节选部分<<2026年广东省广州监理工程师质量投资进度控制测试，怎么考？>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付()。

A.15万元

B.20万元

C.25万元

D.10万元

正确答案:查看最佳答案

第1题:某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目()方式发包。

A.可以采用直接委托

B.应该采用邀请招标

C.应该采用议标

D.应该采用公开招标

正确答案:查看最佳答案

第2题:在招标投标活动中，()属于违反招标投标法的行为。

A.没有编制标底

B.委托代理机构进行招标

C.在招标文件中规定不允许外省施工单位参与

D.委托评标委员会定标

正确答案:查看最佳答案

第3题:关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是()。

A.招标人给予口头答复即可

B.招标人答复只给予提问者

C.招标人答复作为招标文件的组成部分

D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准

正确答案:查看最佳答案

第4题:依据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是()。

A.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密

B.对建设工程有关事项和工程设计提出建议

C.负责合同的协调管理工作

D.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料

正确答案:查看最佳答案

第5题:在设计合同履行过程中，设计人已完成设计工作的20%，发包人要求终止或解除合同，则()。

A.设计人应退还发包人已付的定金

B.设计人不退还发包人已付的定金

C.发包人支付该阶段设计费的一半

D.发包人支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的()完全负责。

A.备性、可靠性、先进性

B.完备性、正确性、经济性

C.适用性、先进性、经济性

D.正确性、适用性、可靠性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察人对于勘察方法的正确性、适用性、可靠性完全负责。

第7题:根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是()。

A.监理单位回复单

B.施工组织设计报审表

C.分部工程报验表

D.工程复工报审表

正确答案:查看最佳答案

第8题:施工单位采购大宗建筑材料，与材料供货商签订的合同属于()合同。

A.委托

B.承揽

C.买卖

D.建设工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于买卖合同。订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于加工承揽合同。

第9题:区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的()。

A.永久工程

B.长期工程

C.短期工程

D.一般工程

正确答案:查看最佳答案

第10题:评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的()。

A.1／3

B.1／2

C.2／3

D.3／4

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是()。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于联合体承包人，发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

第12题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于基坑监测不正确的是()。

A.监测数据达到报警值时经总监理工程师决定可提高报警值

B.监测数据达到报警值时应提高监测频率

C.监测数据达到报警值时，必须立即通报建设单位及相关单位

D.基坑工程施工期间，不得损坏监测设施

正确答案:查看最佳答案

第13题:()方式达成交易快，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选，适用的条件较为特殊。

A.询价方式

B.直接订购

C.招标

D.指定供货商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:直接订购方式达成交易快，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选，适用的条件较为特殊。

第14题:下列样本数据特征值中，描述数据集中趋势的是()。

A.极差

B.中位数

C.变异系数

D.标准偏差

正确答案:查看最佳答案

第15题:下列关于对建设工程项目重新检验的表述，错误的是()。

A.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑时，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

B.承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后由工程师组织重新覆盖或

C.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期

D.重新检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第16题:以下关于工程质量缺陷的处理，正确的是()。

A.发生工程质量缺陷后，由总监签发停工令

B.监理单位应负责质量缺陷调查，并提出处理方案

C.设计单位应负责质量缺陷调查，并提出处理方案

D.项目监理机构应对处理过程进行跟踪检查，验收处理结果

正确答案:查看最佳答案

第17题:当委托人在议定的支付期限内未予支付的，应自规定之日起向监理人补偿应支付酬金的利息。利息按()计算。

A.规定签订合同时银行贷款利息率乘以酬金总额时间

B.规定签订合同时银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间

C.规定支付期限最后1日银行贷款利息率乘以酬金总额时间

D.规定支付期限最后1日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间

正确答案:查看最佳答案

第18题:施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是()。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价

D.将该投标文件直接作废标处理

正确答案:查看最佳答案

第19题:以下不属于ISO质量管理原则的是()。

A.以产品为关注焦点

B.领导作用

C.全员参与

D.过程方法

正确答案:查看最佳答案

第20题:工程施工合同主要选项条款是对核心条款的补充和细化，使用者应根据需要选择适用的条款。对于主要选项条款，可在6个不同合同计价模式中选择一个适用模式(且只能选择一项)将其纳入合同条款之中，以下说法错误的是()A.选项

A.带有分项工程表的标价合同B.选项

B.选项B.带有工程量清单的标价合同C.选项

C.选项C.带有分项工程表的目标合同D.选项

D.选项D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:主要选项条款是对核心条款的补充和细化，使用者应根据需要选择适用的条款。对于主要选项条款，可在如下6个不同合同计价模式中选择一个适用模式(且只能选择一项)，将其纳入合同条款之中:选项A.带有分项工程表的标价合同;选项B.带有工程量清单的标价合同;选项C.带有分项工程表的目标合同;选项D.带有工程量清单的目标合同;选项E.成本补偿合同;选项F.管理合同。

第21题:在进行大型工程设备采购招标的过程中，任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，均应以书面形式通知招标机构和招标人。招标机构和招标人的做法正确的是()。

A.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，并说明问题来源

B.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，不得透漏问题来源

C.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，并说明问题来源

D.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，不得透漏问题来源

正确答案:查看最佳答案

第22题:在建设工程项目设备材料采购招标中，采用最低投标价法需要考虑的因素是()。

A.售后服务

B.运输费用

C.付款条件

D.设备性能

正确答案:查看最佳答案

第23题:项目监理机构组织设计过程中，应在考虑影响管理跨度的各种因素后，根据具体情况确定()。

A.管理目标

B.管理层次

C.管理权限

D.管理效益

正确答案:查看最佳答案

第24题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

正确答案:查看最佳答案

第25题:合同当事人一方提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应()。

A.立即停止执行

B.继续有效

C.宣告无效

D.对要求变更的条款部分无效

正确答案:查看最佳答案

第26题:招标人向建设行政主管部门办理()手续认可后才可进行招标工作。

A.立项批准

B.征地许可

C.安全许可

D.申请招标

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是()。

A.建筑物

B.汽车

C.汇票

D.仓单

正确答案:查看最佳答案

第28题:在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款()。

A.有效

B.无效

C.经公证后有效

D.被拒绝后无效

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人收到竣工结算价款后()d内应将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

第30题:按照竞争的开放程度不同，施工招标可分为()种方式

A.2

B.4

C.3

D.1

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照竞争的开放程度不同，施工招标可分为公开招标和邀请招标两种方式

第31题:在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未做出任何答复，承包人应()。

A.向工程师再次发出请求复工通知

B.向发包人发出请求复工通知

C.继续等待工程师的复工指示

D.自行复工继续后续工程的施工

正确答案:查看最佳答案

第32题:经过公证的合同，其法律效力()经过鉴证的合同。

A.等同于

B.高于

C.低于

D.相当于

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，基坑开挖深度大于或等于()米时，应实施监测。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第34题:FIDIC《施工合同条件》规定，将合同争议提交争端裁决委员会决定的，裁决委员会应在收到争议文件后()d内做出合理的裁决。

A.15

B.28

C.72

D.84

正确答案:查看最佳答案

第35题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，安装工程具备单机无负荷试车条件时，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

第36题:委托监理合同的通用文件是()。

A.合同专用条件

B.合同标准条件

C.监理委托函

D.中标函

正确答案:查看最佳答案

第37题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)模板支撑架高度超过()m时，柱.墙板与梁板混凝土应分二次浇筑。柱.墙板混凝土达到设计强度()以上方可浇筑梁板混凝土。

A.4，75%

B.4，80%

C.8，75%

D.8，80%

正确答案:查看最佳答案

第38题:FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，对工程师发布的()，承包商必须执行。

A.书面指令

B.口头指令

C.无论是书面指令还是口头指令

D.承包商同意接受的指令

正确答案:查看最佳答案

第39题:我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之一为()。

A.发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用

B.承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用

C.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用

D.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用

正确答案:查看最佳答案

第40题:以下属于建设单位在决策阶段质量控制的是()。

A.选择最佳建设方案

B.选择好勘察设计单位

C.保证图纸符合现场实际条件

D.择优选择监理单位

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是()。

A.编制进度计划

B.对进度计划提出修改意见

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查进度计划的执行情况

正确答案:查看最佳答案

参考解析:编制进度计划是承包人的责任。

第42题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第43题:承包人提出索赔要求时，应当向监理人递交()。

A.索赔意向通知书

B.索赔通知书

C.索赔意向通知书和索赔通知书

D.索赔意向通知书或索赔通知书

正确答案:查看最佳答案

第44题:当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不给予法律保护的合同是()。

A.有效合同

B.无效合同

C.效力待定合同

D.表见代理合同

正确答案:查看最佳答案

第45题:设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拔款在合同中规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，()。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

正确答案:查看最佳答案

第46题:关于要约的表述中，不正确的是()。

A.要约必须是特定人的意思表示

B.要约必须是以缔结合同为目的

C.要约必须具备合同的一般条款

D.要约必须由相对人承诺，且相对人必须为不特定的多数人

正确答案:查看最佳答案

第47题:下列关于建设工程合同管理的基本方法说法错误的是()。

A.市场经济条件下，要求我们在管理建设工程合同时要严格依法进行管理

B.建设工程合同管理工作，应当作为建设行政管理部门的管理内容之一

C.建设工程合同当事人内部不需要建立合同管理机构

D.合同管理目标，是指合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的

正确答案:查看最佳答案

第48题:监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可()。

A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止

B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止

D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止

正确答案:查看最佳答案

第49题:工程施工评标中，投标人投标报价是否低于其成本，应当由()认定。

A.招标人

B.评标委员会

C.招投标监督机构

D.市场监督管理机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会发现报价明显低于其他投标报价的，应当要求投标人作出书面说明，投标人不能合理说明，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标。

第50题:根据FIDIC《施工合同条件》，属于工程师职责和权力的是()。

A.提供履约担保证书

B.及时提供设计图纸

C.给予承包商现场进入权

D.接收并处理索赔报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:提供履约担保证书属于承包商的责任。及时提供设计图纸、给予承包商现场进入权，属于业主的责任。

第51题:若某大型设备采用外商供应的设备，则需使用外商提供的制造图纸，()应负责对外商的设计资料进行审查。

A.监理人

B.设计人

C.发包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第52题:FIDIC《施工合同条件》规定，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，其使用权全部归()控制。

A.承包商

B.工程师

C.分包商

D.业主

正确答案:查看最佳答案

第53题:甲公司与乙公司订立了一份总货款为20万元的设备购销合同。合同约定的违约金为货款总值的20%。同时，甲公司向乙公司给付定金1万元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元，乙公司应依法向甲公司支付()万元。

A.2

B.5

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

第54题:监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后()天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。

A.7

B.14

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

第55题:关于提前或者部分履行合同的说法中，不正确的是()。

A.提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用

B.提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务

C.部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务

D.债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担

正确答案:查看最佳答案

第56题:在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过()。

A.保险单列明的建筑期保险终止日

B.工程所有人对全部工程验收合格之日

C.工程所有人实际占用全部工程之日

D.工程所有人使用全部工程之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程建设涉及的主要险种。在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。参见教材P17。

第57题:依照《监理合同(示范文本)》规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是()。

A.合同专用条款内约定的监理人工作

B.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作

C.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作

D.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作

正确答案:查看最佳答案

第58题:根掘《标准材料采购招标文件》，在初步评审材料采购投标文件时，属于资格评审内容的是()。

A.投标文件格式要求

B.财务要求

C.投标有效期要求

D.质量要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标文件格式要求属于形式评审内容。投标有效期要求、质量要求属于响应性评审内容。

第59题:依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

D.委托人拒付合理化建议奖

正确答案:查看最佳答案

第60题:某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()。

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A、B银行各1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元

正确答案:查看最佳答案

第61题:建设工程设计合同履行时，属于承包人责任的是()。

A.按时提供勘察资料

B.确定设计的范围和深度

C.负责向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作

D.设计文件经上级主管部门审批后，在原定任务书范围内的必要修改

正确答案:查看最佳答案

第62题:《建设施工合同(示范文本)》的通用条件规定，()，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

A.未经招标

B.未经发包人同意

C.未提交分包人资质

D.分包人未与发包人签订合同

正确答案:查看最佳答案

第63题:某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()万元承担违约责任。

A.4

B.8

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

第64题:《标准设计施工总承包合同》中的价格清单是指()。

A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单

B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单

C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用

D.设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成

正确答案:查看最佳答案

第65题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。

A.合同尚未成立

B.缔约一方受有损失

C.缔约当事人有过错

D.违反先合同义务

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生费用和获得收益的分担或分享，由()另行约定。

A.承包人

B.发包人

C.发包人和承包人

D.承包人和设计人

正确答案:查看最佳答案

第67题:在设计合同的履行过程中，发包人应当按照合同约定时间，一次性或陆续向设计人提交设计的依据文件和相关资料。如果发包人提交上述资料及文件超过规定期限()d以内的，设计人规定的交付设计文件时间应相应顺延。

A.5

B.15

C.10

D.20

正确答案:查看最佳答案

第68题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复制，复制费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第69题:设计合同履行过程中，为了保证建设工程的质量，()应按合同约定参加工程验收工作。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第70题:某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是()。

A.发包人办理申报手续并承担费用

B.发包人办理申报手续，承包人承担费用

C.承包人办理申报手续，发包人承担费用

D.承包人办理申报手续并承担费用

正确答案:查看最佳答案

第71题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，任何不应由分包商承担责任的事件导致竣工期限延长、施工成本增加和修复缺陷的费用，均应由()给予补偿。

A.工程师

B.承包商和业主共同

C.承包商

D.业主

正确答案:查看最佳答案

第72题:某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过()。

A.2

B.4

C.10

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。

第73题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是经评审的最低投标价法。采用经评审的最低投标价法，中标人应为评标价最低者。参见教材P41。

第74题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。

A.发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于要约撤销的说法，正确的是()。

A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人

B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力

C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《标准施工合同》，表明合同终止的行为是()。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔。

第77题:工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人强行使用的，由此发生的质量问题由()承担责任。

A.发包人

B.承包人

C.监理工程师

D.监理单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是()。

A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收

B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失

正确答案:查看最佳答案

第79题:建设工程中涉及的代理主要是()。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)塔式起重机的哪些主要结构件应设有可追溯制造日期的永久性标志()。

A.爬梯

B.标准节

C.臂架

D.拉杆

E.塔顶

正确答案:查看最佳答案

第81题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，关于因不可抗力事件导致损失的说法，错误的是()。

A.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

B.工程所需清理、修复费用，由发包人承担

C.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

D.延误的工期相应顺延

E.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第82题:在下列几种情形中，()合同是可变更的合同。

A.损害公共利益的

B.以合法活动掩盖非法目的的

C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的

D.因重大误解而订立的

E.在订立合同时显失公平的

正确答案:查看最佳答案

第83题:采用综合评估法进行机电产品采购评标时可作为一级评价因素的有()。

A.产地

B.包装

C.商务

D.技术

E.服务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对招标项目的评价因素分成价格、商务、技术、服务等一级评价因素。

第84题:施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有()。

A.施工企业所有的汽车

B.施工企业所有的支票

C.施工企业有处分权的国有土地使用权。

D.施工企业自有的建筑施工机具

E.施工企业所有的房产

正确答案:查看最佳答案

第85题:《民法典》采用合同形式的不要式原则有()等理由。

A.合同本质对合同形式不作要求

B.合同特点对合同形式不作要求

C.电子技术对合同形式的影响

D.国际公约要求不应对合同形式进行限制

E.市场经济要求不应对合同形式进行限制

正确答案:查看最佳答案

第86题:对于标的额较小的中小型工程评标可以采用定性比较的专家评议法，下列关于专家评议法的表述中，正确的是()。

A.评标过程简单

B.以得分最高的投标书为最优

C.在较短时间内即可完成

D.科学性较差

E.将评审内容分类后分别赋予不同权重

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责有()。

A.审查施工质量管理体系

B.组织论证专项施工方案

C.审查施工环境保护措施

D.组织测设施工控制网

E.审查施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在工程施工准备阶段的职责之一是审查承包人的实施方案，包括承包人报送的施工组织设计(包含进度计划)、质量管理体系、环境保护措施。选项B、D属于承包人的义务。详见教材第84页。

第88题:以下关于工程开工条件审查，正确的有()。

A.总监代表应组织专业监理工程师审查工程开工报审相关资料

B.总监理工程师应对开工条件逐项审查

C.开工条件合格率达到80%以上时，方可签发开工令

D.开工条件合格率达到90%以上时，方可签发开工令

E.建设单位批准后，项目监理机构方可签发开工令

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法错误的有()。

A.指示承包商修复缺陷后再进行检验

B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程

C.建议业主解除合同

D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

正确答案:查看最佳答案

第90题:代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应()。

A.以自己的名义签订合同

B.与第三方商签过程中独立地表现自己的意志

C.在授权范围内单独与第三方谈判合同

D.在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务

E.在合同内约定业主和第三方的权利义务

正确答案:查看最佳答案

第91题:按照我国《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有()。

A.公开招标的投标人不受地域和行业限制

B.议标是招标方式的一种

C.竞争性谈判是招标方式的一种

D.邀请招标不能限制投标人的数量

E.公开招标意味着招标时间长、费用高

正确答案:查看最佳答案

第92题:勘察合同履行中，由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括()等。

A.补偿发包人来回的进出场费和调遣费

B.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算

C.费用按实际延误的工日乘以延时费率计算

D.工期按实际延误的工日顺延

E.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费

正确答案:查看最佳答案

第93题:下列内容中属于投标人须知的有()。

A.招标的货物和服务

B.招标文件的组成

C.投标分项报价表

D.招标投标程序

E.投标一览表

正确答案:查看最佳答案

第94题:按照《合同法》的规定，下列合同中，属于可撤销合同的有()。

A.订立损害社会公共利益的合同

B.必须招标的项目未招标订立的合同

C.订立显失公平的合同

D.因重大误解而订立的合同

E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同

正确答案:查看最佳答案

第95题:材料采购合同履行中，可用来验收现场交货质量的方法有()。

A.查点衡量法

B.物理试验法

C.理论换算法

D.化学分析法

E.经验鉴别法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质量验收方法包括经验鉴别法、物理试验、化学分析。数量验收方法包括衡量法、理论换算法、查点法。详见教材第131页。

第96题:根据《标准施工招标资格预审文件》，不能作为资格预审申请人的单位有()。

A.本项目的代建人

B.为本项目前期提供咨询服务的单位

C.为本项目提供招标代理服务的单位

D.法定代表人与建设单位职工存在亲戚关系的施工单位

E.施工企业不具有法人资格的分公司

正确答案:查看最佳答案

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位；2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；3)本标段的监理人；4)本标段的代建人；5)为本标段提供招标代理服务的；6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；9)被责令停业的；10)被暂停或取消投标资格的；11)财产被接管或冻结的；12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。(详见19版教材第三章第36-37页。2020版教材删除了本部分内容)

第97题:监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有()。

A.审查分包人施工资质

B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施

C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为

D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指令进行调整

E.接收分包人的索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于支付违约金的相关叙述中，正确的是()。

A.违约金与赔偿损失可以同时采用

B.如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任

C.约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

D.约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少

E.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)当基坑出现下列情况()之一时，应提高监测频率。

A.监测数据变化平稳

B.监测数据达到报警值

C.监测数据变化较大或速率显著加快

D.周边地面突发较大沉降或出现严重开裂

E.基坑工程发生事故后重新组织施工

正确答案:查看最佳答案

第100题:《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有()。

A.留置

B.定金

C.保证

D.抵押

E.动产质押

正确答案:查看最佳答案

第101题:施工合同的当事人包括()。

A.发包人

B.发包人法定代表人

C.工程师

D.承包人

E.承包人法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),施工现场临时用电的安全技术档案应包括下列内容()。

A.电气分部分项工程检验批划分计划

B.用电组织设计的全部资料

C.用电技术交底资料

D.用电工程检查验收表

E.电工安装.巡检.维修.拆除工作记录。

正确答案:查看最佳答案

第103题:在施工合同中，发包人的义务通常包括()。

A.平整施工场地

B.确保施工所需水.电供应

C.提供工程进度计划

D.负责施工现场的安全保卫

E.办理施工临时用地的批准手续

正确答案:查看最佳答案

第104题:依法可以抵押的财产为()。

A.抵押人所有的房屋

B.抵押人所有的专利权

C.抵押人所有的商标专用权

D.抵押人所有的机器

E.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

正确答案:查看最佳答案

第105题:《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的义务包括()。

A.负责合同的协调管理工作

B.外部关系协调

C.免费提供监理工作需要的资料

D.更换委托人代表需要经监理人同意

E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人

正确答案:查看最佳答案

第106题:材料采购合同履行中，关于采购方违约责任的表述，正确的是()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.交货数量与合同不符

E.不按合同约定接受货物

正确答案:查看最佳答案

第107题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。

A.授予监理人权限的权利

B.委托监理工程重大事项的决定权

C.对工程承包人的选定权

D.对实施项目的监理控制权

E.有关各方的主持协调权

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应当顺延合同工期的情况包括()

A.因国家标准变化而引起的变更

B.因国家有关部门颁发施工许可证迟延

C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货

D.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查

E.施工中发现文物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据总结的补偿规则:(1)非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期；(2)发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润；(3)发包人无过错导致承包人损失→补偿费用；(4)不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。选项A，商定或确定处理。选项B、D、E，均为非承包人原因导致施工延误，应当补偿工期。选项C，承包人自身原因导致施工延误，不应当补偿工期。

第109题:根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有()。

A.移交后的单位工程由发包人负责照管

B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收

C.单位工程验收应由发包人组织

D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件

E.单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书

正确答案:查看最佳答案

第110题:材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有()。

A.手触

B.金相试验

C.拉伸试验

D.压缩试验

E.查，占、法

正确答案:查看最佳答案

第111题:以下关于项目监理机构工程质量控制原则，正确的有()。

A.坚持以人为核心的原则

B.坚持以预防为主的原则

C.以合同为依据，坚持质量标准的原则

D.坚持科学.公平.守法的职业道德规范

E.坚持三大目标对立统一的原则

正确答案:查看最佳答案

第112题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。

第113题:在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。

A.土地使用权

B.城市房地产

C.车辆

D.机器

E.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

第114题:材料采购合同的采购包括()。

A.用于建筑和土木工程领域的各种材料

B.用于建筑设备的材料

C.安装于工程中的设备

D.在施工过程中使用的设备

E.电线、水管

正确答案:查看最佳答案

第115题:根据《标准施工合同》，关于暂列金额的说法，正确的有()。

A.暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生

B.暂列金额包括以计日工方式支付的款项

C.暂列金额是在工程量清单中所列的款项

D.暂列金额在合同履行阶段由监理人控制使用

E.合同约定的暂列金额会全部支付承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂列金额指已标价工程量清单中所列的，用于支付合同履行阶段可能发生，签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。暂列金额在招投标阶段已经确定价格，监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后给予支付的款项。暂列金额可能全部使用或部分使用，承包人不一定能够全部获得支付。

第116题:施工合同示范文本中规定的施工合同文件由()组成。

A.图纸

B.合同履行过程中的变更协议

C.工程量清单

D.投标书

E.招标文件

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据《标准设计施工总承包合同》，可给予承包人费用和工期补偿的有()。

A.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复

B.发包人违约解除合同

C.隐蔽工程的重新检查证明质量合同

D.发包人原因的工期延误

E.基准资料错误

正确答案:查看最佳答案

第118题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误，按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在发售资格预审文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会，审查资格预审申请文件；选项C错误，财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人；选项E错误，资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中说明。参见教材P36～39。

第119题:《合同法》规定的合同变更条件包括()。

A.有效的合同

B.协商一致

C.变更内容明确

D.须经合同管理机关批准

E.合同当事人一方确有变更理由和依据

正确答案:查看最佳答案