节选部分<<全国各地注册监理工程师在线模拟真题>>题型

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:抵押与质押的区别主要在于()。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权

正确答案:查看最佳答案

第1题:甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲5000元，但1年后须加倍偿还，否则以甲的房子抵债，甲表示同意。根据《合同法》的规定，甲.乙之间的借款合同因()。

A.乘人之危而可撤销

B.胁迫而无效

C.欺诈而可撤销

D.显失公平而无效

正确答案:查看最佳答案

第2题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人，并说明问题来源

D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。参见教材P76。

第4题:分包商在施工现场的协调工作，应由()负责。

A.业主

B.管理单位

C.总包商

D.分包商自己

正确答案:查看最佳答案

第5题:通用条件规定以投标截止日前第28天定义为()，其作用是作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.“划分日”

B.“基准日”

C.“合作日”

D.“起点日”

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于设计文件变更的说法，正确的是()。

A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误

B.发包人可要求监理人修改不重要的设计

C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改

D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。

第7题:建筑工程合同主体一般只能是()。

A.公民

B.法人

C.其他组织

D.公民和法人

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。

A.14

B.28

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

第9题:“评标价”是指()。

A.标底价格

B.中标的合同价格

C.投标书中标明的报价

D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值

正确答案:查看最佳答案

第10题:施工合同范本中专用条件是对通用条件进行的具体化的()

A.修改

B.补充

C.完善

D.修改和补充

正确答案:查看最佳答案

第11题:业主与监理单位签订的监理合同文件，除监理委托合同外，还包括标准条件.专用单件以及实施过程中的补充协议等，这些文件发生矛盾时，应以()的顺序为准确认其效力。

A.上述文件排列

B.监理委托合同约定

C.优先使用专用条款

D.年月最后编号

正确答案:查看最佳答案

第12题:通常用于紧急工程施工的是()计价方式的施工合同。

A.固定价格

B.可调价格

C.固定总价

D.成本加酬金

正确答案:查看最佳答案

第13题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。参见教材P79。

第14题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:预付款担保采用银行保函形式，担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。

第15题:某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工验收管理。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。

第16题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的()。

A.市场竞争力较强

B.市场竞争力较弱

C.生产要素价格较高

D.生产要素成本较高

正确答案:查看最佳答案

第17题:下列关于材料采购合同变更或解除的说法，错误的是()。

A.一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同仍然有效

B.物资采购合同变更的内容涉及交货时间的变更

C.供货方提供的货物数量不够，采购方可以拒收货物

D.采购方对合同约定的订购数量拒收，要承担中途退货的责任

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，技术设计阶段的工作任务不包括()。

A.编制技术设计文件

B.提出技术设计计划

C.设备设计

D.参加初步审查，并作必要修正

正确答案:查看最佳答案

第19题:用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。

A.合同工期

B.竣工日期

C.施工期

D.合同有效期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实际竣工日期用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。

第20题:下列施工合同文件的组成部分中，合同文件的优先解释次序不正确的是()。

A.合同协议书.中标通知书

B.投标书.工程量清单

C.施工合同通用条件.施工合同专用条件

D.标准及有关技术文件.图纸

正确答案:查看最佳答案

第21题:设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

第22题:按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由()办理保险。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3%。

第24题:(1)关于法人应当具备的条件的说法，正确的是()。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件:依法成立；(2)有必要的财产或者经费；(3)有自己的名称.组织机构和场所；(4)能够独立承担民事责任。参见教材P5。

第25题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中，不属于违法分包的是()。

A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务

B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务

C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务

D.分包给不具备相应资质条件的单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。

第26题:由于某种自然力的作用使施工受到损害，则该自然力的作用是否属于一个有经验的承包商也无法预测的防范的条件应由()来判断。

A.业主

B.监理工程师

C.承包商

D.上级主管部门

正确答案:查看最佳答案

第27题:所有的施工合同价款都必须在()中注明。

A.中标通知书

B.协议书

C.投标书

D.招标书

正确答案:查看最佳答案

第28题:建设项目施工规模在()万元人民币以上估算价的必须进行招标。

A.50

B.100

C.200

D.300

正确答案:查看最佳答案

第29题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。

A.工程施工承包合同

B.建设工程施工合同

C.建设工程勘察合同

D.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。

第30题:对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度，则谈判时应要求()确定一个“增减量幅度”当超过该幅度时。可对工程单价调整。

A.发包人

B.承包人

C.发包人与承包人

D.造价管理部门

正确答案:查看最佳答案

第31题:施工合同履行过程中，发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()。

A.原设计单位同意

B.发包人和承包人协商解决

C.规划管理部门审批

D.总监理工程审核批准

正确答案:查看最佳答案

第32题:施工合同履行中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为()

A.中标通知书.工程量清单.技术标准和要求

B.施工合同通用条款.施工合同专用条款.图纸

C.投标书.施工合同通用条款.工程量清单

D.中标通知书.工程报价单.投标书

正确答案:查看最佳答案

第33题:第一次工地会议纪要应由()负责起草，并经与会各方代表会签。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.项目监理机构

D.建设单位代表

正确答案:查看最佳答案

第34题:施工合同工期总日历天数是中标书中已注明()的投标工期。

A.招标文件要求

B.发包人接受

C.工程师确认

D.承包人指定

正确答案:查看最佳答案

第35题:施工过程中的作业技术交底工作应由()进行。

A.设计单位代表

B.施工单位主管技术人员

C.专业监理工程师

D.施工单位项目经理

正确答案:查看最佳答案

第36题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，()属于监控主体。

A.设计单位

B.施工单位

C.工程监理单位

D.勘察单位

正确答案:查看最佳答案

第37题:在勘察合同履行过程中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

第38题:合同生效应当具备的条件中，()是合同的生效条件而非合同的成立条件。

A.效力待定的合同直接判断是否生效

B.意思表示真实

C.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能

D.不违反法律或者社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

第39题:标准化的施工合同协议书的主要内容不包括()

A.合同工期

B.工程承包范围

C.合同生效时间

D.违约.索赔和争议

正确答案:查看最佳答案

第40题:施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房房产时尚欠银行500万元本金.20万元利息.50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务为()万元。

A.0

B.100

C.150

D.180

正确答案:查看最佳答案

第41题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。

第42题:招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.40天

B.30天

C.50天

D.20天

正确答案:查看最佳答案

第43题:依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以()。

A.要求投标人必须组成联合体投标

B.要求严格的专业资质等级

C.要求必须使用某种品牌的建筑材料

D.对本行业外的投标人提出特别要求

正确答案:查看最佳答案

第44题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。(选项D)

第45题:在合同履行阶段应当相互协作，如发生不可抗力时，应当相互告知，尽量减少损失。这体现了《中华人民共和国合同法》的()原则。

A.公平竞争

B.平等合作

C.诺守合同

D.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

第46题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为，其法律责任由()承担。

A.项目经理

B.发包人

C.监理单位

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第47题:能够引起合同法律关系消灭的是()。

A.行为

B.事件

C.法律事实

D.后果

正确答案:查看最佳答案

第48题:委托监理合同法律关系的客体是()。

A.监理工程

B.监理服务

C.监理规划

D.监理投标方案

正确答案:查看最佳答案

第49题:合同法对合同纠纷解决的规定是()。

A.按照调解——仲裁——诉讼的步骤依次进行

B.调解.仲裁.诉讼可以任选

C.若达成了调解协议，不能再提起诉讼

D.只能通过仲裁解决

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程放线测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第52题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。

A.由于业主原因造成费用增加和工期损失

B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失

C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失

D.按约定提交了索赔意向

E.提交了索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

第54题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间，没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的，应当根据()确定。

A.合同有关条款

B.交易习惯

C.签订合同地有关政策

D.债务人可以随时履行

E.债权人也可以随时要求履行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第55题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证；选项B错误，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项C正确，以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人；选项D正确，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项E错误，保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。

第56题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括()。

A.运至施工现场待安装设备的损害

B.承包人机械设备的损坏

C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用

D.施工人员的伤亡费用

E.工程所需的修复费用

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第58题:下列文件中，属于招标文件组成内容的有()。

A.投标人针对招标文件提出的质疑

B.投标预备会的会议纪要

C.对投标人质疑的书面解答

D.招标人发布的资格预审公告

E.招标人对投标文件的修改

正确答案:查看最佳答案

第59题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第60题:工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程款垫支保证

正确答案:查看最佳答案

第61题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第62题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。

第63题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第64题:无权代理是指行为人无代理权而以他人名义进行民事.经济活动。无权代理情况包括()。

A.没有代理权而为代理行为

B.超越代理权限为代理行为

C.代理权终止为代理行为

D.表见代理

E.转代理

正确答案:查看最佳答案

第65题:建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有()。

A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

正确答案:查看最佳答案

第66题:《建设工程委托监理合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程委托监理合同

B.规范.图纸

C.委托人对监理人的授权委托书

D.标准合同条件

E.专用合同条件

正确答案:查看最佳答案

第67题:进行地质勘察时，按照《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括()。

A.钻机动力的燃油费

B.钻探设备的进场费用

C.修建进入勘察现场临时道路的费用

D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用

E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于风险CM模式的说法，正确的有()。

A.cm合同属于管理承包合同

B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.

C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价

D.cm承包商属于专业咨询机构

E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理

正确答案:查看最佳答案

第69题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误，按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在发售资格预审文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会，审查资格预审申请文件；选项C错误，财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人；选项E错误，资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中说明。参见教材P36～39。

第70题:材料采购合同履行Z中，可用于现场交货数量验收的方法有()。

A.磅差分析法

B.查点法

C.经验鉴别法

D.衡量法

E.理论换算法

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。

A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告

B.承包商可以提出召开早期警告会议

C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定

D.雇主主持早期警告会议

E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。

第72题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第73题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。

A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目

B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分

C.仅对投标文件的商务部分进行评审

D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行

E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，采用经评审的最低投标价法进行评标时，对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审，只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分。E项，鉴于工程项目设计招标的特点，设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第74题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第75题:下列关于当事人约定违约金的正确表述有()。

A.合同中必须约定违约金

B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加

C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行

D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务

E.合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第76题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。

A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历

B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员

C.有办理招标手续的人员和能力

D.有编制招标文件的能力

E.有组织评标的能力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。

第77题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书

D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

正确答案:查看最佳答案

第78题:施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容应包括()。

A.提前竣工的时间

B.为提前竣工而调整的施工进度计划

C.乙方采取的赶工措施

D.赶工措施的经济支出和承担

E.违约责任

正确答案:查看最佳答案

第79题:《担保法》规定的担保方式为()

A.保证

B.保留

C.抵押

D.留置

E.定金

正确答案:查看最佳答案