江苏省南京注册监理工程师考核历年题库
节选部分<<江苏省南京注册监理工程师考核历年题库>>题型
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。
A.台风
B.暴雨引起地面下陷
C.雷电引起火灾
D.自然磨损
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。
第1题:施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,在依法拍卖该房房产时尚欠银行500万元本金.20万元利息.50万元违约金,拍卖房产得款400万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务为()万元。
A.0
B.100
C.150
D.180
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据《标准设计施工总承包合同》,需政府有关部门审查或批准的设计文件,发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。
A.7
B.14
C.21
D.28
正确答案:查看最佳答案
第3题:我国九部委联合发布的《标准施工招标文件》(2007年版)规定,除专用合同条款另有约定外,建筑工程一切险的投保人应当是()。
A.发包人
B.承包人以发包人和承包人的共同名义
C.分包人
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第4题:工程中常见的一类索赔是()。
A.合同被迫终止的索赔
B.意外风险和不可预见因素索赔
C.工程延误索赔
D.工程变更索赔
正确答案:查看最佳答案
第5题:根据《设计施工总承包合同》,关于“发包人要求”中的错误,正确的处理方法是()。
A.将无条件补偿条款写入合同协议书
B.将有条件补偿条款写入合同附录
C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注:本题目无正确答案。本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A.B,对于发包人要求中的错误,通用条款给出了两种供选择的条款,这是属于通用条款可选项的内容,不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误,无条件补偿条款中,承包人复核时未发现发包人的错误,实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中,承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的,承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误;选项D错误,应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。
第6题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位的,业主雇用其他人完成后,可从()中将这笔费用扣除。
A.预付款
B.履约保函
C.保留金
D.索赔款
正确答案:查看最佳答案
第7题:某工程项目现场有甲.乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法,正确的是()。
A.自行负责
B.由发包人给予补偿,合同工期不予顺延
C.不予补偿,但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿,合同工期相应顺延
正确答案:查看最佳答案
第8题:风险型CM合同的计价方式是()。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。
第9题:当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为()。
A.格式条款
B.仲裁条款
C.固定条款
D.质量条款
正确答案:查看最佳答案
第10题:某施工项目保修期内,发现存在涉及结构安全的质量问题,则修复方案应当由()提
A.发包人
B.设计单位
C.承包人
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第11题:合同解除是()而使债权债务关系提前归于消灭的行为。
A.必须经双方协议
B.必须因为当事人一方的意思
C.因不可抗力
D.因当事人一方的意思或双方的协议
正确答案:查看最佳答案
第12题:建设工程施工过程中,承包人负责采购的,承包人在材料设备到货前()小时应通知工程师共同进行到货清点。
A.24
B.36
C.40
D.48
正确答案:查看最佳答案
第13题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.评标价法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点,不过分追求投标价的高低,而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性,以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素,以此做出一个综合判断。同时,某些评审要素难以用金额表示。因此,工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第14题:在投标有效期内出现特殊情况,招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时,投标人的正确做法是()。
A.同意延长,并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长,并要求修改投标文件
C.同意延长,但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长,但无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第15题:施工合同示范文本规定,因不可抗力的发生,经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。
A.永久工程的损坏和延误的工期
B.承包人的停工损失
C.承发包双方的人员伤亡
D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
第16题:非招标工程的合同价款,由当事人双方依据()协商后,填写在协议书内。
A.工程监理书
B.工程预算书
C.工程施工书
D.工程勘察设计书
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据《民法通则》,自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。
A.取得相应的执业资格证书
B.有依法成立的公司
C.具有中华人民共和国国籍
D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力
正确答案:查看最佳答案
第18题:采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时,主要比较的是()。
A.项目总报价
B.分部分项工程报价
C.对某些量化因素进行价格折算后的总价
D.投标人优惠后的总价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时,按照预定的评标规则,将投标报价之外的部分评审要素进行价格量化,根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额,最终形成评标价,评标价最低的投标书为最优。
第19题:FIDIC合同条件规定,当业主与承包商发生合同争议时,提出争议方应首先将自己的要求()。
A.通知对方并与他协商
B.提交给监理工程师请他作出决定
C.直接提交仲裁
D.直接提请诉讼
正确答案:查看最佳答案
第20题:第一次工地会议纪要应由()负责起草,并经与会各方代表会签。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.项目监理机构
D.建设单位代表
正确答案:查看最佳答案
第21题:因债务人无偿转移财产,对债权人造成损害,债权人可行使的撤销权是指()。
A.单方宣布合同终止
B.请求政府行政主管部门授予撤销权
C.请求仲裁机构撤销债务人行为
D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为
正确答案:查看最佳答案
第22题:FIDIC施工合同条件规定,用从()之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。
A.开工日起至颁发接收证书
B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
C.颁发接收证书日起至颁发履约证书
D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
正确答案:查看最佳答案
第23题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。
A.停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期
B.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延
C.停工责任在承包人,因为工程师不及时作出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任
D.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期
正确答案:查看最佳答案
第24题:施工合同示范文本规定,工程实际进度与计划不符时,承包人按工程师要求提出改进措施,经工程师认可后执行,事后发现改进措施有缺陷,应由()承担责任。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.承包人和工程师
正确答案:查看最佳答案
第25题:下列财产可以作为抵押物的是()。
A.学校.幼儿园的教学设施
B.依法被查封.扣押.监管的财产
C.所有权.使用权不明或者有争议的财产
D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权.房屋
正确答案:查看最佳答案
第26题:根据标准施工合同的通用条款规定,下列关于监理人进度管理任务的说法中,不正确的是()。
A.编制进度计划
B.对进度计划提出修改意见
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查进度计划的执行情况
正确答案:查看最佳答案
参考解析:编制进度计划是承包人的责任。
第27题:如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求()承担责任。
A.施工单位
B.监理单位
C.材料供应商
D.项目经理
正确答案:查看最佳答案
第28题:根据《设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是()。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准,可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作,由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B错误,承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体,而非皮包公司;选项C错误,发包人同意分包的工作,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本;选项D错误,分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应,其资质能力的材料应经监理人审查。参见教材P111。
第29题:有关合同公证与鉴证的相同点与区别的表述,不正确的是()。
A.合同鉴证与公证的内容和范围相同
B.经过公证的合同,其法律效力高于经过鉴证的合同
C.鉴证作为行政管理行为,在我国域内和域外都有法律效力
D.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性
正确答案:查看最佳答案
第30题:依据《招标投标法》,项目公开招标的资格预审阶段,在“资格预审须知”文件中,可以()。
A.要求投标人必须组成联合体投标
B.要求严格的专业资质等级
C.要求必须使用某种品牌的建筑材料
D.对本行业外的投标人提出特别要求
正确答案:查看最佳答案
第31题:土方填筑工程的施工中,因连续降雨导致停工15天,其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件,则需要承包人应承担的是()。
A.其中6天的不利气候条件风险
B.其余9天的不利气候条件风险
C.停工15天的工期延误
D.停工15天造成的费用损失
正确答案:查看最佳答案
第32题:招标准备阶段编制的标底,应是反映招标工程项目的()。
A.施工图预算价格
B.当前建筑市场价格
C.初设概算价格
D.预计的可能最低投标价格
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险,需要变动保险合同条款时,承包人的正确做法是()。
A.事先征得监理人同意,并通知设计人
B.事先征得监理人同意,并通知发包人
C.事先征得设计人同意,并通知监理人
D.事先征得发包人同意,并通知监理人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第34题:邀请招标中,邀请对象的数目不应少于()家。
A.2
B.3
C.5
D.7
正确答案:查看最佳答案
第35题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时,应由()**人员负责安全保卫工作。
A.发包人
B.勘察人
C.监理人
D.项目施工单位
正确答案:查看最佳答案
第36题:列施工合同文件中,解释顺序优先的是()。
A.中标通知书
B.投标书
C.施工合同专用条款
D.规范
正确答案:查看最佳答案
第37题:在大型设备采购合同履行过程中,监理工程师()。
A.有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任
B.有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
C.无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
D.无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任
正确答案:查看最佳答案
第38题:某工程项目施工中,承包人供应的材料经检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷,原因属于材料质量问题,该部分工程需拆除重建,则()。
A.承包人承担返工费用,工期不予顺延
B.承包人承担返工费用,工期给予顺延
C.发包人承担追加合同价款,工期不予顺延
D.发包人承担追加合同价款,工期给予顺延
正确答案:查看最佳答案
第39题:初步设计审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据资料错误的原因,则修改资料的责任应由()来承担。
A.委托方
B.设计单位
C.监理工程师
D.主管部门
正确答案:查看最佳答案
第40题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动,称为()。
A.平行检验
B.交接检验
C.隐蔽工程验收
D.互检
正确答案:查看最佳答案
第41题:FIDIC合同条件规定,业主在收到监理工程师的中期付款证书后,应在()天内支付承包面的工程款项。
A.14
B.28
C.56
D.70
正确答案:查看最佳答案
第42题:设计合同规定,办理各设计阶段设计文件的审批工作应由()负责。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.承包人的委托人
正确答案:查看最佳答案
第43题:施工合同文本规定,工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收,工程隐蔽后,工程师提出重新检验要求,重要检验的结果为合格,重新检验造成的费用损失应当由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第44题:施工合同范本中专用条件是对通用条件进行的具体化的()
A.修改
B.补充
C.完善
D.修改和补充
正确答案:查看最佳答案
第45题:承担缔约过失责任的情形不包括()。
A.假借订立合同,恶意进行磋商
B.违反缔约中的保密义务
C.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系
D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
正确答案:查看最佳答案
第46题:合同有效期,即()
A.自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日起
B.自施工日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止
C.自施工日起至缺陷责任期的最后一天止
D.自合同签字日期至缺陷责任期的最后一天止
正确答案:查看最佳答案
第47题:《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道,保证施工期间畅通,满足施工运输的需要是()应承担的义务。
A.承包人
B.发包人
C.总工程师
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师助手的说法,正确的是()。
A.工程师助手不得向承包商发出口头指示
B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力
C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力
D.承包商对工程师助手的指示有疑义时,可以直接请工程师确认.取消或改变
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。B项,助手在授权范围内向承包人发出的指示,具有与工程师指示同样的效力。C项,助手只能行使工程师付托的权力,完成工程师指派的任务。
第49题:根据《标准施工招标文件》,当重新招标时评标委员会否决所有投标,招标人应当()。
A.再次发布招标公告进行招标
B.降低对投标人的资格要求再次招标
C.降低工程质量标准再次招标
D.采用直接发包形式委托施工任务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:重新投标后,投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标,采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人在编制进度款支付分解表时,对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内,将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素,对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第51题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计—施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目,适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。
第52题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》,标准施工招标文件的组成包括()。
A.评标办法
B.投标人须知
C.发包人提供的资料
D.图纸
E.发包人要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。
第53题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的(),报送项目监理机构。
A.工程检查记录
B.资质证明
C.试验报告
D.工程变更单
E.复验报告
正确答案:查看最佳答案
第54题:要使索赔得到公平合理的解决,工程师在工作中必须注意以下原则()
A.公平合理地处理索赔
B.及时作出决定和处理索赔
C.尽可能通过协商达成一致
D.诚实信用
E.尽量减少
正确答案:查看最佳答案
第55题:当事人能行驶留置权的合同有()。
A.购销合同
B.加工承揽合同
C.仓储保管合同
D.借款合同
E.运输合同
正确答案:查看最佳答案
第56题:下列情形中,()的合同是可撤销合同。
A.以欺诈.胁迫手段订立,损害国家利益
B.因重大误解而订立
C.在订立合同时显失公平
D.以欺诈.胁迫手段,使对方在违背真实意思情况下订立
E.违反法律.行政法规强制性规定
正确答案:查看最佳答案
第57题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查,如未在约定时间内核查,又未提出具体意见,则()。
A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单
B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单
C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核
D.承包人应进行修正和提供补充资料,和监理人协商后,提交修正后的竣工付款申请单
E.承包人可再次提请监理人核查
正确答案:查看最佳答案
第58题:《担保法》规定的担保方式为()
A.保证
B.保留
C.抵押
D.留置
E.定金
正确答案:查看最佳答案
第59题:下列合同法律关系主体中,属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体。选项E,法定代表人是自然人。
第60题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第61题:评标委员会修正错误的原则是()
A.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写写金额为准
B.总价金额与单价金额不一致的,以总价金额为准,但总价金额小数点有明显错误的除外
C.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以评标委员会评定金额为准
D.总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外
正确答案:查看最佳答案
第62题:监理委托合同中,属于监理单位的义务包括()。
A.选择承担工程项目建设的实施单位
B.与承包商签订施工合同
C.公正地维护有关各方的合法权益
D.不得泄露与本工程有关的保密资料
E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
正确答案:查看最佳答案
第63题:工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料,为设计人提供必要的现场工作条件,组织鉴定.验收并报批(外部协调工作),支付设计费用,保护设计人的知识产权。
第64题:按照《合同法》的规定,必须是在合同内写明或履行过程中征得对方同意后,才可以实施的行为包括()。
A.由第三人向债权人履行债务
B.由债务人向第三人履行债务
C.债权人将合同内的部分权利转让给第三人
D.债务人将合同内的部分义务转移给第三人
E.将合同的权利和义务全部转让给第三人
正确答案:查看最佳答案
第65题:在项目施工中,若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更,此变更()。
A.须经工程师同意
B.不须经工程师同意
C.发生的费用由发包人承担
D.发生的费用由承包人承担
E.发生的费用由双方约定承担
正确答案:查看最佳答案
第66题:建设工程项目实施过程中,下列行为属于委托代理的有()。
A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务
D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理
E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底
正确答案:查看最佳答案
第67题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象,下列可以成为合同法律关系客体的是()。
A.借款合同的货币
B.建设工程施工合同中约定的建筑物
C.技术转让合同的专利权
D.当权利受到侵害时,依法得到法律保护的权利
E.双务合同中当事人应承担的义务
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
正确答案:查看最佳答案
第70题:根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项,有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。
第71题:施工合同示范文本规定,出现不可抗力事件,应由甲方承担费用的情况是()。
A.工程本身的损害
B.清理修复的费用
C.施工现场的设备.机械的损坏
D.施工现场甲方人员的伤亡
E.施工现场除乙方人员外,第三方人员的伤亡
正确答案:查看最佳答案
第72题:监理单位的投标书由()组成。
A.技术建议书
B.承接监理任务意向书
C.投标证明书
D.财务建议书
E.资质资格证书
正确答案:查看最佳答案
第73题:设备安装工程的竣工验收阶段,下列有关组织试车的论述中,正确的有()。
A.单机无负荷试车由发包人组织
B.单机无负荷试车由承包人组织
C.联动无负荷试车由发包人组织
D.联动无负荷试车由承包人组织
E.竣工后的试车由承包人组织
正确答案:查看最佳答案
第74题:(1)建设工程合同的特征有()。
A.合同主体的严格性
B.合同订立的短暂性
C.合同标的的特殊性
D.合同履行期限的长期性
E.合同形式的非要式性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性;(2)合同标的的特殊性;(3)合同履行期限的长期性;(4)计划和程序的严格性;(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2~3。
第75题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第76题:某合同采用抵押作为合同担保方式时,()可以作为抵押物。
A.房屋
B.机器设备
C.债券
D.股票
E.大型施工机具
正确答案:查看最佳答案
第77题:质量事故处理方案中,一般处理原则包括()。
A.正确确定事故性质
B.满足用户的期望
C.正确确定处理范围
D.达到原设计标准
E.正确确定责任情况
正确答案:查看最佳答案
第78题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人.监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权,超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确,则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任,代理人负连带责任,但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况,被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人,在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。参见教材P8。
第79题:机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。
A.负责所供货的设备监造
B.提供货物组装和维修所需的专用工具
C.提供详细的操作和维护手册
D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责
E.对买方的维修.运行和管理人员进行培训
正确答案:查看最佳答案
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://kao.ock123.com/news.jsp?ID=22524