节选部分<<2025年二建法律法规答题>>题型

那么多人搜索"2025年二建法律法规答题"，贝多芬曾经说过，卓越的人一大优点是：在不利与艰难的遭遇里百折不饶。这启发了我们， 这启发了我们， 我认为，学问二字，须要拆开看，学是学，问是问。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们就来做题吧！最后的祝福:相信自己就好了,没什么大不了的,真的,不用想太多,会什么做什么,你不会的他们肯定会的也不多,相信我没错!我的你，衷心地祝福你在这次的考试中定能一举夺魁,榜上有名,考上通过的分数。

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于建设工程中代理的说法，正确的是()。

A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理

B.建设工程中的代理主要是法定代理

C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理

D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:诉讼代理人不仅仅只有律师还可以包括基层法律服务工作者等。所以A错误。建设工程中的代理主要是委托代理。所以B错误。委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。所以D错误

第1题:工程建设中使用的计算机软件是()保护的客体，受知识产权保护。

A.专利权

B.商标权

C.著作权

D.发明权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在建设工程中常见的知识产权主要是专利权.商标权.著作权.发明权和其他科技成果。计算机软件也是工程建设中经常使用的，计算机软件属于著作权保护的客体。

第2题:下列关于保证方式的说法，不正确的一项是()。

A.一般保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不履行债务时，由保证人承担保证责任的保证方式

B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任

C.连带保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式

D.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人在要求债务人履行债务后，才能要求保证人承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《文物保护法》，下列文物中受国家保护的是()。

A.古文化遗址、古墓葬、石窟寺

B.古脊椎动物化石和古人类化石

C.历史上各时代的艺术品、工艺美术品

D.历史上各时代重要的文献资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是国家保护文物的范围，选项分析:在中华人民共和国境内，下列文物受国家保护:(1)具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画；(2)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑；(3)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品；(4)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等；(5)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。文物认定的标准和办法由国务院文物行政部门制定，并报国务院批准。具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石同文物一样受国家保护。

第4题:某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当()。

A.申请延期

B.自行废止

C.报发证机关核验

D.重新更换

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。施工中止，建设单位在1个月内向发证机关报告。中止施工满1年的工程恢复，要核验施工许可证。

第5题:未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担()责任。

A.侵权

B.违约

C.不当得利

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.招标人接受联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格评审申请文件后组成

B.招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效

D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。所以A错误。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。所以C错误。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。所以D错误

第7题:某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定，分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定()。

A.因显失公平而无效

B.由于分包单位自愿签署而有效

C.仅对总承包单位和分包单位有效

D.因违反法律.法规强制性规定而无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是无效合同的类型。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效:(1)一方以欺诈.胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益，(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律.行政法规的强制性规定。

第8题:下面不属于建设工程施工常用担保种类的是()。

A.施工投标保证金

B.施工合同履约保证金

C.预付款担保

D.竣工结算保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程施工常用的担保种类，选项分析:建设工程施工常用的担保种类包括:(1)施工投标保证金；(2)施工合同履约保证金；(3)工程款支付担保;(4)预付款担保。故选项“竣工结算保证金”不属于建设工程施工常用担保种类，符合题意，当选。

第9题:关于招标代理机构，说法正确是()。

A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标

B.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询

C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式

D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件组织评标等相应能力的专业人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力，是指招标人具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员。

第10题::某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为()万元。

A.100

B.200

C.600

D.1000

正确答案:查看最佳答案

参考解析:18个月大于1年。到位30%，2000×30%=600万

第11题:引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。

A.合同

B.扶养

C.不当得利

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。合同之债，是债发生最主要.最普遍的依据;当事人之间因产生了合同法律关系，也就产生了权利义务关系，便设立了债的关系。

第12题:施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为50万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国《担保法》的规定，该定金金额最多为()万元。

A.3

B.6

C.10

D.18

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《建筑法》施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是()。

A.吊销资质证书

B.责令停业整顿

C.责令改正，处以罚款

D.降低资质等级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工企业违法行为应承担的法律责任，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。

第14题:甲酒后驾车且超速行驶，乙骑摩托车逆向行驶，甲为躲避乙将丙撞成重伤，关于本案例的说法，正确的是()。

A.甲乙属于共同侵权，应当承担连带责任

B.甲乙属于共同侵权，应当承担按份责任

C.甲乙属于分别侵权，应当承担连带责任

D.甲乙属于分别侵权，应当承担按份责任

正确答案:查看最佳答案

第15题:《绿色施工导则》对施工用电及照明的规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工节能的规定，选项分析:《绿色施工导则》对施工用电及照明的规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。

第16题:根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，发承包双方在合同中对竣工结算文件提交、审核没有明确约定，且国家没有相关规定时，可认为约定期限的约定期限为()日。

A.14

B.15

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程竣工结算，选项分析:根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，发承包双方在合同中对竣工结算文件提交、审核没有明确约定的，应当按照国家有关规定执行；国家没有规定的，可认为其约定期限均为28日。

第17题:以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自()时设立。

A.抵押合同成立

B.抵押登记

C.建筑工程竣工

D.抵押合同生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权。当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立:建筑物和其他土地附着物;建设用地使用权;以招标.拍卖.公开协商等方式取得的荒地等承包权正在建造的建筑物。

第18题:建筑节能工程验收重点是检查建筑节能工程()是否满足设计及规范要求。

A.成本?

B.规模?

C.效果?

D.性质?

正确答案:查看最佳答案

第19题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。负责将该事故向有关政府部门上报的单位应是()。

A.甲建设单位

B.乙施工单位

C.丙施工单位

D.项目经理部

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于生产经营单位的生产安全事故应急救援预案的修订，下列说法中错误的是()。

A.施工单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审

B.应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三大类

C.每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练

D.应急预案应每年至少修订一次

正确答案:查看最佳答案

第21题:劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是()。

A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件

B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动

C.用人单位未及时足额支付劳动报酬

D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的解除和终止，选项分析:用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

第22题:建设项目投入生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过相关单位验收。该验收单位应是()。

A.建设主管部门

B.大气污染防治监管部门

C.规划主管部门

D.环境保护行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第23题:下列选项中，属于建筑工程一切险承保的是()。

A.材料锈蚀引起的工程损失

B.设计错误引起的工程损失

C.工艺不善引起的工程损失

D.地面下陷引起的工程损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑工程一切险(及第三者责任险)，选项分析:保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿:(1)自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；(2)意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。根据建筑工程一切险的保险责任范围及除外责任可知，“材料锈蚀引起的工程损失”、“设计错误引起的工程损失”、“工艺不善引起的工程损失”为建筑工程一切险的除外责任，“地面下陷引起的工程损失”为建筑工程一切险的承保范围。

第24题:下列法律中，属于民法商法的是()。

A.政府采购法

B.公司法

C.招标投标法

D.劳动法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民法是规定并调整平等主体的公民间.法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。商法是调整市场经济关系中商人及其商事活动的法律规范的总称。我国采用的是民商合一的立法模式。商法被认为是民法的特别法和组成部分。选项A.C属于经济法;选项D属于社会法。

第25题:下列关于中标通知书的表述，正确的是()。

A.中标通知书对招标人具有法律效力，而对中标人无法律效力

B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同

C.招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议

D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起30日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

正确答案:查看最佳答案

第26题:工程合理使用年限是指()。

A.从竣工验收合格之日起，工程地基基础、主体结构能够保证在正常情况下安全使用的年限

B.从竣工结算之日起，工程地基基础、主体结构能够保证在正常情况下安全使用的年限

C.从竣工验收合格之日起，工程主体结构、装饰装修能够保证在正常情况下安全使用的年限

D.从合同到期之日起，工程地基基础、主体结构能够保证在正常情况下安全使用的年限

正确答案:查看最佳答案

第27题:职工李某因工外出期间发生事故，李某的工资在事故发生后一段时间内照发，之后停发工资，由工伤保险基金支付。照发工资的时间不超过事故发生后的()个月。

A.2

B.3

C.4

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工伤保险的规定。，选项分析:《工伤保险条例》的规定，职工因工外出期间发生事故或者在抢险救灾中下落不明的，从事故发生当月起3个月内照发工资，从第4个月起停发工资，由工伤保险基金向其供养亲属按月支付供养亲属抚恤金。故选项“3”正确。

第28题:中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由()吊销营业执照。

A.建设行政主管部门

B.招投标主管部门

C.工商行政管理机关

D.公安机关

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是中标人违法行为应承担的法律责任。只有工商行政管理机关才有吊销营业执照的权利，其他机关均不可以。

第29题:企业的安全生产许可证有效期满前，应向原发证机关办理延期手续。该手续的办理期限是其安全生产许可证期满前()个月。

A.1

B.3

C.6

D.12

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年，企业可于期满前3个月向原发证机关办理延期手续。

第30题:《建设工程施工合同(示范文本)》由()三部分组成。

A.合同总则.合同分则.合同附则

B.合同总则.通用条件.专用条件

C.合同协议书.通用合同协议书.专用合同条款

D.合同协议书.合同协议书.合同附件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程施工合同(示范文本)》由合同协议书.通用合同条款.专用合同条款三部分组成。

第31题:委托书授权不明的，由()。

A.代理人承担责任

B.被代理人承担责任

C.第三人承担责任

D.被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负责连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。

第32题:下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力

C.当事人可以经调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查仲裁相关内容。仲裁和诉讼作为解决合同纠纷的两种方式，当事人只能选择其中一种(或裁或审制度)。"仲裁实行一裁终局的制度。裁决做出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予以受理"。所以A和D都是错误的。和解协议有法律效力，但没有强制执行力。所以B答案也是错的。

第33题:根据《劳动合同法》的规定，无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最长不得超过()个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的形式和内容，选项分析:劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。

第34题:关于代理的说法，正确的是().

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，代理人对第三人的选任/指示承担责任；B错误，数人为同一代理事项的代理人的，应共同行使代理权；D错误，实质是无权代理。

第35题:《文物保护法》规定，一切机关、组织和个人都有依法保护文物的()。

A.责任

B.义务

C.任务

D.权利

正确答案:查看最佳答案

第36题:劳动关系存续期间拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者()。

A.必须等劳动关系终止后再申请仲裁

B.劳动关系存续期间即可申请仲裁

C.必须在劳动关系终止之日起一年内申请仲裁

D.只能在劳动关系存续期间申请仲裁，劳动关系终止即丧失权利

正确答案:查看最佳答案

第37题:下列事项中，属于专利权保护对象的是()。

A.施工企业的名称成标志

B.施工企业编制的投票文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业发明的新技术

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。专利权:参见教材P22

第38题:物权包括所有权、()和担保物权。

A.占有权

B.使用权

C.处分权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是所有权、用益物权、担保物权和占有，选项分析:物权包括所有权、用益物权和担保物权。

第39题:建设工程监理企业安全生产管理的责任和义务不包括()。

A.专项施工方案的审查

B.安全技术措施的审查

C.对建设工程安全生产承担监理责任

D.设计文件是否符合工程建设强制性标准的审查

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列关于工程承包活动的表述中，正确的是()。

A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包

B.具有勘察、设计综合资质的企业，可承接施工总承包业务

C.甲公司有施工总承包资质，但不能以EPC方式承包工程

D.乙公司刚刚成立，暂以合作伙伴企业的名义承包工程

正确答案:查看最佳答案

第41题:当事人对于仲裁协议的效力有异议。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，则该仲裁协议的效力由()。

A.仲裁协议约定的仲裁委员会决定

B.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的基层人民法院裁定

C.申请人住所地的基层人民法院裁定

D.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁协议。，选项分析:当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。

第42题:《合同法》规定国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效为4年，该诉讼时效期间属于是()。

A.普通诉讼时效

B.短期诉讼时效

C.特殊诉讼时效

D.权利的最长保护期限

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据法律规定，下列免责条款无效的是()。

A.合同当事人一方受益

B.涉及不可抗力造成的对方财产损失

C.造成对方人身损害

D.约定一方不履行合同义务时必须承担的法律责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:免责条款无效，是指没有法律约束力的免责条款。《合同法》规定，合同中的下列免责条款无效:(1)造成对方人身伤害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

第44题:关于合同违约责任中赔偿损失的说法，正确的是()。

A.债务人承担赔偿损失责任与继续履行、采取补救措施等违约责任是不能并行适用的

B.损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益

C.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失

D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时应当预见到的因违约可能造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于行政行为特征的说法，正确的是()。

A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为具有不可裁量性

D.行政行为不属于执法行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程行政纠纷。，选项分析:行政机关的行政行为具有以下特征:(1)行政行为属于执行法律的行为。任何行政行为均须有法律根据，具有从属法律性，没有法律的明确规定或授权，行政主体不得作出任何行政行为。(2)行政行为具有一定的裁量性。这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、变动性、应变性所决定的。(3)行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出。(4)行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性。行政相对方必须服从并配合行政行为，否则行政主体将予以制裁或强制执行。(5)行政行为以无偿为原则，以有偿为例外。

第46题:下列有关设计文件技术交底的说法，符合《建设工程质量管理条例》规定的是()。

A.在报审施工图文件前，设计单位应当向施工单位详细说明该施工图设计文件

B.在报审施工图文件同时，设计单位应当向建设单位简要说明该施工图设计文件

C.在施工图文件审查合格后，设计单位应当向施工单位详细说明该施工图设计文件

D.在施工图文件审查合格后，设计单位应当向建设单位详细说明该施工图设计文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是依法对设计文件进行技术交底，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。故“在施工图文件审查合格后，设计单位应当向施工单位详细说明该施工图设计文件”正确。

第47题:关于节能技术进步的说法，正确的是()。

A.国家采取强制措施研发施工节能技术

B.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布

C.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批

D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，国家鼓励.支持节能科学技术的研究.开发.示范和推广，促进节能技术创新与进步。B项，国务院管理节能工作的部门会同国务院科技主管部门发布节能技术政策大纲，指导节能技术研究.开发和推广应用。D项，国务院和省.自治区.直辖市人民政府及其有关部门应当将循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究.应用示范和产业化发展列人国家或者省级科技发展规划和高技术产业发展规划，并安排财政性资金予以支持。利用财政性资金引进循环经济重大技术.装备的，应当制定消化.吸收和创新方案，报有关主管部门审批并由其监督实施，故C对。

第48题:.某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险保险责任的起始日期为()。

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年7月20日

D.2018年8月10日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑工程一切险(及第三者责任险)，选项分析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。

第49题:关于违约责任的说法，正确的是()。

A.当事人一方违约后，对方没有采取适当措施致使损失扩大的，非违约方可以就扩大的损失请求赔偿

B.当事人为防止因违约造成的损失扩大而支出的合理费用，由双方分担

C.当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额

D.当事人一方因第三人的原因造成违约的，应由第三人向非违约方承担责任

正确答案:查看最佳答案

第50题:《工伤保险条例》的规定，职工因工外出期间发生事故或者在抢险救灾中下落不明的，从事故发生当月起()照发工资。

A.2个月内

B.3个月内

C.4个月内

D.6个月内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工伤保险的规定，选项分析:职工因工外出期间发生事故或者在抢险救灾中下落不明的，从事故发生当月起3个月内照发工资，从第4个月起停发工资，由主伤保险基金向其供养亲属按月支付供养亲属抚恤金。生活有困难的，可以预支一次性工亡补助金的50%。职工被人民法院宣告死亡的，按照职工因工死亡的规定处理。

第51题:下列责任承担方式，属于行政处罚的是()。

A.拘役

B.罚金

C.停止侵害

D.责令停产停业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A属于主刑;B属于附加刑;C属于民事责任的承担方式。

第52题:根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为()，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2个月

B.6个月

C.1年

D.2年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为1年。

第53题:关于质权的说法，正确的是()。

A.质权分为动产质权、不动产质权和权利质权

B.动产质权自出质人办理出质登记时设立

C.质权人无权收取质押财产的孳息

D.质权人负有妥善保管质押财产的义务

正确答案:查看最佳答案

第54题:工程建设项目必须招标的范围不包括()。

A.施工单项合同估算价在人民币200万元

B.重要材料采购，单项合同估算价在人民币80万元，项目总投资2000万元

C.监理服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元

D.设计服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元

正确答案:查看最佳答案

第55题:下列关于终止招标的说法中，正确的是()

A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标

B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标

C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用

D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第56题:下列()不属于发包人应当承担的赔偿损失。

A.未及时检查隐蔽工程造成的损失

B.未按照约定提供原材料.设备造成的损失

C.提供图纸延误造成的损失

D.不履行保修义务造成的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程赔偿损失的规定。发包人应当承担的赔偿损失:(1)未及时检查隐蔽工程造成的损失;(2)未按照约定提供原材料.设备等造成的损失;(3)因发包人原因致使工程中途停建.缓建造成的损失;(4)提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失;(5)中途变更承揽工作要求造成的损失;(6)要求压缩合同约定工期造成的损失;(7)验收违法行为造成的损失。

第57题:根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是()。

A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人

B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人

D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成，转让行为无效。B正确，《民法典》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。C错误，《合同法》规定，债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。未经债权人同意，债务人转移债务的行为对债权人不发生效力。D错误，《建筑法》规定，工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。

第58题:按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人在收到承包人支付工程竣工结算款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议的，可以采取的处理方式是()。

A.发包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿

B.承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿

C.发包人将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿

D.承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程竣工结算，选项分析:根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，发包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。故选项“承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿”正确。

第59题:建设工程纠纷案件审理中，建设单位要求对工程质量进行鉴定的申请应当在()之前提出。

A.提交答辩状

B.举证期限届满

C.开庭

D.判决

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有()行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。

A.机械设备在进入施工现场前查验不合格即投入使用

B.使用未经验收的整体提升脚手架

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械

D.在施工组织设计中未编制安全技术措施

E.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场安全防护违法行为应承担的法律责任。，选项分析:施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任:(1)安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的；(2)使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；(3)委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；(4)在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。

第61题:下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有()。

A.不同投标人的投标文件相互混装

B.不同投标人的投标保证金从同一金融机构转出

C.同一集团投标人按照该组织要求协同投标

D.不同投标人的投标报价呈规律性差异

E.不同投标人的投标文件由同一单位编制

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有()。

A.应急指挥机构及其职责发生调整的

B.面临的事故风险发生重大变化的

C.重要应急资源发生重大变化的

D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的

E.单位经营情况发生变化的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档;(1)依据的法律.法规.规章.标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的;(2)应急指挥机构及其职责发生调整的;(3)面临的事故风险发生重大变化的:(4)重要应急资源发生重大变化的(5)重要信息发生变化的(6)在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的(7)编制单位认为应当修订的其他情况。

第63题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故报告的说法，正确的有

A.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

B.单位负责人应当于1小时内向单位所在地的有关部门报告

C.事故发生之日起30日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报

D.特别重大、重大、较大事故逐级上报至国务院住房和城乡建设主管部门

E.较大事故、一般事故发生后，住房城乡建设主管部门每级上报事故情况的时间不得超过2

正确答案:查看最佳答案

第64题:属于申请领取施工许可证应当具备条件的有()。

A.施工场地需要征收的房屋已经全部征收完毕

B.建设工程所需投资已经全部到位

C.依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续

D.已经确定施工企业

E.有保证工程质量和安全的具体措施

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《安全生产法》，下列单位中应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的有()。

A.矿山企业

B.金属冶炼企业

C.建筑施工企业

D.建筑材料经营企业

E.仓储企业

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于民事诉讼中的级别管辖，下列说法正确的有()。

A.级别管辖，是划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限

B.诉讼审判程序为两审终审，因此我国法院也只有两级

C.最高人民法院为终审法院，因此只受理二审案件

D.争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据

E.只有第一审民事案件才涉及级别管辖的问题

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()。

A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误

C.地震导致已完工程被暴(同音字)破拆除重建，造成建设单位费用增加

D.由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误

E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。P123.

第68题:下列国家机关中，有权制定地方性法规的有()。

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会

B.省、自治区、直辖市的人民政府

C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会

D.省级人民政府所在地的市级人民政府

E.国务院各部委

正确答案:查看最佳答案

第69题:有效的仲裁协议必须同时具有下列内容()。

A.选定的仲裁委员会

B.仲裁事项

C.仲裁地点

D.选定的仲裁员

E.请求仲裁的意思表示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁协议，选项分析:有效的仲裁协议必须同时具有:①请求仲裁的意思表示；②仲裁事项；③选定的仲裁委员会。

第70题:关于合同解除的说法，正确的有()。

A.无效合同、可撤销合同可以导致合同解除

B.当事人一方依法主张解除合同，应通知对方的

C.一方对解除合同有异议的，主张解除的当事人无权请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力

D.当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼方式主张解除合同被人民法院确认的，合同自起诉状副本送达对方时解除

E.当事人不得约定解除合同

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列争议中，属于劳动争议范围的有()。

A.家庭与家政服务人员之间的争议

B.个体工匠与学徒之间的争议

C.因确认劳动关系发生的争议

D.因工作时间发生的争议

E.因终止劳动合同发生的争议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动争议的范围主要是(1)因确认劳动关系发生的争议(2)因订立.履行.变更解除和终止劳动合同发生的争议(3)因除名.辞退和辞职.高职发生的争议(4)因工作时间.休息休假.社会保险.福利.培训以及劳动保护发生的争议(5)因劳动报酬.工伤医疗费经济补偿或者赔偿金等发生的争议(6)劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷(7)劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷(8)劳动者退休后，与尚未参加社会保险统美的原用人单位因追索养老金.医疗费.工伤保险待遇和其他社会保险而发生的纠纷(9)法律.法规规定的其他劳动争议。

第72题:依据《工伤保险条例》的规定，下列应当认定为工伤的情形有()。

A.某职工违章操作机床，造成右臂骨折

B.某职工下班回家后洗澡时滑倒，造成腿骨骨折

C.某职工上班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害

D.某职工在下班后清理机床时，机床意外启动造成职工受伤

E.某职工在易燃作业场所内吸烟，导致火灾，本人受伤

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工伤保险的规定，选项分析:职工有下列情形之一的，应当认定为工伤:(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；(4)患职业病的；(5)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

第73题:仲裁过程中的调解是双方解除纠纷的有效方法，以下说法错误的有()。

A.仲裁庭在作出裁决前，必须先行调解

B.调解不成的，应当及时作出裁决

C.调解达成协议的，仲裁庭只能制作调解书而不能制作裁决书

D.调解书不具备强制约束力

E.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁和解与调解，选项分析:仲裁庭在作出裁决前，可以根据当事人的请求或者在征得当事人同意的情况下按照其认为适当的方式主持调解。“仲裁庭在作出裁决前，必须先行调解”说法错误。调解达成协议的，当事人可以撤回仲裁申请，也可以请求仲裁庭根据调解协议的内容制作调解书或者裁决书。“调解达成协议的，仲裁庭只能制作调解书而不能制作裁决书”说法错误。调解不成的，应当及时作出裁决。“调解不成的，应当及时作出裁决”说法正确。调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。“调解书不具备强制约束力”说法错误。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。“在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决”说法正确。因此正确选项是“仲裁庭在作出裁决前，必须先行调解”“调解达成协议的，仲裁庭只能制作调解书而不能制作裁决书”“调解书不具备强制约束力”。

第74题:项目监理在实施监理过程中，主要依据有()。

A.ISO质量体系

B.工程建设国家强制性标准

C.工程设计文件

D.施工企业管理制度

E.建设工程施工合同

正确答案:查看最佳答案

第75题:甲企业于2015年4月5日向建设单位提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前7天，但建设单位以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2015年4月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2015年5月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期不应为()。

A.2015年4月5日

B.2015年4月12日

C.2015年4月20日

D.2015年5月10日

E.2015年5月20日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理:

第76题:下列行为中，属于投标人与招标人串通投标的有()。

A.开标前招标人对投标文件比较后通知某投标人修改报价

B.投标人决定向招标人行贿

C.招标人与某投标人商定，投标时压低报价，中标后再给补偿

D.投标时以企业定额成本作为报价基础

E.招标人预先内定了中标人

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位出租机械设备和施工机具及配件，应当出具的证明文件有()。

A.生产(制造)许可证

B.产品合格证

C.安全生产许可证

D.检测合格证明

E.施工许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任，选项分析:出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。

第78题:按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员享有的安全生产权利有()。

A.施工安全生产的知情权

B.施工安全生产的建议权

C.拒绝违章指挥权

D.拒绝高空作业权

E.意外伤害保险赔偿权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工作业人员依法享有的安全生产保障权利，选项分析:按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员主要享有如下的安全生产权利:(一)施工安全生产的知情权和建议权(二)施工安全防护用品的获得权(三)批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权(四)紧急避险权(五)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利(六)救治和请求民事赔偿权；(七)依靠工会维权和被派遣劳动者的权利。

第79题:关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的有()。

A.其行为的法律后果由项目经理承担

B.不具备法人资格

C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织

D.其行为的法律后果由项目经理部承担

E.其行为的法律后果由企业法人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。