于能力审查的内容有()。

A.企业资质

B.法定代表人的设计资格和能力

C.项目设计负责人的资格和能力

D.各类设计人员的专业覆盖面

E.设计人员数量是否满足工程设计的需求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程设计招标中，对投标人的资格审查包括资质审查(选项A)、能力审查、经验审查。判定投标人是否具备承担发包任务的能力，通常要进一步审查人员的技术力量。人员的技术力量主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面、人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。详见教材第47页。

第81题:与施工招标和材料设备采购招标相比,工程设计招标的特点有()。

A.投标方案的灵活性较大

B.招标人须设最高投标限价

C.易于量化评价

D.可考虑给予投标人费用补偿

E.一般采用最低投标价中标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计工作对技术要求髙，从前期准备到后续服务跨越的周期长，成果的内容和质量具有较大的不确定性，设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判。设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。评标专家更加注重设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐于接受的是物有所值的合理报价，而不过于追求低报价。

第82题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资质证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.特定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查:资质审查.能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。

第83题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有()。

A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件

B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同

C.承包人可根据需要自行修改联合体协议

D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容

E.承包人可根据需要自选调整联合体组成

正确答案:查看最佳答案

第84题:构成对招标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括()。

A.招标广告

B.合同条件

C.技术规范

D.图纸和技术资料

E.对投标人质疑的书面解答

正确答案:查看最佳答案

第85题:以下属于设备运输方案审查内容的有()。

A.运输前准备工作

B.运输时间

C.运输方式

D.起重和加固方案

E.装箱单和随机文件

正确答案:查看最佳答案

第86题:某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为()。

A.只减少1名招标人代表

B.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家

C.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家

D.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家

E.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家

正确答案:查看最佳答案

第87题:我国现行的监理费计算方法有()。

A.按监理工程概预算的百分比计算

B.按参与监理工作的年度平均人数计算

C.由甲乙双方按商定的其它方法计算

D.中外合资.合作.外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定

E.按委托人提出的方法

正确答案:查看最佳答案

第88题:施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括()。

A.国家规定应缴纳的税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.电价发生变化

D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用

E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时

正确答案:查看最佳答案

第89题:勘察合同履行中，由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停.窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括()等。

A.补偿发包人来回的进出场费和调遣费

B.付给勘察人停.窝工费，金额按预算的平均工日产值计算

C.费用按实际延误的工日乘以延时费率计算

D.工期按实际延误的工日顺延

E.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费

正确答案:查看最佳答案

第90题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，应由业主承担责任的索赔事件有()。

A.施工中遇到了不利的外界障碍

B.施工图纸有错误

C.拖延支付工程款

D.发布错误的指令

E.承包商的违约行为

正确答案:查看最佳答案

第91题:在合同仲裁制度中，首席仲裁员由()。

A.当事人共同选定

B.仲裁申请人选定

C.未申请仲裁一方当事人选定

D.当事人共同委托仲裁委员会主任指定

E.仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定

正确答案:查看最佳答案

第92题:工程师在()方面认为有必要时发布变更指令。

A.任何工作质量

B.特性的变更

C.任何联合竣工检验

D.协调几个承包商施工的干扰

E.要求承包商使用超过他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有()。

A.是否列入已标价的工程量清单

B.是否在招标阶段已经确定价格

C.是否在合同履行阶段必然发生

D.承包人是否必然获得支付

E.是否包括在签约合同价内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂估价”和“暂列金额”，二者的区别表现为:暂估价是在招投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生，发包人一定予以支付的款项；暂列金额是在招投标阶段已经确定价格，但合同履行阶段未必发生，发包人根据工程实际情况可能予以支付的款项。二者的共同点是:均在已标价的工程量清单中列明，均属于包括在签约合同价内的金额。

第94题:合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是()。

A.有利于和解协议的执行

B.双方当事人均受和解协议的约束

C.简便易行，能经济.及时地解决纠纷

D.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行

正确答案:查看最佳答案

第95题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。

第96题:设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括()。

A.发包人应提供的有关资料和文件

B.委托设计任务的范围和内容

C.项目投资要求

D.工程用地规划

E.双方的责任

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足()条件。

A.建筑物的设计稳定、安全、可靠

B.提出技术设计计划

C.设计的施工图达到规定的设计深度

D.设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范

E.不存在有可能损害公共利益的其他影响

正确答案:查看最佳答案

第98题:施工招标的评标过程中，综合评分法可分为()。

A.评标价评分法

B.按比例折算评分法

C.以标底衡量报价得分的综合评分法

D.无标底的综合评分法

E.以复合标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法

正确答案:查看最佳答案

第99题:建设工程施工合同履行过程中，发生合同争议时，应按下列程序解决的是()。

A.双方协商和解解决

B.达不成一致时请第三方调解解决

C.达不成一致时请求和解

D.调解不成，则需通过法院最终解决

E.调解不成，则需通过仲裁或诉讼最终解决

正确答案:查看最佳答案

第100题:根据FIDIC《施工合同条件》规定，下列属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分的是()。

A.合同协议书

B.中标意向书

C.专用条件

D.图纸

E.资料表

正确答案:查看最佳答案

第101题:要约人发出要约之后，欲使要约不生效，可以()。

A.受要约人作出承诺之前，发出撤销通知

B.发出撤回通知，并在要约到达之前到达受要约人

C.受要约人作出承诺之前，送达撤销通知

D.发出撤回通知，并与要约同时到达受要约人

E.撤销通知与承诺同时作出

正确答案:查看最佳答案

第102题:监理委托合同中，属于监理单位的义务包括()。

A.选择承担工程项目建设的实施单位

B.与承包商签订施工合同

C.公正地维护有关各方的合法权益

D.不得泄露与本工程有关的保密资料

E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

正确答案:查看最佳答案

第103题:发包人供应的材料设备与约定不符时，应当由发包人承担有关责任。视具体情况不同，处理原则包括()。

A.材料设备单价与合同约定不符时，由发包人承担所有差价

B.到货地点与合同约定不符时，发包人负责运至合同约定的地点

C.供应数量少于约定的数量时，发包人将数量补齐

D.到货时间早于合同约定时间，发包人不承担因此发生的保管费用

E.材料设备种类、规格、型号、数量、质量等级与合同约定不符时，承包人可以拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购

正确答案:查看最佳答案

第104题:依法必需进行勘察设计招标的项目招标时应具备的条件有()。

A.招标人已经依法成立

B.已确定勘察设计单位初选名单

C.勘察设计资金来源已经落实

D.必需的勘察设计基础资料已收集完成

E.已组织投标申请人踏勘现场

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标时应具备的条件包括:招标人已经依法成立；已办理审批、核准或备案手续；勘察设计有相应资金或资金来源已经落实；必需的勘察设计基础资料已收集完成；其他条件。

第105题:以下属于买卖合同的是()

A.采购大宗建筑材料

B.采购通用型批量生产的中小型设备

C.订购非批量生产的大型复杂机组设备

D.特殊用途的大型非标准部件

E.特殊用途的大型复杂机组设备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于买卖合同，订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于加工承揽合同

第106题:在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照()订立书面合同。

A.招标文件

B.双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改

C.投标文件

D.双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改

E.招标人要求投标人垫资的要求

正确答案:查看最佳答案

第107题:狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有()

A.建筑工程一切险(及第三者责任险)

B.人身意外伤害险

C.货物运输险

D.安装工程一切险(及第三者责任险)

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

第108题:工程竣工验收时，应当具备的条件有()。

A.上级部门的批准文件

B.完整的技术档案与施工管理资料

C.工程竣工验收备案表

D.勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

E.完成建设工程设计约定的各项内容

正确答案:查看最佳答案

第109题:《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的义务包括()。

A.负责合同的协调管理工作

B.外部关系协调

C.免费提供监理工作需要的资料

D.更换委托人代表需要经监理人同意

E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人

正确答案:查看最佳答案

第110题:下列属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险有()。

A.不可抗力

B.设计变更和工程量增加

C.建设工程质量不合格

D.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h

正确答案:查看最佳答案

第111题:下列关于发包人向承包人提供图纸的叙述，正确的是()。

A.施工图可以一次提供，也可以分阶段提供，只要符合专用条款约定即可

B.发包人应免费按专用条款约定的份数供应承包人图纸

C.发包人应按专用条款约定的份数供应承包人图纸，图纸费用由承包人承担

D.承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复制，但复制费用由承包人承担

E.承包人要求增加图纸套数时，发包人应自费代为复制

正确答案:查看最佳答案

第112题:合同主体的权利表现为()。

A.有权按照自己的意志作出某种行为

B.必须按照对方的要求不得作出某种行为

C.当权利受到侵害时要求法律保护

D.按照合同要求完成某种行为

E.强制对方作出某种合同内没有约定的行为

正确答案:查看最佳答案

第113题:以下属于质量数据波动偶然因素的有()。

A.气温突然下降

B.测量出现微小误差

C.工人违规操作

D.机械设备长期过度磨损

E.钢筋未经验收投入使用

正确答案:查看最佳答案

第114题:设备性能验收过程中，监理工程师应当签发"设备初步验收证书"的情况包括()。

A.一次检验即达到性能保证值指标

B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行

C.二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因

D.二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因

E.采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验

正确答案:查看最佳答案

第115题:在施工过程中，工程师发出暂停施工指示的起因可能是()。

A.施工质量不合格

B.地方法规要求在某一时段内不允许施工

C.发包人延误支付工程进度款

D.发生不可抗力

E.发包人订购的设备不能按时到货

正确答案:查看最佳答案

第116题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)当基坑发生管涌.渗漏险情时，可采取的措施有()。

A.坑内回土反压

B.坑内封堵

C.坑外局部设置深井降水

D.坑外土体卸载

E.清理周边物品

正确答案:查看最佳答案

第117题:确定变更价款的原则:确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括()。

A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款

B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款

C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行

正确答案:查看最佳答案

第118题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。

第119题:关于监理人的责任限度的表述，正确的是()。

A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责

B.监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任

C.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图.交货)时限承担责任

D.监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图.交货)时限承担连带责任

E.监理人在责任期内，如果因重大过失而造成委托人经济损失的，要承担委托人全部损失的赔偿责任

正确答案:查看最佳答案