节选部分<<2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，刷题有哪些app?>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于装饰装修工程，错误的是()。

A.应按设计和规范的要求使用安全玻璃

B.推拉窗扇应安装防脱落装置

C.重型灯具应安装在吊顶主龙骨上

D.外墙抹灰层与基层之间应粘结牢固

正确答案:查看最佳答案

第1题:某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由()。

A.发包人赔偿，延误的工期顺延

B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C.承包人承担，延误的工期顺延

D.承包人承担，延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，出厂年限超过()年的630kN·m以下塔式起重机，出厂年限超过()年的630至1250kN·m塔式起重机，应进行安全评估。

A.8，10

B.10，12

C.10，15

D.12，15

正确答案:查看最佳答案

第3题:土方开挖施工方案程序性审查应重点审查()。

A.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系

B.施工方案的审批人是否为施工单位技术负责人

C.是否遵循“验槽合格后，尽快施工垫层”的程序

D.基坑边坡土方及堆载是否符合设计要求

正确答案:查看最佳答案

第4题:关于对承包人施工设备的控制，以下做法正确的是()

A.施工设备不满足质量要求时，监理人要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由监理人承担

B.承包人擅自将施工设备挪作他用

C.目前闲置的施工设备，承包人擅自将其撤离施工现场

D.施工设备不满足合同进度计划，监理人要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工现场或挪作他用，对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场。

第5题:无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下()。

A.没有代理权而为的代理行为

B.超越代理权而为的代理行为

C.在代理人授权范围内的代理

D.代理权终止后的代理行为

正确答案:查看最佳答案

第6题:某招标项目采用限制合格者数量的合格标准，若某一家放弃投标，则()。

A.重新进行资格预审

B.改变合格标准

C.由下一家递补维持预定数量

D.减少预定数量

正确答案:查看最佳答案

第7题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第8题:某防洪堤坝的压实土的干密度未达到规定值，设计要求挖除不合格土，重新填筑。该处理方案类型是()。

A.修补处理

B.延期处理

C.返工处理

D.不做处理

正确答案:查看最佳答案

第9题:质量事故发生后，对事故状况的观测记录在处理质量事故中的作用是()。

A.核查施工质量是否符合设计规定和要求

B.界定质量责任的依据

C.判断发展变化趋势，推断事故影响程度

D.确定事故处理费用的金额

正确答案:查看最佳答案

第10题:以下关于混凝土立方体抗压强度试验，正确的是()。

A.混凝土强度等级

B.混凝土强度等级≥C60时，100x100x100mm试件的尺寸换算系数为0.95

C.混凝土强度等级

D.混凝土强度等级>C60时，200x200x200mm试件的尺寸换算系数为0.95

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是()

A.暂列金额和暂估价

B.变更的价款调整

C.索赔补偿金额

D.保修期的保修费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

第12题:FIDIC《施工合同条件》规定，争端裁决委员会一般由()名成员组成。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

第13题:施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，作为()的组成部分。

A.施工文件

B.合同文件

C.监理文件

D.竣工检验文件

正确答案:查看最佳答案

第14题:材料采购合同在履行过程中，由发包人负责供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，并由()支付相应的保管费用。

A.承包人

B.发包人

C.工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第15题:()适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工，既适于业主设计也适于承包商设计

A.银皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“银皮书”，适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包，完成一个配备完善的业主只需“转动钥匙”即可运行的工程项目，采用总价合同。“红皮书”，适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目，采用工程量清单计价，单价可调整，由业主委派工程师管理合同。“新黄皮书”，适用于“设计-建造”模式，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付。“绿皮书”，适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工，既适于业主设计也适于承包商设计。

第16题:根掘《标准材料采购招标文件》，在初步评审材料采购投标文件时，属于资格评审内容的是()。

A.投标文件格式要求

B.财务要求

C.投标有效期要求

D.质量要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标文件格式要求属于形式评审内容。投标有效期要求、质量要求属于响应性评审内容。

第17题:采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为()。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人

正确答案:查看最佳答案

第18题:以下关于砌体结构实体检测，正确的是()。

A.砌体检测可采用原位轴压法

B.基础不均匀沉降可采用经纬仪检测

C.砌体中的钢筋可采用破损法检测

D.圈梁和构造柱设置应采用剔凿表面抹灰法

正确答案:查看最佳答案

第19题:《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。

A.50

B.100

C.200

D.1000

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是()。

A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现

B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致

C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整

D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:各行业编制的标准施工合同应不加修改地引用“通用合同条款”，各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对“通用合同条款”进行补充、细化。工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致，使得通用条款与专用条款中相同序号的条款内容共同构成对履行合同某一方面的完备约定。

第21题:关于保证人资格的说法.正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

第22题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。

第23题:以下关于隐蔽工程验收，正确的是()。

A.隐蔽工程应按检验批验收

B.隐蔽工程应按分项工程验收

C.隐蔽工程应按分部工程验收

D.隐蔽工程可以按检验批或分项工程.子分部工程验收

正确答案:查看最佳答案

第24题:以下关于工程材料见证取样，正确的是()。

A.见证检测机构应由施工单位确定

B.见证检测机构应由监理单位确定

C.施工合同中规定的见证取样频率高于国家或地方规定的，应以施工合同为准

D.项目监理机构应制定检测试验计划，负责施工现场的取样工作

正确答案:查看最佳答案

第25题:FIDIC合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发工程移交证书后，业主应()。

A.仍不返还承包商

B.返还承包商一半

C.返还承包商一半和利息

D.全部返还承包商

正确答案:查看最佳答案

第26题:以下关于可调总价合同说法错误的是()

A.可调总价合同又称变动总价合同

B.市场价格波动等原因而使工程所使用的人员、设备、材料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整

C.一般设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化不可以进行调整

D.市场价格变动等风险由业主承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可调总价合同又称变动总价合同。在合同执行过程中，因市场价格波动等原因而使工程所使用的人员、设备、材料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整;一般设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化也可以进行调整。因此，市场价格变动等风险由业主承担，与固定总价合同相比，在一定程度上降低了承包商的风险，但对业主而言，突破合同既定价格的风险有所增大。

第27题:根据《招标投标法》的规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，()。

A.必须自行办理招标事宜，无须备案

B.必须自行办理招标事宜，并向有关行政监督部门备案

C.可以自行办理招标事宜，但需要向有关行政监督部门备案

D.可以自行办理招标事宜，无须备案

正确答案:查看最佳答案

第28题:招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满()年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。

A.3

B.5

C.6

D.8

正确答案:查看最佳答案

第29题:工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

正确答案:查看最佳答案

第30题:按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的工作范围不包括()。

A.设计深度要求

B.建筑物的合理使用年限设计要求

C.施工组织要求

D.设计人配合施工工作的要求

正确答案:查看最佳答案

第31题:《土木工程施工分包合同条件》规定，任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长.施工成本的增加和修复缺陷的费用，均应由()予补偿。

A.监理人

B.承包商

C.设计人

D.发包商

正确答案:查看最佳答案

第32题:投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求，则应()。

A.作为无效投标文件

B.在初评阶段淘汰

C.返还投标人进行修改

D.在详评阶段淘汰

正确答案:查看最佳答案

第33题:在施工招标投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()。

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保

正确答案:查看最佳答案

第34题:委托监理合同法律关系的客体是()。

A.监理工程

B.监理服务

C.监理规划

D.监理投标方案

正确答案:查看最佳答案

第35题:下列合同内容中，()是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

A.质量

B.数量

C.标的

D.价款或者报酬

正确答案:查看最佳答案

第36题:设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则定金自()之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成设计任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从实际交付定金之日生效。

第37题:施工合同示范文本规定，根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。

A.5%

B.10%

C.15%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:履约保证的形式与金额(1)履约担保金(又叫履约保证金)，可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%；(2)履约银行保函，是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%；(3)履约担保书，是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。详见教材第14页。

第39题:根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是()。

A.满足主要材料订货的需要

B.满足设备材料采购的需要

C.满足编制施工招标文件的需要

D.满足编制施工图设计文件的需要

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。

A.和解

B.民间调解

C.行政调解

D.诉讼

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是()。

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

第42题:建筑工程一切险的保险人对()造成的损失和费用负责赔偿。

A.盘点时发现的短缺

B.设计错误

C.不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件

D.自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化等原因

正确答案:查看最佳答案

第43题:开标时，若投标文件的关键内容字迹模糊.无法辨认，则应()。

A.在初评阶段予以淘汰

B.在详评阶段予以淘汰

C.作为无效投标，不再进入评标

D.返回投标人要求其修改后再进入评标

正确答案:查看最佳答案

第44题:招标文件中的投标须知是为了()。

A.指导报价

B.签订合同

C.资质审查

D.评标的标准

正确答案:查看最佳答案

第45题:全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是()。

A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少

B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多

C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少

D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《建设工程监理规范》，下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括()。

A.施工单位测量人员的资格证书

B.施工平面控制网的测量成果

C.测量设备的维修保养记录

D.控制桩的保护措施

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是()。

A.指示承包商修复缺陷后再进行检验

B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书

C.建议业主解除施工合同

D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

正确答案:查看最佳答案

第48题:与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。

A.节省招标费用

B.招标时间短

C.减小合同履行过程中承包不违约的风险

D.选择范围广

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期自()起计算。

A.监理人下达开工通知之日

B.实际开工之日

C.合同中约定的开工日

D.开工通知中载明的开工日

正确答案:查看最佳答案

第50题:某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()。

A.A单位工程竣工日后1年

B.A单位工程竣工日后1年3个月

C.全部工程竣工日后1年

D.全部工程竣工日后1年3个月

正确答案:查看最佳答案

第51题:《建设工程质量管理条例》颁布后，由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益()。

A.不再扣留质量保修金，只承担保修费用

B.不再扣留质量保修金，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担

C.扣留质量保修金，并承担保修费用

D.扣留质量保修金，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担

正确答案:查看最佳答案

第52题:发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。

A.结清全部设计费

B.支付一半设计费

C.停止支付设计费

D.预留一定保证金后全部支付设计费

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，柱墙混凝土设计强度高于梁板时，应在交接区域采取分隔措施，分隔位置应在低强度构件中，距离高强度构件边缘不应小于()。

A.300mm

B.400mmm

C.500mm

D.600mm

正确答案:查看最佳答案

第54题:保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形，合同组成文件之间没有矛盾，属于合同评审的()

A.合法性，合规性评审

B.合理性，可行性评审

C.与产品或过程有关要求的评审

D.合同风险评估

正确答案:查看最佳答案

参考解析:与产品或过程有关要求的评审:保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形，合同组成文件之间没有矛盾。通过招投标方式订立合同的，合同内容还应当符合招标文件和中标人的投标文件的实质性要求和条件。

第55题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的产生.变更与消灭。选项A错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。

第56题:关于延长投标有效期的说法，错误的是()。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人

B.投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第57题:合同法对合同纠纷解决的规定是()。

A.按照调解——仲裁——诉讼的步骤依次进行

B.调解.仲裁.诉讼可以任选

C.若达成了调解协议，不能再提起诉讼

D.只能通过仲裁解决

正确答案:查看最佳答案

第58题:总监理工程师作为监理单位的代理人属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

第59题:以下关于投标人资格审查方法描述正确的是()

A.对于公开招标的项目实行资格后审

B.对于邀请招标的项目实行资格预审

C.如无特殊情况，资格预审方法鼓励招标人采用有限数量制

D.资格预审和资格后审不同时使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于公开招标的项目实行资格预审，对于邀请招标的项目实行资格后审。资格审查方法分为合格制和有限数量制两种。投标人数过多，申请人的投标成本加大，不符合节约原则；而人数过少又不能形成充分竞争。因此由招标人结合项目特点和市场情况选择使用合格制和有限数量制。如无特殊情况，资格预审方法鼓励招标人采用合格制。资格预审和资格后审不同时使用。

第60题:建设工程材料设备采购合同，按标的不同可以分为()大类

A.三

B.二

C.四

D.一

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照标的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为材料采购合同和设备采购合同。

第61题:勘察费用在合同签订后()天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第62题:以下不属于装配式建筑PC构件吊装方案审查内容的是()

A.灌浆设备的选择

B.现场辅材.工具的准备

C.构件运输顺序

D.PC构件尺寸偏差检查

正确答案:查看最佳答案

第63题:评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的()。

A.1／3

B.1／2

C.2／3

D.3／4

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是()。

A.发包人提供的材料不符合要求

B.监理人的指示错误

C.不可预见的物质条件

D.异常恶劣的气候条件

正确答案:查看最佳答案

第65题:依据《中华人民共和国合同法》的规定，出现()订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。

A.对方有过错

B.损害国家利益

C.一方以胁迫手段

D.损害当事人利益

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于吊篮配重，不正确的是()。

A.配重块应稳定可靠地安放在配重架上

B.配重块应有重量标记

C.配重块重量应符合设计要求

D.经专家论证，可以使用局部破损的配重块

正确答案:查看最佳答案

第67题:执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物后的结算应按照()执行。

A.新价格

B.市场价

C.原价格

D.双方协商的价格

正确答案:查看最佳答案

第68题:承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的()内向总监理工程师提出书面异议。

A.24小时

B.48小时

C.8小时

D.7天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

第69题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。

第70题:工程质量控制主体中，下面属于自控主体的是()。

A.各级政府

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿的情形是()。

A.发包人提供图纸延误

B.不利的物质条件

C.隐蔽工程重新检验质量合格

D.监理人指示错误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据标准施工合同通用条款中给予承包人补偿的标准，总结补偿原则:(1)非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期；(2)发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润；(3)发包人无过错导致承包人损失→补偿费用；(4)不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。因此，选项A、C、D情况下，承包人有权得到费用、利润和工期补偿。选项B情况下，承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿。详见教材第97页。

第72题:初步设计文件应达到()的深度要求。

A.控制设计概算的需要

B.非标准设备制作的要求

C.满足主要设备材料采购的需要

D.满足主要设备材料订货的需要

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，塔式起重机避雷引下线宜采用铜导线单独铺设并保证电气连接,导线截面不应小于()。

A.12mm2

B.14mm2

C.16mm2

D.18mm2

正确答案:查看最佳答案

第74题:某项目在保修期内，对涉及结构安全的质量问题，发包人应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取相应的防范措施，由()提出修复方案。

A.原设计单位

B.发包人

C.监理人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通过监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

正确答案:查看最佳答案

第76题:下列可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的是()。

A.停建后恢复建设的单位工程，承包人发生变更的项目

B.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

C.采用专有技术进行勘察、设计或施工的项目

D.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，搭设高度()及以上落地式钢管脚手架应由施工单位组织召开专家论证会。

A.24m

B.50m

C.75m

D.150m

正确答案:查看最佳答案

第78题:发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括()。

A.提前竣工的机器设备要求

B.发包人为赶工应提供的方便条件

C.提前竣工所需的追加合同价款

D.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施

正确答案:查看最佳答案

第79题:在合同履行阶段应当相互协作，如发生不可抗力时，应当相互告知，尽量减少损失。这体现了《中华人民共和国合同法》的()原则。

A.公平竞争

B.平等合作

C.诺守合同

D.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:依照《建设工程施工合同(示范文本)》，关于提前竣工协议的内容的表述，正确的是()。

A.承包人在保证质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施

B.负责修改施工进度计划

C.提前竣工所需的追加合同价款

D.提前竣工时间

E.发包人应为赶工提供方便的条件

正确答案:查看最佳答案

第81题:质量统计分析方法中，分层法常用的分层标志有()。

A.按操作班组分层

B.按监理人员分层

C.按机械设备型号分层

D.按原材料供应单位分层

E.按操作方法分层

正确答案:查看最佳答案

第82题:与公开招标相比，邀请招标的特点有()。

A.以投标邀请书的形式邀请投标人

B.邀请投标人的数量须在5家以上

C.招标人对潜在投标人能力较为了解

D.适合于投标资质要求高的重大工程

E.招投标周期缩短且评标工作量小

正确答案:查看最佳答案

参考解析:邀请招标是招标人以投标邀请书的方式，邀请3个以上具有相应资质、具备承担招标项目勘察设计能力的、资信良好的特定法人或组织投标。

第83题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),模板支撑架监测项目的监测频率应根据()等因素确定。

A.报警值大小

B.支撑结构规模

C.周边环境

D.自然条件

E.施工阶段

正确答案:查看最佳答案

第84题:分项报价表的内容包括()。

A.规格

B.单位

C.性能

D.数量

E.总价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:分项报价表的内容包括:分项名称；单位；数量；单价；总价；合计报价。

第85题:依据FIDIC《施工合同条件》，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有()。

A.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员

B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担

C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议

D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬

E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人应当将委托的()以书面形式通知承包人。

A.监理单位名称

B.监理单位地址

C.工程师的姓名

D.监理内容

E.监理权限

正确答案:查看最佳答案

第87题:施工合同示范文本中规定的施工合同文件由()组成。

A.图纸

B.合同履行过程中的变更协议

C.工程量清单

D.投标书

E.招标文件

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，专项施工方案应包括的内容有()。

A.工程概况

B.计算书及相关图纸

C.施工技术措施

D.施工安全保证措施

E.危大工程旁站要求

正确答案:查看最佳答案

第89题:依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述错误的是()。

A.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分

B.承包商对指定分包商违约的行为承担责任

C.合同关系主体为业主和指定分包商

D.由工程师负责协调管理

E.承包商有拒绝指定分包商的权利

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有()。

A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任

B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任

C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担

D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务

E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(三)监理人的指示监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。通用条款明确规定:(1)监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。(2)监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。由于监理人不是合同当事人，因此合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理做出的指示等职务行为而减轻或解除。

第91题:根据《标准材料采购招标文件》，材料采购招标文件应包括的内容有()。

A.招标人身份证明

B.投标人须知

C.评标办法

D.投标文件格式

E.评标委员会组成人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:材料采购招标文件包括的内容有:招标公告或投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、供货要求、投标文件格式、投标人须知前附表规定的其他材料。

第92题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，应急预案应包括()。

A.应急组织体系

B.应急人员组成

C.应急人员职责和联络方式

D.应急材料及设备

E.图纸和计算书

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生()下列事件的，承包人仅可获得工期、费用补偿，而不能获得利润补偿。

A.争议评审组对监理人确定的修改

B.异常恶劣的气候条件

C.基准资料有误

D.发包人原因造成质量不合格

E.行政审批延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C、D项，可获得工期、费用和利润补偿。

第94题:根据《设计施工总承包合同》通用条款，发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包括利润情形有()。

A.发包人未能按时提供文件

B.发现文物

C.行政审批延误

D.发包人原因造成工期延误

E.出现异常恶劣气候条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:补偿原则:(1)非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期(2)发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润(3)发包人无过错导致承包人损失→补偿费用(4)不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。选项A、D，可以对承包人补偿工期、费用和利润。

第95题:招标人可以不退还投标保证金的情形是()。

A.未中标的投标人

B.未按招标文件要求提交履约保证金的中标人

C.无正当理由不与招标人订立合同的中标人

D.在签订合同时向招标人提出附加条件的中标人

E.投标截止后撤销投标文件的投标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列情形之一的，投标保证金将不予退还:(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；或者不按照招标文件要求提交履约保证金；(3)发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。A选项，未中标投标人的投标保证金应当退还。

第96题:根据《标准施工合同》，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有()。

A.收集地下管线资料

B.建立专门的质量检查体系

C.测施工控制网

D.组织施工图纸会审

E.提交工程开工报审表

正确答案:查看最佳答案

第97题:施工招标的发包工作范围可以是()招标。

A.全部工程

B.单位工程

C.特殊专业工程

D.分部工程

E.分项工程

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第99题:工程竣工验收时，应当具备的条件有()。

A.上级部门的批准文件

B.完整的技术档案与施工管理资料

C.工程竣工验收备案表

D.勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

E.完成建设工程设计约定的各项内容

正确答案:查看最佳答案

第100题:合同生效应具备的条件有()。

A.意思表示真实

B.不违反社会公共利益

C.当事人具有相应的民事行为能力

D.当事人具有相应的民事权利能力

E.必须发出要约邀请

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。

第102题:以下属于质量数据波动系统性因素的有()。

A.气温突然下降

B.测量出现微小误差

C.工人违规操作

D.机械设备长期过度磨损

E.钢筋未经验收投入使用

正确答案:查看最佳答案

第103题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

第104题:FIDIC土木工程施工合同条件规定，()的关系不是合同法律关系。

A.业主和指定分包商

B.业主和工程师

C.业主和分包商

D.承包商和指定分包商

E.业主与承包商

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，质量保证金的计算基数应包括()。

A.付款周期末已实施工程的价款金额

B.工程预付款的支付金额

C.工程预付款的扣回金额

D.按合同约定价格调整的金额

E.按合同约定经监理人核实的计日工金额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:从承包人本期应获得的工程进度款中，扣除预付款的支付、扣回以及因物价浮动对合同价格的调整三项金额后的款额为基数。

第106题:按照设计合同示范文本有关违约责任的规定，下列描述不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费

D.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费

E.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

正确答案:查看最佳答案

第107题:材料采购合同的订立方式有()。

A.公开招标

B.间接订购

C.直接订购

D.监理机构决定

E.询价、报价、签订合同

正确答案:查看最佳答案

第108题:在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照()订立书面合同。

A.招标文件

B.双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改

C.投标文件

D.双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改

E.招标人要求投标人垫资的要求

正确答案:查看最佳答案

第109题:根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括()。

A.主债权及利息

B.违约金

C.行政罚款

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工现场按规定设置5牌2图，包括()。

A.工程概况牌.管理人员名单及监督电话牌

B.消防保卫(防火责任)牌

C.安全标志平面布置图

D.重大危险源公示牌

E.施工现场平面图

正确答案:查看最佳答案

第111题:在《担保法》规定的担保方式中，()能作为保证人。

A.公民

B.国家机关

C.企业法人的分支机构

D.企业法人的职能部门

E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关

正确答案:查看最佳答案

第112题:关于仲裁庭组成的说法，正确的有()。

A.可以由3名仲裁员组成仲裁庭

B.可以由1名仲裁员组成仲裁庭

C.仲裁员只能由当事人选定

D.首席仲裁员只能由双方当事人共同选定

E.首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定

正确答案:查看最佳答案

第113题:按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2年的工程有()。

A.设备安装工程

B.装修工程

C.地基基础工程

D.电气管道工程

E.屋面防水工程

正确答案:查看最佳答案

第114题:施工合同履行过程中，由于承包人原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则()。

A.发包人无权要求交付工程

B.发包人有权要求交付工程

C.承包人可以留置工程

D.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任

E.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任

正确答案:查看最佳答案

第115题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。

第116题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于施工期间“不利物质条件”的有()。

A.不可预见的自然物质条件

B.不可预见的非自然物质障碍

C.突发性重大疫情

D.恶劣的气候条件

E.不可预见的污染物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不利物质条件指不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，不包括气候条件。C项属于不可抗力。

第117题:工程材料质量证明文件包括()。

A.材料检测试验室资质证书

B.材料出厂合格证

C.材料质量检验报告.

D.项目监理机构见证取样记录

E.施工单位的质量抽检报告

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，发包人的职责有()。

A.组织修改设计图纸会审中发现的设计问题

B.解决工程施工过程中出现的设计问题

C.为设计人提供必要的施工现场工作条件

D.组织鉴定和验收设计工作成果

E.保护设计人的计算软件和专利技术

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人的责任包括:1、按时向设计人提供设计依据文件和基础资料2、为设计人提供必要的现场工作条件3、外部协调工作(组织鉴定、验收并报批设计阶段成果)4、设计费用的阶段支付5、保护设计人的知识产权。选项A、B属于设计人的职责。详见教材第68-71页。

第119题:以下关于工程开工条件审查，正确的有()。

A.总监代表应组织专业监理工程师审查工程开工报审相关资料

B.施工单位管理人员已到位后，方可签发开工令

C.进场道路及水.电.通信满足要求后，方可签发开工令

D.施工组织设计已由总监理工程师签认后，方可签发开工令

E.建设单位批准后，项目监理机构方可签发开工令

正确答案:查看最佳答案