2024版全国各地监理工程师质量投资进度控制考核答题
节选部分<<2024版全国各地监理工程师质量投资进度控制考核答题>>题型
时光如流水一般,一去不返。分别一 年,不知你是否过的还好,也许还是那样!眼看考试就要来了,向前看,相信自己,我会在远方为你送去最真挚的祝福,付出就会有收获的!放松心情,去迎接挑战,我相信你,你一定是最出色的!既然如此,许多人都在找"2024版全国各地监理工程师质量投资进度控制考核答题",罗素·贝克曾经说过,一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。这启发了我们, 这启发了我们, 既然如此,知识像烛光,能照亮一个人,也能照亮无数人。能认真找到这里来的你,肯定是一个认真人,那开始我们就来找答案吧!
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,确定变更价格正确的做法是()。
A.变更价格应包括在签约合同价中
B.由发包人根据项目投资效益决定变更价格
C.由承包人根据成本加利润原则确定变更价格
D.由监理人按合同与合同当事人商定或确定变更价格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理人应按照合同商定或确定变更价格,变更价格应包括合理的利润,并应考虑承包人提出的合理化建议。
第1题:()是保证合同履行的重要手段
A.合同交底
B.合同实施计划
C.合同报告
D.合同评审会签
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同实施计划是保证合同履行的重要手段
第2题:某工程地下3层,地上30层,框架剪力墙结构,外墙为玻璃幕墙。监理人员在审查施工组织设计时,看到以下内容:
A.本工程深基坑工程施工方案必须经过专家论证通过后方可实施
B.本工程承重支模架施工方案必须经过专家论证通过后方可实施
C.本工程外墙脚手架施工方案必须经过专家论证通过后方可实施
D.本工程幕墙工程施工方案必须经过专家论证通过后方可实施
正确答案:查看最佳答案
第3题:委托监理招标过程中,划分合同包的工作范围时通常考虑的因素不包括()。
A.工程规模
B.工程项目的专业特点
C.监理单位的业绩
D.被监理合同的难易程度
正确答案:查看最佳答案
第4题:某项目监理机构在进行幕墙分包单位审核确认时,以下做法,不正确的是()。
A.应审查幕墙分包内容是否符合施工合同约定
B.对幕墙分包单位的安全生产许可文件进行审查
C.对幕墙分包单位的特种作业人员的资格进行审查
D.为核实工程业绩,独自对幕墙单位进行实地考察
正确答案:查看最佳答案
第5题:关于留置的说法,正确的是()。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:留置权是一种法定物权,不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产,并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。
第6题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015,塑料安全帽的使用期限不应超过()。
A.1.5年
B.2年
C.2.5年
D.3年
正确答案:查看最佳答案
第7题:单位工程质量验收合格后,()应在规定时间内将工程验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.勘察设计单位
正确答案:查看最佳答案
第8题:测定地基土最佳含水量时的最大干密度,应采用()。
A.烘干法
B.红外线照射法
C.轻型击实法
D.环刀法
正确答案:查看最佳答案
第9题:下列选项中,不属于必须实行公开招标的是()。
A.对于单项合同估算价在30万元人民币以上的设计服务的采购
B.全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标
C.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目
D.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目
正确答案:查看最佳答案
第10题:采购大宗建筑材料或定型批量生产的中小型设备属于()。
A.承揽合同
B.买卖合同
C.采购合同
D.供应合同
正确答案:查看最佳答案
第11题:在施工索赔中,监理人作出的处理索赔的决定()。
A.承包人必须接受
B.承包人可以不接受
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖
正确答案:查看最佳答案
第12题:下列关于法人的表述,错误的是()。
A.具有民事权利能力
B.具有民事行为能力
C.是自然人和企事业单位的总称
D.能够独立承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
第13题:《标准设备采购招标文件》规定,买方对合同设备验收后,卖方按合同约定保证合司设备适当、稳定运行并消除合同设备故障的期限为()。
A.技术服务期
B.故障消除期
C.运行维护期
D.质量保证期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:买方对合同设备验收后,卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行并消除合同设备故障的期限为质量保证期
第14题:发包人给设计人就项目设计的要求不包括()。
A.工程范围
B.工程规模
C.设计方案
D.设计依据的
正确答案:查看最佳答案
第15题:不能成为合同保证人的是()。
A.水泥厂
B.建筑公司
C.商业银行
D.学校
正确答案:查看最佳答案
第16题:施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定()。
A.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师
B.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
C.工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
D.承包人应在14天内将延误的工期向工程师提出书面报告
正确答案:查看最佳答案
第17题:某工程项目施工完成后,承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工标准。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人的竣工日应确认为()。
A.承包人自检合格日
B.承包人递交竣工验收报告日
C.竣工验收开始日
D.竣工验收完毕,有关各方在竣工验收报告签字日
正确答案:查看最佳答案
第18题:建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工,决定了()。
A.合同主体的严格性
B.合同标的的特殊性
C.合同履行期限的长期性
D.计划和程序的严格性
正确答案:查看最佳答案
第19题:承包人施工的工程质量应当达到合同约定的标准;发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的,应支付由此增加的(),对工期有影响的应给予相应顺延。
A.合同约定的合同价款
B.追加合同价款
C.工程预付款
D.工程进度款
正确答案:查看最佳答案
第20题:设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一是设计招标文件中没有()。
A.合同条件
B.投标须知
C.工程量清单
D.项目说明书
正确答案:查看最佳答案
第21题:一方当事人在履行过程中发生困难,另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助,体现了合同履行的()原则。
A.全面履行
B.自愿
C.公平合理
D.诚实信用
正确答案:查看最佳答案
第22题:在建设工程中涉及的代理主要是()。
A.委托代理
B.指定代理
C.法定代理
D.表见代理
正确答案:查看最佳答案
第23题:FIDIC《施-K合同条件》规定,承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后,应提前()d将某一确定的日期通知工程师,说明此日后已准备好进行竣工检验。
A.7
B.14
C.21
D.28.
正确答案:查看最佳答案
第24题:某施工企业从银行借款1000万元,以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷,除本金外,施工企业还欠银行利息200万元,违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖,得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元,则拍卖得款的分配应为()。
A.全部归银行所有
B.返还施工企业550万元
C.返还施工企业600万元
D.返还施工企业750万元
正确答案:查看最佳答案
第25题:建设行政主管部门通过对建设活动的监督,主要从质量和安全的角度对工程项目进行管理。其主要职责不包括()。
A.颁布规章
B.批准工程项目的建设
C.对建设活动实施监督
D.执行建设活动
正确答案:查看最佳答案
第26题:发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A.7
B.14
C.28
D.56
正确答案:查看最佳答案
第27题:业主从国外采购建设工程所需设备时,招标文件中要求报指定目的港价的,国外供货方在投标时应报()价。
A.FCA
B.CIP
C.FOB
D.CIF
正确答案:查看最佳答案
参考解析:国外供货方(卖方)报CIF(指定目的港)价(即Cost,Insur-anceandFreight,成本、保险费和海运费),卖方负责办理租船订舱,并承担将货物装上船之前的一切费用,以及海运费和从转运港运至目的港的保险费。
第28题:同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是()。
A.抵押权已登记的,按照登记的先后顺序清偿
B.登记顺序相同的,按照债权比例清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的受偿
D.抵押权都未登记的,按照合同订立先后清偿
正确答案:查看最佳答案
第29题:对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件()。
A.归入无效投标书
B.不再进入详评
C.仍属于有效投标书
D.予以淘汰
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),脚手架纵向水平杆应设置在立杆(),单根杆长度不应小于()跨。
A.内侧,2
B.外侧,2
C.内侧,3
D.外侧,3
正确答案:查看最佳答案
第31题:以下不属于资格评审因素的是()
A.营业执照
B.资质等级
C.财务状况
D.投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格评审的因素一般包括营业执照、安全生产许可证、资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理、其他要求、联合体投标人等。响应性评审的因素一般包括投标内容、工期、工程质量、投标有效期、投标保证金、权利义务、已标价工程量清单、技术标准和要求等。
第32题:依法必须进行招标的项目的资格预审公告,应当在()部门依法指定的媒介发布。
A.省政府发展改革
B.省政府建设
C.国务院发展改革
D.国务院建设
正确答案:查看最佳答案
第33题:施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款,或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定,都属于()条款。
A.有效的合同
B.效力待定的合同
C.可变更、可撤销的合同
D.无效的合同
正确答案:查看最佳答案
第34题:在现代经济生活中,大部分合同都是(),这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。
A.实践合同
B.诺成合同
C.有偿合同
D.双务合同
正确答案:查看最佳答案
第35题:根据《建筑旅工安全管理规范》(DB33/1116-2015,E线所用材质与相线.工作零线(N线)相同时,当相线芯线截面S为35mm时,PE线最小截面应为()。
A.12mm2
B.16mm2
C.18mm2
D.35mm
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),塔式起重机安装作业中应统一指挥,人员应分工明确.职责清楚,且不少于()。
A.2人
B.3人
C.4人
D.5人
正确答案:查看最佳答案
第37题:以下关于经返修的分项.分部工程验收,正确的是()。
A.不满足安全或重要使用要求的,严禁验收
B.凡造成结构外形尺寸加大等永久性影响的,不得验收
C.为避免社会财富更大的损失,可适当降低安全要求,予以验收
D.为避免社会财富更大的损失,可适当降低主要功能要求,予以验收
正确答案:查看最佳答案
第38题:下列关于建设工程材料设备采购合同的当事人的说法,不正确的是()。
A.永久工程的大型设备一般情况下由承包人采购
B.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人,可以同时是发包人和承包人
C.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人,可以是发包人,也可能是承包人
D.采购合同的出卖人即供货人,可以是生产厂家,也可以是从事物资流转业务的供应商
正确答案:查看最佳答案
第39题:根据我国《招标投标法》的规定,下列情形中应作废标处理的是()。
A.投标文件中个别地方存在漏项
B.投标文件中提供了不完整的技术信息
C.投标人所提供的投标担保有瑕疵
D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人
正确答案:查看最佳答案
第40题:为了调整债务人.担保人和债权人之间所发生的民商事务关系的法律规范是()。
A.保险法
B.抵押法
C.定金法
D.担保法
正确答案:查看最佳答案
第41题:工程监理实施过程中,发生下列()情形时,总监理工程师应签发工程暂停令。
A.施工单位未经批准擅自施工
B.施工存在质量事故隐患
C.施工单位采用不适当施工工艺
D.施工单位未按施工方案施工
正确答案:查看最佳答案
第42题:下列关于指定分包商的说法中,正确的是()。
A.由业主选定,与承包商签订合同
B.由承包商选定,与业主签订合同
C.由业主或工程师选定,与承包商签订合同
D.由业主选定,与工程师签订合同
正确答案:查看最佳答案
第43题:某设备制造工程合同中按市场价格对合同价格作出了约定,在履行合同时,发现某部分工程价款约定不明,则应()。
A.按照履行合同时,工程所在地的市场价格结算
B.按照履行合同时,国家造价管理部门发布的价格支付
C.按照订立合同时,发包人所在地的市场价格支付
D.按照订立合同时,工程所在地的市场价格结算
正确答案:查看最佳答案
第44题:在监理合同履行中,出现()情况,委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。
A.工程总投资超过预期金额
B.因承包人原因导致工程延长
C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故
D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加
正确答案:查看最佳答案
第45题:下列财产可以抵押的是()。
A.土地所有权
B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C.抵押人所有的房屋
D.有争议的财产
正确答案:查看最佳答案
第46题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动,多表现为完成一定的工作,或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。
第47题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),满堂脚手架的高宽比不宜大于(),采用门式钢管满堂脚手架时,高宽比不应大于()。
A.2,3
B.2,4
C.3,3
D.3,4
正确答案:查看最佳答案
第48题:关于机电设备招标的说法,错误的是()。
A.可以采用公开招标或邀请招标方式
B.招标程序与施工招标基本相同
C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同
D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明
正确答案:查看最佳答案
参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同,只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算,计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上,按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上,形成评标价。
第49题:合同各方当事人按照合同的规定,全面履行各自的义务,实现各自的权利,使各方的目的得以实现的行为是()。
A.合同变更
B.合同转让
C.合同履行
D.合同终止
正确答案:查看最佳答案
第50题:某工程建筑节能工程施工完毕,应由()组织验收。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.建设单位项目负责人
正确答案:查看最佳答案
第51题:以下关于隐蔽工程验收,正确的是()。
A.隐蔽工程应由总监理工程师组织验收
B.隐蔽工程应由总监代表组织验收
C.隐蔽工程为检验批时,应由专业监理工程师组织验收
D.隐蔽工程为子分部工程时,应由专业监理工程师组织验收
正确答案:查看最佳答案
第52题:业主从国外采购建设工程所需设备时,招标文件中要求报装运港船上交货价的,国外供货方在投标时应报()价。
A.FOB
B.CIF
C.FCA
D.CIP
正确答案:查看最佳答案
参考解析:FOB下卖方在装运港将货物装上买方指定船只,即完成交货。
第53题:当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的,应通知对方。合同自()时解除。
A.发出通知
B.通知到达对方
C.对方签认通知
D.对方签认通知送达主张人
正确答案:查看最佳答案
第54题:FIDIC《施工合同条件》规定,合同工期的()作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。
A.测量和估价
B.时间界限
C.变更和调整
D.竣工检验
正确答案:查看最佳答案
第55题:当事人订立合同,要经过要约、承诺。下列文件中,构成合同要约的是()。
A.投标文件
B.招标公告
C.宣传广告
D.招股说明书
正确答案:查看最佳答案
第56题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),碗扣式钢管模板支撑架,当立杆间距大于()时,应在拐角处设置通高专用斜杆,中间每排每列应设置通高八字形斜杆或剪刀撑。
A.1.0m
B.1.2m
C.1.5m
D.1.8m
正确答案:查看最佳答案
第57题:委托监理合同法律关系的客体是()。
A.监理工程
B.监理服务
C.监理规划
D.监理投标方案
正确答案:查看最佳答案
第58题:对于具有持续影响的索赔事件,承包人提出索赔要求的方式正确的是()。
A.在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔通知书
B.在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并且在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人递交索赔通知书
C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知,在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交最终索赔意向通知书,并且在发出最终索赔意向通知书后28天内,向监理人递交索赔通知书
D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知,在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交最终索赔通知书
正确答案:查看最佳答案
第59题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交,关于施工场地的移交说法正确的是()。
A.可以一次移交完成,也可以分次移交
B.只能一次移交完成,不可以分次移交
C.只能分次移交完成,不可以一次移交
D.以不影响单位工程的竣工为原则
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工场地的移交可以一次完成,也可以分次移交,以不影响单位工程的开工为原则。
第60题:设计施工总承包合同模式下,关于“开始工作通知”说法正确的是()。
A.表明从发出该通知时间开始工作
B.与“开工通知”的说法相同
C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期
D.该通知是由发包人发出的
正确答案:查看最佳答案
第61题:担保有效期自发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起()日后失效。
A.7日
B.14日
C.28日
D.15日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:担保有效期自发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效
第62题:工程设计招标的评标过程,应考虑的主要因素是()。
A.设计取费高低
B.设计单位的资历
C.设计方案的优劣
D.设计任务完成的进度
正确答案:查看最佳答案
第63题:采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同,用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。
A.竣工日期
B.施工期
C.合同工期
D.合同有效期
正确答案:查看最佳答案
第64题:在设计合同的履行过程中,由于设计人自身原因,延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间,每延误1d,应减收该项目应收设计费的()。
A.1‰
B.2‰
C.3‰
D.5%o
正确答案:查看最佳答案
第65题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定,监理人未按规定参加某隐蔽工程的验收,工程隐蔽后,监理人提出重新检验要求,重新检验结果为合格,重新检验造成的费用损失应当由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第66题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆()的立杆上。
A.上方
B.下方
C.内侧
D.外侧
正确答案:查看最佳答案
第67题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。
第68题:根据钢结构工程相关规范,钢板厚≥40mm,且设计有Z向性能要求的厚板,应由订货方进行抽样检验的内容包括力学性能.工艺性能和()。
A.重量偏差
B.耐腐蚀性能
C.化学成分
D.焊接性能
正确答案:查看最佳答案
第69题:承包商签订合同后,将合同的一部分分包给第三方承担时,()。
A.应征得业主同意
B.可不经过业主同意
C.自行决定后通知业主
D.自行决定后通知监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第70题:测定地基土含水率,应采用()。
A.烘干法
B.重型击实法
C.轻型击实法
D.环刀法
正确答案:查看最佳答案
第71题:关于保证的叙述中,有误的是()。
A.保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证
B.保证是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为
C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
D.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人不得拒绝承担保证责任
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),塔式起重机独立安装高度不宜大于使用说明书规定的最大独立高度的()。
A.60%
B.75%
C.80%
D.90%
正确答案:查看最佳答案
第73题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,监理人更换总监理工程师时,应提前()天通知承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理人更换总监理工程师时,应提前14天通知承包人。
第74题:某工程项目现场有甲.乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法,正确的是()。
A.自行负责
B.由发包人给予补偿,合同工期不予顺延
C.不予补偿,但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿,合同工期相应顺延
正确答案:查看最佳答案
第75题:某工程因原设计的基础处理强夯作业影响邻近工地的居民生活,为此通过设计变更对基础进行处理,该变更增加的合同价格应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.设计人
D.承包人和发包人共同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因设计缺陷导致的设计变更属于发包人的责任,变更增加的合同价格应由发包人承担。
第76题:合同履行中发生()情况,不属于发包人违约
A.勘察人原因造成勘察停止
B.发包人未按合同约定支付勘察费用
C.发包人原因造成勘察停止
D.发包人无法履行或停止履行合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同履行中发生下列情况之一的,属发包人违约:(1)发包人未按合同约定支付勘察费用;(2)发包人原因造成勘察停止;(3)发包人无法履行或停止履行合同;(4)发包人不履行合同约定的其他义务。
第77题:根据《建设工程监理规范》,下列施工控制测量成果及保护措施中,项目监理机构复核的内容不包括()。
A.施工单位测量人员的资格证书
B.施工平面控制网的测量成果
C.测量设备的维修保养记录
D.控制桩的保护措施
正确答案:查看最佳答案
第78题:我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制,在这些改革制度中,核心内容是()。
A.招标投标制
B.合同管理制
C.工程监理制
D.项目法人负责制
正确答案:查看最佳答案
第79题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于施工安全技术交底,不正确的是()。
A.项目部技术人员应在分部工程作业前向班组作业人员进行交底
B.项目部技术人员应在分项工程作业前向班组作业人员进行交底
C.交底应形成书面资料,双方履行签字手续
D.项目监理人员必须参加安全技术交底并检查实施情况
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:工程材料质量记录包括()。
A.施工现场质量管理制度
B.主要专业工种操作上岗证书
C.各种试验检验报告
D.各种合格证
E.工程材料质量证明资料
正确答案:查看最佳答案
第81题:根据《标准施工合同》,关于暂列金额的说法,正确的有()。
A.暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生
B.暂列金额包括以计日工方式支付的款项
C.暂列金额是在工程量清单中所列的款项
D.暂列金额在合同履行阶段由监理人控制使用
E.合同约定的暂列金额会全部支付承包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:暂列金额指已标价工程量清单中所列的,用于支付合同履行阶段可能发生,签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计日工方式支付的款项。暂列金额在招投标阶段已经确定价格,监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后给予支付的款项。暂列金额可能全部使用或部分使用,承包人不一定能够全部获得支付。
第82题:下列文件中,属于施工合同组成部分的有()。
A.合同协议书
B.工程报价单或预算书
C.投标文件中的施工组织设计
D.工程量清单
E.规范及有关技术文件
正确答案:查看最佳答案
第83题:设计合同履行中,初步设计阶段中的方案设计的工作主要包括()。
A.完善选定的方案
B.分专业设计并汇总
C.建筑设计
D.工艺设计
E.进行方案比选
正确答案:查看最佳答案
第84题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定,对发包人和承包人都有约束力的合同文件有()。
A.中标意向书
B.合同专用条款
C.有关技术文件
D.投标书附件
E.施工过程中双方洽商达成的书面协议
正确答案:查看最佳答案
第85题:下列导致承包人索赔的情况中,工程师应批准补偿费用及利润的有()。
A.延误发放施工图样
B.延误移交施工现场
C.施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工
D.施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工
E.依据工程师提供的错误数据导致的放线错误
正确答案:查看最佳答案
第86题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。
第87题:在设备制造期间,属于监理工程师的权力范围的有()。
A.检查材料性能
B.检查加工工艺
C.检查加工进度
D.检查加工及装配质量
E.决定加工人员调配
正确答案:查看最佳答案
第88题:按照不同的标准,建设工程材料设备采购合同可以有不同的分类建设工程材料设备采购合同的买受人可以是()。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.生产厂家
E.供货人
正确答案:查看最佳答案
第89题:关于要约撤销的叙述中,正确的有()。
A.要约可以撤销,撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
B.要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销的,则该要约不得撤销
C.受要约人有理由认为要约是不可撤销,并已经为履行合同做了准备工作的,该要约不可撤销
D.要约的撤销是一种特殊的情况,但可以在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人
E.要约撤销,是要约在发生法律效力之后,要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示
正确答案:查看最佳答案
第90题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指示的说法,正确的有()
A.工程师可作出口头指示
B.工程师助手可作出口头指示
C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
D.工程师未及时补发书面指示,承包商应要求书面确认口头指示
E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求,应视为确认了口头指示
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。
第91题:以下属于设备制造单位质量管理资料的有()。
A.质量管理制度
B.试验.检测仪器设备质量证明资料
C.特殊工种.试验检测人员上岗证书
D.分包制造单位资质
E.设计图纸审查记录
正确答案:查看最佳答案
第92题:下列关于施工合同履行过程中竣工验收程序的说法中,正确的是()。
A.实行监理的工程,工程竣工报告必须经业主签署意见
B.对符合竣工验收要求的工程,发包人收到工程竣工报告后28d内,组织勘察、设计、施工、监理等方面的专家组成验收组,制定验收方案
C.由发包人组织工程竣工验收
D.发包人在验收后l4d内给予认可或提出修改意见
E.发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28d内不组织验收,从第29天起,发包人承担工程保管及一切意外责任
正确答案:查看最佳答案
第93题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,()。
A.负责设计变更
B.负责设计交底
C.参加隐蔽工程验收
D.参与施工组织
E.参加工程竣工验收
正确答案:查看最佳答案
第94题:依据代理权产生的依据不同可将代理权分为()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.表见代理
E.无权代理
正确答案:查看最佳答案
第95题:设计变更涉及的问题的正确规定包括()。
A.委托人可独立进行设计变更事宜
B.设计任务书进行重大修改,需经设计人同意后进行
C.施工图设计的修改需经原设计单位同意
D.委托人因故停止设计,已付的设计费不能退回
E.发包人对原设计进行变更,经设计人同意后,设计费应按设计人实际返工修改工作量增付
正确答案:查看最佳答案
第96题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)以下关于塔式起重机,正确的有()。
A.塔式起重机附着装置的设置和悬臂高度应符合使用说明书的规定
B.塔身与建筑物距离超过使用说明书规定时,应进行专项设计
C.附着装置的杆件与建筑物之间的连接应采用铰接,不得焊接
D.附着装置的杆件与塔身之间的连接应采用焊接,不得铰接
E.附着杆长度应固定,不得调节
正确答案:查看最佳答案
第97题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
正确答案:查看最佳答案
第98题:进行工程施工招标时,需要在投标人须知中列明的内容有()。
A.工程质量要求
B.中标通知时间
C.招标文件的密封
D.现场勘时间
E.开标时间和地点
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人须知包括前附表、正文和附表格式3部分。前附表针对招标工程列明正文中的具体要求,明确新项目的要求、招标程序中主要工作步骤的时间安排、对投标书的编制要求等内容。正文有:(1)总则,包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求、投标人资格要求等内容;(2)招标文件,包括招标文件的组成、招标文件的澄清与修改等内容;(3)投标文件,包括投标文件的组成、投标报价、投标有效期、投标保证金和投标文件的编制等内容;(4)投标,包括投标文件的密封和标识、投标文件的递交和投标文件的修改与撤回等内容;(5)开标,包括开标时间、地点和开标程序;(6)评标,包括评标委员会和评标原则等内容;(7)合同授予;(8)重新招标和不再招标;(9)纪律和监督;(10)需要补充的其他内容。附表格式是招标过程中用到的标准化格式,包括:开标记录表、问题澄清通知书格式、中标通知书格式和中标结果通知书格式。
第99题:可以产生委托代理关系的基础关系包括()。
A.监护关系
B.委托合同关系
C.合伙合同关系
D.劳动合同关系
E.工作隶属关系
正确答案:查看最佳答案
第100题:在合同仲裁制度中,首席仲裁员由()。
A.当事人共同选定
B.仲裁申请人选定
C.未申请仲裁一方当事人选定
D.当事人共同委托仲裁委员会主任指定
E.仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定
正确答案:查看最佳答案
第101题:关于违约赔偿损失的说法,正确的有()。
A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额
B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失
C.损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益
D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失
E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用
正确答案:查看最佳答案
第102题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,解释顺序排在“通用合同条款”之后的合同文件有()。
A.发包人要求
B.专用合同条款
C.承包人建议书
D.中标通知书
E.价格清单
正确答案:查看最佳答案
参考解析:组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时,如果专用条款没有另行约定,合同文件序号为优先解释的顺序:(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)发包人要求(7)承包人建议书(8)价格清单(9)其他合同文件。
第103题:某工程投保安装工程一切险,保险人负责赔偿的损失有()。
A.超负荷原因造成的设备损失
B.地面下陷造成的损失
C.维修保养的费用支出
D.机械装置失灵造成的本体损失
E.水灾造成的设备损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:超负荷原因造成的设备损失、维修保养的费用支出、机械装置失灵造成的本体损失,属于保险人的除外责任。
第104题:根据《建设工程监理规范》,项目监理机构对工程施工质量进行巡视,应包括下列内容()。
A.按设计文件.工程建设标准施工的情况
B.工程施工质量专题会议召开情况
C.使用工程材料.构配件的合格情况
D.特种作业人员持证上岗情况
E.施工现场管理人员到位情况
正确答案:查看最佳答案
第105题:设计合同示范文本规定,施工图设计文件的设计深度应当满足()的需要。
A.施工
B.控制概算
C.编制招标文件
D.设备材料采购
E.非标准设备制作
正确答案:查看最佳答案
第106题:合同实施计划应包括()
A.合同实施总体安排
B.合同跟踪、诊断和纠偏
C.合同分解与管理策划
D.合同实施保证体系的建立
E.合同交底工作
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同实施计划应包括:(1)合同实施总体安排(2)合同分解与管理策划(3)合同实施保证体系的建立。其中,合同实施保证体系应与其他管理体系协调一致。还应建立合同文件沟通方式、编码系统和文档系统。
第107题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物,且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前,卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第108题:FIDIC土木工程施工合同条件规定,()的关系不是合同法律关系。
A.业主和指定分包商
B.业主和工程师
C.业主和分包商
D.承包商和指定分包商
E.业主与承包商
正确答案:查看最佳答案
第109题:建设工程委托监理合同中,任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是()。
A.委托人违约应承担违约责任,赔偿监理人的经济损失
B.因监理人过失造成经济损失,应按委托人的实际损失,对其进行赔偿
C.因监理人过失造成经济损失,应向委托人进行赔偿,累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)
D.当一方向另一方的索赔要求不成立时,提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出
E.当一方向另一方的索赔要求不成立时,提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出的1/2
正确答案:查看最佳答案
第110题:根据《标准施工合同》,合同协议书中需要明确填写的内容有()。
A.施工工程或标段
B.工程结算方式
C.质量标准
D.合同组成文件
E.变更处理程序
正确答案:查看最佳答案
第111题:采用直接委托的方式发包建设任务有()
A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工
B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程,且承包人未发生变更的
C.施工企业自建有用工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的
D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,且承包人未发牛变更的
E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目
正确答案:查看最佳答案
第112题:以下造成损失的事件中,依据建筑工程一切险的规定,应由保险人支付损失赔偿金的有()。
A.地震造成的工程损坏
B.水灾的淹没损失
C.气温变化导致材料变质
D.施工机具的自然磨损
E.非外力引起的机械本身损坏
正确答案:查看最佳答案
第113题:在下列()情况下,工程师可以暂停施工。
A.地方法规要求在某一时间段内不允许施工
B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰
C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全
D.发包人订购的设备已运抵施工现场
E.施工遇到了有考古价值的文物或占迹需要进行现场保护
正确答案:查看最佳答案
第114题:根据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时,主要应考虑的影响因素有()。
A.是否有毁约被驱逐的历史
B.对工程总投资的影响
C.施工内容的专业要求
D.施工现场条件
E.允许承接的施工工作范围是否符合招标工程要求
正确答案:查看最佳答案
第115题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。
A.由于业主原因造成费用增加和工期损失
B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失
C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失
D.按约定提交了索赔意向
E.提交了索赔报告
正确答案:查看最佳答案
第116题:按照施工合同文本的规定,应当由发包人承担的费用有()。
A.购买约定使用的国内标准的费用
B.购买约定使用的国外标准的费用
C.承包人需增加图纸套数的复制费用
D.图纸的保密措施费用
E.修改施工进度计划的费用
正确答案:查看最佳答案
第117题:《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,()属于承包人的义务。
A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
B.保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定
C.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫
D.按专用条款约定的数量和要求,向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用由发包人承担
E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作,并承担有关费用
正确答案:查看最佳答案
第118题:要使索赔得到公平合理的解决,工程师在工作中必须遵循的原则包括()。
A.公平合理地处理索赔
B.诚实信用
C.及时做出决定和处理索赔
D.提交仲裁或诉讼解决
E.尽可能通过协商达成一致
正确答案:查看最佳答案
第119题:《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中规定的合同计价方式有()。
A.单项价格合同
B.固定价格合同
C.可调价格合同
D.成本加酬金合同
E.成本加奖金合同
正确答案:查看最佳答案
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://kao.ock123.com/news.jsp?ID=22968