节选部分<<黑龙江省哈尔滨监理工程师考前押题>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:固定节拍流水施工的特点是()。

A.所有专业队只在第一段采用固定节拍

B.所有施工过程在各个施工段的流水节拍均相等

C.专业队数等于施工段数

D.各个专业队在各施工段可间歇作业

正确答案:查看最佳答案

第1题:项目监理结构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是()。

A.定期观测和必要的判断

B.分析和必要的论证

C.检查验收和必要的鉴定

D.征询设计单位意见

正确答案:查看最佳答案

第2题:采用固定总价合同时，发包方承担的风险是()。

A.宴物工程量变化

B.工程单价变化

C.工期延误

D.工程范围变更

正确答案:查看最佳答案

第3题:建设工程组织流水施工时，其特点之一是()。

A.由一个专业队在各施工段上依次施工

B.同一时间段只能有一个专业队投入流水施工

C.各专业队按施工顺序应连续.均衡地组织施工

D.施工现场的组织管理简单，工期最短

正确答案:查看最佳答案

第4题:质量控制的目的是()。

A.致力于满足质量要求

B.增强满足质量要求的能力

C.致力于提供质量要求得到满足的信任

D.制定质量目标.规定过程和资源，以实现其目的

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于赢得值法及其应用的说法，正确的是()。

A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标

B.投资(进度)绩效指数反映的是绝对偏差

C.投资(进度)偏差仅适合对同一项目作偏差分析

D.进度偏差为正值，表示进度延误

正确答案:查看最佳答案

第6题:工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有()的特点。

A.影响因素多

B.质量波动大

C.检验特殊性

D.终检局限性

正确答案:查看最佳答案

第7题:分包单位资格报审表十的审核意见应自()签署。

A.建设单位项目负责人

B.施工单位项目负责人

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第8题:工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核与评定()。

A.勘察方案

B.勘察任务书

C.勘察合同

D.勘察成果

正确答案:查看最佳答案

第9题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。

A.发包人

B.施工单位

C.业主

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。

第10题:在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的A和Β值均不宜超过()。

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

第11题:在工程网络计划执行过程中，如果某项工作的进度偏差超过其自由时差，则该工作()。

A.实际进度影响工程总工期

B.实际进度影响其紧后工作的最早开始时间

C.由非关键工作转变为关键工作

D.总时差大于零

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和()确定需要旁站的关键部位.关键工序。

A.监理实施细则

B.施工组织设计

C.监理规划

D.设计图纸

正确答案:查看最佳答案

第13题:质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施，可采用()进行跟踪分析。

A.排列图法

B.因果分析图法

C.控制图法

D.直方图法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:控制图是典型的动态分析法，只有动态分析法，才能随时了解生产过程中质量的变化情况，及时采取措施，使生产处于稳定状态，起到预防出现废品的作用。

第14题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)

第15题:总监理工程师应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。

A.5c.10d.14答案:

正确答案:查看最佳答案

第16题:工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.口头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

第17题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。

第18题:在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用()。

A.排列图法

B.因果分析图法

C.直方图法

D.控制图法

正确答案:查看最佳答案

第19题:在建设工程施工过程中，加快施工进度的技术措施可以是()。

A.增加施工机械的数量

B.采用更先进的施工机械

C.实施强有力的施工调度

D.改善外部配合条件

正确答案:查看最佳答案

第20题:在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。

A.单代号网络计划中时间间隔全部为零

B.单代号搭接网络计划中时距总和最大

C.双代号网络计划中由关键节点组成

D.双代号时标网络计划中无虚箭线

正确答案:查看最佳答案

第21题:在工程项目施工中，对标志不清的材料应进行()。

A.二次检验

B.特殊检验

C.抽样检验

D.全数检验

正确答案:查看最佳答案

第22题:当设备制造过程发生零件质量失控或重大质量事故时。由()下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报建设单位。

A.监理人员

B.监理工程师

C.总监理工程师

D.设备制造单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第23题:建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是()。

A.取最大值错位相减累加数列

B.错位相减累加数列取最大值

C.累加数列错位相减取最大值

D.累加数列取最大值错位相减

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于平行施工组织方式的说法，正确的是()。

A.专业工作队能够保持连续施工

B.单位时间内投入的资源量较均衡

C.能充分利用工作面且工期短

D.专业工作队能够最大限度地搭接施工

正确答案:查看最佳答案

第25题:判明生产过程是否处于稳定状态的方法称为()。

A.控制图法

B.相关图法

C.直方图法

D.因果分析图法

正确答案:查看最佳答案

第26题:工程质量检测中，检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告，检测报告经建设单位或监理单位确认后，由()归档。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第27题:不属于工程建设进度比较法的是()。

A.横道图比较法

B.列表比较法

C.香蕉形曲线比较法

D.函数比较法

正确答案:查看最佳答案

第28题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的()。

A.市场竞争力较强

B.市场竞争力较弱

C.生产要素价格较高

D.生产要素成本较高

正确答案:查看最佳答案

第29题:影响工程质量的因素中，()是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。

A.人员素质

B.工程材料

C.机械设备

D.环境条件

正确答案:查看最佳答案

第30题:施工图预算的编制对象为()。

A.分部工程

B.单位工程

C.单项工程

D.分部分项工程

正确答案:查看最佳答案

第31题:建设工程投资控制的原理是()。

A.静态控制

B.动态控制

C.循环控制

D.比较控制

正确答案:查看最佳答案

第32题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前28天。

第33题:设计概算的编制依据的审查不包括()。

A.合法性审查

B.合理性审查

C.时效性审查

D.适用范围审查

正确答案:查看最佳答案

第34题:控制图就是利用()规律来识别生产过程中的异常原因，控制系统性原因造成的质量波动，保证生产过程处于控制状态。

A.质量特性值呈正态分布

B.质量特性值呈周期性变化

C.质量特性值易于识别

D.特性值的稳定状态

正确答案:查看最佳答案

第35题:监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时，在全面了解的基础上，应重点考核()。

A.建设优质工程的情况

B.在工程建设中是否具有良好的信誉

C.质量保证措施的落实情况

D.与拟建工程类型.规模和特点相似或接近的工程

正确答案:查看最佳答案

第36题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管

正确答案:查看最佳答案

参考解析:伴随服务，系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。

第37题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。

第38题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项A);第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车.投料试车等的要求，包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。

第39题:价值工程定义中的成本是指()。

A.一次性投资费用

B.使用过程中的维修费用

C.使用过程中的运营费用

D.一次性投资费用与使用过程中的运营费用

正确答案:查看最佳答案

第40题:运用价值工程优化设计方案所得结果是:甲方案价值系数为1.36，单方造价为1200元，重要系数为0.3215;乙方案价值系数为1.28，单方造价为1250元，重要系数为0.2132;丙方案价值系数为1.15，单方造价为1230元，重要系数为0.2886;丁方案价值系数为1.12，单方造价为1180元，重要系数为0.3215。其最佳方案是()。

A.甲方案

B.乙方案

C.丙方案

D.丁方案

正确答案:查看最佳答案

第41题:监理工程师对施工组织设计进行审查时，应遵循()的原则。

A.质量第一.安全第一

B.进度第一.安全第一

C.效益第一.质量第一

D.进度第一.效益第一

正确答案:查看最佳答案

第42题:建筑安装工程费，设备工器具购置费，工程建设其他费和基本预备费组成()。

A.动态投资

B.静态投资

C.建设投资

D.工程总投资

正确答案:查看最佳答案

第43题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第44题:建设工程施工图设计阶段的投资控制目标是()。

A.设计概算

B.施工图预算

C.建安工程承包合同价

D.投资估算

正确答案:查看最佳答案

第45题:承包人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。

第46题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于定金的说法，正确的是()。

A.定金应以勘察费为基础计算

B.定金应以工程投资额为基础计算

C.定金的比例由当事人自由约定

D.定金只能抵作勘察费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作勘察费或收回。但一方违约时，定金则作为承担违约责任的一种方式。

第47题:根据《建设G工程监理规范》，工程施工采用新技术.新工艺时，应由()组织必要的专题论证。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第48题:工程开工前，施工图纸会审会议应由()主持召开。

A.项目监理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第49题:下列不能作为建设工程勘察设计质量控制的依据的是()。

A.有关工程建设及质量管理方面的法律.法规，城市规划，国家规定的建设工程勘察.设计深度要求

B.铁路.交通.水利等专业建设工程，还应当依据专业规划的要求

C.有关工程建设的技术标准，如勘察和设计的工程建设强制性标准规范及规程.设计参数.定额.指标等

D.体现建设单位勘察设计质量控制的合同文件

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据规定的抽样检验方案将检验批判为合格而接受的概率，称为()。

A.过程平均批不合格品率

B.批不合格品率

C.批合格品率

D.抽样检验概率

正确答案:查看最佳答案

第51题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第52题:总监理工程师通过核准.审批施工单位的()，对工程项目施工进度实行动态间接控制。

A.向业主的进度报告

B.进度付款申请

C.工程质量报告

D.施工材料供应报告

正确答案:查看最佳答案

第53题:盈亏平衡点的生产能力利用率为:Q*/QC=FC/[QC(P-VC-T)]%，当Q*/QC()，项目已具备相当的承受风险能力。

A.低于60%时

B.低于70%时

C.低于80%时

D.低于90%时

正确答案:查看最佳答案

第54题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动，多表现为完成一定的工作，或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。

第55题:设计交底是由()单位负责组织。

A.建设

B.设计

C.监理

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第56题:工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是()。

A.必须将关键工作压缩成非关键工作

B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差

C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作

D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值

正确答案:查看最佳答案

第57题:工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是()阶段。

A.决策

B.勘察

C.施工

D.设计

正确答案:查看最佳答案

第58题:检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经()确认后，由施工单位归档。

A.建设单位或施工单位

B.施工单位或工程监理单位

C.检测机构或建设单位

D.建设单位或工程监理单位

正确答案:查看最佳答案

第59题:为了确保勘察设计质量，监理工程师在对勘察设计质量进行控制时，首先应进行的工作是()。

A.对勘察设计文件的核查

B.对勘察设计过程的跟踪检查

C.对勘察设计单位资质的核查

D.对勘察设计方案的核查

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于评标委员会的说法，正确的是()。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，可以由招标人直接确定。

第61题:技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。

A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄清问会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第二阶段招标，投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，对投标书中的不明确之处，召开澄清问会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。

第62题:下列关于工程勘察设计单位资质的报考管理核查的说法，正确的是()。

A.工程勘察甲级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批

B.建筑工程设计乙级资质年检结论分为合格和不合格两种

C.市政工程设计丙级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批

D.建筑工程设计甲级资质的年检合格结果应报省级建设委员会备案

正确答案:查看最佳答案

第63题:工程项目质量是在()形成的。

A.施工监督检查中

B.合同环境下

C.规划设计中

D.投资决策中

正确答案:查看最佳答案

第64题:某施工现场有塔式起重机1台，由施工企业租得，台班单价5000元/台班，租赁费为2000元/台班，人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，在施工过程中发生了如下事件:监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔式起重机1台班。为此，施工企业可向业主索赔的费用为()元。

A.2250

B.z925

C.5800

D.7540

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是()。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于联合体承包人，发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

第66题:材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同内需先明确货款支付条件，是验单付款还是验货后付款，然后再约定结算方式和结算时间，结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。

第67题:根据《标准施工招标文件》，在施工过程中遭遇不可抗力，承包人可以要求合理补偿()。

A.工期

B.费用

C.利润

D.成本

正确答案:查看最佳答案

第68题:施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时()。

A.签发监理通知

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门

正确答案:查看最佳答案

第69题:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即()。

A.建立的对象不同

B.服务的范围不同

C.控制的目标不同

D.作用的时效不同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即作用的时效不同。

第70题:对检验批基本质量其决定性作用的主控项目，必须全部符合有关()的规定。

A.检验技术规程

B.专业工程验收规范

C.统一验收标准

D.工程监理规范

正确答案:查看最佳答案

第71题:编制工程项目年度计划的依据是()。

A.设计任务书

B.工程项目总进度计划

C.施工组织设计

D.施工图

正确答案:查看最佳答案

第72题:采用S形曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，下列哪一项()是可以明显地看出的。

A.某一工作的实际进度情况

B.某一工作完成工作量情况

C.项目总的实际进展情况

D.导致进度拖延的原因

正确答案:查看最佳答案

第73题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，()属于监控主体。

A.设计单位

B.施工单位

C.工程监理单位

D.勘察单位

正确答案:查看最佳答案

第74题:下列不属于法人分类的是()。

A.社团法人

B.行政法人

C.基金法人

D.事业法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。

第75题:价值工程地目标是以()实现项目必须具备的功能。

A.最少的项目投资

B.最高的项目盈利

C.最低的寿命周期成本

D.最低的项目运行成本

正确答案:查看最佳答案

第76题:工程计量的方法中，()主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量。

A.分解计量法

B.凭据法

C.断面法

D.图纸法

正确答案:查看最佳答案

第77题:工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是()。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，参与质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查

正确答案:查看最佳答案

第78题:质量事故技术处理方案，一般应委托()提出，由其他单位提供的技术处理方案，也应经该单位同意签认。

A.事故责任单位

B.建设单位

C.监理单位

D.原设计单位

正确答案:查看最佳答案

第79题:工程项目建设总进度计划中不包括的内容是()。

A.工程项目一览表

B.投资计划年度分配表

C.竣工投产交付使用表

D.工程项目进度平衡表

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:基本预备费的计算基数包括()。

A.设备工器具购置费

B.工程建设其他费用

C.建筑安装工程费

D.铺底流动资金

E.与工程建设有关的费用

正确答案:查看最佳答案

第81题:在工程实践中，根据建设工程的特点，业主对筹建工作的设想，对工程费用.工期的要求等，应综合考虑后进行确定合同计价方式，则影响合同计价方式的因素包括()。

A.项目的复杂程度

B.工程设计工作的深度

C.工程施工的技术水平

D.工程进度要求的紧迫程度

E.工程施工的难易程度

正确答案:查看最佳答案

第82题:建设工程勘察设计的质量控制的依据是()。

A.法律.法规

B.工程建设的技术标准

C.招标文件

D.项目批准文件

E.勘察设计合同文件

正确答案:查看最佳答案

第83题:控制工程建设进度的合同措施包括()。

A.分解工程项目并建立编码体系

B.分段发包.提前施工

C.确定进度协调工作制度

D.合同工期与进度计划的协调

E.定期向业主提供进度比较报告

正确答案:查看最佳答案

第84题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

第85题:在施工过程质量控制中，监理工程师应督促承包单位严格遵守()，按报经批准的施工计划文明施

A.合同技术条件

B.施工技术规程规范

C.工程质量标准

D.节约投资

E.节约材料

正确答案:查看最佳答案

第86题:进度控制的组织措施主要包括()。

A.加快施工进度

B.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络

C.建立进度协调会议制度，建立图纸审查.工程变更和设计变更管理制度

D.明确项目监理班子中进度控制部门的人员及其职责分工

E.对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析

正确答案:查看最佳答案

第87题:分包单位资格审核应包括的基本内容有()。

A.安全生产许可文件

B.类似工程业绩

C.安全措施计划文件

D.营业执照.企业资质等级证书

E.专职管理人员和特种作业人员的资格

正确答案:查看最佳答案

第88题:下面所列条款中，可作为监理工程师在施工阶段对工程质量控制的手段有()。

A.现场监督检查

B.发布监理工程师指令

C.审核承包单位资质

D.利用支付手段

E.审核有关技术文件.报告和报表

正确答案:查看最佳答案

第89题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第90题:关于横道图正确的有()。

A.用横道图表示的建设工程进度计划，一般包括两个基本部分

B.明确地表示出各项工作的划分.工作的开始时间和完成时间

C.能反映出工作所具有的机动时间

D.无法反映出整个工程项目的关键所在

E.有利于建设工程进度的动态控制

正确答案:查看最佳答案

第91题:由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定批准工程延期时间，其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有()等。

A.延期交图

B.工程暂停

C.异常恶劣的气候条件

D.由于业主未及时付款

E.对合格工程的剥离检查

正确答案:查看最佳答案

第92题:在网络计划的费用优化方法中，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合的原则有()。

A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间

B.缩短后工作的持续时间小于最短持续时间

C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作

D.缩短持续时间的工作要变成关键工作

E.缩短后工作的直接费用率小于间接费用率

正确答案:查看最佳答案

第93题:敏感性分析的步骤包括()。

A.选定需要分析的不确定因素

B.计算确定因素的临界点

C.计算因不确定因素变动引起的评价指标的变动值

D.计算敏感度系数并对敏感因素进行排序

E.确定进行敏感性分析的经济评价指标

正确答案:查看最佳答案

第94题:在价值工程活动的创新阶段，实施价值工程的步骤有()。

A.功能分析

B.提案编写

C.方案创新

D.方案评价

E.方案实施与检查

正确答案:查看最佳答案

第95题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。

A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作

B.施工组织设计是否已由监理工程师签认

C.施工单位的管理及施工人员是否已到位

D.施工机械是否已具备使用条件

E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立

正确答案:查看最佳答案

第96题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。

第97题:关于投标报价编制的说法，正确的有()。

A.投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价

B.投标人可依据市场需求对所有费用自主报价

C.投标人呢的投标报价不得低于其工程成本

D.投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标

E.执行工程量清单招标的，投标人必须按照招标工程量清单填报价格

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。

第99题:验收建筑工程地基与基础部分工程质量时，应由()参加。

A.施工单位项目负责人

B.设计单位项目负责人

C.总监理工程师

D.勘察单位项目负责人

E.建设单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第100题:对工程设备设计图纸和设计文件审核的依据是()。

A.设备监理合同.设备设计合同

B.已获批准的可行性研究报告.设计纲要.设计任务书等

C.国家颁布的法律.监理法规与行政法规

D.国家或国家部门颁布的技术标准.设计规范

E.相关企业内部的技术守则

正确答案:查看最佳答案

第101题:采用扩大单价法编制建筑工程概算，其适用条件是()。

A.初步设计深度不够，建筑结构不明确

B.初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确

C.具有概算定额

D.具有类似概算指标

E.具有类似工程概算

正确答案:查看最佳答案

第102题:监理工程师在下达工程开工令之前，要特别考虑的问题有()等，以避免由于上述问题缺乏准备而造成工程延期。

A.征地.拆迁问题是否已解决

B.设计图纸能否及时提供

C.设备.材料供应是否充足

D.付款方面有无问题

E.施工进度是否安排合理

正确答案:查看最佳答案

第103题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第104题:在工程质量控制中，重点控制人员的素质包括()。

A.文化水平

B.技术水平

C.控制能力

D.使用能力

E.身体素质

正确答案:查看最佳答案

第105题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。

第106题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第107题:在施工质量控制点选择的原则中，应将()作为质量控制点的对象。

A.地下防水层施工

B.预应力结构的张拉工序

C.复杂曲线模板的放样

D.采用新材料的部位

E.检验批

正确答案:查看最佳答案

第108题:赢得值法的评价指标有()。

A.已完工作预算投资

B.计划工作预算投资

C.投资绩裁指数

D.进度绩裁指数

E.进度偏差

正确答案:查看最佳答案

第109题:对施工阶段的投资控制仅仅靠控制工程款的支付是不够的，应从组织.经济.技术.合同等多方面采取措施，下列措施中属于合同措施的有()。

A.参与合同修改.补充工作，着重考虑它对投资控制的影响

B.参与处理索赔事宜

C.审核承包商编制的施工组织设计

D.对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测

E.经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。

A.二者工作内容相同

B.成员数均为5人以上单数

C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定

E.专家成员均应为高级技术职称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

第111题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。

A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书

B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验

C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书

D.补检试验的全部费用应补偿给承包商

E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。

第112题:下列属于施工图设计的深度要求的有()。

A.能据以进行施工和安装

B.能据以安排材料.设备订货和非标准设备的制作

C.能满足设备制作的要求

D.能据以进行工程验收

E.能据以编制施工图预算

正确答案:查看最佳答案

第113题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第114题:阶段性设计进度计划包括()。

A.年.季.月度设计进度计划

B.设计准备工作进度计划

C.初步设计工作进度计划

D.技术设计工作进度计划

E.施工图设计进度计划

正确答案:查看最佳答案

第115题:成本加酬金合同因为对投资控制不利，只有出现()的情况，才有可能采用此类合同形式。

A.施工图纸齐备，工程量能准确计算

B.施工图纸不全，工程量不能准确计算

C.施工技术简单

D.工程急于开工

E.工程采用新技术.新结构

正确答案:查看最佳答案

第116题:分部工程质量验收合格条件有()。

A.所含主要分项工程地质量验收合格

B.有关安全.节能抽烟检验结果符合规定

C.有关环境保护抽样检验结果符合规定

D.观感质量符合要求

E.质量控制资料完整

正确答案:查看最佳答案

第117题:施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应具备的条件包括()。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的主要建筑材料.构配件和设备的进场试验报告

D.有设计.施工.监理单位分别签署的竣工决算书

E.有施工单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程可按()划分。

A.施工工艺

B.工程部位

C.工程量

D.专业性质

E.施工段

正确答案:查看最佳答案

第119题:采用直方图法进行工程质量统计分析时，可以实现的目的有()。

A.掌握质量特性的分布规律

B.寻找影响质量的主次因素

C.调查收集质量特性原始数据

D.估算施工过程总体不合格品率

E.评价实际生产过程能力

正确答案:查看最佳答案