节选部分<<2026年河北省监理工程师质量投资进度控制在线考试，刷题有哪些app?>>题型

我们千辛万苦找到了"2026年河北省监理工程师质量投资进度控制在线考试，刷题有哪些app?"。维龙曾经说过，要成功不需要什么特别的才能，只要把你能做的小事做得好就行了。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 总结的来说，学问二字，须要拆开看，学是学，问是问。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们就来学习之旅吧！最后的祝福:手机铃响,那是问候;手机唱歌,那是祝福;手机震动,那一定是我握住了你的手。考试考成功!我的朋友。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:《招标投标法》规定，公开招标方式具有()缺点。

A.选择中标人的范围较窄

B.选择面窄

C.投标竞争的激烈程度较差

D.招标时间长.费用高

正确答案:查看最佳答案

第1题:监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行，下列描述错误的是()

A.重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担

B.重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此工期延误由承包人承担

C.重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误

D.重新试验和检验结果证明符合合同要求。发包人不支付承包方合理利润

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担:重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

第2题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人收到竣工结算价款后()d内应将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

第3题:通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为()。

A.招标文件要求的天数

B.投标书内承包人承诺的天数

C.发包人和承包人协商的天数

D.承包人提交的施工组织设计中的天数

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，模板支撑系统当承受荷载较大，立杆需加密时，加密区的水平杆应向非加密区延伸()。

A.至少1跨

B.至少2跨

C.不得小于500mm

D.不得小于1200mm

正确答案:查看最佳答案

第5题:以下不属于装配式建筑PC构件吊装方案审查内容的是()

A.管理与技术人员的配置

B.起重机械设备的选型

C.吊装使用的吊具

D.PC构件外观质量检查

正确答案:查看最佳答案

第6题:我国《担保法》规定，采用抵押担保时，其抵押物应当是()。

A.交付动产

B.交付不动产

C.货币

D.只交付不动产的法律文书

正确答案:查看最佳答案

第7题:施工项目的投标担保应当在投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金，也可以提供第三人的信用担保(保证)，一般是由()向招标人出具投标保函或者投标保证书。

A.银行或者担保公司

B.银行或者投标人

C.担保公司或者投标人

D.银行或者监理单位

正确答案:查看最佳答案

第8题:招标投标法规定开标的时间应当是()。

A.提交投标文件的同一时间

B.提交投标文件截止日期的同一天

C.提交投标文件截止日期的第二天

D.提交投标文件截止日期的30天内

正确答案:查看最佳答案

第9题:招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自()。

A.参与竞争的投标人

B.招标单位的董事会

C.上级行政主管部门

D.省，市政府部门提供的专家名册

正确答案:查看最佳答案

第10题:工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经()签字确认。

A.总监理工程师和工程监理单位技术负责人

B.总监理工程师和建设单位项目负责人

C.总监理工程师和施工单位技术负责人

D.总监理工程师和设计单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，防水层最小厚度不得小于设计厚度的()。

A.80%

B.85%

C.90%

D.95%

正确答案:查看最佳答案

第12题:某建筑工程建筑面积20万m，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，该工程应配备()名专职安全生产管理人员。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第13题:按照《中华人民共和国合同法》的规定，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()。

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意，但要通知对方

C.无须征得对方同意，但要提供担保

D.无须征得对方同意，也无须通知对方

正确答案:查看最佳答案

第14题:按照我国《合同法》的规定，承担违约责任的条件采用()。

A.过错责任原则

B.严格责任原则

C.无过错责任原则

D.惩罚性责任原则

正确答案:查看最佳答案

第15题:FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指()。

A.工程保修期

B.承包商的施工期

C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

正确答案:查看最佳答案

第16题:设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指()。

A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止

B.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止

C.从设计人接到发包人支付定金之日起，至交付全部设计文件之日止

D.从设计人接到发包人支付定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据相关规范，同一厂家.同一类型的成型钢筋，不超过()吨为一批进行进场检验。

A.30

B.40

C.50

D.60

正确答案:查看最佳答案

第18题:下列关于无权代理的说法，正确的有()。

A.无权代理的行为，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为同意追认

B.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不做否认表示的，视为否认，后果应由行为人承担

C.表见代理属于无权代理，代理行为无效

D.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后仍然实施代理行为都属于无权代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无权代理的行为，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认，A错误；本人知道他人以本人名义实施民事行为而不做否认表示的，视为承认，后果应由本人承担，所以B错误。表见代理属于无权代理，代理行为有效。C错误。

第19题:设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限至()。

A.缺陷责任期结束

B.竣工之日止

C.完成保修义务日止

D.颁发工程接收证书日止

正确答案:查看最佳答案

第20题:以下关于分项工程验收合格的规定，正确的是()。

A.分项工程所含主控项目均应验收合格

B.分项工程所含保证项目均应验收合格

C.分项工程所含检验批均应验收合格

D.分项工程所含检验批主要功能抽样检验合格

正确答案:查看最佳答案

第21题:分部工程的划分应按()确定。

A.专业性质.施工工艺

B.主要工种.材料

C.独立施工条件.施工缝

D.工程部位.专业性质

正确答案:查看最佳答案

第22题:关于要约的表述中，不正确的是()。

A.要约必须是特定人的意思表示

B.要约必须是以缔结合同为目的

C.要约必须具备合同的一般条款

D.要约必须由相对人承诺，且相对人必须为不特定的多数人

正确答案:查看最佳答案

第23题:以下不属于装配式建筑PC构件吊装方案审查内容的是()

A.灌浆设备的选择

B.现场辅材.工具的准备

C.构件运输顺序

D.PC构件尺寸偏差检查

正确答案:查看最佳答案

第24题:施工合同履行中，无论监理人是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验，重新检验表明质量合格，则()。

A.发包人承担全部费用，并相应顺延工期

B.承包人承担全部费用，并相应顺延工期

C.发包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),潜水泵必须安装漏电保护装置，做好保护接零，电缆线密封完好，作业时()m以内水面不准有人.畜进入。

A.60

B.50

C.40

D.30

正确答案:查看最佳答案

第26题:采用综合评估法评标时，应根据投标人报价和()计算投标报价偏差率。

A.投标限价

B.评标基准价

C.最低评标价

D.投标平均价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:偏差率=100%*(投标人报价－评标基准价)/评标基准价。

第27题:在建设工程材料采购合同中，有供货方代运的货物，应由()在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。

A.采购方和运输部门

B.供货方和采购方

C.供货方和运输部门

D.供货方、采购方和运输部门

正确答案:查看最佳答案

第28题:合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审的批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.政府部分

D.发包人和承包人

正确答案:查看最佳答案

第29题:如果代理人是以自己的名义为法律行为，那么这种行为所设定的权利与义务()。

A.只能由代理人自己承担

B.只能由被代理人自己承担

C.由代理人和被代理人承担按份责任

D.由代理人和被代理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于工程变更的说法，错误的是()。

A.工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。

B.任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。

C.施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。

D.工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担

正确答案:查看最佳答案

第31题:某工程混凝土表面发生裂缝，且处于发展状态。对此，监理单位应采取的措施是()。

A.与建设单位及施工单位协商，延长责任期

B.经试验验证后予以验收

C.经方案比较后予以验收

D.经专家论证后予以验收

正确答案:查看最佳答案

第32题:施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于()条款。

A.有效的合同

B.效力待定的合同

C.可变更、可撤销的合同

D.无效的合同

正确答案:查看最佳答案

第33题:评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价之外，还要按照招标文件的规定考虑量化因素不包括()。

A.在中国境外所发生的内陆运输费、保险费

B.投标文件申报的交货期

C.在中国境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性

D.投标设备的性能和生产率

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),临边是施工现场内无围护设施或围护设施高度低于()的楼层.楼梯.平台或阳台.屋面和洞.沟.坑.槽等边沿的总称。

A.0.8m

B.0.9m

C.1.0m

D.1.2m

正确答案:查看最佳答案

第35题:为确保涉及结构安全质量事故的处理效果，需由项目监理机构组织进行的工作是()。

A.检验鉴定

B.编制施工方案

C.专家论证

D.方案竞赛

正确答案:查看最佳答案

第36题:当投标人对现场考察后向招标人提出质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以()为准。

A.书面回函解答

B.招标文件规定

C.现场考察时招标人口头解释

D.仲裁机构裁定

正确答案:查看最佳答案

第37题:以下关于项目监理机构查验施工控制测量成果，正确的是()。

A.总监理工程师应审查施工单位报送的施工控制测量成果

B.总监理工程师应审查施工单位报送的施工控制测量保护措施

C.应检查.复核施工单位测量人员的特种作业上岗证书

D.审查场区控制网点位，应在通视良好.利于长期保存的地点

正确答案:查看最佳答案

第38题:甲因无足够的现金交住院费，将手表交给医院，约定明天带现金来将手表取回，医院依据()取得手表的占有。

A.抵押权

B.质押权

C.留置权

D.债权

正确答案:查看最佳答案

第39题:投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿()。

A.全部损失

B.规定为除外责任内的损失

C.在承保责任范围内的全部损失，但不超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额

D.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失

正确答案:查看最佳答案

第40题:关于同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押物所得的价款的清偿顺序的说法中，不正确的是()。

A.抵押物已登记的先于未登记的受偿

B.抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的价值清偿

C.抵押合同以登记生效的，且顺序相同的，按照债权比例清偿

D.抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

第41题:某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的开标日为2021年6月1日,投标有效期至2021年8月30日止。该项目如期开标并于2021年6月7日完成评标，6月11日向中标人发出中标通知书，则招标人与中标人最迟应在2021年()订立书面合同。

A.6月27日

B.7月11日

C.8月1日

D.8月30日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

第42题:索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交()。

A.索赔意向通知

B.索赔报告

C.施工现场的记录

D.索赔依据

正确答案:查看最佳答案

第43题:下列文件中，属于订立合同要约文件的是()。

A.投标书

B.招标公告

C.中标通知书

D.资格预审合格通知书

正确答案:查看最佳答案

第44题:工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()。

A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

正确答案:查看最佳答案

第45题:当事人之间根据合同确定的权利、义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力指的是()。

A.合同终止

B.合同转让

C.合同变更

D.权利和义务同时转让

正确答案:查看最佳答案

第46题:工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。

A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

C.批准承包人缩短合同工期

D.将批准的索赔额纳入月进度款中

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。

A.合同协议书、通用条款、专用条款

B.中标通知书、专用条款、协议书

C.中标通知书、专用条款、投标书

D.中标通知书、专用条款、工程量清单

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是()。

A.发包人应在合同生效后支付预付款

B.工程建设期间的概算调整不影响设计费

C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金

D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工升降机进料口上方应搭设规范牢固的防护棚，高度30米以上的施工升降机防护棚宽度不应小于()。

A.2米

B.3米

C.4米

D.5米

正确答案:查看最佳答案

第50题:(1)关于法人应当具备的条件的说法，正确的是()。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件:依法成立；(2)有必要的财产或者经费；(3)有自己的名称.组织机构和场所；(4)能够独立承担民事责任。参见教材P5。

第51题:对于设计单位要求的工程变更，应由()将工程变更设计文件下发项目监理机构，由总监理工程师组织实施。

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.使用单位

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。

A.竣工移交

B.工程师签发工程接收证书

C.工程师颁发履约证书

D.结清单生效

正确答案:查看最佳答案

第53题:下列施工合同文件的组成部分中，合同文件的优先解释次序不正确的是()。

A.合同协议书.中标通知书

B.投标书.工程量清单

C.施工合同通用条件.施工合同专用条件

D.标准及有关技术文件.图纸

正确答案:查看最佳答案

第54题:施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，()后可推迟开工日期。

A.承包人以书面形式通知工程师

B.发包人以书面形式通知承包人

C.承包人征得工程师同意

D.工程师征得承包人同意

正确答案:查看最佳答案

第55题:招标文件一经发出后，需要进行必要的澄清或者修改时，应当在提交投标文件截止日期()日前，书面通知所有招标文件收受人。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

第56题:区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的()。

A.永久工程

B.长期工程

C.短期工程

D.一般工程

正确答案:查看最佳答案

第57题:如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由()承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由()承担。

A.承包人，承包人

B.发包人，发包人

C.承包人，发包人

D.发包人，承包人

正确答案:查看最佳答案

第58题:甲公司与乙厂签订一份购买建筑材料的买卖合同，双方约定合同总价款为10万元，且甲公司须先行向乙厂交付定金。根据《担保法》，甲公司向乙厂交付定金不得超过()万元。

A.5

B.4

C.3

D.2

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。

第59题:某项目在保修期内，对涉及结构安全的质量问题，发包人应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取相应的防范措施，由()提出修复方案。

A.原设计单位

B.发包人

C.监理人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第60题:监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则()。

A.监理工程师单独计量有效

B.监理工程师单独计量无效

C.监理工程师应推迟计量时间

D.监理工程师单独计量后再请承包商确认

正确答案:查看最佳答案

第61题:A公司欠银行货款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是()。

A.应当由a公司承担清偿责任

B.应当由b公司承担清偿责任

C.应当由a公司和b公司承担连带责任

D.a公司和b公司均不再承担清偿责任

正确答案:查看最佳答案

第62题:某工程，施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包商在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()。

A.9月5日

B.10月5日

C.10月20日

D.11月5日

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是()。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注:本题目无正确答案。本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A.B，对于发包人要求中的错误，通用条款给出了两种供选择的条款，这是属于通用条款可选项的内容，不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误，无条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误；选项D错误，应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。

第64题:下列各项活动中，()属于工程建设监理。

A.质量.工期.投资控制

B.质量.工期.施工成本控制

C.制定设计文件并对设计目标控制

D.确定工程项目总目标

正确答案:查看最佳答案

第65题:监理招标宜采用的招标方式为()。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.监理规划或大纲竞选

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,买方委托第三方对合同设备进行监造的,关于监造行为的说法正确的是()。

A.视为对合同设备制造过程符合合同要求的确认

B.不视为对合同设备制造质量的确认

C.视为限制买方收货后依照合同约定对设备提出质量异议

D.视为免除卖方依照合同约定应承担的设备制造质量责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和(或)退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

第67题:受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况，()。

A.该承诺为无效承诺，不发生法律效力

B.该承诺为有效承诺，自承诺做出起发生法律效力

C.除非要约人及时通知受要约人不因承诺超过期限而接受该承诺，否则承诺无效

D.除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺，否则承诺有效

正确答案:查看最佳答案

第68题:与直接询价方式选择材料供应商相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是()。

A.交易成本低

B.采购工作量小

C.采购工作周期长

D.便于磋商价格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标投标则是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式，该方式有利于规范买卖双方的交易行为、扩大比选范围、实现公开公平竞争，但程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境。

第69题:依据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出()的通知。

A.指明其未履行义务

B.终止监理合同

C.暂停履行合同

D.解除合同

正确答案:查看最佳答案

第70题:某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。

A.按延误1个月竣工赔偿

B.按提前1个月竣工奖励

C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励

D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿

正确答案:查看最佳答案

第71题:资格预审文件的获取，招标人在填写发售时间时应满足不少于()个工作日的要求。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人在填写发售时间时应满足不少于5个工作日的要求，售价应合理，不得以盈利为目的。

第72题:风险事件K、L、M、N发生的概率分别为PK=5%、PL=8%、PM=12%、PN=15%，相应的损失后果分别为QK=30万元、QL=15万元、QM=1O万元、QN=5万元，则风险量相等的风险事件为()。

A.K和M

B.L和M

C.M和N

D.K和N

正确答案:查看最佳答案

第73题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工项目技术负责人签认后报送项目监理机构

B.施工组织设计需要修改的，由总监签发书面意见退回修改

C.施工组织设计需要调整时，由总监代表审批

D.施工组织设计需要调整时，由建设单位审批

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

第75题:施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是()。

A.应立即通知合同另一方当事人和监理人

B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任

C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告

D.不能按期竣工的，应合理延长工期

正确答案:查看最佳答案

第76题:材料采购合同履行中，当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以()的形式承担违约赔偿责任。

A.保留金

B.违约金

C.预付款

D.定金

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，合同双方应在()内约定成本构成和酬金的计算方法。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.附件

正确答案:查看最佳答案

第78题:()的招标文件应当根据《标准设计施工总承包招标文件》编制。

A.工期不超过12个月

B.技术相对简单

C.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

D.设计施工一体化的总承包项目

正确答案:查看最佳答案

第79题:在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。

A.单价计算结果与总价不一致

B.复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分

C.投标人业绩超出招标文件的要求

D.无法定代表人的签字和盖章

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:《民法典》规定的承担违约责任的方式有()。

A.采取补救措施

B.继续履行

C.支付违约金

D.终止履行

E.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第81题:下列()属于工程施工合同第二版中的核心条款。

A.总则

B.雇主的主要责任

C.工期

D.测试和缺陷

E.所有权

正确答案:查看最佳答案

第82题:合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。下列说法正确的有()。

A.如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格

B.如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情波动的新价格执行

C.如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价

D.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行

E.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，接新价格执行；价格下降时，按原价格执行

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工中因()引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期、增加费用和支付合理利润。

A.发包人负责提供的设备未按时到位

B.发包人委托的设计人提供的设计文件错误

C.发生不可抗力

D.承包人原因进行施工方案调整

E.承包人施工机械故障

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发生不可抗力，只有权要求延长工期。承包人原因进行施工方案调整、承包人施工机械故障，损失由承包人自行承担。

第84题:我国《合同法》规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为()。

A.履行期限条款

B.结算条款

C.清理条款

D.质量条款

E.违约责任条款

正确答案:查看最佳答案

第85题:采用可调价格合同，施工过程中发生()情况时，可以调整合同价款。

A.设计变更

B.工程师批准的承包人索赔

C.当地税务部门对税费的调整

D.遇到图纸未表明的地下构筑物

E.中期支付进度款扣回部分预付款

正确答案:查看最佳答案

第86题:工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程款垫支保证

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，脚手架及其基础应在下列阶段进行检查与验收()。

A.基础完工后.脚手架搭设前及悬挑梁安装完成后

B.每搭设完6米至8米高度后

C.停用超过一个月，恢复使用前

D.遇有六级及以上大风.大雨.大雪.结冻地区解冻后，施工前

E.本层混凝土浇筑完成后

正确答案:查看最佳答案

第88题:勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括()。

A.工程测量

B.水文地质勘察

C.岩土工程勘察

D.材料设备的供应

E.变更及工程费的调整

正确答案:查看最佳答案

第89题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()。

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

正确答案:查看最佳答案

第90题:民法上“无权代理”主要包括()的代理行为。

A.没有代理权

B.代理权授权范围不明

C.超越代理权

D.代理权终止以后

E.授权代理时限不清

正确答案:查看最佳答案

第91题:对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括()。

A.监理招标文件

B.监理中标函

C.合同实施过程中双方签署的补充文件

D.监理合同标准条件

E.工程量清单

正确答案:查看最佳答案

第92题:某合同采用抵押作为合同担保方式时，()可以作为抵押物。

A.房屋

B.机器设备

C.债券

D.股票

E.大型施工机具

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下属于施工升降机安全装置的有()。

A.防坠安全器

B.起重限制器

C.对重防松断绳保护装置

D.上下限位装置

E.安全锁

正确答案:查看最佳答案

第94题:工程师对分包工程的管理职责有()。

A.批准分包工程部位

B.审查分包商资质

C.审查分包工程的质量

D.检查分包工程使用的材料

E.参与计量分包人完成的永久工程

正确答案:查看最佳答案

第95题:政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。

A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目

B.对招标有关文件的核查备案

C.投标人履行合同的能力评定

D.评标委员会成员资格认定

E.查处招投标活动的违法行为

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理，其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”，经“被代理人”追认后，无权代理行为转化为有权代理行为，此时由被代理人承担行为后果。

第97题:下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有()。

A.工程延误竣工，工程竣工验收日为保险责任终止日

B.工程延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止

C.工程提前竣工，保险责任至保险单约定的时间止

D.工程提前竣工，工程竣工验收日为保险责任终止日

E.工程提前被所有人实际占用或使用，占用日为保险责任终止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。

第98题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，复合地基施工结束后，应进行的检验内容有()。

A.桩身强度

B.桩体密实度

C.桩位.桩顶标高

D.复合

E.土方压实度

正确答案:查看最佳答案

第99题:下列属材料采购合同主要条款的有()。

A.技术标准和质量要求

B.材料数量及计量方法

C.担保

D.保险

正确答案:查看最佳答案

第100题:某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业行使权利的说法，正确的有()。

A.施工企业可以行使代位权

B.施工企业可以行使撤销权

C.施工企业应以建设单位名义行使权利

D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E.施工企业行使权利的范围以其债权为限

正确答案:查看最佳答案

第101题:在材料采购合同的交货检验中，属于经验鉴别法的有()。

A.手触

B.目测

C.常用的检测工具量测

D.拉伸试验

E.压缩试验

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于施工临时建筑，正确的有()。

A.临时建筑搭建应编制专项施工方案

B.临时建筑选址应科学合理，不应布置在滑坡.洪水等危险区域

C.办公区.生活区位于塔吊等机械作业半径内时，应设置单层安全防护棚

D.活动房装拆应由专业生产厂家负责施工

E.临时建筑周边应排水畅通.无积水

正确答案:查看最佳答案

第103题:施工合同的支付程序中是否有预付款，取决于()。

A.工程的性质

B.承包工程量的大小

C.监理机构的强制性规定

D.人员的素质

E.发包人在招标文件中的具体规定

正确答案:查看最佳答案

第104题:工程师对质量控制和处理有关内容的说法中错误的是()。

A.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款

B.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工

C.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责

D.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担

E.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任

正确答案:查看最佳答案

第105题:工程质量事故发生后，总监理工程师应要求()。

A.事故调查组进行调查

B.施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场

C.质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报

D.施工单位立即上报主管部门并进行事故调查

E.事故发生单位提交事故调查报告及技术处理方案

正确答案:查看最佳答案

第106题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,承包人应承担违约责任的情形有()。

A.承包人使用的施工机械数量不足,不能满足合同进度计划要求

B.由承包人负责提供的设计文件的技术要求低于现行国家标准

C.未经监理人批准,承包人将进入现场作业的设备用于其他项目施工,导致本项目关键工作停工

D.监理人按发包人的要求在进度付款申请单签收后2个月签发付款证书

E.承包人分包的混凝土搅拌站未按批准的施工配合比生产混凝土,导致混凝土强度达不到标准要求A、B、C、E项的损失由承包人导致，应由承包人承担责任。D项的损失由监理人导致，应由发包人承担责任。

正确答案:查看最佳答案

第107题:合同法律关系包含的要素有()。

A.主体

B.内容

C.法律规范

D.法律事实

E.客体

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系包括合同法律关系主体、客体、内容三个要素。

第108题:下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有()。

A.承包人自检后书面通知工程师验收

B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验

C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验

D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验

E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第109题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-205)，以下关于基坑作业环境，正确的有()。

A.基坑周边必须进行临边防护

B.基坑通道的设置方法应符合有关安全防护规定

C.基坑内上下通道数量.位置应在监理细则中明确

D.夜间施工应设置足够的照明设施

E.垂直.交叉作业时，应设置安全隔离防护措施

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于事故调查的说法，正确的有()。

A.特别重大事故由国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查

B.重大事故，较大事故由事故发生地省级人民政府负责调查

C.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查

D.事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查

E.事故调查组应当自事故发生之日起45日内提交事故调查报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第111题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),塔式起重机有下列情况之一的，严禁安装和使用()。

A.结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的

B.主要受力构件存在塑性变形的

C.连接件存在严重磨损和塑性变形的

D.出厂年限超过20年的1250kN·m塔式起重机

E.安全装置失效的。

正确答案:查看最佳答案

第112题:根据九部委联合颁布的《标准施工招标资格预审文件》的规定，项目招标人在编制施工招标资格预审文件时，对()必须不加修改地引用，不能针对项目情况作修改。

A.申请人须知

B.申请人须知前附表

C.资格审查办法

D.评标办法

E.技术标准和要求

正确答案:查看最佳答案

第113题:在工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程垫支保证

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，属于监理人的义务的有()。

A.负责工程施工中有关各方的协调管理

B.负责办理施工有关的行政批准手续

C.按合同约定派驻人员

D.使用委托人提供的设施完成工作后应归还

E.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方

正确答案:查看最佳答案

第115题:《招标投标法》规定必须进行招标的建设工程项目包括()。

A.小型建筑设施

B.私人投资的别墅

C.国家融资的项目

D.公众安全项目

E.使用国际组织或者外国政府贷款.援助资金的项目

正确答案:查看最佳答案

第116题:招标人自行办理招标事宜，须具备()等条件。

A.具有编制招标文件能力

B.有自己的评标专家库

C.有组织评标能力

D.经招标代理机构批准

E.向有关行政监督部门备案

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)一般开关箱应设置()。

A.瓷瓶

B.隔离开关

C.断路器

D.熔断器

E.漏电保护器

正确答案:查看最佳答案

第118题:代理法律制度中的委托代理，代理人(或行为人)因()承担法律责任。

A.委托授权不明

B.无权代理未经追认

C.与第三人恶意串通

D.完成代理事项，被代理人不接受行为后果

E.复代理行为未经追认

正确答案:查看最佳答案

第119题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。