节选部分<<2024版监理工程师考试题型>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格()的结清款。

A.15%

B.10%

C.3%

D.5%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格5%的结清款。

第1题:关于评标.决标阶段的工作程序，下列说法错误的是()。

A.如果投标人代表未到场，也要开启其投标书，进行评标

B.设有标底的，公布标底

C.按照宣布的开标顺序当众开标

D.检查投标文件的密封情况

正确答案:查看最佳答案

第2题:如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过()作为解决争议的最终方式。

A.调解

B.和解

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是()。

A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效

B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行

C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检

D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工质量管理。选项A错误，监理人收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工，此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认；选项B错误，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行；选项D错误，重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。参见教材P88。

第4题:如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以()为准。

A.行业标准

B.合同约定

C.国家标准

D.现行规范规定的表准

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据FIDIC《施工合同文件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。

A.承包商部分拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同

B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费

C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容

D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第6题:某建筑工程项目所需设备物资通过公开招标方式采购时，适合考虑生命周期成本采用评标价法进行评标的采购对象是()。

A.建筑钢材

B.电线电缆

C.预拌混凝土

D.成套设备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于运行成本较高的成套设备适合采用以生命周期成本为基础的评标价法进行评标

第7题:施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后的合同义务由()c承担。

A.施工企业法定代表人

B.拟派项目经理

C.施工项目部

D.施工企业

正确答案:查看最佳答案

第8题:工程施工评标中，有两家不同报价的投标单位综合评分相等时，根据《标准施工招标文件》，应将()排名靠前。

A.投标报价低的单位

B.资质等级高的单位

C.施工组织设计得分高的单位

D.对招标人提出较多优惠条件的单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:综合评分相等时，以投标报价低的优先。

第9题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。

第10题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为()。

A.公尺结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算加的3%

D.签约合同价的3%

正确答案:查看最佳答案

第11题:()一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品，由采购方对多家供货商就采购的标的物进行询价，还可通过多轮讨价还价及磋商，经过比较后选择其中一家签订供货合同。

A.询价方式

B.直接向供货商订购

C.招标选择供货商

D.指定供货商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:询价方式一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品，由采购方对多家供货商就采购的标的物进行询价，还可通过多轮讨价还价及磋商，经过比较后选择其中一家签订供货合同。该方式避免了招标采购的复杂性，工作量小，耗时短、交易成本低，也在一定程度上进行了供货商之间的报价竞争，但存在较大的主观性和随意性。

第12题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为()。

A.1800万元，1800万

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价。投标人工期9个月，比10个月提前1个月，可给建设单位带来收益30万元，则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

第13题:合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将()。

A.仍然有效

B.自行终止

C.合同无效

D.双方重新协商另签合同

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，通风与空调节能工程使用的同厂家的风机盘管机组进场时，其复验取样数量正确的是()。

A.数量≤500台时，抽检1台，每增加500台增加抽检1台;

B.数量≤500台时，抽检2台，每增加500台增加抽检1台;

C.数量≤500台时，抽检1台，每增加1000台增加抽检1台;

D.数量<500台时，抽检2台，每增加1000台增加抽检1台。

正确答案:查看最佳答案

第15题:建设工程施工索赔的类型中，()形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。

A.工期索赔

B.费用索赔

C.工程延误索赔

D.工程加速索赔

正确答案:查看最佳答案

第16题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，在工程师颁发()后的28d内，将履约保函退还分包商。

A.缺陷责任证书

B.支付证书

C.履约保证书

D.工程接收证书

正确答案:查看最佳答案

第17题:某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。

A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿

B.合同有效，但货款应由采购员承担

C.合同无效，A企业可能退货

D.合同有效，货款应由A企业支付

正确答案:查看最佳答案

第18题:组织持续发展的关键是()。

A.传承.改进和创新

B.以人为本

C.系统管理

D.远见卓识的领导

正确答案:查看最佳答案

第19题:设计招标中，对人员技术力量审查的说法错误的是()。

A.人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力

B.各类设计人员的专业覆盖面

C.人员数量、各类职称人员的比例

D.各类设计人员的从业年限

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),砌体围挡及基础应进行设计计算,砌体不宜采用空斗墙砌筑方式，厚度不宜小于()mm。

A.180

B.200

C.240

D.370

正确答案:查看最佳答案

第21题:建设行政主管部门通过对建设活动的监督，主要从质量和安全的角度对工程项目进行管理。其主要职责不包括()。

A.颁布规章

B.批准工程项目的建设

C.对建设活动实施监督

D.执行建设活动

正确答案:查看最佳答案

第22题:标准施工招标文件分卷组成中，图纸属于()。

A.第一卷

B.第二卷

C.第三卷

D.第四卷

正确答案:查看最佳答案

第23题:下列各项活动中，()属于工程建设监理。

A.质量.工期.投资控制

B.质量.工期.施工成本控制

C.制定设计文件并对设计目标控制

D.确定工程项目总目标

正确答案:查看最佳答案

第24题:建设监理招标的最大特点是()。

A.非常注重监理单位的报价

B.邀请投标人较多

C.很注重监理单位能力的选择

D.很注重监理单位的资金状况

正确答案:查看最佳答案

第25题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.协商解决单位

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于抵押的说法，不正确的是()。

A.抵押的财产不转移占有

B.抵押的财产不一定为抵押人所有

C.土地所有权不可以作为抵押物

D.抵押合同应自登记之日起生效

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。

A.承包人应向业主提交索赔意向通知

B.承包人应向工程师提交索赔意向通知

C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制

D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失

正确答案:查看最佳答案

第28题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。

A.未中标的投标人不予退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),临边是施工现场内无围护设施或围护设施高度低于()的楼层.楼梯.平台或阳台.屋面和洞.沟.坑.槽等边沿的总称。

A.0.8m

B.0.9m

C.1.0m

D.1.2m

正确答案:查看最佳答案

第30题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。国家发展和改革委员会.财政部.建设部.铁道部.交通部.信息产业部.水利部.明用航空总局.广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括施工合同标准文本(以下简称“标准施工合同”)。参见教材P75。

第31题:不论是公开招标还是邀请招标，都需要经过招标、投标、开标、中标。最后由()和中标人订立建设工程合同。

A.评标委员会

B.招标代理人

C.招标人

D.投标人

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程缺陷责任期自()起计算。

A.工程竣工验收合格日期

B.工程投入使用日期

C.工程实际竣工日期

D.工程正式移交日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程缺陷责任期自工程实际竣工日期起计算

第33题:以下()适用于进行资格后审的邀请招标，让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选

A.招标公告

B.投标邀请书

C.标底

D.招标备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标

第34题:采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是()。

A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同

B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同

C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同

D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同

正确答案:查看最佳答案

第35题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于违反法律法规的是()。

A.无证施工

B.计算简图与实际受力情况不符

C.图纸技术交底不清

D.不经竣工验收就交付使用

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察纲要”内容的是()。

A.勘察安全保证措施

B.勘察成果文件

C.勘察人资质文件

D.勘察分包合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察纲要或设计方案应包括下列内容:勘察设计工程概况、勘察设计范围及内容、勘察设计依据及工作目标、勘察设计机构设置及岗位职责、勘察设计说明，勘察、设计方案、拟投入的勘察设计人员、勘察设备(适用于勘察投标)、勘察设计质量、进度、保密等保证措施、勘察设计安全保证措施、勘察设计工作重点和难点分析、对本工程勘察设计的合理化建议。

第37题:对于建设工程合同的纠纷，由()人民法院管辖。

A.合同签订地

B.合同履行地

C.原告住所地

D.工程所在地

正确答案:查看最佳答案

第38题:某工程沥青面层厚度误差超过规范允许范围，采用弯沉试验检查路面的整体强度。这属于质量事故处理方案辅助方法中的()。

A.定期观测

B.试验验证

C.方案比较

D.专家论证

正确答案:查看最佳答案

第39题:某施工项目在实施暴(同音字)破作业时，其安全防护措施费用应由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第40题:监理人执行监理业务时，对于建设工程有关事项和工程设计有()。

A.建议权

B.监督权

C.控制权

D.主持权

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是()。

A.发包人应在合同生效后支付预付款

B.工程建设期间的概算调整不影响设计费

C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金

D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用

正确答案:查看最佳答案

第42题:在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，()是错误的。

A.监理人可以拒绝验收

B.承包人承担由此发生的费用

C.承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照监理人的要求重新采购符合要求的产品

D.由此造成工期延误不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第43题:材料采购合同履行中，对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由()承担。

A.供货方

B.采购方

C.运输部门

D.保管部门

正确答案:查看最佳答案

第44题:某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是()。

A.按订购数量加多付数量计算货款

B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

正确答案:查看最佳答案

第45题:设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，()需要通知监理人。

A.第一阶段

B.第二阶段

C.第三阶段

D.三个阶段都需要

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据标准施工合同文本，关于对承包人施工设备的控制的说法不正确的是()。

A.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备

B.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划时，监理人要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由发包人承担

C.承包人的施工设备未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地

D.对目前闲置的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场。

第47题:甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()。

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可变更或撤销

正确答案:查看最佳答案

第48题:施工合同履行过程中，发现在有放射.毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()。

A.需经工程师认可，费用由承包人承担

B.需经工程师认可，费用由发包人承担

C.不需工程师认可，费用由承包人承担

D.不需工程师认可，费用由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确的合同属于()。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

第50题:设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是()。

A.发包人原因造成质量不合格

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人要求提前交货

D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据设计施工总承包合同，关于工程分包的说法不正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人不得将设计和施工的主体的施工分包给第三人

C.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应

D.发包人同意分包的工作，承包人应将分包人资质能力的材料向发包人和监理人备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款中对工程分包做了如下的规定:(1)承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人；(2)分包工作需要征得发包人同意。除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意；(3)承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；(4)分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查；(5)发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

第52题:关于机电设备招标的说法，错误的是()。

A.可以采用公开招标或邀请招标方式

B.招标程序与施工招标基本相同

C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同

D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上，按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上，形成评标价。

第53题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师不能按时参加试车的，须在开始试车前以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过()h。

A.6

B.12

C.21

D.48

正确答案:查看最佳答案

第54题:有关设计文件在处理质量事故中的作用是()。

A.核查施工质量是否符合设计规定和要求

B.界定质量责任的依据

C.对照.核实施工单位提供的情况

D.确定事故处理费用的金额

正确答案:查看最佳答案

第55题:发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报()进行批准。

A.原设计单位

B.原审批机关

C.原备案部门

D.建设行政管理部门

正确答案:查看最佳答案

第56题:下列财产中，()可作为抵押物进行抵押。

A.学校.医院等教育.医疗设施

B.抵押人依法承包的荒山土地使用权

C.抵押人依法被监管的财产

D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

正确答案:查看最佳答案

第57题:为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是()。

A.技术设计招标

B.施工图设计招标

C.全过程设计招标

D.初步设计招标

正确答案:查看最佳答案

第58题:某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为()。

A.合格

B.基本合格

C.不合格

D.基本不合格

正确答案:查看最佳答案

第59题:招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成一定价格的因素中，不应包括()。

A.运输费

B.保险费

C.2年内易损件费

D.售后服务费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以折算成价格的评审要素一般包括:运输费用；交货期；付款条件；零配件和售后服务，零配件以设备运行2年内各类易损备件的获取途径和价格作为评标要素；设备性能、生产能力等。详见教材第52页。

第60题:能够引起合同法律关系.产生.变更和消灭的客观现象是()。

A.法律关系主体

B.法律事实

C.法律关系客体

D.法律关系内容

正确答案:查看最佳答案

第61题:经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。

A.债权转让

B.债务承担

C.债务人向第三人履行债务

D.由第三人向债权人履行债务

正确答案:查看最佳答案

第62题:承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。

A.供货商

B.铁路运输部门

C.监理工程师

D.供货商和铁路运输部门

正确答案:查看最佳答案

第63题:以下关于隐蔽工程验收，正确的是()。

A.隐蔽工程应按检验批验收

B.隐蔽工程应按分项工程验收

C.隐蔽工程应按分部工程验收

D.隐蔽工程可以按检验批或分项工程.子分部工程验收

正确答案:查看最佳答案

第64题:勘察人根据岩土条件和设计要求,选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。这属于勘察作业要求中的()。

A.测绘要求

B.勘探要求

C.取样要求

D.试验要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察人应当选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试，测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检验其可靠性，属于试验要求。

第65题:根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是()。

A.勘察机构设置

B.勘察工作难点分析

C.发包人要求

D.勘察工作具体措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察招标文件内容包括:招标公告或邀请书，投标人须知，评标办法，合同条款及格式，发包人要求，投标文件格式，其他资料。

第66题:监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。

A.资料员

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.总监代表

正确答案:查看最佳答案

第67题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。

A.台风

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.自然磨损

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。

第68题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),斜道脚手片应采用横铺，每隔()设一防滑条。

A.500mm

B.350mm

C.400mm

D.300mm

正确答案:查看最佳答案

第69题:建设工程项目施工招标中，对投标文件进行审查时，不属于评标委员会评审内容的是()。

A.投标文件的符合性鉴定

B.投标人的资格预审

C.商务标评审

D.技术标评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人的资格预审由资格审查委员会在发售招标文件前完成。

第70题:美国建筑师学会(AIA)制定的风险型CM合同模式，采用的计价方式是()。

A.成本加酬金

B.固定单价

C.变动总价

D.可调总价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:美国建筑师学会(AIA)制定的风险型CM合同模式，采用的计价方式是成本加酬金

第71题:根据FICIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.已支付进度款累计金额

B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款

C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金

D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当已支付的工程进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后，达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。

第72题:根据《建设工程安全生产管理条例》，承包人需要编制专项施工方案并经专家论证的工程是()。

A.高空作业工程

B.深水作业工程

C.大暴(同音字)破工程

D.地下暗挖工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

第73题:发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括()。

A.提前竣工的机器设备要求

B.发包人为赶工应提供的方便条件

C.提前竣工所需的追加合同价款

D.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施

正确答案:查看最佳答案

第74题:发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是()。

A.工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

B.工程竣工验收通过但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期

C.工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后送交竣工验收申请报告的日期

D.发包人延误竣工验收，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

正确答案:查看最佳答案

第76题:FIDIC《施工合同条件》规定，预付款的数额由承包商在()内确认。

A.合同协议书

B.规范

C.投标书

D.中标书

正确答案:查看最佳答案

第77题:设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

正确答案:查看最佳答案

第78题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是()。

A.业主

B.政府监督部门

C.承包商

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第79题:下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是()。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:合同法规定，合同包括的条款主要有()

A.标的

B.鉴证条款

C.价款

D.质量

E.违约责任

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《合同法》的规定，承诺必须具备的条件包括()。

A.必须由受要约人作出

B.只能向要约人作出

C.内容应当与要约的内容一致

D.可以随时发出

E.必须采取书面形式

正确答案:查看最佳答案

第82题:建设工程施工合同履行中，投保()是转移风险的有效措施。

A.第三者责任险

B.机械损坏险

C.建筑工程一切险

D.人身意外伤害险

E.安装工程一切险

正确答案:查看最佳答案

第83题:施工招标的发包工作范围可以是()招标。

A.全部工程

B.单位工程

C.特殊专业工程

D.分部工程

E.分项工程

正确答案:查看最佳答案

第84题:仲裁协议的作用主要有()。

A.避免了违约责任的发生

B.排除了法院对纠纷的管辖权

C.合同当事人均受仲裁协议的约束

D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁

E.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据《标准施工合同》，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有()。

A.监理人应负责照管竣工验收合格后承包人移交的单位工程

B.单位工程验收成果应作为全部竣工验收申请报告附件

C.施工合同付款的最终结清应在缺陷责任期终止证书签发后进行

D.发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金

E.实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。移交后的单位工程由发包人负责照管。工程接收证书中，以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。缺陷责任期(包括延长的期限)终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清。详见教材第100-102页。

第86题:依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应()。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.为承包人提供赶工的便利条件

E.追加合同价款

正确答案:查看最佳答案

第87题:采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有()。

A.工程量清单中的工程量不准确

B.承包商的投标报价漏缺

C.合同内有调价条款

D.施工中发生工程变更

E.承包商拖期竣工的赔偿

正确答案:查看最佳答案

第88题:法人应当具备的条件有()。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称、组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

E.必须有人来承担

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),施工现场临时用电的安全技术档案应包括下列内容()。

A.电气分部分项工程检验批划分计划

B.用电组织设计的全部资料

C.用电技术交底资料

D.用电工程检查验收表

E.电工安装.巡检.维修.拆除工作记录。

正确答案:查看最佳答案

第90题:对无权代理行为，被代理人有()。

A.撒回权

B.追认权

C.催告权

D.拒绝权

E.代理权

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)卸料平台钢丝绳出现下列情况之一的不得使用()。

A.断丝严重.断丝局部聚集

B.内.外部磨损或腐蚀的

C.绳股挤出.钢丝挤出.扭结.弯折.压扁等变形的

D.绳股断裂

E.钢丝绳上油保养不足

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。

第93题:合同的权利义务终止时，不影响合同中()的效力。

A.保险条款

B.仲裁条款

C.结算条款

D.担保条款

E.清理条款

正确答案:查看最佳答案

第94题:关于监理合同的协调管理说法中不正确的是()。

A.在合同期内和合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露本工程的保密资料

B.委托人或承包人对对方的意见，应首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见

C.委托人和承包人发生争议时，监理机构应以委托方代理人的身份进行调解

D.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应做调解或仲裁的记录工作

E.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实资料

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《标准施工招标文件》，下列文件中，属于投标文件的有()。

A.投标函

B.投标函附录

C.投标保函

D.评标委员会书面要求澄清的问题

E.投标人对评标委员会质疑的书面澄清

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列对设计人员错误的处理正确的是()

A.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变

B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，应免收直接受损失部分的设计费

C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金额

D.赔偿金额累计总额不超过设计费用

E.范本中规定赔偿责任按实际损失的百分率计算，写入相关条款

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于施工期间“不利物质条件”的有()。

A.不可预见的自然物质条件

B.不可预见的非自然物质障碍

C.突发性重大疫情

D.恶劣的气候条件

E.不可预见的污染物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不利物质条件指不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，不包括气候条件。C项属于不可抗力。

第98题:依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述错误的是()。

A.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分

B.承包商对指定分包商违约的行为承担责任

C.合同关系主体为业主和指定分包商

D.由工程师负责协调管理

E.承包商有拒绝指定分包商的权利

正确答案:查看最佳答案

第99题:工程承包活动中采用的()均属于固定价格合同。

A.单价合同

B.总价合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

E.成本加奖金合同

正确答案:查看最佳答案

第100题:甲建筑公司收到某水泥厂寄发的价目表，但表中无其他内容。甲按标明价格提出订购1000t某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨，原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格。下列说法中正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约

B.水泥厂新报价属于承诺

C.水泥厂新报价属于新要约

D.水泥厂的价目表属于要约邀请

E.甲建筑公司的订购表示属于要约

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)一般开关箱应设置()。

A.瓷瓶

B.隔离开关

C.断路器

D.熔断器

E.漏电保护器

正确答案:查看最佳答案

第102题:以下关于工程开工条件审查，正确的有()。

A.总监代表应组织专业监理工程师审查工程开工报审相关资料

B.设计交底完成后，方可签发开工令

C.图纸会审完成后，方可签发开工令

D.施工组织设计已由总监理工程师签认后，方可签发开工令

E.建设单位批准后，项目监理机构方可签发开工令

正确答案:查看最佳答案

第103题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有()。

A.是否列入已标价的工程量清单

B.是否在招标阶段已经确定价格

C.是否在合同履行阶段必然发生

D.承包人是否必然获得支付

E.是否包括在签约合同价内

正确答案:查看最佳答案

第104题:施工中若发包人出于某种考虑要求提前竣工，()。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.为承包人提供赶工的便利条件

E.减少对工程质量的检测试验

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计人配合施工的义务有()。

A.向发包人和施工承包人进行设计交底

B.解决施工中出现的设计问题

C.解决施工人员分配问题

D.参加重要部位的隐蔽工程验收

E.对外商的设计资料的审查

正确答案:查看最佳答案

第106题:施工索赔按照索赔的目的可以分为()。

A.费用索赔

B.工期索赔

C.合同中默示的索赔

D.合同中明示的索赔

E.工程变更索赔

正确答案:查看最佳答案

第107题:合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。下列说法正确的有()。

A.如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格

B.如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情波动的新价格执行

C.如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价

D.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行

E.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，接新价格执行；价格下降时，按原价格执行

正确答案:查看最佳答案

第108题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第109题:国务院颁布的《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下的最低保修期限为()。

A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年

C.供热与供冷系统，为l个采暖期、供冷期

D.给排水管道、设备安装和装修工程，为2年

E.电气管线，为2年

正确答案:查看最佳答案

第110题:以下关于监理设备的控制，正确的有()。

A.定期对工具和设备进行检测，保证设备的可靠性

B.监理人员对自己的监视和测量装置建立台帐，进行标定

C.监理人员对施工单位的监视和测量装置建立台帐，进行标定

D.监视和测量装置偏离校准状态时，对先前的测量结果进行复评

E.在监理规划中明确配备的测量和监视装置

正确答案:查看最佳答案

第111题:施工合同履行过程中，工程竣工报告应经()审核签字。

A.项目经理

B.施工单位有关负责人

C.总监理工程师

D.监理单位有关负责人

E.勘察设计单位有关设计人

正确答案:查看最佳答案

第112题:在招标准备阶段，招标人主要工作包括()。

A.工程报建

B.编制招标文件

C.选择招标方式

D.进行资格预审

E.发布招标公告

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据相关规范，钢结构变形检测的内容有()。

A.结构整体垂直度

B.结构整体平面弯曲

C.构件垂直度.弯曲变形

D.跨中挠度

E.平面位置偏差

正确答案:查看最佳答案

第114题:对公证的合同效力，描述正确的一项是()。

A.公证的效力高于鉴证的效力

B.鉴证的效力高于公证的效力

C.公证的文书应当作为人民法院认定事实的依据

D.公证的文书人民法院应当审查确定其效力

E.公证的文书具有强制执行的效力

正确答案:查看最佳答案

第115题:对于工程分包，叙述正确的有()。

A.发包人向分包人支付各种工程款项

B.工程分包可解除承包人的责任和义务

C.主体工程的施工任务不允许分包

D.主要工程量必须由承包人完成

E.承包人选择的分包人不需要提请工程师同意

正确答案:查看最佳答案

第116题:按照施工合同文本的规定，应当由发包人承担的费用有()。

A.购买约定使用的国内标准的费用

B.购买约定使用的国外标准的费用

C.承包人需增加图纸套数的复制费用

D.图纸的保密措施费用

E.修改施工进度计划的费用

正确答案:查看最佳答案

第117题:以下ISO质量管理体系质量管理原则中，正确的有()。

A.以建设单位为关注焦点

B.过程方法

C.全员参与

D.关系管理

E.结果导向

正确答案:查看最佳答案

第118题:在招标程序中，()等将作为未来合同文件的组成部分。

A.招标文件

B.中标人的投标文件

C.中标函

D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改

E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改

正确答案:查看最佳答案

第119题:按照施工合同文本的规定，发包人的工作包括()等。

A.办理土地征用

B.办理施工许可证

C.提供工程进度计划

D.提供施工场地的工程地质资料

E.按工程需要提供非夜间施工使用的照明

正确答案:查看最佳答案