节选部分<<2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:在勘察、设计合同中，属于发包人责任的是()。

A.提供设计依据资料

B.提交勘察设计成果

C.进行设计技术交底

D.不可抗力事件的影响

正确答案:查看最佳答案

第1题:依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

C.委托人无正当理由拖欠监理酬金3周

D.委托人拒付合理化建议奖

正确答案:查看最佳答案

第2题:勘察过程中发生变更，办理变更手续后，发包人应按()支付勘察费。

A.约定的工作量

B.实际发生的工作量

C.估量的工作量

D.全部工作量

正确答案:查看最佳答案

第3题:总监理工程师作为监理单位的代理人属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

第4题:资格审查分为()种审查方法

A.2

B.3

C.4

D.1

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查分为资格预审和资格后审两种审查方法资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法

第5题:某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为()。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时，评标价最低的投标书为最优。“评标价”既不是投标价也不是中标价，只是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

第6题:关于代理关系的表述，错误的是()。

A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理

B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任

C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任

D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务

正确答案:查看最佳答案

第7题:《工程建设监理合同》示范文本规定业主()要求监理单位更换不称职的监理人员。

A.无权

B.有权

C.经与监理单位协商后方可

D.经主管部门批准后

正确答案:查看最佳答案

第8题:招标人与中标人签订合同后()个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A.2

B.3

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列关于履约保证说法不正确的是()。

A.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种

B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10％

C.履约银行保函额度是合同价格的10％

D.履约担保书担保额度是合同价格的10％

正确答案:查看最佳答案

第10题:某新建学校项目由教学楼.行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于()。

A.专业工程

B.单项工程

C.单位工程

D.分项工程

正确答案:查看最佳答案

第11题:公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关

正确答案:查看最佳答案

第12题:建设工程监理的基本程序宜按()实施。

A.编制建设工程监理大纲.监理规划.监理细则，开展监理工作

B.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作

C.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收

D.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料

正确答案:查看最佳答案

第13题:建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

A.20%

B.30%

C.50%

D.70%

正确答案:查看最佳答案

第14题:材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的()。

A.不安抗辩权

B.同时履行抗辩权

C.后履行抗辩权

D.合同中止履行的抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第15题:因包装不符合规定而造成货物运输过程中的损坏或灭失，由()负责赔偿。

A.供货方

B.采购方

C.承运人

D.接货人

正确答案:查看最佳答案

第16题:某项目监理机构在进行幕墙分包单位审核确认时，做法正确的是()。

A.考虑工期紧张，经建设单位同意后可先进场施工，再进行报审

B.已经审核确认的分包单位甲公司，因劳动力不足，将幕墙工程分包给乙公司，经建设单位及总包单位同意后，可予以确认

C.总监代表对报审资料审核合格后，经总监同意后方可签署书面意见

D.总监对报审资料进行审核，签署报审表前需征求建设单位意见

正确答案:查看最佳答案

第17题:在设计施工总承包合同中，关于承包人的索赔，下列不能索赔利润的是()。

A.监理人的指示延误、错误

B.发包人提供的材料、设备延误

C.发包人原因未能按时发出开始工作通知

D.行政审批延误

正确答案:查看最佳答案

第18题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位的，业主雇用其他人完成后，可从()中将这笔费用扣除。

A.预付款

B.履约保函

C.保留金

D.索赔款

正确答案:查看最佳答案

第19题:合同履行的前提和依据是()。

A.有效的合同

B.合同法

C.诚实信用原则

D.合同生效

正确答案:查看最佳答案

第20题:建设工程一切险的除外责任是()。

A.地面下陷下沉

B.雷电.暴雨

C.非外力引起的机械或电气装置的本身损失

D.被保险人无法控制并造成物质损失的突发性事件

正确答案:查看最佳答案

第21题:缔约过失责任是针对合同()应当承担的责任。

A.补签后成立

B.已经成立

C.登记备案后成立

D.尚未成立

正确答案:查看最佳答案

第22题:关于机电设备招标的说法，错误的是()。

A.可以采用公开招标或邀请招标方式

B.招标程序与施工招标基本相同

C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同

D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上，按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上，形成评标价。

第23题:因被监理单位的违反合同行为导致竣工时间的延长，监理单位()。

A.不承担责任

B.监理单位承担全部责任

C.监督单位承担监督不力的责任

D.监理单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第24题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，因不可抗力事件导致的工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损失，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人和发包人共同

D.施工场地保管员

正确答案:查看最佳答案

第25题:履约担保说法错误的是()

A.采用无条件担保方式，发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向担保人要求赔偿，需经承包人确认。

B.担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。

C.没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止

D.无条件担保有利于当出现承包人严重违约情况，由于解决合同争议而影响后续工程的施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2.履约担保(1)担保期限。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。(2)担保方式。采用无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向担保人要求赔偿，不需承包人确认。无条件担保有利于当出现承包人严重违约情况，由于解决合同争议而影响后续工程的施工。

第26题:在工程项目的设计成果完成后，由()负责组织签订.验收和向设计审批部门报批。

A.设计人

B.监理人

C.审图机构

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第27题:施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了()原则。

A.公平竞争

B.平等合作

C.诺守合同

D.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

第28题:测定地基土最佳含水量时的最大干密度，应采用()。

A.烘干法

B.红外线照射法

C.重型击实法

D.环刀法

正确答案:查看最佳答案

第29题:承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前()d内，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第30题:设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于扣件式钢管脚手架的架体内封闭，不正确的是()。

A.脚手架内立杆距离墙体净距不宜大于200mm，否则应铺设站人片

B.脚手架首层及顶层应设置水平封闭隔离

C.脚手架在施工层应设置水平封闭隔离

D.脚手架在非施工层可不设置水平封闭隔离

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，龙门架.井架式货用施工升降机，最大安装高度不应超过()。

A.30m

B.36m

C.48m

D.50m

正确答案:查看最佳答案

第33题:在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人在发出整改通过()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.1

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第34题:建筑施工特种作业人员()建筑施工企业或建筑机械租赁企业。

A.本省企业可同时受聘于2家

B.外省企业可同时受聘于2家

C.只能受聘于1家

D.均不正确

正确答案:查看最佳答案

第35题:考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用()方式为宜。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.方案竞赛

正确答案:查看最佳答案

第36题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复制，复制费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第37题:质量事故处理完毕后，监理单位应及时向()提交质量事故书面报告，并将完整的质量事故处理记录整理归档。

A.建设行政主管部门

B.建设单位

C.项目调查组负责人

D.建设行政主管部门和项目调查组负责人

正确答案:查看最佳答案

第38题:一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循()。

A.公正原则

B.诚实信用原则

C.团结互助原则

D.公平原则

正确答案:查看最佳答案

第39题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

正确答案:查看最佳答案

第40题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工机具均应设置专用的()，并应做好保护接零。

A.总配电箱

B.分配电箱

C.开关箱

D.电控箱

正确答案:查看最佳答案

第41题:根掘《标准材料采购招标文件》，在初步评审材料采购投标文件时，属于资格评审内容的是()。

A.投标文件格式要求

B.财务要求

C.投标有效期要求

D.质量要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标文件格式要求属于形式评审内容。投标有效期要求、质量要求属于响应性评审内容。

第42题:在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑的因素不包括()。

A.安全

B.服务

C.质量

D.成本

正确答案:查看最佳答案

第43题:委托监理合同终止的标志是()。

A.竣工验收完毕

B.工程保修期满

C.签订工程保修责任书

D.监理人收到监理报酬尾款

正确答案:查看最佳答案

第44题:材料采购合同履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于运输过程中发生的问题，由()负责。

A.采购方

B.供货方

C.运输部门

D.保管部门

正确答案:查看最佳答案

第45题:建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同即终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应，标的物毁损.灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第46题:对于投保建筑工程一切险的工程，保险人应负责赔偿的损失是()

A.因设计错误引起的工程损失

B.因原材料缺陷造成的工程损失

C.因地面下陷下沉造成的工程损失

D.非外力原因引起的机械装置损坏

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因地面下陷下沉造成的工程损失由保险人负责赔偿

第47题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是()。

A.发包人应在合同生效后支付预付款

B.工程建设期间的概算调整不影响设计费

C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金

D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用

正确答案:查看最佳答案

第48题:某施工单项合同估算价在500万元人民币以上的抢险救灾工程()。

A.必须采用公开招标

B.必须采用邀请招标

C.必须进行招标

D.可以直接委托发包

正确答案:查看最佳答案

第49题:支付委托监理合同的酬金过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书()h内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付。

A.12

B.24

C.36

D.48

正确答案:查看最佳答案

第50题:采用设计施工总承包，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第51题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由()。

A.发包人承担修改设计.拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延

B.承包人承担修改设计，拆除及重新安装费用，工期相应顺延

C.设计人承担修改设计.拆除及重新安装费用，工期不予顺延

D.设计人承担修改设计.拆除及重新安装费用，工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第52题:考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用()方式为宜。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.方案竞赛

正确答案:查看最佳答案

第53题:应当公开招标的工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的有()。

A.项目技术比较复杂

B.因自然环境限制只有少数几家潜在投标人可供选择的项目

C.拟进行公开招标的费用比较多

D.项目被确定为地方政府的重点项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:国有资金占控股或主导地位依法必须招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

第54题:实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。

A.发包人

B.监理人

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第55题:因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长,监理单位()。

A.不承担责任

B.监理单位承担全部责任

C.监理单位承担监督不力的责任

D.监理单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第56题:开标时判定为无效的投标文件，应当()。

A.不再进入评标

B.在初评阶段淘汰

C.在详评阶段淘汰

D.在定标阶段淘汰

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列关于设计合同的表述中，不正确的是()。

A.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效

B.设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金

C.如果发包人未能按时支付定金，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延

D.发包人应在合同签字后的5d内支付定金，设计人收到定金为设计开工的标志

正确答案:查看最佳答案

第58题:某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.与验收的各方共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内出现的工程质量缺陷，由承包人负责修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。

第59题:施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前()天以书面形式通知承

A.7

B.10

C.12

D.28

正确答案:查看最佳答案

第60题:一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。

A.3个月

B.6个月

C.12个月

D.24个月

正确答案:查看最佳答案

第61题:工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。

A.公平

B.科学

C.独立

D.公正

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。

A.债权人应当通知债务人

B.债权人应当经债务人同意才可转让

C.主权利转让后从权利并不随之转让

D.无论何种情形合同债权都可以转让

正确答案:查看最佳答案

第63题:撤回承诺的通知应当在()到达要约人。

A.承诺通知到达要约人之后

B.承诺通知到达要约人之前

C.要约通知到达要约人之后

D.要约通知到达要约人之前

正确答案:查看最佳答案

第64题:在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),碗扣式钢管脚手架首层立杆应采用不同的长度交错布置，底层纵.横向横杆作为扫地杆距地面高度应小于或等于()。

A.500mm

B.350mm

C.200mm

D.180mm

正确答案:查看最佳答案

第66题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《通用条款》内容的是()。

A.保障.保险及担保

B.合同的生效

C.质量与安全

D.双方一般权利和义务

正确答案:查看最佳答案

第67题:在职工意外伤害险保险期间内，被保险人因()造成身故或者残疾的，保险人承担给付保险金责任。

A.挑衅斗殴

B.药物过敏

C.在施工指定的生活区域内遭受意外伤害

D.酒后驾驶遭受意外伤害

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在保险期间内，被保险人从事建筑施工及与建筑施工相关的工作时，或在施工现场及施工指定的生活区域内遭受意外伤害，保险人依约定给付保险金，且给付各项保险金之和不超过保险金额。

第68题:下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的文件是()。

A.工程量清单

B.工程预算书

C.工程变更协议

D.施工图纸

正确答案:查看最佳答案

第69题:依据《中华人民共和国合同法》的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按()执行。

A.原价格

B.新价格

C.当地市场价格

D.签订合同地市场价格

正确答案:查看最佳答案

第70题:建设工程勘察合同法律关系的客体是()。

A.行为

B.智力成果

C.物

D.财

正确答案:查看最佳答案

第71题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由()。

A.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延

B.承包人承担修改设计，拆除及重新安装费用，工期相应顺延

C.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延

D.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第72题:中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是()。

A.按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保

B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保

C.书面同意从工程款中扣留履约保证金

D.接招标文件规定提交工程款支付担保

正确答案:查看最佳答案

第73题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。

第74题:我国的合同鉴证实行的是()，合同鉴证根据双方当事人的申请办理。

A.自愿原则

B.公平原则

C.客观原则

D.诚实信用原则

正确答案:查看最佳答案

第75题:合同约定有工程预付款的，发包人应按规定的时间和数额支付预付款，发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间()天后向发包人发出要求预付的通知。

A.3

B.7

C.14

D.30

正确答案:查看最佳答案

第76题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

C.停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第77题:建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是()。

A.有大量的隐蔽工程

B.施工中未及时进行质量检查

C.工程质量的评价方法具有特殊性

D.工程质量具有较大的波动性

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在()万元人民币以上的，必须进行招标。

A.50

B.100

C.120

D.200

正确答案:查看最佳答案

第79题:有限数量制审查程序描述错误的是()

A.通过详细审查的申请人不少于3个且没有超过规定数量的，不再进行评分

B.通过详细审查的申请人超过规定数量的，审查委员会按照得分进行排序

C.得分按高到低进行排序

D.有限数量制与合格制在预审文件澄清方面有很大区别

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有限数量制与合格制在审查程序以及预审文件澄清方面两方面基本是相同的。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:关于建设工程材料釆购合同的说法，正确的有()。

A.以取得材料所有权为目的

B.以取得材料使用权为目的

C.是双务合同

D.是实践性合同

E.是无偿合同

正确答案:查看最佳答案

第81题:以下关于平行检验，正确的有()。

A.平行检验就是对施工单位所有的检验项目均由监理同步检验

B.平行检验的项目应符合施工合同的约定

C.平行检验的项目应符合监理合同的约定

D.平行检验的频率.费用应符合施工合同的约定

E.平行检验的频率.费用应符合监理合同的约定

正确答案:查看最佳答案

第82题:勘察单位对其编制的勘察文件质量负责，应履行的主要职责有()。

A.审查基础工程施工方案

B.参与施工验槽

C.解决工程施工中的勘察问题

D.提出因勘察原因造成质量事故的技术处理方案

E.提出因设计原因造成质量事故的技术处理方案

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设备和工程保险的()。

A.投保时间

B.投保险种

C.保险范围

D.保险期限

E.投保对象.

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等内容应在专用条款中明确约定。

第84题:根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有()。

A.投标人撤回已提交的投标文件

B.投标人撤销已提交的投标文件

C.投标人拒绝延长投标有效期

D.中标人拒绝订立合同

E.中标人拒绝提交履约保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(2)没收投标保证金的情况招标过程中出现下列情形之一时，招标人有权没收该投标人的投标保证金:(1)投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。投标截止日期前，投标人要求撤标或修改投标文件中的部分内容，不构成投标人违约。投标人书面通知招标人撤回投标文件，招标人在收到书面通知后退还投标保证金。投标人拒绝延长投标有效期，失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标人根据规定未能提交履约保证金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第85题:仲裁协议的作用主要有()。

A.避免了违约责任的发生

B.排除了法院对纠纷的管辖权

C.合同当事人均受仲裁协议的约束

D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁

E.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

正确答案:查看最佳答案

第86题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列文件中，属于招标文件组成内容的有()。

A.投标人针对招标文件提出的质疑

B.投标预备会的会议纪要

C.对投标人质疑的书面解答

D.招标人发布的资格预审公告

E.招标人对投标文件的修改

正确答案:查看最佳答案

第88题:下列属于投标人须知中正文部分的有()。

A.总则

B.附表格式

C.投标文件

D.投标

E.开标

正确答案:查看最佳答案

第89题:合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划应包括()。

A.合同主要内容

B.合同实施的主要风险

C.合同实施总体安排

D.合同分解与管理策划

E.合同实施保证体系的建立

正确答案:查看最佳答案

参考解析:其他选项属于合同交底的内容

第90题:承诺期限的确定，有()几种方法。

A.要约中规定承诺期限

B.要约中未规定、由仲裁人确定

C.要约中未规定、以对话方式承诺的、即时承诺

D.要约中未规定、以对话方式承诺的、在合理期限内作出

E.要约中未规定，以非对话方式作出的承诺应在合理期限内到达

正确答案:查看最佳答案

第91题:导致合同撤销权消灭的情形是()。

A.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为行使撤销权的

B.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的

C.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的

D.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起l年内没有行使撤销权的

E.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起6个月内没有行使撤销权的

正确答案:查看最佳答案

第92题:不可抗力事件的合同责任包括()。

A.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责

B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

C.承包人机械设备损坏及停工损失，由发包人承担

D.工程所需清理.修复费用，由承包人承担

E.延误的工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,承包人应承担违约责任的情形有()。

A.承包人使用的施工机械数量不足,不能满足合同进度计划要求

B.由承包人负责提供的设计文件的技术要求低于现行国家标准

C.未经监理人批准,承包人将进入现场作业的设备用于其他项目施工,导致本项目关键工作停工

D.监理人按发包人的要求在进度付款申请单签收后2个月签发付款证书

E.承包人分包的混凝土搅拌站未按批准的施工配合比生产混凝土,导致混凝土强度达不到标准要求A、B、C、E项的损失由承包人导致，应由承包人承担责任。D项的损失由监理人导致，应由发包人承担责任。

正确答案:查看最佳答案

第94题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第95题:在合同仲裁制度中，首席仲裁员由()。

A.当事人共同选定

B.仲裁申请人选定

C.未申请仲裁一方当事人选定

D.当事人共同委托仲裁委员会主任指定

E.仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列()属于工程施工合同第二版中的核心条款。

A.总则

B.雇主的主要责任

C.工期

D.测试和缺陷

E.所有权

正确答案:查看最佳答案

第97题:供货方不能按期交货的行为可以分为()。

A.交货数量与合同不符

B.按期交货

C.逾期交货

D.提前交货

E.交货质量不符

正确答案:查看最佳答案

第98题:依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件()。

A.依法成立

B.有必要的财产和经费

C.有自己的名称.组织机构和场所

D.有符合法定条件的法定代理人

E.能独立承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第99题:设计合同示范文本规定，施工图设计文件的设计深度应当满足()的需要。

A.施工

B.控制概算

C.编制招标文件

D.设备材料采购

E.非标准设备制作

正确答案:查看最佳答案

第100题:施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容应包括()。

A.提前竣工的时间

B.为提前竣工而调整的施工进度计划

C.乙方采取的赶工措施

D.赶工措施的经济支出和承担

E.违约责任

正确答案:查看最佳答案

第101题:法人应当具备()等条件。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称.组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

E.经上级行政主管机关批准

正确答案:查看最佳答案

第102题:下列关于建设工程施工中不可抗力的表述中，正确的有()。

A.不可抗力事件发生后，对施工合同的履行会造成较大的影响

B.不可抗力是指合同当事人能预见但不能避免且不能克服的客观情况

C.在不可抗力事件结束后24h内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用

D.合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，不能免除迟延履行方的相应责任

E.发生不可抗力后，发包人应尽力协助承包人采取措施

正确答案:查看最佳答案

第103题:我国《合同法》规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为()。

A.履行期限条款

B.结算条款

C.清理条款

D.质量条款

E.违约责任条款

正确答案:查看最佳答案

第104题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应当将()等相关资料纳入危大工程安全档案管理。

A.专项施工方案及审核

B.专家论证

C.交底记录

D.监理实施细则

E.现场检查.验收及整改

正确答案:查看最佳答案

第105题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。

第106题:对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括()。

A.监理招标文件

B.监理中标函

C.合同实施过程中双方签署的补充文件

D.监理合同标准条件

E.工程量清单

正确答案:查看最佳答案

第107题:工程师对索赔报告审查的内容包括()。

A.事态调查

B.损害事件原因分析

C.证据资料分析

D.索赔处理决定分析

E.实际损失分析

正确答案:查看最佳答案

第108题:关于招标投标过程中标底的说法，正确的有()。

A.招标项目均应编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底

C.若招标项目设有标底的，应当在开标时公布

D.标底只能作为评标的参考

E.可以根据标底确定最低投标限价

正确答案:查看最佳答案

第109题:建设工程竣工验收应当具备下列条件()。

A.完成建设工程设计约定的各项内容

B.完成施工合同约定的各项内容

C.有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

E.有建设单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第110题:与公开招标相比，邀请招标的特点有()。

A.以投标邀请书的形式邀请投标人

B.邀请投标人的数量须在5家以上

C.招标人对潜在投标人能力较为了解

D.适合于投标资质要求高的重大工程

E.招投标周期缩短且评标工作量小

正确答案:查看最佳答案

参考解析:邀请招标是招标人以投标邀请书的方式，邀请3个以上具有相应资质、具备承担招标项目勘察设计能力的、资信良好的特定法人或组织投标。

第111题:工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有()。

A.设计审批工作延误

B.设计工作内容变更

C.经设计人同意，委托其他人变更设计

D.延误支付设计费

E.非设计人原因要求解除合同

正确答案:查看最佳答案

第112题:建设工程监理招标中，评标时主要侧重于监理单位的()。

A.企业信誉

B.实施监理任务的计划

C.资质能力

D.派驻现场监理人员的素质

E.监理收费

正确答案:查看最佳答案

第113题:按索赔事件的性质分类，索赔可分为()。

A.工程变更索赔

B.合同中明示的索赔

C.工程延误索赔

D.意外风险和不可预见因素索赔

E.工程加速索赔

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第115题:质量监督机构对工程质量抽查检测的内容不包括()。

A.地基实体

B.基础实体

C.主体结构

D.施工过程

E.重新检验

正确答案:查看最佳答案

第116题:政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。

A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目

B.对招标有关文件的核查备案

C.投标人履行合同的能力评定

D.对投标活动的监督

E.查处招投标活动的违法行为

正确答案:查看最佳答案

第117题:划分采购合同包需主要考虑的因素有()。

A.有利于投标竞争

B.工程进度与供货时间的关系

C.市场供应情况

D.资金计划

E.具有完善的质量保证体系

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有()。

A.组织设计成果鉴定

B.参加隐蔽工程验收

C.对外商提供的设备设计图样进行审查

D.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案

E.组织并主持有关方面参加的设计交底会

正确答案:查看最佳答案

第119题:招标人自行办理招标事宜，须具备()等条件。

A.具有编制招标文件能力

B.有自己的评标专家库

C.有组织评标能力

D.经招标代理机构批准

E.向有关行政监督部门备案

正确答案:查看最佳答案