节选部分<<2025版海南省海口监理工程师质量投资进度控制，到底难不难考？>>题型

我们千辛万苦找到了"2025版海南省海口监理工程师质量投资进度控制，到底难不难考？"。德国曾经说过，只有在人群中间，才能认识自己。这启发了我们， 这启发了我们， 总结的来说，学习的成功与失败原因是多方面的，要首先从自己身上找原因，才能受到鼓舞，找出努力的方向。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们就来找答案吧！最后的祝福:就要考试了，希望我的问候会为你送去一份轻松清爽的心情，不要太紧张哦!不然可会把答案忘掉的!我在这里支持着你，鼓励着你，为你祝福!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:采购方在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起()年内未通知出卖人的，视为标的物的质量符合约定。

A.两

B.三

C.四

D.五

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于扣件式钢管脚手架的架体内封闭，不正确的是()。

A.脚手架内立杆距离墙体净距不宜大于200mm，否则应铺设站人片

B.脚手架首层及顶层应设置水平封闭隔离

C.脚手架在施工层应设置水平封闭隔离

D.脚手架在非施工层可不设置水平封闭隔离

正确答案:查看最佳答案

第2题:施工合同履行中，无论监理人是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验，重新检验表明质量合格，则()。

A.发包人承担全部费用，并相应顺延工期

B.承包人承担全部费用，并相应顺延工期

C.发包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第3题:由于运输时间过长，混凝土不能满足施工要求时，严禁加水，可在运输车罐中加入适量与原配合比成分相同的()。

A.减水剂

B.膨胀剂

C.隔离剂

D.缓凝剂

正确答案:查看最佳答案

第4题:某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是()。

A.接受该优惠条件

B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考

C.拒绝接受该优惠条件

D.将该投标人的投标按废标处理

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，塔式起重机避雷引下线宜采用铜导线单独铺设并保证电气连接,导线截面不应小于()。

A.12mm2

B.14mm2

C.16mm2

D.18mm2

正确答案:查看最佳答案

第6题:建设单位委托代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()承担。

A.招标代理机构

B.建设单位

C.政府监管机构

D.项目评标委员会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理的特征(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；(2)代理人以被代理人的名义实施代理行为；(3)代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；(4)被代理人对代理行为承担民事责任。详见教材第8页。

第7题:招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.40天

B.30天

C.50天

D.20天

正确答案:查看最佳答案

第8题:逾期竣工违约金最高赔偿限额为签约合同价的()

A.3%

B.5%

C.1%

D.8%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工进度管理。(三)承包人原因的延误订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最高限额。专用条款中明确建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或每天为签约合同价的千分之几；最高赔偿限额为签约合同价的3%

第9题:建设合同是()。

A.单务合同

B.实践合同

C.要式合同

D.无偿合同

正确答案:查看最佳答案

第10题:以下不属于装配式建筑PC构件吊装方案审查内容的是()

A.管理与技术人员的配置

B.起重机械设备的选型

C.吊装使用的吊具

D.PC构件外观质量检查

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是()。

A.指示承包商修复缺陷后再进行检验

B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书

C.建议业主解除施工合同

D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建设工程监理规范》，以下做法正确的是()。

A.工程开工令签发后，建设单位应在7天内组织设计交底

B.工程开工令签发后，总监理工程师应在7天内审查施工组织设计

C.工程开工令签发后，施工单位管理人员应在7天内到岗

D.工程开工令签发，应报建设单位批准

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别自发包人和承包人负责担保

B.均自发包人负责担保

C.分别自承包人和发包人负责担保

D.均自承包人负责担保

正确答案:查看最佳答案

第14题:某设备制造工程合同中按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同时，发现某部分工程价款约定不明，则应()。

A.按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算

B.按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付

C.按照订立合同时，发包人所在地的市场价格支付

D.按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，合同双方应在()内约定成本构成和酬金的计算方法。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.附件

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列有关终止合同的说法，正确的是()。

A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止

B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止

C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同

D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同

正确答案:查看最佳答案

第17题:下列关于资格预审和资格后审的说法，不正确的是()。

A.资格预审与资格后审不同时使用

B.公开招标的项目，实行资格预审

C.邀请招标的项目，实行资格后审

D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，委托人的权利不包括()。

A.授予监理人权限的权利

B.委托监理工程重大事项的决定权

C.对其他合同承包人的选定权

D.审核承包人索赔的权利

正确答案:查看最佳答案

第19题:监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验，收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，下列做法错误的是()

A.承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验

B.检查和试验记录送交监理人后可继续施工

C.此次检查或试验视为监理人在场情况下进行

D.监理人未真实在场情况下进行，监理人应拒绝签字

正确答案:查看最佳答案

参考解析:1.与承包人的共同检验和试验监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验。收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工。此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。

第20题:关于合同变更的叙述中，不正确的是()。

A.合同变更必须针对有效的合同

B.协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同

C.如果当事人对合同的变更约定不明确，视为已变更

D.合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将()的优先排序。

A.设计方案得分高

B.设计资质等级高

C.投标报价低

D.项目负责人业绩优

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。如综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先；如果勘察纲要或设计方案得分也相等，则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

第22题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第23题:某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为()万元。

A.1020

B.980

C.1000

D.1010

正确答案:查看最佳答案

第24题:业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报指定目的港价的，国外供货方在投标时应报()价。

A.FCA

B.CIP

C.FOB

D.CIF

正确答案:查看最佳答案

参考解析:国外供货方(卖方)报CIF(指定目的港)价(即Cost,Insur-anceandFreight,成本、保险费和海运费)，卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费。

第25题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人的()要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。

A.明示索赔

B.工程变更索赔

C.工程延误索赔

D.默示索赔

正确答案:查看最佳答案

第26题:FIDIC《施工合同条件》规定，由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由()承担。

A.业主

B.承包商

C.政府监督部门

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第27题:FIDIC《施工合同条件》规定，争端裁决委员会一般由()名成员组成。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

第28题:FIDIC《施工合同条件》规定，用合同工期与()比较，可判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。

A.缺陷通知期

B.合同有效期

C.施工期

D.开工日期

正确答案:查看最佳答案

第29题:无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下()。

A.没有代理权而为的代理行为

B.超越代理权而为的代理行为

C.在代理人授权范围内的代理

D.代理权终止后的代理行为

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，基坑支护工程专项施工方案中应有截水帷幕.降水.排水施工等内容。对于承压水地层及降水要求比较高的工程，施工前宜进行()。

A.取芯检验

B.试开挖

C.排水试验

D.降水试验

正确答案:查看最佳答案

第31题:建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()。

A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式

D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确的合同属于()。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

第33题:由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间的属于()。

A.额外工作

B.附加工作

C.正常工作

D.限额工作

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。

A.合同协议书、通用条款、专用条款

B.中标通知书、专用条款、协议书

C.中标通知书、专用条款、投标书

D.中标通知书、专用条款、工程量清单

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。

A.发布招标公告之日

B.承包商提交投标文件之日

C.投标截止目前第28天

D.签订施工合同后第28天

正确答案:查看最佳答案

第36题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，因不可抗力事件导致的工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损失，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人和发包人共同

D.施工场地保管员

正确答案:查看最佳答案

第37题:无权代理的情况不包括()。

A.没有代理权而为代理行为

B.经过被代理人追认的行为

C.代理权终止为代理行为

D.超越代理权限为代理行为

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，柱墙混凝土设计强度高于梁板时，应在交接区域采取分隔措施，分隔位置应在低强度构件中，距离高强度构件边缘不应小于()。

A.300mm

B.400mmm

C.500mm

D.600mm

正确答案:查看最佳答案

第39题:项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定.监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动称为()。

A.巡视

B.旁站

C.平行检验

D.见证取样

正确答案:查看最佳答案

第40题:担保方式中的保证要求()订立书面保证合同。

A.保证人和债权人

B.债权人和债务人

C.主合同当事人

D.保证人和债务人

正确答案:查看最佳答案

第41题:在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是()。

A.合同签订日

B.设计人收到定金日

C.开始设计日

D.合同约定的时间

正确答案:查看最佳答案

第42题:招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自()。

A.参与竞争的投标人

B.招标单位的董事会

C.上级行政主管部门

D.省，市政府部门提供的专家名册

正确答案:查看最佳答案

第43题:公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这主要体现()原则。

A.平等

B.自愿

C.公平

D.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，合同文件优先解释顺序正确的是()。

A.专用合同条款-勘察费用清单-发包人要求-勘察纲要

B.发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要-专用合同条款

C.专用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单

D.专用合同条款-发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察合同的组成文件优先解释顺序为(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)发包人要求(7)勘察费用清单(8)勘察纲要(9)其他合同文件。

第45题:施工招标文件的内容一般不包括()。

A.工程量清单

B.资格预审条件

C.合同条件

D.投标须知

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，楼层卸料平台防护栏杆及栏板的高度不应小于()。

A.800mm

B.900mm

C.1000mm

D.1200mm

正确答案:查看最佳答案

第47题:按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的工作范围不包括()。

A.设计深度要求

B.建筑物的合理使用年限设计要求

C.施工组织要求

D.设计人配合施工工作的要求

正确答案:查看最佳答案

第48题:下列说法错误的是()

A.工程师是受业主聘用的

B.工程师属于业主与承包商之间签订的合同中的一方

C.工程师无权改变合同

D.工程师无权解除合同规定的承包商的任何义务

正确答案:查看最佳答案

第49题:评标委员会在初评时，发现投标文件中的总价金额与单价金额不一致，则应()。

A.以总价金额为准

B.以单价金额为准

C.重新进行核算

D.淘汰该投标书

正确答案:查看最佳答案

第50题:以下关于分部工程质量验收合格的规定，正确的是()。

A.所含检验批的质量验收记录应完整

B.主控项目的质量经抽样检验均应合格

C.一般项目的质量经抽样检验合格

D.观感质量验收符合要求

正确答案:查看最佳答案

第51题:招标方式中，公开招标与邀请招标比较，其优点主要是()。

A.竞争性强，选择面宽

B.竞争的激烈程度相对较差

C.招标时间长

D.招标费用高

正确答案:查看最佳答案

第52题:国际咨询工程师联合会(FDIC)发布的《施工合同条件》规定，某项工作测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动超过()时应对该项工作规定的费率或价格进行调整。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:某项工作测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动超过10%时应对该项工作规定的费率或价格进行调整

第53题:甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲5000元，但1年后须加倍偿还，否则以甲的房子抵债，甲表示同意。根据《合同法》的规定，甲.乙之间的借款合同因()。

A.乘人之危而可撤销

B.胁迫而无效

C.欺诈而可撤销

D.显失公平而无效

正确答案:查看最佳答案

第54题:合同的无效、变更、解除、终止，不影响()的效力。

A.质量条款

B.价格条款

C.仲裁协议

D.履行期限

正确答案:查看最佳答案

第55题:建筑工程一切险的保险人对()造成的损失和费用负责赔偿。

A.盘点时发现的短缺

B.设计错误

C.不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件

D.自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化等原因

正确答案:查看最佳答案

第56题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第57题:建设单位应当自领取施工许可证之日起()时间内开工。

A.15天

B.一个月

C.三个月

D.半年

正确答案:查看最佳答案

第58题:在招标投标活动中，()属于违反招标投标法的行为。

A.没有编制标底

B.委托代理机构进行招标

C.在招标文件中规定不允许外省施工单位参与

D.委托评标委员会定标

正确答案:查看最佳答案

第59题:用评标法评标时，能够转换成价格的评审要素，不能从投标价中减去的是()。

A.技术建设带来的效益

B.工期提前带来的效益

C.开标后投标人提出的优惠价

D.为招标单位人员进行与项目相关的技术培训费用

正确答案:查看最佳答案

第60题:由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，此时关于发包人的责任说法错误的是()。

A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算

B.工期按实际延误的工日顺延

C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费

D.补偿勘察人的生活费

正确答案:查看最佳答案

第61题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中，项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。

第62题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，承插型盘扣式钢管脚手架插销外表面应与水平杆和斜杆杆端扣接头内表面吻合，插销连接应保证锤击自锁后不拔脱，抗拔力不得小于()。

A.1kN

B.3kN

C.5kN

D.10kN

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),模板支撑架高宽比不宣大于()，当高宽比大于该值时，应增设缆风绳或连墙件等架体整体稳定性加强措施。

A.2

B.2.5

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

第64题:双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取()的措施。

A.将财产返还给对方

B.赔偿损失

C.继续履行

D.追缴财产

正确答案:查看最佳答案

第65题:在采用排列图法分析工程质量问题时，按累计频率划分进行质量影响因素分类，一般因素对应的累计频率区间为()。

A.0%-80%

B.80%-90%

C.80%-100%

D.90%-100%

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据标准施工合同的通用条款中规定，关于物价浮动价格调整的说法正确的是()。

A.工期12个月以上的施工合同应设有调价条款

B.工期12个月以上的施工合同，由发包人承担市场价格变化的风险

C.总价支付部分参考单价部分考虑物价浮动对合同价格的调整

D.通用条款规定的基准日期指投标截止时间前14天的日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:1.基准日期通用条款规定的基准日期指投标截止时间前28天的日期。2.调价条款(2)标准施工合同的规定。工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。

第67题:开标时，若投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函，则应()。

A.在详评阶段予以淘汰

B.在初评阶段予以淘汰

C.返回投标人要求其修改后再进入评标

D.作为无效投标，不再进入评标

正确答案:查看最佳答案

第68题:采用直方图法分析工程质量时，出现绝壁型直方图的原因是()

A.组数或组距确定不当

B.不同设备生产的数据混合

C.原材料发生变化

D.人为去掉上限下限数据

正确答案:查看最佳答案

第69题:建筑工程一切险的保险期限()开始。

A.自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准

B.自工地动工

C.自主要材料、设备运抵工地

D.保险公司中约定日期

正确答案:查看最佳答案

第70题:依据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计合同经()生效。

A.双方当事人抵押物登记后

B.双方当事人签字盖章后

C.双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后

D.双方当事人签字后

正确答案:查看最佳答案

第71题:施工合同履行中，实施暴(同音字)破作业需要采取相应的防护措施。由此产生费用的正确处理方式是()。

A.无须监理人认可，费用由承包人承担

B.无须监理人认可，费用由发包人承担

C.须经监理人认可，费用由承包人承担

D.须经监理人认可，费用由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人实施暴(同音字)破作业需要采取相应的防护措施，应由监理人审查，费用由承包人承担。

第72题:FIDIC《施工合同条件》规定保留金(滞留金)的退还，分两次在监理工程师颁发有关证书并开给支付证明时，如果颁发的证书涉及整个工程，每次退还整个保留金总额的()。

A.1/2，1/2

B.1/3，2/3

C.1/4，3/4

D.2/5，3/5

正确答案:查看最佳答案

第73题:某工程，施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包商在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()。

A.9月5日

B.10月5日

C.10月20日

D.11月5日

正确答案:查看最佳答案

第74题:工程师在确认工期是否顺延时，应当首先()

A.依据合同确认责任者

B.分析施工进度计划

C.判断是否符合顺延工期的条件

D.考察事件实际造成的时间

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制()。

A.监理大纲

B.监理规划

C.监理实施细则

D.见证取样计划

正确答案:查看最佳答案

第76题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工单位技术负责人签认后报送项目监理机松

B.施工组织设计需要修改的，由总监代表签发书面意见退回修改

C.施工组织设计需要调整时，由总监代表审批

D.施工组织设计需要调整时，由建设单位审批

正确答案:查看最佳答案

第77题:《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程()使用年限。

A.经济

B.最长

C.合理

D.法定

正确答案:查看最佳答案

第78题:以下不包括在合同价格里的是()

A.专项咨询费用

B.编制勘察文件费用

C.扰民及民扰费用

D.占地补偿费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:1.合同价格除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

第79题:第一次工地会议纪要应由()负责起草，并经与会各方代表会签。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.项目监理机构

D.建设单位代表

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是()。

A.招标人应确定甲为中标人

B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人

C.如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人

D.如果甲拒签合同，招标人应重新招标

E.如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人

正确答案:查看最佳答案

第81题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因不可抗力事件导致的费用中，由发包人承担的有()。

A.工程本身的损害

B.承包人的人员伤亡

C.停工期间，应监理人要求承包人留在施工场地的必要的管理人员的费用

D.工程所需清理费用

E.工程所需修复费用

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015下列关于临时用房组合建造，正确的有()。

A.发电机房.变配电房可组合建造

B.办公用房.宿舍与厨房操作间.锅炉房可组合建造

C.会议室与办公用房可组合建造。

D.餐厅与办公用房或宿舍可组合建造。

E.餐厅与厨房操作间可组合建造。

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商提出的索赔，可以同时给予工期和费用补偿的情况包括()。

A.延误移交施工现场

B.业主提前占用部分工程

C.流行传染病导致工程停工

D.不可预见的外界条件

E.不可抗力造成的损害

正确答案:查看最佳答案

第84题:监理人应完成的监理附加工作主要有()。

A.灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作

B.由于委托人原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间

C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作

D.由于第三方原因，使监理工作增加了工作量

E.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),施工现场应当采用混凝土硬化处理的场所有()。

A.出入口

B.场内主要通道

C.场内次要道路

D.加工场地

E.材料堆放区域

正确答案:查看最佳答案

第86题:合同中可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为()。

A.在合同履行期限内，债权人不得要求第三人履行债务

B.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务

C.部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利、义务关系并不因此而改变

D.部分义务由第三人履行属于合同内的约定.当事人之间的权利、义务关系因此而改变

E.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任

正确答案:查看最佳答案

第87题:建筑工程一切险承担保险责任的范围包括()。

A.错误设计引起的费用

B.火灾

C.工人恶意行为造成的事故

D.技术人员过失造成的事故

E.盗窃

正确答案:查看最佳答案

第88题:政府建立和落实工程质量责任制，包括()。

A.工程建设程序管理

B.工程承发包管理

C.参建单位法定代表人的责任

D.工程质量终身负责制

E.建设活动主体资格的管理

正确答案:查看最佳答案

第89题:分项报价表的内容包括()。

A.规格

B.单位

C.性能

D.数量

E.总价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:分项报价表的内容包括:分项名称；单位；数量；单价；总价；合计报价。

第90题:在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照()订立书面合同。

A.招标文件

B.双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改

C.投标文件

D.双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改

E.招标人要求投标人垫资的要求

正确答案:查看最佳答案

第91题:在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用()。

A.指明竣工日期

B.转移工程照管责任

C.颁发证书日就是缺陷责任期起始日

D.作为办理竣工结算的依据

E.表明施工合同的终止

正确答案:查看最佳答案

第92题:招标人可以没收投标保证金的情况有()。

A.投标人在投标截止日前撤销投标书

B.投标人在投标有效期内撤销投标书

C.投标人在中标后拒签合同

D.投标人在中标后拒交履约保函

E.投标人有可能在合同履行中违约

正确答案:查看最佳答案

第93题:下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是()。

A.在专业技术上有相应的资格和能力

B.良好的银行信用

C.完善的质量保证体系

D.业绩良好

E.有无独立订立合同的能力皆可

正确答案:查看最佳答案

第94题:发包人供应的材料设备与约定不符时，应当由发包人承担有关责任。视具体情况不同，处理原则包括()。

A.材料设备单价与合同约定不符时，由发包人承担所有差价

B.到货地点与合同约定不符时，发包人负责运至合同约定的地点

C.供应数量少于约定的数量时，发包人将数量补齐

D.到货时间早于合同约定时间，发包人不承担因此发生的保管费用

E.材料设备种类、规格、型号、数量、质量等级与合同约定不符时，承包人可以拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《标准施工合同》，下列事件发生后既可以索赔工期又可以索赔费用的有()。

A.施工中发现文物、化石

B.发包人提供的材料提前交货

C.不可抗力不能按期竣工

D.不利的物质条件

E.发包人原因暂停施工

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，对填方工程施工，应检查的内容有()。

A.回填土料的有机质含量.含水量

B.分层厚度.辗迹重叠长度

C.分层压实系数

D.表面平整度

E.地基承载力

正确答案:查看最佳答案

第97题:在设备采购招标中，综合评标价法除需考虑投标报价之外还需考虑的因素有()。

A.付款金额

B.运输费用

C.交货期

D.售后服务

E.生产能力

正确答案:查看最佳答案

第98题:工程监理投标时，编制监理实施方案应包括编解的内容有。

A.监理招标函

B.招标工程量清单

C.拟投入的资源

D.拟不用的监理方法和手段

E.监理工作制度和流程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第99题:依据《民法典》，有关承担违约责任的条件的表述，正确的是()。

A.承担违约责任的条件采用过错责任原则

B.违反合同而承担的违约责任，是以合同有效为前提的

C.只要当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任

D.当事人一方因第三人的原因造成违约时，无须向对方承担违约责任

E.施工过程中，承包人因发包人委托设计单位提供的图纸错误而导致损失后，发包人应首先给承包人以相应损失的补偿

正确答案:查看最佳答案

第100题:施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是()。

A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书

B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力

E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《民法典》的规定，关于合同变更的表述，正确的有()。

A.变更必须采用书面形式

B.合同的变更一般不涉及已履行的内容

C.当事人协商一致可以变更合同

D.有效的合同变更必须要有明确的合同内容的变更

E.合同变更后原合同债消灭，产生新的合同债

正确答案:查看最佳答案

第102题:FIDIC土木工程施工合同条件规定，在()情况下，监理工程师应批准承包商合理展延合同工期。

A.工程发生额外或附加工作需要延期完成

B.现场出现异常恶劣的气候条件无法正常施工

C.承包商的机械设备故障造成的暂停施工

D.业主提供的设备延期到货造成的延误

E.承包商施工组织不当导致的停工

正确答案:查看最佳答案

第103题:进行地质勘察时，依据《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括()。

A.钻探设备的进场费用

B.勘察成果资料质量不合格

C.修建进入勘察现场临时道路的费用

D.工程用料运抵现场的费用

E.勘察人加班费

正确答案:查看最佳答案

第104题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。

第105题:法律规定出现下列情况之一者，合同当事人依法可以要求解除合同()。

A.合同标的物已经灭失时

B.因不可抗力致使不能实现合同目的的

C.约定的解除条件成熟时

D.权利人考虑到订购的货物市场价格下降时

E.债权人免除债务

正确答案:查看最佳答案

第106题:以下关于砌体结构实体检测，正确的有()。

A.强度检测可分为砌筑块材强度.砌筑砂浆强度.砌体强度

B.变形检测可分为倾斜和基础不均匀沉降

C.变形检测可分为圈梁.构造柱.拉结筋等项目

D.构造连接包括圈梁.构造柱.拉结筋等项目

E.构造连接包括倾斜和基础不均匀沉降等项目

正确答案:查看最佳答案

第107题:设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括()。

A.发包人应提供的有关资料和文件

B.委托设计任务的范围和内容

C.项目投资要求

D.工程用地规划

E.双方的责任

正确答案:查看最佳答案

第108题:有资格代理招标的机构应具备的条件包括()。

A.必须是法人组织

B.不得与行政机关有隶属关系

C.有从事招标代理业务的场所

D.有编制招标文件的能力

E.有自己的评标专家库

正确答案:查看最佳答案

第109题:根据AIA合同文本，关于CM管理的说法正确的是()。

A.代理型CM合同，CM承包商只为雇主对设计和施工阶段提供咨询服务，不承担项目的实施风险

B.风险型CM合同，与分包商、供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责

C.风险型CM合同，对于工程节约的费用归雇主

D.风险型CM合同，对于工程节约的费用归CM承包商

E.风险型CM合同，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:关于D，风险型CM合同，是雇主与CM承包商采用保证最大工程费用(GMP)加酬金的合同形式，对于工程节约的费用归雇主。

第110题:以下属于质量数据波动系统性因素的有()。

A.气温突然下降

B.测量出现微小误差

C.工人违规操作

D.机械设备长期过度磨损

E.钢筋未经验收投入使用

正确答案:查看最佳答案

第111题:根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有()。

A.移交后的单位工程由发包人负责照管

B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收

C.单位工程验收应由发包人组织

D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件

E.单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书

正确答案:查看最佳答案

第112题:根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》材料采购投标文件应包括的内容有()。

A.商务和技术偏差表

B.技术支持资料

C.材质标准

D.合同条款修改建议

E.资格审查资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:材料采购投标文件应包括:投标函及附录；法定代表人身份证明获授权委托书；联合体协议书；投标保证金；商务和技术偏差表；分项报价表；资格审查资料；投标材料质量标准；技术支持资料；相关服务计划；其他资料。

第113题:建设工程材料采购中，交货质量检验的方法有()。

A.物理试验法

B.理论换算法

C.衡量法

D.化学分析法

E.查点法

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《施工合同(示范文本)》通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求包括()。

A.工程质量评价报告由业主和总监理工程师共同签字

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有施工单位签署的工程质量保修书

D.有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件

E.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

第115题:下列关于发包人审查的说法错误的有()。

A.承包人的设计文件提交监理人后，监理人应组织设计审查

B.自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过7天

C.发包人审查后认为设计文件不符合合同约定，监理人应以书面形式通知承包人

D.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算

E.合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为承包人的设计文件已获发包人同意

正确答案:查看最佳答案

第116题:施工单位提交的质量事故调查报告内容应包括()。

A.事故原因的初步判断

B.质量事故发生的时间

C.事故主要责任者的处罚情况

D.质量事故发生的简要经过

E.质量事故调查中收集的有关数据

正确答案:查看最佳答案

第117题:属于违约事实的是()

A.延迟履行

B.因不可抗力不能履行

C.提存

D.不完全履行

E.不适当履行

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下符合建筑节能分部工程质量验收合格规定的有()。

A.分项工程全部合格

B.外墙节能构造现场实体检验结果符合设计要求

C.建筑外窗气密性能现场实体检验结果符合设计要求

D.建筑设备系统节能检测结果合格

E.观感质量符合要求

正确答案:查看最佳答案

第119题:关于迟到承诺的说法，正确的有()。

A.受要约人超过承诺期限发出的承诺，一律视为新要约

B.受要约人超过承诺期限发出的承诺，要约人仍可通知该承诺有效

C.非受要约人责任延误到达的承诺，仍是有效的承诺

D.非受要约人责任延误到达的承诺，要约人可以不接受该承诺

E.迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关

正确答案:查看最佳答案