节选部分<<2024版青海省监理工程师合同管理，如何一次就考过？>>题型

那么多人搜索"2024版青海省监理工程师合同管理，如何一次就考过？"，老子曾经说过，知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 总结的来说，学问二字，须要拆开看，学是学，问是问。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们学习吧。最后的祝福:我在这里支持着你，鼓励着你，为你加油!

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是()。

A.管理体系的适时管理

B.管理体系的行为到位

C.管理体系的适中控制

D.管理体系的识别能力

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2014]429)，材料运杂费指材料从指定交货地点至()所发生的全部费用。

A.施工现场

B.买方指定的存放地点

C.仓库

D.工地分仓库或相当于工地分仓库(材料堆放场)

正确答案:查看最佳答案

参考解析:运杂费，指材料从指定交货地点至工地分仓库或相当于工地分仓库(材料堆放场)所发生的全部费用。

第2题:某工作持续时间2天，有两项紧前工作和三项紧后工作，紧前工作的最早开始时间分别是第3天、第6天，对应的持续时间分别是5天，1天；紧后工作的最早开始时间分别是第15天、第17天、第19天，对应的总时差分别是3天、2天、0天。该工作的总时差是()天。

A.8

B.9

C.10

D.13

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本工作的最早开始时间＝max{3＋5，6＋1}＝8，本工作的最早完成时间＝8＋2＝10，本工作的最迟完成时间＝min{15＋3，17＋2，19＋0}＝18，该工作的总时差＝18－10＝8天

第3题:下列属于采用横道图表示工程进度计划的主要特点的是()。

A.能够明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系

B.能够明确表达地反映出影响工期的关键工作

C.易于编制和便于理解

D.能方便地利用计算机进行计算和优化

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程进度计划的表示方法。横道图优点:形象直观地表达每一个工作的开始、结束和持续时间，并且易于编制和便于理解。缺点:不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系；不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路；不能反映出工作所具有的机动时间；不能反映工程费用与工期之间的关系。

第4题:监理总进度分解计划按时间分解包括()。

A.年度进度计划

B.季度进度计划

C.年度进度计划.季度进度计划.月度进度计划

D.季度进度计划.月度进度计划.旬度进度计划

正确答案:查看最佳答案

第5题:工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核与评定()。

A.勘察方案

B.勘察任务书

C.勘察合同

D.勘察成果

正确答案:查看最佳答案

第6题:监理工程师对工程项目进行进度控制时，首先应审批承包单位报送的施工总进度计划并制定()。

A.项目进度控制方案

B.项目总进度计划

C.项目质量控制方案

D.项目投资控制计划

正确答案:查看最佳答案

第7题:某项目设备工器具购置费为1500万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为300万元，基本预备费为200万元，涨价预备费为100万元，建设期贷款利息为100万元，铺底流动资金为100万元，则该项目的静态投资为()万元。

A.2800

B.3000

C.3100

D.3200

正确答案:查看最佳答案

第8题:在建设工程施工阶段投资控制的技术措施不包括()。

A.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更

B.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性

C.参与合同修改.补充工作，着重考虑它对投资控制的影响

D.审核承包商编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析

正确答案:查看最佳答案

第9题:建筑工程部分属于水利概算中的()部分。

A.工程

B.建设征地移民补偿

C.环境保护工程

D.水土保持工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:水利工程概算中工程部分包括建筑工程、记点设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程和独立费用。

第10题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。

第11题:对于工地交货的大型设备，运至工地后通常先由()进行组装.调整和试验。

A.施工单位

B.设计单位

C.建设单位

D.制造厂家

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《计价规范》规定，属于其他项目清单内容的是()。

A.计日工

B.夜间施工费

C.脚手架工程费

D.环境保护费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程量清单编制。其他项目清单是因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。它通常包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费等(有别于“44号文”的规定)。选项BCD属于措施项目费。

第13题:为了有效地控制工程建设进度，必须事先对影响进度的各种因素进行全面分析和预测。工程建设进度控制的目的是为了实现工程建设进度的()。

A.事中控制

B.适时控制

C.主动控制

D.静态控制

正确答案:查看最佳答案

第14题:明洞防水层施工应符合的规定，说法错误的是()

A.防水层施工前应用水泥砂浆将衬砌外表涂抹平顺

B.防水卷材应与拱背粘贴紧密，接头搭接长度不小于100mm

C.防水卷材铺设应自上而下进行，上下层接缝宜错开，不得有通缝

D.回填拱背的黏土隔水层应与边坡、仰坡搭接良好，封闭严密

正确答案:查看最佳答案

参考解析:防水卷材应与拱背粘贴紧密，接头搭接长度不小于100mm，铺设应自下而上进行，上下层接缝宜错开，不得有通缝。

第15题:为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应()。

A.首选确定短期目标，然后在逐步明确总目标

B.首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标

C.将施工进度总目标从不同角度层层分解

D.将施工进度总目标直接按计划期分解

正确答案:查看最佳答案

第16题:公路工程质量检验评定以()为单元，按基本要求、实测项目、外观质量和质量保证资料等检验项目分别检查。

A.单位工程

B.分项工程

C.分部工程

D.检验批

正确答案:查看最佳答案

参考解析:公路工程质量检验评定以分项工程为单元，按基本要求、实测项目、外观质量和质量保证资料等检验项目分别检查。

第17题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),当投标人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价涨幅以()为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。

A.投标报价

B.招标控制价

C.基准单价

D.实际单价

正确答案:查看最佳答案

第18题:采用()合同时，要求实际完成的工程量与原估计的工程量不能有实质性的变更。

A.估算工程量单价

B.可调单价

C.纯单价

D.固定总价

正确答案:查看最佳答案

第19题:实施()原则可使全体员工动员起来，积极参与，努力工作，实现承诺，树立起工作责任心和事业心，为实现组织的方针和战略做出贡献。

A.领导作用

B.全员参与

C.过程方法

D.管理的系统方法

正确答案:查看最佳答案

第20题:质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是()。

A.提交质量事故调查报告

B.签发复工令

C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位

D.继续进行观测

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈡工程质量事故处理程序⑸质量事故处理完毕后，具备工程复工条件时，施工单位提出复工申请，项目监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审表及有关资料，符合要求后，总监理工程师签署审核意见，报建设单位批准后，签发工程复工令。

第21题:关于最高投标限价的说法，正确的是()。

A.招标人应在招标文件中公布最高投标限价总价各组成部分的详细内容

B.招标人可在招标文件中对所编制的最高投标限价进行上浮处理

C.招标人可在招标文件中对所编制的最高投标限价进行下调处理

D.招标人应将最高投标限价报政府主管部门备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈢最高投标限价的应用招标人应在招标文件中如实公布最高投标限价，不得对所编制的最高投标限价进行上浮或下调。招标人在招标文件中应公布最高投标限价各组成部分的详细内容，不得只公布最高投标限价总价，并应将最高投标限价报工程所在地工程造价管理机构备查。第六章建设工程招标阶段投资控制第一节招标控制价编制

第22题:关于建设工程成倍节拍流水施工特点的说法，正确的是()。

A.专业工程队数等于施工过程数

B.流水步距等于流水节拍

C.施工段之间可能存在空闲时间

D.同施工过程各个施工段的流水节拍相等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:成倍节拍(等步距异节奏)流水施工的特点如下:①同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等;不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系;②相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数(K);③专业工作队数大于施工过程数，即有的施工过程只成立一个专业工作队，而对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目;

第23题:在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是()。

A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿

B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿

C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿

D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿.

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈠承包人向发包人的索赔⒈不利的自然条件与人为障碍引起的索赔不利的自然条件是指施工中遭遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣，是一个有经验的承包人无法预测的不利的自然条件与人为障碍，导致了承包人必须花费更多的时间和费用，在这种情况下，承包人可以向发包人提出索赔要求。⑴地质条件变化引起的索赔。如果监理工程师认为这类障碍或条件是一个有经验的承包人无法合理预见到的，在与发包人和承包人适当协商以后，应给予承包人延长工期和费用补偿的权利，但不包括利润。⑵工程中人为障碍引起的索赔。这种索赔发生争议较少。闲置机器而引起的费用是索赔的主要部分。给予工期延长和成本补偿。

第24题:专业监理工程师应按设备制造合同的规定审核设备制造单位提交的进度付款单，提出审核意见，由()签发支付证书。

A.专业监理工程师

B.业主

C.总监理工程师

D.监理单位法人

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据网络计划时间参数计算得到的工期称为()。

A.要求工期

B.计划工期

C.合理工期

D.计算工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:序号参数名称含义1持续时间指一项工作从开始到完成的时间2计算工期根据网络计划时间参数计算而得到的工期3要求工期是任务委托人所提出的指令性工期4计划工期指根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期第三章网络计划技术第三节网络计划时间参数的计算

第26题:在下列质量控制的统计分析方法中，需要听取各方意见，集思广益，相互启发的是()。

A.排列图法

B.因果分析图法

C.直方图法

D.控制图法

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据投标报价的一般编制程序，()是投标报价决策前最接近的工作步骤。

A.熟悉招标文件

B.核算工程量

C.按工程量清单计算和汇总标价

D.分包工程询价

正确答案:查看最佳答案

第28题:发包人核实承包人提交的竣工结算文件后，认为还需进一步补充资料和修改结算文件，则承包人在收到核实意见后的()天内按照发包人提出的要求补偿相关资料并再次提交发包人复核。

A.7

B.14

C.28

D.42

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工结算的程序。发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的28天内核对。发包人经核实，认为承包人还应进一步补充资料和修改结算文件，应在上述时限内向承包人提出核实意见，承包人在收到核实意见后的28天内按照发包人提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并应再次提交给发包人复核后批准。

第29题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于违背基本建设程序的是()。

A.未按有关施工规范施工

B.计算简图与实际受力情况不符

C.图纸技术交底不清

D.不经竣工验收就交付使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⒈违背基本建设程序未搞清地质情况就仓促开工；边设计、边施工；无图施工；不经竣工验收就交付使用等。第七章建设工程质量缺陷及事故第一节工程质量缺陷

第30题:工程量清单计价模式采用的计价方式是()。

A.工料单价法

B.综合单价法

C.预算单价法

D.实物法

正确答案:查看最佳答案

第31题:下列产生投资偏差的原因中，属于业主原因的是()。

A.投资规划不当

B.材料代用

C.工期拖延

D.施工质量有问题

正确答案:查看最佳答案

第32题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。(选项D)

第33题:()是我国目前使用较广的一种结构混疑士强度无损检验方法，县有精度高、通用范围广等优点。

A.回弹仪法

B.超声回弹综合法

C.混凝土同条件试块

D.取芯法

正确答案:查看最佳答案

第34题:建设项目投资回收期常以年表示，一般从()算起。

A.建设开始年

B.招标开始年

C.从建成投产年

D.竣工结算开始年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设项目投资回收期一般以年为单位，自项目建设开始年算起。

第35题:工序质量控制就是对()的控制。

A.施工工艺和操作规程

B.活动条件和效果

C.4mie因素

D.质量控制点

正确答案:查看最佳答案

第36题:对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是()。

A.专家论证法

B.方案比较法

C.试验验证法

D.定期观测法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⑵选择最适用工程质量事故处理方案的辅助方法{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/709BCE68926929FC6C011629A5CDBAE9.png}}

第37题:某进口设备，装运港船上交货价(FOB)10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为()万元人民币。

A.71.21

B.78.31

C.78.83

D.86.14

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(10+1+0.029)×(1+10%)×7.10=86.1365万元{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/707340326D1AE1FB261F6804020FD47F.png}}

第38题:合理的质量是()所达到的最佳功能和质量水平。

A.一定投资限额下

B.一定进度要求下

C.业主要求下

D.一定功能要求限制下

正确答案:查看最佳答案

第39题:在编制建设项目投资估算时，生产能力指数是根据()来估算拟建项目投资额。

A.投资估算指标

B.设备费用百分比

C.已建类似项目的投资额和生产能力

D.资金周转速度

正确答案:查看最佳答案

第40题:运用现金流量图可以全面、形象、直观地表示现金流量的三要素:()。

A.资金数额、方向、期间

B.资金数额、流入、时间点

C.大小、方向、时间点

D.大小、流出、时间段

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是现金流量。现金流量的三要素:大小(资金数额)、方向(资金流入或流出)和作用点(资金的发生时间点)。

第41题:根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是()。

A.施工存在质量事故隐患

B.施工单位未按施工方案施工

C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

D.施工不应当造成工程质量缺项

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⒉工程暂停令的签发监理人员发现可能造成质量事故的重大隐患或已发生质量事故的，总监理工程师应签发工程暂停令。项目监理机构发现下列情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令:⑴建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；⑵施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；⑶施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；⑷施工单位违反工程建设强制性标准的；⑸施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。第四章建设工程施工质量控制第三节工程施工过程质量控制

第42题:网络计划中，工作自由时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是()。

A.不影响紧后工作最迟开始

B.不影响紧后工作最早开始

C.不影响紧后工作最早完成

D.不影响后续工作最早完成

正确答案:查看最佳答案

第43题:工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处()的罚款;

A.5万元以上10万元以下

B.10万元以上30万元以下

C.15万元以上35万元以下

D.20万元以上30万元以下

正确答案:查看最佳答案

参考解析:违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级,直至吊销资质证书;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任:①未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；②发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；③施工单位拒不整改或者不停止施工,未及时向有关主管部门报告的；④未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

第44题:对民用建筑设计方案进行绿色设计评审的主要内容是()。

A.绿地率是否符合控制性规划的要求

B.建筑物使用空间的自然采光、通风、日照是否符合规定

C.施工阶段扬尘和对绿地的破坏程度

D.项目寿命期内建造和使用对资源和环境的影响

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⒉工程设计方案适用性的评选内容民用建筑设计评选应围绕建筑设计方针和要求，从规划控制、场地设计、建筑物设计、室内环境、建筑设备等方面展开。进行工程设计方案上述适用性内容评选，应考察其是否满足安全、卫生、环保等基本要求，应同时始终要把经济、绿色和美观作为评选内容。“经济”不能简单地理解为追求低造价，不能狭隘地理解为投入少就是经济，而要追求全寿命的经济、高性价比的经济。“绿色”就是要推行绿色设计。绿色设计是指在项目整个寿命周期内，要充分考虑对资源和环境的影响，在充分考虑项目的功能、质量、建设周期和成本的同时，更要优化各种相关因素，着重考虑产品环境属性(可拆卸性、可回收性、可维护性、可重复利用性等)并将其作为设计目标，使项目建设和运行过程中对环境的总体负影响减到最小。

第45题:水利工程质量监督机构是代表政府实行强制性监督的机构，分()级设置。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:水利工程质量监督机构按照总站、中心站、站三级设置。

第46题:连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息()万元。

A.30.70

B.31.05

C.31.06

D.32.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⒉等额支付公式{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/3811B18B0E234DBBF3C1777DDDDA5CDE.png}}{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/552577024E491794E28ECE49DE25FA37.png}}{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/D76DF00A7D0DD705CD78F2459D73AFB4.png}}F=10*=32.1494(万元)。

第47题:工程建设的()阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

A.可行性研究

B.项目决策

C.勘察设计

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第48题:在工程网络计划的执行过程中,若发现某工作进度拖延△,且FF<△

A.不影响总工期,影响后续工作最早开始时间

B.不影响后续工作最早开始时间,影响总工期

C.对总工期及后续工作最早开始时间均不影响

D.对总工期及后续工作最早开始时间均有影响

正确答案:查看最佳答案

参考解析:自由时差影响紧后工作最早开始，工作总时差影总工期。

第49题:组织建设工程依次施工时，其特点包括()。

A.每个专业队在各段依次连续施工

B.每个专业队无法按施工顺序要求连续施工

C.各施工段同时开展相同专业的施工

D.同一时间段内各施工段均能充分利用工作面

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:政府的工程质量监督管理具有()的特点。

A.强制性

B.无偿性

C.权威性

D.综合性

E.合法性

正确答案:查看最佳答案

第51题:项目可行性研究直接影响项目的()。

A.工程勘察设计质量

B.决策质量

C.设计质量

D.工程施工质量

E.工程竣工验收质量

正确答案:查看最佳答案

第52题:用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点一般是()。

A.采用技术的先进性

B.工程量大.单价高的分部分项工程

C.补充单位估价表

D.计取的各项费用(取费)

E.设计标准的合理性

正确答案:查看最佳答案

第53题:设备制造过程质量状况记录资料的主要内容有()。

A.设备制造单位质量管理检查资料

B.设备制造依据及工艺资料

C.设备制造材料的质量记录

D.设备制造过程的检查验收资料

E.设备订货的合同文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈣质量记录资料质量记录资料是设备制造过程质量状况的记录，它不但是设备出厂验收的内容，对今后的设备使用及维修也有意义。质量记录资料包括质量管理资料，设备制造依据，制造过程的检查、验收资料，设备制造原材料、构配件的质量资料等。⒈设备制造单位质量管理检查资料⒉设备制造依据及工艺资料⒊设备制造材料的质量记录⒋零部件加工检查验收资料

第54题:监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时，审核的重点包括()。

A.设计依据

B.设计参数

C.设计规模

D.设备及结构的选型

E.项目组成及布局

正确答案:查看最佳答案

第55题:阶段性设计进度计划包括()。

A.年.季.月度设计进度计划

B.设计准备工作进度计划

C.初步设计工作进度计划

D.技术设计工作进度计划

E.施工图设计进度计划

正确答案:查看最佳答案

第56题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第57题:在施工阶段，监理人员在投资控制方面的业务内容包括()。

A.对设计变更方案进行技术经济比较

B.对工程量进行计量

C.编制施工组织设计方案

D.签署工程付款凭证

E.对工程造价目标进行风险分析，制定防范性对策

正确答案:查看最佳答案

第58题:竣工决算报告说明书的主要内容包括()。

A.开工和竣工时间，对完成工期的分析说明

B.各项财务和技术经济指标的分析

C.对工程事故的分析说明

D.工程建设的经验教训及有待解决的问题

E.对施工单位的评估

正确答案:查看最佳答案

第59题:在工程完工以后，监理工程师应将工程进度资料收集起来，进行()，以便为今后其他类似工程项目的进度控制提供参考。

A.归类

B.编目

C.排序

D.建档

E.封装

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。在工程完工以后，监理工程师应将工程进度资料收集起来，进行归类、编目和建档，以便为今后其他类似工程项目的进度控制提供参考。

第60题:项目监理机构处理施工单位提出的工程变更费用时，正确的做法有()。

A.自主评估工程变更费用

B.组织建设单位、施工单位协商确定工程变更费用

C.根据工程变更引起的费用和工期变化变更施工合同

D.变更实施前，与建设单位、施工单位协商确定工程变更的计价原则、方法

E.建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时,自主确定一个价格作为最终结算的依据

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈠施工阶段投资控制的主要工作⒋处理施工单位提出的工程变更费用⑴总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估。⑵总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。⑶项目监理机构可在工程变更实施前与建设单位、施工单位等协商确定工程变更的计价原则、计价方法或价款。⑷建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，项目监理机构可提出一个暂定价格并经建设单位同意，作为临时支付工程款的依据。最终结算时，应以建设单位与施工单位达成的协议为依据。第一章建设工程投资控制概述第三节建设工程投资控制的主要任务

第61题:债务资金筹措渠道与方式为()。

A.信贷方式融资

B.债券方式融资

C.公开募集

D.租赁方式融资

E.企业资产变现

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债务资金筹措渠道与方式包括:信贷方式融资、债券方式融资、租赁方式融资。

第62题:在影响工程质量的诸多因素中，环境因素对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程作业环境条件的有()。

A.防护设施

B.水文.气象

C.施工作业面

D.组织管理体系

E.通风照明

正确答案:查看最佳答案

第63题:纠偏的主要对象是()造成的投资偏差。

A.施工原因

B.客观原因

C.业主原因

D.物价上涨

E.设计原因

正确答案:查看最佳答案

第64题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第65题:建设工程采用加快的成倍节拍流水施工的特点有()。

A.所有施工过程在各个施工段的流水节拍相等

B.相邻施工过程的流水步距不尽相等

C.施工段之间没有空闲时间

D.专业工作队数等于施工过程数

E.专业工作队在施工段上能够连续作业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈠加快的成倍节拍流水施工的特点⒈同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系；⒉相邻专业工作队的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数(K)；⒊专业工作队数大于施工过程数，即有的施工过程只成立一个专业工作队，而对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目；⒋各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。

第66题:专项施工方案的内容包括()。

A.工程概况

B.设计计算书和设计施工图等设计文件

C.施工准备。包括施工进度计划、材料与设备计划

D.人员计划。专职安全生产管理人员、特种作业人员资格等要求

E.施工总体部署

正确答案:查看最佳答案

参考解析:专项施工方案的内容:(1)工程概况。(2)编制依据。(3)分部分项工程影响安全的风险源分析及相关预防措施，包括组织保障、安全技术措施等施工安全保证措施。(4)设计计算书和设计施工图等设计文件。(5)施工准备。包括施工进度计划、材料与设备计划。(6)施工部署。包括技术参数、工艺流程、施工方法、施工技术要点。(7)人员计划。专职安全生产管理人员、特种作业人员资格等要求。(8)施工控制。检查验收、安全评价、预警观测措施。(9)应急预案及处置措施。(10)专项施工方案是否包含项目负责人轮流带班生产方案。

第67题:工程质量事故处理完后，项目监理机构应该及时向建设单位提交质量事故书面报告，报告的主要内容包括()

A.工程及各参建单位名称

B.事故处理的过程及结果

C.事故发生后采取的措施和处理方案

D.质量事故发生的时间、地点、工程部位

E.对质量事故责任人的处理意见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质量事故书面报告应包括如下内容:1)工程及各参建单位名称；2)质量事故发生的时间、地点、工程部位；3)事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；4)事故发生原因的初步判断；5)事故发生后采取的措施及处理方案；6)事故处理的过程及结果。

第68题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。

第69题:工程计量的依据一般有()。

A.质量合格证书

B.工程量清单前言

C.工程量计算规范

D.设计图纸

E.施工合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程计量的依据。计量依据一般有质量合格证书、工程量计算规范和设计图纸。

第70题:特别重大事故由()组织事故调查组进行调查。

A.国务院

B.国务院授权有关部门

C.由事故发生地省级人民政府

D.由事故发生地设区的市级人民政府

E.由事故发生地设区的县级人民政府

正确答案:查看最佳答案

参考解析:特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。

第71题:对工程设备设计图纸和设计文件审核的依据是()。

A.设备监理合同.设备设计合同

B.已获批准的可行性研究报告.设计纲要.设计任务书等

C.国家颁布的法律.监理法规与行政法规

D.国家或国家部门颁布的技术标准.设计规范

E.相关企业内部的技术守则

正确答案:查看最佳答案

第72题:为了有效地进行质量管理和质量控制，企业应建立质量体系，质量体系中通常包括()等部分。

A.质量策划

B.组织结构

C.程序

D.过程和资源

E.质量改进

正确答案:查看最佳答案

第73题:由于原因与结果、原因与原因之间逻辑关系不同，则形成的事故链的形状也不同，主要有()。

A.单一型

B.多因致果集中型

C.因果连锁型

D.复合型

E.混合型

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(1)多因致果集中型。各自独立的几个原因，共同导致事故发生，称为“集中型”。(2)因果连锁型。某一原因促成下一要素的发生，这一要素又引发另一要素的出现，这些因果连锁发生而造成的事故，称为“连锁型”事故。(3)复合型。

第74题:相比其他债务资金筹措渠道与方式，债券筹资的优点有()。

A.保障股东控制权

B.发挥财务杠杆作用

C.便于调整资本结构

D.经营性灵活降低

E.筹资成本较低

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债券筹资的优点1)筹资成本较低；2)保障股东控制权；3)发挥财务杠杆作用；4)便于调整资本结构债券筹资的缺点1)可能产生财务杠杆负效应；2)可能使企业总资金成本增大；3)经营灵活性降低第三章建设工程项目投融资第一节工程项目资金来源

第75题:质量体系文件按其作用可分为()

A.法规性文件

B.见证性文件

C.合格性文件

D.判断性文件

E.支持性文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质量体系文件按其作用可分为法规性文件和见证性文件两类

第76题:关于墩台身混凝土施工说法正确的有()。

A.墩台身高度超过10m时，可分节段施工

B.上一节段施工时，已浇节段的混凝土强度应不低于2.5MPa

C.各阶段浇筑混凝土施工的间歇时间宜控制在7d以内

D.应采取措施缩短墩台身与承台之间浇筑混凝土的间隔时间，间歇期不宜大于10d

E.混凝土浇筑完成后，应及时进行养护，养护时间不得少于14d

正确答案:查看最佳答案

参考解析:混凝土浇筑完成后，应及时进行养护，养护时间不得少于7d。

第77题:某工程双代号时标网络计划执行到第5周和第11周时,检查其实际进度如下图前峰线所示,由图可以得出的正确结论有()。

A.第5周检查时,工作D拖后1周,不影响总工期

B.第5周检查时,工作E提前1周,影响总工期

C.第5周检查时,工作F拖后2周,不影响总工期

D.第11周检查时,工作J提前2周,影响总工期

E.第11检查时,工作H拖后1周,不影总工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A对。工作D拖后1周，但有1周总时差，不影响总工期。选项B对。工作E在关键线路上，提前1周，总工期预计提前选项C错。工作F拖后2周，有1周总时差，影响总工期1周。选项D对。工作J在关键线路上，提前2周，总工期预计提前选项E对。工作H拖后1周，有2周总时差，不影总工期

第78题:下列费用中，属于建筑安装工程费用中规费的有()。

A.城市维护建设税

B.财产保险费

C.工伤保险费

D.住房公积金

E.教育费附加

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(五)利润(六)规费⑴社会保险费:养老；失业；医疗；生育；工伤。⑵住房公积金。(七)税金增值税销项税额。第二章建设工程投资构成第二节建筑安装工程费用的组成与计算

第79题:关于模板、支架和拱架拆除的说法，正确的有()。

A.非承重侧模板一般应在混凝土抗压强度达到2.5MPa时拆除

B.芯模和预留孔道内模，应在混凝土强度能保证其表面不发生塌陷和裂缝现象时才可拔除

C.钢筋混凝土结构的承重模板、支架，应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时，才可拆除

D.对预应力混凝土结构，其侧模应在预应力钢束张拉后拆除

E.对预应力混凝土结构，其底模及支架应在结构建立预应力前可拆除

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对预应力混凝土结构，在混凝土抗压强度达到2.5MPa的条件下，其侧模应在预应力钢束张拉前拆除；底模及支架应在结构建立预应力后方可拆除。