节选部分<<2025年山西省太原监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题>>题型

相信自己就好了,没什么大不了的,真的,不用想太多,会什么做什么,你不会的他们肯定会的也不多,相信我没错!我的你，衷心地祝福你在这次的考试中定能一举夺魁,榜上有名,考上通过的分数。既然如此，许多人都在找"2025年山西省太原监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试模拟练习题"，希腊曾经说过，最困难的事情就是认识自己。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 既然如此，学习好似一片沃土，只要辛勤耕耘，定会有累累的硕果；如若懒于劳作，当别人跳起丰收之舞时，你已是后悔莫及了。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们就来好好看题吧！

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《标准施工招标文件》，“投标人须知前附表”的目的是()。

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.列明评标的方法和因素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜。“评标办法前附表”用于详细列明资格审查和评标的全部方法.因素.标准和程序。

第1题:监理人应当在接到书面请求后()内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求

A.24小时

B.36小时

C.12小时

D.48小时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人应当在接到书面请求后24小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求

第2题:在评标委员会成员中，不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

第3题:关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。

A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包

B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包

C.工程勘察任务的承包人可以是自然人

D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

正确答案:查看最佳答案

第4题:下列()不是风险型CM合同承包商的酬金约定方式。

A.按分包合同价的百分比取费

B.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费

C.固定酬金

D.按总承包合同价的百分比取费

正确答案:查看最佳答案

第5题:合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审的批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.政府部分

D.发包人和承包人

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《标准施工招标文件》，投标预备会在投标截止时间()日前召开。

A.5

B.7

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标预备会一般应在投标截止日15天以前进行。

第7题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，()及以上大风和雾.雨.雪等恶劣天气时应暂停室外脚手架搭设和拆除。

A.六级

B.五级

C.四级

D.三级

正确答案:查看最佳答案

第8题:在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。

A.开标

B.发出中标函

C.提交履约保证

D.开工

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是()。

A.发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是违约责任。选项A，发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工;选项B，发包人有权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施;选项C，发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

第10题:担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为()。

A.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿

B.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

C.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

D.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，采用扣件式钢管模板支撑架时，单根立杆的轴力标准值不应大于()。

A.8kN

B.10kN

C.12kN

D.14kN

正确答案:查看最佳答案

第12题:()是指根据建设工程的要求，查明.分析.评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的协议。

A.建设工程施工合同

B.建设工程设计合同

C.建设工程勘察设计合同

D.建设工程勘察合同

正确答案:查看最佳答案

第13题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等，“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。

第14题:在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成。关于该事件的说法，正确的是()。

A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同

B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度

C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查

D.设计人不对变更部分的设计质量负责

正确答案:查看最佳答案

第15题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，()应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息。

A.承包商

B.承包商或业主

C.业主

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第16题:国际咨询工程师联合会(FIDIC)《施工合同条件》中,业主可以根据合同向承包商提出索赔,索赔的金额应由()确定。

A.业主代表

B.承包商

C.工程师

D.争端裁决委员会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由工程师确定业主通过索赔是否有权得到承包商的支付和(或)缺陷通知期的延长。

第17题:某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。

A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿

B.合同有效，但货款应由采购员承担

C.合同无效，A企业可能退货

D.合同有效，货款应由A企业支付

正确答案:查看最佳答案

第18题:按照法律规定，不能成为建筑施工合同的担保人的是()。

A.贸易公司

B.建筑公司

C.建设主管部门

D.银行

正确答案:查看最佳答案

第19题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为()。

A.平行检验

B.交接检验

C.隐蔽工程验收

D.互检

正确答案:查看最佳答案

第20题:工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有()的特点。

A.影响因素多

B.质量波动大

C.检验特殊性

D.终检局限性

正确答案:查看最佳答案

第21题:在设计合同的履行过程中，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的()。

A.1‰

B.2‰

C.3‰

D.5％o

正确答案:查看最佳答案

第22题:某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是()。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.先诉抗辩权

D.不安抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第23题:采用相关图分析工程质量时，散步点呈一曲线带，即在一定范围内x增加，y也增加:超过这个范围x增加，v则有下降趋势，或改变变动的斜率呈曲线形态，说明两变量之间的关系为()。

A.不相关

B.正相关

C.弱相关

D.非线性相关

正确答案:查看最佳答案

第24题:下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确的是()。

A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

B.有丰富的政府机关人脉

C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力

D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”

正确答案:查看最佳答案

第25题:承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货()前通知承包人。

A.7天

B.10天

C.5天

D.3天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人。

第26题:某顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。

A.工期和经济损失由承包人承担

B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期

C.顺延合同工期，不补偿经济损失

D.补偿经济损失并顺延合同工期

正确答案:查看最佳答案

第27题:在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()。

A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员

B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员

C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员

D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员

正确答案:查看最佳答案

第28题:如果采购方要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限届满前()天通知供货方，以便供货方修改发运计划和组织运输工具。

A.10

B.15

C.30

D.40

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当施工升降机的主电源被切断时，其工作照明()。

A.设置在主电源后，也被切断

B.与主电源相互独立，不应断电

C.平时被切断，紧急情况不被切断

D.无特殊要求

正确答案:查看最佳答案

第30题:设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有()。

A.合同条件

B.投标须知

C.工程量清单

D.项目说明书

正确答案:查看最佳答案

第31题:《建设工程设计合同(示范文本》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第32题:评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的()。

A.1／3

B.1／2

C.2／3

D.3／4

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同文件包括:①承包人建议书:②中标通知书:③合同协议书。仅就上述组成文件而言，正确的优先解释顺序为()。

A.①-②-③

B.③-①-②

C.①-③-②

D.③-②-①

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的组成文件优先解释顺序为(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)发包人要求(7)承包人建议书(8)价格清单(9)其他合同文件。

第34题:关于《建设工程勘察合同(一)》和《建设工程勘察合同(二)》两个示范文本的说法，正确的是()。

A.两个文本的主要内容是一致的

B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目

C.两个文本适用的勘察任务不同

D.两个文本均不应包括任何设计任务

正确答案:查看最佳答案

第35题:某工程建设单位为其工程投保建筑工程一切险，其后于7月10日对部分工程签发了完工验收证书，全部工程于9月10日完工后，工程所有人于10月9日正式启用全部工程。保险单列明保险期终止日为9月1日。则该建筑工程一切险保险人的保险责任期限终止日为()。

A.7月10日

B.9月10日

C.10月9日

D.9月1日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。

第36题:运输货物时的运输合同的客体是()。

A.被运货物

B.运输行为

C.运输费用

D.运输工具

正确答案:查看最佳答案

第37题:招标方式中，公开招标与邀请招标比较，其优点主要是()。

A.竞争性强，选择面宽

B.竞争的激烈程度相对较差

C.招标时间长

D.招标费用高

正确答案:查看最佳答案

第38题:与邀请招标相比，公开招标的特点是()。

A.竞争程度低

B.评标量小

C.招标时间长

D.费用低

正确答案:查看最佳答案

第39题:工程建设项目招标人自行办理招标事宜，须具备()和组织评标的能力。

A.编制招标文件

B.委托招标代理机构

C.编制招标标底

D.编制招标公告

正确答案:查看最佳答案

第40题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。国家发展和改革委员会.财政部.建设部.铁道部.交通部.信息产业部.水利部.明用航空总局.广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括施工合同标准文本(以下简称“标准施工合同”)。参见教材P75。

第41题:单位工程验收应由()组织。

A.总监理工程师

B.施工单位技术负责人

C.设计单位项目负责人

D.建设单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于扣件式钢管脚手架立杆步距，正确的是()。

A.各步距均不应大于2m

B.底步步距不应大于2m，其余不应大于1.8m

C.各步距均不应大于1.8m

D.底步步距不应大于18m，其余不应大于2m

正确答案:查看最佳答案

第43题:依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

D.委托人拒付合理化建议奖

正确答案:查看最佳答案

第44题:一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权()。

A.宣布合同无效

B.宣布合同可撤销

C.请求人民检察院宣布合同无效

D.请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同

正确答案:查看最佳答案

第45题:FIDIC《施工合同条件》规定，争端裁决委员会一般由()名成员组成。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

第46题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。

第47题:关于代理关系的表述，错误的是()。

A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理

B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任

C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任

D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《施工合同(示范文本)》的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A.工程师未确认，承包人应该修改进度计划

B.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

C.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

D.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

正确答案:查看最佳答案

第49题:下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。

A.施工招标为投标报价最低者

B.设计招标应为设计方案最优者

C.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案:查看最佳答案

第50题:以下属于工程质量事故处理方案类型的是()。

A.不做处理

B.试验验证后处理

C.定期观测处理

D.专家论证后处理

正确答案:查看最佳答案

第51题:下列关于建设工程施工合同履行过程中安全防护的说法中，不正确的是()。

A.承包人在动力设备、输电线路、地下管道附近施工的，施工开始前应向工程师提出妥全防护措施

B.承包人在密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工的。施工开始前应向工程师提出安全防护措施

C.实施暴(同音字)破作业，在放射、毒害性环境中施工，经工程师认可后实施，由承包人承担安全防护措施费用

D.使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前l4d内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施

正确答案:查看最佳答案

第52题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第53题:经过鉴证的合同()。

A.人民法院应当作为认定事实的依据

B.该合同具有法律约束力

C.该合同具有强制执行的效力

D.人民法院仍需进行质证，审查确定其效力

正确答案:查看最佳答案

第54题:建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑()因素。

A.设备性能

B.付款条件

C.运输费用

D.技术服务和培训

正确答案:查看最佳答案

第55题:将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照()进行的分类。

A.索赔目的

B.索赔起因

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质

正确答案:查看最佳答案

第56题:某采购合同中，甲乙双方约定违约金为100万元，在合同履行过程中，因供货方的原因不能交货，承包人为了避免停工，只能以高出原采购合同价120万元的价格采购同种材料，则供货方应赔偿给承包人()万元。

A.220

B.120

C.1OO

D.20

正确答案:查看最佳答案

第57题:某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由()。

A.发包人赔偿，延误的工期顺延

B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C.承包人承担，延误的工期顺延

D.承包人承担，延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第58题:当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院按照情形予以认定不正确的是()

A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期

B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期

C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以实际开工时间为开工日期

D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期

第59题:工程施工索赔分类中，将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

A.索赔起因

B.索赔的目的

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质

正确答案:查看最佳答案

第60题:随着建设下程的展开，要对监理规划进行补充、修改和完善。这是编写监理规划应满足()的要求。

A.符合建设工程运行规律

B.具体内容具有针对性

C.基本构成内容应力求统一

D.分阶段编制完成

正确答案:查看最佳答案

第61题:设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。

第62题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，墙体节能工程使用的粘结材料进场时，应对其()性能进行复验。

A.拉伸粘结强度

B.抗压强度

C.抗弯强度

D.抗剪强度

正确答案:查看最佳答案

第63题:合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为()。

A.连带责任

B.违约责任

C.保证责任

D.缔约过失责任

正确答案:查看最佳答案

第64题:FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指()。

A.完成合同内注明的全部工程的时间

B.完成合同内外全部工程的时间

C.招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期

D.中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期

正确答案:查看最佳答案

第65题:建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察单位必须为法人，必须持有企业法人营业执照。

第66题:测定地基土最佳含水量时的最大干密度，应采用()。

A.烘干法

B.红外线照射法

C.重型击实法

D.环刀法

正确答案:查看最佳答案

第67题:按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书

B.签发最终支付证书

C.颁发履约证书

D.承包商提交结清单

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，扣件式钢管脚手架的可调托撑支托板的厚度不应小于()。

A.5mm

B.4mm

C.3mm

D.2mm

正确答案:查看最佳答案

第69题:开标时，若投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函，则应()。

A.在详评阶段予以淘汰

B.在初评阶段予以淘汰

C.返回投标人要求其修改后再进入评标

D.作为无效投标，不再进入评标

正确答案:查看最佳答案

第70题:某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()。

A.3月20日

B.3月30日

C.4月25日

D.4月30日

正确答案:查看最佳答案

第71题:施工项目的投标担保应当在投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金，也可以提供第三人的信用担保(保证)，一般是由()向招标人出具投标保函或者投标保证书。

A.银行或者担保公司

B.银行或者投标人

C.担保公司或者投标人

D.银行或者监理单位

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于混凝土预制构件，错误的是()。

A.预制构件粗糙面的面积不宜小于结合面的80%

B.预制板的粗糙面凹凸深度不应小于6mm

C.预制梁端.柱端.墙端的粗糙面凹凸深度不应小于6mm

D.预制柱的底部应设置键槽，键槽深度一般为30mm

正确答案:查看最佳答案

第73题:通过资格预审详细审查的申请人数量不足()个的，招标人应分析具体原因，根据实际情况重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第74题:某施工项目在实施暴(同音字)破作业时，其安全防护措施费用应由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第75题:工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招投标阶段和签订合同时不可能合理预见1年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用()。

A.固定总价合同

B.可调价合同

C.固定单价合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第76题:某工程设计合同约定的合同价为200万元，定金为合同价的20％。设计工作完成40％时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。

A.200

B.40

C.20

D.100

正确答案:查看最佳答案

第77题:当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自()之日起生效。

A.签订

B.登记

C.履行

D.主合同生效

正确答案:查看最佳答案

第78题:项目负责人()内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责

A.2天

B.3天

C.5天

D.7天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责

第79题:我国的合同鉴证实行的是()，合同鉴证根据双方当事人的申请办理。

A.自愿原则

B.公平原则

C.客观原则

D.诚实信用原则

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工中因()引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期、增加费用和支付合理利润。

A.发包人负责提供的设备未按时到位

B.发包人委托的设计人提供的设计文件错误

C.发生不可抗力

D.承包人原因进行施工方案调整

E.承包人施工机械故障

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发生不可抗力，只有权要求延长工期。承包人原因进行施工方案调整、承包人施工机械故障，损失由承包人自行承担。

第81题:工程货物采购招标中对投标人的货物要求有()。

A.商业信誉

B.质量保证体系

C.供货业绩经验

D.企业人员数量

E.企业经营策略

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通常情况下，对投标人的资格要求主要包括如下方面:(1)具有独立订立合同的能力。(2)在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应资格和能力。(3)具有完善的质量保证体系。(4)业绩良好。具有设计、制造与招标材料相同或相近材料的供货业绩及运行经验。(5)有良好的银行信用和商业信誉等。

第82题:以下关于监理产品防护，正确的有()。

A.监理服务过程中，应防止监理服务记录丢失或损坏

B.项目监理机构负责项目质量文件不发生丢失或损坏

C.完成监理合同规定的任务后，总监理工程代表应编写监理工作总结

D.工程竣工后，项目监理机构应按标准整理相关资料

E.相关资料应经监理单位总工办检查合格后交办公室存档

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),关于自制起重扒杆，正确的有()

A.自制起重扒杆的制作质量不易保证.不可确定性大，所以不得采用

B.起重扒杆应进行专项设计，并在专项施工方案中明确

C.作业前进行试吊，验收合格后方可使用，并做好书面记录

D.起重扒杆必须按照设计进行安装

E.采用手拉葫芦吊装作业，若固定点在脚手架上，应经设计计算，并有施工图

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于碗扣式钢管脚手架连墙件正确的有()。

A.当连墙件不能呈水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接

B.每层连墙件应在同一平面

C.连墙件位置应由建筑结构和风荷载计算确定

D.连墙件水平间距不应大于6m

E.连墙件可采用柔性结构

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)一般开关箱应设置()。

A.瓷瓶

B.隔离开关

C.断路器

D.熔断器

E.漏电保护器

正确答案:查看最佳答案

第86题:在建设工程监理合同中，属委托人应履行的义务有()。

A.负责合同的协调管理工作

B.负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作提供必要的外部条件

C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料

D.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位

E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确

正确答案:查看最佳答案

第87题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工项目技术负责人签认后报送项目监理机构

B.施工组织设计需要修改的，由总监代表签发书面意见退回修改

C.项目监理机构宜将要求发回修改施工组织设计的情况及时向建设单位通报

D.施工组织设计需要调整时，由建设单位审批

正确答案:查看最佳答案

第88题:在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更()。

A.须经工程师同意

B.不须经工程师同意

C.发生的费用由发包人承担

D.发生的费用由承包人承担

E.发生的费用由双方约定承担

正确答案:查看最佳答案

第89题:下列项目属于签约合同价内的有()。

A.暂估价

B.暂列金额

C.变更价格

D.物价调价

E.额外工作价格

正确答案:查看最佳答案

第90题:合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。下列说法正确的有()。

A.如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格

B.如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情波动的新价格执行

C.如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价

D.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行

E.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，接新价格执行；价格下降时，按原价格执行

正确答案:查看最佳答案

第91题:工程师对质量控制和处理有关内容的说法中错误的是()。

A.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款

B.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工

C.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责

D.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担

E.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任

正确答案:查看最佳答案

第92题:FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围不包括()。

A.不利于施工的自然条件

B.招标文件未说明的污染物影响

C.不利的气候条件

D.招标文件未提供的地质条件

E.战争或外敌入侵

正确答案:查看最佳答案

第93题:工程勘察投标人拟投入项目的主要勘察设备表中列明的内容有()。

A.设备产地

B.设备名称

C.制造年份

D.购买价格

E.规格型号

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察投标文件中的拟投入本项目的主要勘察设备表应列明:设备名称、型号规格、单位、数量、制造年份等。

第94题:施工合同示范文本规定，对发包人与承包人有约束力的合同包括()等文件。

A.施工合同条件

B.施工合同协议条款

C.发包人与监理单位签订的监理委托合同

D.发包人上级主管部门的书面指示

E.通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有()。

A.地震

B.洪水

C.社会动乱

D.发包人责任造成的火灾

E.承包人责任造成的爆炸

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

第97题:按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中()

A.与投标人就投标价格进行谈判

B.将中标结果通知未中标的投标人

C.强制中标人接受新的承包条件

D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

E.授权评标委员会确定中标人

正确答案:查看最佳答案

第98题:工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有()。

A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案

B.发包人订购的设备未能按时到货

C.施工作业方法存在重大安全隐患

D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作

E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护

正确答案:查看最佳答案

第99题:政府建设主管部门建立的工程质量管理制度有()。

A.施工图设计文件审查制度

B.工程施工许可制度

C.工程质量保修制度

D.工程质量监督制度

E.工程质量评定制度

正确答案:查看最佳答案

第100题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有()。

A.预付款

B.交货款

C.进度款

D.验收款

E.结清款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:材料采购支付的合同价款有预付款、进度款、结清款。

第101题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)施工现场高处作业吊篮月检的内容应包括()。

A.型式检验报告

B.悬挂机构稳定

C.钢丝绳.提升机构

D.电气系统

E.安全锁和上限位装置

正确答案:查看最佳答案

第102题:在施工过程中，工程师发出暂停施工指示的起因可能是()。

A.施工质量不合格

B.地方法规要求在某一时段内不允许施工

C.发包人延误支付工程进度款

D.发生不可抗力

E.发包人订购的设备不能按时到货

正确答案:查看最佳答案

第103题:下列属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险有()。

A.不可抗力

B.设计变更和工程量增加

C.建设工程质量不合格

D.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h

正确答案:查看最佳答案

第104题:国际咨询工程师联合会(FIDIC)发布的《施工合同条例》适用于()

A.包商按业主要求进行设计、采购和施工

B.标报价和过程结算中采用工程量清单计价

C.业主分担施工过程中市场价格上涨风险

D.主委托工程师开展施工监管和支付签证

E.主委派业主代表对承包商进行日常管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:其他选项属于EPC的特征

第105题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第106题:按照施工合同文本的规定，发包人的工作包括()等。

A.办理土地征用

B.办理施工许可证

C.提供工程进度计划

D.提供施工场地的工程地质资料

E.按工程需要提供非夜间施工使用的照明

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有()。

A.基础设施工程

B.防水工程

C.设备安装工程

D.电气管线工程

E.给水管道工程

正确答案:查看最佳答案

第108题:以下关于工程暂停期间，项目监理机构工作，正确的有()。

A.项目监理机构应如实记录所发生的情况

B.建设单位要求停工且需要暂停施工的，应重点记录施工单位全部人工.设备的数量和状态

C.建设单位要求停工且需要暂停施工的，应重点记录施工单位人工.设备在现场的数量和状态

D.施工单位原因暂停施工的，应记录直接导致停工的原因

E.施工单位原因暂停施工的，应重点记录建设单位人员.设备在现场的数量和状态

正确答案:查看最佳答案

第109题:建设工程竣工验收应当具备下列条件()。

A.完成建设工程设计约定的各项内容

B.完成施工合同约定的各项内容

C.有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

E.有建设单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第110题:工程投保建筑工程一切险后，如果因()原因导致被保险人受到损害时，保险公司负责赔偿。

A.地震

B.地面沉陷

C.施工机械制动失灵造成的损失

D.施工现场邻近建筑物的火灾

E.领有公共运输行驶执照的运输汽车在工地被砸坏

正确答案:查看最佳答案

第111题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)起重作业应符合以下要求()。

A.司机.指挥.司索应持证上岗

B.起重吊点的确定应符合设计或专项施工方案的要求

C.对起吊重量不明重物应进行试吊

D.可以吊装超载在15%以内的重物

E.索具.钢丝绳规格型号.绳径倍数应符合设计或专项施工方案要求

正确答案:查看最佳答案

第112题:关于设计招标项目评标的说法，正确的有()。

A.通常采用综合评估法

B.技术标与商务标同时进行评审

C.不对投资估算进行评审

D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查

正确答案:查看最佳答案

第113题:以下关于设备采购方案，正确的有()。

A.采购方案应明确设备采购的原则.范围.内容.程序.方式和方法

B.采购方案应包括设备的类型.数量.质量要求.技术参数

C.采购方案应包括设备的供货周期要求.价格控制要求

D.应根据设计文件编制拟采购设备表，以及相应的备品配件表

E.采购方案最终应获得监理单位的批准

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据住建部有关规定，进行第三方监测的危大工程监测方案的主要内容应当包括()。

A.监测内容

B.旁站监理方案

C.测点布置与保护

D.监测频次

E.预警标准

正确答案:查看最佳答案

第115题:设计合同履行过程中，施工图设计阶段的主要任务包括()。

A.建筑设计

B.结构设计

C.设备设计

D.专业设计的协调

E.方案设计

正确答案:查看最佳答案

第116题:以下属于质量数据波动系统性因素的有()。

A.气温突然下降

B.测量出现微小误差

C.工人违规操作

D.机械设备长期过度磨损

E.钢筋未经验收投入使用

正确答案:查看最佳答案

第117题:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的()。

A.行为

B.权利

C.事件

D.义务

E.智力成果

正确答案:查看最佳答案

第118题:合同履行中发生下列()情况属设计人违约:

A.设计人转包

B.违法分包

C.未经发包人同意擅自分包

D.发包人原因造成设计停止

E.发包人未支付设计费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同履行中发生下列情况之一的，属于设计人违约:(1)设计文件不符合法律以及合同约定:(2)设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包;(3)设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失;(4)设计人无法履行或停止履行合同;(5)设计人不履行合同约定的其他义务。

第119题:下列对设计人员错误的处理正确的是()

A.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变

B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，应免收直接受损失部分的设计费

C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金额

D.赔偿金额累计总额不超过设计费用

E.范本中规定赔偿责任按实际损失的百分率计算，写入相关条款

正确答案:查看最佳答案