节选部分<<2026年山东省监理工程师质量投资进度控制，怎么备考好？>>题型

考试了，希望我的问候会为你送去一份轻松清爽的心情，不要太紧张哦!不然可会把答案忘掉的!我在这里支持着你，鼓励着你，为你祝福!总结的来说，许多人都在找"2026年山东省监理工程师质量投资进度控制，怎么备考好？"，拉罗什夫科曾经说过，取得成就时坚持不懈，要比遭到失败时顽强不屈更重要。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 总结的来说，学习是学习者态度的函数，而不是复习遍数的函数。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们就来找题吧！

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，监理人确认了承包人的施工进度计划后，应当由()对该进度计划的缺陷承担责任。

A.发包人

B.监理单位

C.监理人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第1题:工程质量事故发生后，项目监理机构应要求施工单位采取()的措施。

A.抓紧整改.早日复工

B.防止事故信息非正常扩散

C.对事故责任人进行监管

D.防止事故扩大并保护好现场

正确答案:查看最佳答案

第2题:设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则()

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，出厂年限超过()年的630kN·m以下塔式起重机，出厂年限超过()年的630至1250kN·m塔式起重机，应进行安全评估。

A.8，10

B.10，12

C.10，15

D.12，15

正确答案:查看最佳答案

第4题:合同法律关系是指合同法律规范调整的.在民事流转过程中形成的()关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务

正确答案:查看最佳答案

第5题:投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿()。

A.全部损失

B.规定为除外责任内的损失

C.在承保责任范围内的全部损失，但不超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额

D.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失

正确答案:查看最佳答案

第6题:如果招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致，应以()为准。

A.招标文件中的规定

B.现场考察时招标单位的口头解释

C.招标单位在会议上的口头解答

D.发给每个投标人的书面质疑解答文件

正确答案:查看最佳答案

第7题:下列关于建设工程施工合同履行过程中发包人的支付责任的表述中，错误的是()。

A.发包人应在双方计量确认后14d内向承包人支付工程预付款

B.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知

C.发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付的，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可以延期支付

D.延期付款协议中须明确延期支付时间，以及从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),门式钢管脚手架上下榀门架立杆应在同一轴线位置上，门架立杆轴线的对接偏差不应大于()。

A.1mm

B.2mm

C.3mm

D.4mm

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),起重设备的缆风绳安全系数必须大于()。

A.3.5

B.4.5

C.5.5

D.6.5

正确答案:查看最佳答案

第10题:撤回承诺的通知应当在()到达要约人。

A.承诺通知到达要约人之后

B.承诺通知到达要约人之前

C.要约通知到达要约人之后

D.要约通知到达要约人之前

正确答案:查看最佳答案

第11题:建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交货前出现的问题，应由()负责。

A.采购方

B.供货方

C.运输部门

D.保管部门

正确答案:查看最佳答案

第12题:工程施工评标中，投标人投标报价是否低于其成本，应当由()认定。

A.招标人

B.评标委员会

C.招投标监督机构

D.市场监督管理机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会发现报价明显低于其他投标报价的，应当要求投标人作出书面说明，投标人不能合理说明，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标。

第13题:评标过程中，如果评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以()。

A.直接发包

B.否决所有投标

C.内部定标

D.选择投标书中报价最低者中标

正确答案:查看最佳答案

第14题:监理人收到承包人变更报价书后的()天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。

A.7

B.14

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，建筑电气工程中，除临时接地装置外，接地装置应采用()。

A.圆钢

B.螺纹钢

C.热镀锌钢材

D.冷镀锌钢材

正确答案:查看最佳答案

第16题:在监理合同履行中，监理机构为执行监理任务所需的工作资料，应()。

A.单位自费收集

B.向业主付费索取

C.向设计单位付费索取

D.由业主负责提供

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是()。

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶工措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(五)发包人要求提前竣工如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括:承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；发包人应提供的条件；所需追加的合同价款；提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等。专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的20%。

第18题:《招标投标法》规定，公开招标方式具有()缺点。

A.选择中标人的范围较窄

B.选择面窄

C.投标竞争的激烈程度较差

D.招标时间长.费用高

正确答案:查看最佳答案

第19题:材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，则()。

A.由供货方承担全部责任

B.由运输部门承担全部责任

C.属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任

D.先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任

正确答案:查看最佳答案

第20题:施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用条款的解释顺序应在()。

A.施工合同通用条款之后

B.中标通知书之前

C.投标书之前

D.工程量清单之前

正确答案:查看最佳答案

第21题:分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。

A.分包商可直接向工程师递交索赔报告

B.分包商可直接向业主递交索赔报告

C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以承包商的名义向工程师递交索赔报告

D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第22题:合同法律关系的客体是指()。

A.合同的当事人

B.合同双方的权利

C.合同双方的义务

D.合同的标的

正确答案:查看最佳答案

第23题:公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。

A.发布招标公告日

B.开始资格预审日

C.发售招标文件日

D.投标截止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。

第24题:履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在()。

A.所有合同文件之后

B.中标通知书之前

C.投标书之后

D.图纸之后

正确答案:查看最佳答案

第25题:投标人资格审查办法有两种，分别是()

A.合格制和有限数量

B.有限合格制和固定数量

C.合格和有限合格制

D.固定数量和有限数量制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人资格审查办法包括合格制和有限数量制

第26题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，建设单位应当在施工招标文件中列出()，要求施工单位在投标时明确相应的安全管理措施。

A.危大工程专项施工方案

B.危大工程设计文件

C.危大工程监理细则

D.危大工程清单

正确答案:查看最佳答案

第27题:以下关于结构实体检测中钢筋配置的检测方法，正确的是()。

A.只能检测保护层厚度，无法检测钢筋直径.数量

B.必须采用破损法验证保护层厚度

C.宜采用雷达法或电磁感应法进行检测

D.宜采用超声波对测法进行检测

正确答案:查看最佳答案

第28题:能够作为保证人的是()。

A.法人的职能部门

B.公司

C.学校

D.幼儿园

正确答案:查看最佳答案

第29题:商务部印发的《机电产品国际招标标准招标文件(试行)》的规定，机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外，还包括“伴随服务”，包括的内容描述错误的是()

A.实施或监督所供货物的现场组装和试运行

B.出售货物组装和维修所需的工具

C.为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册

D.在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(1)实施或监督所供货物的现场组装和试运行;(2)提供货物组装和维修所需的工具;(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务;(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

第30题:依照《监理合同(示范文本)》规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是()。

A.合同专用条款内约定的监理人工作

B.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作

C.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作

D.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作

正确答案:查看最佳答案

第31题:某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量大，则该联合体投标后，其履行担保应由()递交。

A.单位甲

B.单位乙

C.单位甲乙共同

D.联合体牵头单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。

第32题:将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是()

A.总价合同

B.单价合同

C.成本合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第33题:某单位采购部门与供货厂商签订了购买建筑设备的合同，此合同法律关系的客体是()。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.组织

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。

A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包

B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包

C.工程勘察任务的承包人可以是自然人

D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

正确答案:查看最佳答案

第35题:某项目在保修期内，对涉及结构安全的质量问题，发包人应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取相应的防范措施，由()提出修复方案。

A.原设计单位

B.发包人

C.监理人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。

A.不利地质条件

B.不利水文条件

C.有毒作业环境

D.不利气候条件

正确答案:查看最佳答案

第37题:建设工程施工合同管理中，有关承包人要求延期开工的说法，不正确的是()。

A.如果是承包人要求的延期开工，则监理人有权批准是否同意延期开工

B.监理人在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为不同意承包人的要求

C.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不予顺延

D.如果监理人不同意延期要求，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第38题:涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案，应经()审批后方可实施。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.原施工图审查机构

正确答案:查看最佳答案

第39题:《简明标准施工招标文件》的适用对象是()。

A.设计和施工由同一承包人承担的工程

B.总投资为9000万元的非政府投资工程

C.工期为10个月的小型工程

D.工期紧、技术难度大的工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:九部委于2012年颁发了适用于工期不超过12个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标的《简明标准施工招标文件》。

第40题:FIDIC《施工合同条件》通用条件规定，承包商应按照合同的要求建立一套()，以保证施工符合合同要求。

A.进度管理体系

B.变更管理体系

C.质量管理体系

D.进度款的支付管理体系

正确答案:查看最佳答案

第41题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

正确答案:查看最佳答案

第42题:每一检验批且不超过()砌体的砌筑砂浆，应至少抽检一次。

A.250㎡

B.250m

C.500t

D.1000m

正确答案:查看最佳答案

第43题:在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定()。

A.承包人必须接受

B.承包人可以不接受

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖

正确答案:查看最佳答案

第44题:《标准施工招标文件》中规定投标预备会的内容错误的是()

A.澄清投标人提出的问题

B.投标人不可以以口头形式将提出的问题告知招标人

C.澄清内容为招标文件的组成部分

D.组织投标预备会的时间一般在投标截止时间10日以前进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间15日以前进行

第45题:“组织应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望”，体现了质量管理()原则。

A.与供方互利的关系

B.全员参与

C.以顾客为关注焦点

D.管理的系统方法

正确答案:查看最佳答案

第46题:某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工验收管理。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。

第47题:委托监理合同法律关系的客体是()。

A.监理工程

B.监理服务

C.监理规划

D.监理投标方案

正确答案:查看最佳答案

第48题:在发包人与承包人之间的索赔事件处理和解决过程中，()是个核心。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.委员会

正确答案:查看最佳答案

第49题:施工合同的总纲性法律文件是()

A.合同协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.附件

正确答案:查看最佳答案

第50题:建设工程勘察合同法律关系的客体是()。

A.行为

B.智力成果

C.物

D.财

正确答案:查看最佳答案

第51题:在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指()

A.不应由发包人承担的经济支出

B.不应由发包人和承包人承担的经济支出

C.不应由承包人承担的经济支出

D.不包含在合同价款之内，应由发包人或承包人承担的经济支出

正确答案:查看最佳答案

第52题:定金作为设计合同担保方式时，定金()有约束力。

A.仅对提供担保的第三方

B.对当事人双方

C.仅对接受定金的设计单位

D.仅对委托人

正确答案:查看最佳答案

第53题:当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自()起生效。

A.签订之日

B.登记之日

C.担保之日

D.清偿之日

正确答案:查看最佳答案

第54题:在建设工程施工过程中，工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第55题:关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款，下列说法正确的是()。

A.仲裁条款是独立存在的

B.合同若发生变更，则仲裁条款无效

C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉

D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力

正确答案:查看最佳答案

第56题:在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。

A.中标人在签订合同时提出附加条件

B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件

C.中标人拒绝订立合同

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书，或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第57题:项目监理机构对特别重要设备的制造过程质量控制可采取()方式。

A.驻厂监造

B.定点监造

C.巡回监造

D.目标监造

正确答案:查看最佳答案

第58题:以下关于质量事故处理，最恰当的是()。

A.总监应签发《工程暂停令》，要求工程全面停工

B.总监应签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其关联部位的施工

C.监理单位应进行质量事故调查，提交质量事故调查报告

D.监理单位应主持质量事故调查组工作

正确答案:查看最佳答案

第59题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，()属于监控主体。

A.设计单位

B.施工单位

C.工程监理单位

D.勘察单位

正确答案:查看最佳答案

第60题:如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。此时合理的处理方法是()。

A.增加的工作量应视为正常的工作，完成监理业务的时间不予延长

B.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间不予延长，但应得到附加工作酬金

C.增加的工作量应视为额外的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金

D.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金

正确答案:查看最佳答案

第61题:以下关于工程材料见证取样，正确的是()。

A.见证检测机构应由施工单位确定

B.见证检测机构应当是施工单位下属单位

C.见证检测机构应当具有相应的资质

D.施工单位应按规定编制见证取样送检计划

正确答案:查看最佳答案

第62题:某工程施工合同约定，土方填筑作业每一层必须经监理人检验。承包人以工期紧为由，未通知监理人到场检查，自行检验后进行了填筑作业。监理人指示承包人按填筑层厚逐层揭开检验，经随机抽检，填筑质量符合合同要求，由此增加的费用和工期延误由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.承包人和监理人共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

第63题:某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是()。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.先诉抗辩权

D.不安抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第64题:FIDIC《施工合同条件》规定，预付款又称动员预付款，是业主为了帮助()解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。

A.承包商

B.分包商

C.工程师

D.指定分包商

正确答案:查看最佳答案

第65题:工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人()。

A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第66题:设计合同履行中，施工图设计完成后，()应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。

A.设计人

B.发包人

C.监理人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第67题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第68题:FIDIC《施工合同条件》规定，从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为()。

A.缺陷通知期

B.施工期

C.合同有效期

D.合同工期

正确答案:查看最佳答案

第69题:合同各方当事人按照合同的规定，全面履行各自的义务，实现各自的权利，使各方的目的得以实现的行为是()。

A.合同变更

B.合同转让

C.合同履行

D.合同终止

正确答案:查看最佳答案

第70题:在建设工程项目设备材料采购招标中，采用最低投标价法需要考虑的因素是()。

A.售后服务

B.运输费用

C.付款条件

D.设备性能

正确答案:查看最佳答案

第71题:在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0％，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据《合同法》的规定，甲、乙之间的买卖合同因()。

A.欺诈而可撤销

B.胁迫而可撤销

C.胁迫而无效

D.显失公平而无效

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第73题:根据《标准施工招标文件》，工程预付款担保是对承包人正确和后理解使用发包人支付的预付款的担保，预付款担保的主要形式是，

A.保证书

B.银行汇票

C.保留金

D.银行保函

正确答案:查看最佳答案

参考解析:预付款担保的主要形式为银行保函，其主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额施工预付款担保P8

第74题:测定地基土压实度，应采用()。

A.烘干法

B.重型击实法

C.轻型击实法

D.环刀法

正确答案:查看最佳答案

第75题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。(选项D)

第76题:根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是()。

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算，期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定(一般为1年)。对于合同内约定有分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前。由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止。修复费用以缺陷原因的责任划分，经查验属于发包人原因造成的缺陷，承包人修复后可获得查验、修复的费用及合理利润。如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏，致使工程不能按原定目标使用，经修复后需要再行检验或试验时，发包人有权要求延长该部分工程或设备的缺陷责任期。影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年。

第77题:采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括()。

A.以评标价最低的标书为最优

B.以投标报价最低的标书为最优

C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价

D.中标后按评标价格签订合同价

正确答案:查看最佳答案

第78题:招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用()。

A.由招标人承担

B.由投标人承担

C.由双方平均分配

D.由双方协商解决

正确答案:查看最佳答案

第79题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的()。

A.市场竞争力较强

B.市场竞争力较弱

C.生产要素价格较高

D.生产要素成本较高

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:建设工程质量的安全性主要表现在以下几个方面()。

A.抗震

B.耐火

C.防火能力

D.抗辐射

E.防水隔热

正确答案:查看最佳答案

第81题:要使索赔得到公平合理的解决，工程师在工作中必须遵循的原则包括()。

A.公平合理地处理索赔

B.诚实信用

C.及时做出决定和处理索赔

D.提交仲裁或诉讼解决

E.尽可能通过协商达成一致

正确答案:查看最佳答案

第82题:建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑()因素。

A.零配件

B.交货期

C.付款条件

D.寿命残值

E.运输费用

正确答案:查看最佳答案

第83题:关于抵押权的说法正确的是()。

A.以动产抵押的，抵押权在主债务履行时生效

B.以建设用地使用权抵押的，该土地上建筑物一并抵押

C.以正在建造的建筑物抵押的，应办理在建工程抵押登记

D.设立抵押权，当事人应采用书面形式订立抵押合同

E.使用权不明的财产不得抵押

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。

第84题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，承包商代表在应付款日之前及时将扣发或缓发分包工程款的理由通知分包商后便不承担逾期付款责任的情况包括()。

A.工程师不认可分包商报表中的某些款项

B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款

C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议

D.由于承包商原因导致的逾期支付的分包款

E.工程师认可分包商报表中的某些款项

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第86题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，自升式塔式起重机顶升加节时，以下措施正确的有()。

A.顶升系统必须完好

B.结构件必须完好

C.顶升前应确保顶升横梁搁置正确.爬爪和爬爪座无异常

D.先顶升加节.后装附着装置

E.顶升过程中，不得进行起升.回转.变幅等操作

正确答案:查看最佳答案

第87题:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起()的客观现象。

A.合同法律关系产生

B.合同法律关系变更

C.合同法律关系消灭

D.合同法律关系转移

E.合同法律关系冻结

正确答案:查看最佳答案

第88题:关于投标预备会的说法，正确的有()。

A.投标预备会是法定的招标程序

B.投标预备会上应进行招标工程交底

C.投标预备会由工程监理单位组织召开

D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

正确答案:查看最佳答案

第89题:合同约定应当先履行债务的当事人，当对方()，可以中止履行合同。

A.经营状况不理想

B.转移财产，逃避债务

C.丧失商业信誉

D.抽逃资金.逃避债务

E.丧失履行能力

正确答案:查看最佳答案

第90题:以下属于监理合同评审内容的有()。

A.服务要求

B.成本核算

C.资源配置

D.建设单位财产

E.监理产品防护

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《标准材料采购招标文件》，建设工程材料供货要求中应写明卖方提供的相关服务有()。

A.为买方检验材料提供技术指导

B.为买方检验材料提供检测仪器设备

C.为买方使用供货材料提供培训

D.为买方购买的材料进行投保

E.可根据买方要求派遣技术人员到施工现场提供服务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:相关服务要求，应在招标文件中写明要求供货方提供的与供货材料有关的辅助服务，如:为买方检验、使用和修补材料提供技术指导、培训、协助等。

第92题:下列()属于工程施工合同第二版中的核心条款。

A.总则

B.雇主的主要责任

C.工期

D.测试和缺陷

E.所有权

正确答案:查看最佳答案

第93题:某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业行使权利的说法，正确的有()。

A.施工企业可以行使代位权

B.施工企业可以行使撤销权

C.施工企业应以建设单位名义行使权利

D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E.施工企业行使权利的范围以其债权为限

正确答案:查看最佳答案

第94题:监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有()。

A.审查分包人施工资质

B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施

C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为

D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指令进行调整

E.接收分包人的索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第95题:设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的工程项目管理规定方面的内容包括()。

A.质量标准

B.健康

C.备案要求

D.安全与环境管理体系

E.变更

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于抵押的说法，正确的有()。

A.抵押不转移抵押物的占有

B.抵押人不再负有保管抵押物的义务

C.抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效

D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可

E.抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押

正确答案:查看最佳答案

第97题:在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的有()。

A.邻近建筑物、构筑物的保护工作

B.发包人委托承包人完成工程配套的设计

C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施

D.承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续

E.对已竣工而未交付工程的损伤修复

正确答案:查看最佳答案

第98题:工程投保建筑工程一切险后，如果因()原因导致被保险人受到损害时，保险公司负责赔偿。

A.地震

B.地面沉陷

C.施工机械制动失灵造成的损失

D.施工现场邻近建筑物的火灾

E.领有公共运输行驶执照的运输汽车在工地被砸坏

正确答案:查看最佳答案

第99题:无处分权人处分他人财产订立的合同，一般情况下是无效的。但是，在()情况下合同有效。

A.相对人知道或应当知道其无权处分的

B.无处分权人通过订立合同仍未取得处分权的

C.无处分权人处分他人财产，但权利人拒绝追认的

D.无处分权人处分他人财产，经权利人追认的

E.无处分权人通过订立合同取得处分权的

正确答案:查看最佳答案

第100题:建设工程材料采购合同的履行中，关于材料交付的说法，正确的有()

A.交付导致材料的所有权发生转移

B.材料毁损的风险，交付前由出卖人承担

C.如约定交付的是一段期间，出卖人可以在期间内随时交付

D.如约定交付的是一段期间，买受人可以在期间前随时交付

E.材料灭失的风险，在合同订立后即由买受人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

第101题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工项目技术负责人签认后报送项目监理机构

B.施工组织设计需要修改的，由总监代表签发书面意见退回修改

C.项目监理机构宜将要求发回修改施工组织设计的情况及时向建设单位通报

D.施工组织设计需要调整时，由建设单位审批

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。

A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先

D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面

E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第103题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于搅拌机的使用符合安全规定的有()。

A.离合器.制动器应保持正常状态

B.操作手柄应设保险装置，以防误动作

C.搅拌机应搭设防雨.防落物的防护棚

D.料斗升起不用时应松开保险钩，并使其处于脱开状态

E.搅拌机的传动部位应设有防护罩

正确答案:查看最佳答案

第104题:根据我国《合同法》的规定，导致合同的权利、义务终止的情形包括()。

A.债务已经按照约定履行

B.债务相互抵消

C.债务人依法将标的物提存

D.合同中止

E.债权、债务同归于一人

正确答案:查看最佳答案

第105题:建设工程勘察合同(二)范本委托工作内容仅涉及岩土工程，它包括()。

A.取得岩土工程的勘察资料

B.水文地质勘察

C.工程测量

D.治理和监测工作

E.工程物探

正确答案:查看最佳答案

第106题:以下属于工程质量控制自控主体的有()。

A.政府

B.建设单位

C.监理单位

D.勘察设计单位

E.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第107题:《招标投标法》规定必须进行招标的建设工程项目包括()。

A.小型建筑设施

B.私人投资的别墅

C.国家融资的项目

D.公众安全项目

E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

正确答案:查看最佳答案

第108题:采用可调价格合同，施工过程中发生()情况时，可以调整合同价款。

A.设计变更

B.工程师批准的承包人索赔

C.当地税务部门对税费的调整

D.遇到图纸未表明的地下构筑物

E.中期支付进度款扣回部分预付款

正确答案:查看最佳答案

第109题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),混凝土输送泵的使用符合安全规定的有()。

A.安放在平整.坚实的地面上，周围没有障碍物

B.当放下支腿并调整后应使机身保持水平和稳定

C.为保证泵送管道敷设牢固，应就近固定在脚手架上

D.泵送管道敷设后应进行耐压试验。

E.作业中，应对泵送设备和管路进行观察，发现隐患应及时处理

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师中期结算的工程进度款支付报表中，应包括的内容有()。

A.经工程师计量的合格工程的工程款额

B.完成变更工程的款额

C.作为保留金本期减扣的款额

D.承包商需支付给分包商的款额

E.本期经工程师批准的索赔款额

正确答案:查看最佳答案

第111题:合同实施计划应包括()

A.合同实施总体安排

B.合同跟踪、诊断和纠偏

C.合同分解与管理策划

D.合同实施保证体系的建立

E.合同交底工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同实施计划应包括:(1)合同实施总体安排(2)合同分解与管理策划(3)合同实施保证体系的建立。其中，合同实施保证体系应与其他管理体系协调一致。还应建立合同文件沟通方式、编码系统和文档系统。

第112题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),安全网的质量保证资料应有()。

A.产品生产许可证

B.商检报告

C.质量合格证

D.检测报告

E.进场复试报告

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《标准施工招标文件》，关于投标报价算术错误处理的说法，正确的有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

B.依据单价计算结果与总价金额不一致的，以总价金额为准

C.评标委员会对发现算术错误的报价可直接修正，并对投标人有约束力

D.投标文件中发现报价金额小数点有明显错误的，应予否决投标

E.投标人不接受对其投标报价的算术错误进行修正的，应予否决投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会按以下原则对投标报价进行修正:(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价(单价金额小数点有明显错误的除外)。(3)修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。

第114题:当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括()。

A.怠于行使其到期债权

B.未按合同提供担保

C.未按约定投保工程险

D.无偿转让财产

E.放弃对其他人的到期债权

正确答案:查看最佳答案

第115题:代理的特征包括()。

A.被代理人对代理行为承担民事责任

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.代理人以被代理人的名义实施代理行为

D.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

E.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志

正确答案:查看最佳答案

第116题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)当模板支撑架出现下列情况()之一时，应立即启动安全应急预案。

A.监测数据达到报警值时

B.混凝土浇筑超过初凝时间不能及时供应时

C.支撑结构的荷载突然发生意外变化时

D.周边场地出现突然较大沉降或严重开裂的异常变化时

E.施工单位安全管理人员脱岗时

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有()。

A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响

B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险

C.施工合同价格可采用公式法进行调整

D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整

E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据《标准施工招标文件》，关于组织现场踏勘的说法，正确的是0。

A.招标人按照招标公告规定的时间组织投标人踏勘项目现场

B.投标人承担自己踏勘现场发生的费用

C.现场踏勘中所有人员伤亡均由招标人负责

D.招标人应介绍工程场地和相关周边环境情况

E.招标人可以组织部分投标人踏勘现场

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第119题:工程师对索赔报告审查的内容包括()。

A.事态调查

B.损害事件原因分析

C.证据资料分析

D.索赔处理决定分析

E.实际损失分析

正确答案:查看最佳答案