节选部分<<2024年最新福建省监理工程师质量投资进度控制测试试题>>题型

我们千辛万苦找到了"2024年最新福建省监理工程师质量投资进度控制测试试题"。屠格涅夫曾经说过，你想成为幸福的人吗？但愿你首先学会吃得起苦。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我认为，学习是学习者态度的函数，而不是复习遍数的函数。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们复习吧！最后的祝福:人都是在跌倒与爬起之间学会坚强，都是在风雨与阳光之间走过成长的路。失败所能带给你的只应是一些教训，一些冷静的思考，而不该有绝望、颓废、不知所措。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是()。

A.按订购数量加多付数量计算货款

B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。

A.发布招标公告之日

B.承包商提交投标文件之日

C.投标截止目前第28天

D.签订施工合同后第28天

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于工程师处理索赔问题的权力的表述中，不正确的是()。

A.对合理的索赔要求，工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付

B.对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分

C.在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师无权单方面做出处理决定

D.在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列关于资格预审和资格后审的说法，不正确的是()。

A.资格预审与资格后审不同时使用

B.公开招标的项目，实行资格预审

C.邀请招标的项目，实行资格后审

D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《招标投标法实施条例》，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是()。

A.标底只能作为评标的参考

B.标底应当在招标文件中明确规定并事先公布

C.应当把投标报价是否接近标底作为中标条件

D.评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据

正确答案:查看最佳答案

第5题:在建设工程施工合同执行过程中，因设计错误造成的损失由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第6题:《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过()，技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

A.12个月

B.6个月

C.一年半

D.2年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月，技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

第7题:当分部工程较大或者较复杂时，可按()将分部工程划分为若干个子分部工程。

A.材料种类.施工特点.施工程序.专业系统及类别

B.工程部位.专业性质

C.独立施工条件.施工程序

D.主要工种.材料.施工工艺

正确答案:查看最佳答案

第8题:合同履行中发生()情况，不属于勘察人违约

A.勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包

B.勘察人未按合同计划完成勘察，从而造成工程损失

C.勘察人无法履行或停止履行合同

D.发包人未按合同约定支付勘察费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(1)勘察文件不符合法律以及合同约定;(2)勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包:(3)勘察人未按合同计划完成勘察，从而造成工程损失;(4)勘察人无法履行或停止履行合同:(5)勘察人不履行合同约定的其他义务。

第9题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，当合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列文件中应优先解释()。

A.工程量清单

B.通用条款

C.中标通知书

D.专用条款

正确答案:查看最佳答案

第10题:《标准施工招标文件》的组成()。

A.共包含封面格式和三卷八章的内容

B.共包含封面格式和四卷八章的内容

C.共包含封面格式和三卷九章的内容

D.共包含封面格式和四卷九章的内容

正确答案:查看最佳答案

第11题:以下关于隐蔽工程验收，正确的是()。

A.隐蔽工程应由总监理工程师组织验收

B.隐蔽工程应由总监代表组织验收

C.隐蔽工程为检验批时，应由专业监理工程师组织验收

D.隐蔽工程为子分部工程时，应由专业监理工程师组织验收

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程具备竣工验收条件的，应由承包人向()提出申请，并递交完整的竣工资料。

A.总监理工程师

B.工程质量监督机构

C.发包人

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第13题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，对高度超过8m，或跨度超过18m的扣件式钢管模板支架，立杆的纵横距离除满足设计要求外，且不应大于()。

A.1500mm

B.1200mm

C.900mm

D.800mm

正确答案:查看最佳答案

第14题:成本加酬金合同通常适用于()

A.施工期限一年左右的项目

B.建设周期一年半以上的工程项目

C.抢险救灾项目

D.工程技术、结构方案已经预先确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通常仅适用于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫(如抢险救灾)的项目。

第15题:在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应()。

A.将其退还投标人进行密封

B.进入初评阶段后确定为无效投标文件

C.作为无效投标文件，不再进入评标

D.在详评阶段将其确定为无效投标文件

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，卷扬机钢丝绳在卷筒中间位置时，滑轮的位置应与卷筒轴线垂直，其垂直度允许偏差为()。

A.3°

B.5°

C.6°

D.9°

正确答案:查看最佳答案

第17题:当监理工程师根据规定对承包人同时给予费用补偿和工期延长时，()。

A.监理工程师的决定不能更改

B.应由监理工程师与业主再进行协商

C.业主有作出只增加费用补偿决定的权利

D.业主没有更改监理工程师决定的权利

正确答案:查看最佳答案

第18题:发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括()。

A.提前竣工的机器设备要求

B.发包人为赶工应提供的方便条件

C.提前竣工所需的追加合同价款

D.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施

正确答案:查看最佳答案

第19题:在施工索赔中，监理工程师处理索赔的决定()。

A.排除了法院的诉讼管辖

B.仲裁机构应予以认可

C.承包人必须接受

D.不具有强制性的约束力

正确答案:查看最佳答案

第20题:FIDIC《施工合同条件》规定，施工合同中构成合同一部分的其他文件是指()。

A.由承包商填写并随投标函一起提交的文件

B.在合同协议书或中标函中列明范围的文件

C.承包商负责采购材料和设备需提供的样本

D.业主的设备和免费提供的材料

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:留置权是一种法定物权，不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产，并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。

第22题:根据ISO质量管理体系标准，以下不属于“以顾客为关注焦点”质量管理原则的是()。

A.一切要以客户为中心

B.确保在组织范围内树立顾客意识

C.保证顾客和其他受益者平衡的途径

D.确立持续性的改进目标

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于建设工程合同的说法，错误的是()。

A.建设工程合同的标的是各类建筑产品

B.建设工程合同主体一般应是法人

C.建设工程合同订立需经较长的准备期

D.建设工程合同应采用不要式合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:三、建设工程合同的特征建设工程合同的特征包括(1)合同主体的严格性(一般是法人)；(2)合同标的的特殊性(各类建筑产品)；(3)合同履行期限的长期性(合同的订立和履行一般都需要较长的准备期)；(4)计划和程序的严格性(以国家批准的投资计划为前提，并经过严格的审批程序)；(5)合同形式的特殊要求(采用要式合同)。

第24题:某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，故未按时支付预付款，是订购方行使的()。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.先履行抗辩权

D.合同中止履行的权利

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工电缆线路应采用埋地或架空敷设。电缆埋地敷设的深度不应小于()m。

A.0.3

B.0.5

C.0.7

D.0.9

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。

A.发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，吊篮内的作业人员不得超过()人。升降作业时其他人员不得在吊篮内停留。

A.4

B.3

C.2

D.1

正确答案:查看最佳答案

第28题:关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。

A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包

B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包

C.工程勘察任务的承包人可以是自然人

D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于合同工期的说法，正确的是()。

A.合同协议书内注明的施工期限

B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和

C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和

D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和

正确答案:查看最佳答案

第30题:合同约定的工期，是指在()中写明的时间与施工过程中遇到合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.附件

正确答案:查看最佳答案

第31题:保证方式没有约定或约定不明确的，按()承担保证责任。

A.一般保证

B.连带责任保证

C.违约

D.合同

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时()。

A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款

B.将无条件补偿条款写入专用条款

C.将有条件补偿条款写入专用条款

D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第33题:《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。

A.50

B.100

C.200

D.1000

正确答案:查看最佳答案

第34题:利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工等特殊情况的项目宜采用()方式发包建设任务。

A.公开招标

B.邀请招标

C.直接委托

D.议标

正确答案:查看最佳答案

第35题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主必须保护()的合法利益不受侵害是选择指定分包商的基本原则。

A.工程师

B.指定分包商

C.一般分包商

D.承包商

正确答案:查看最佳答案

第36题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》，通用条款的规定，当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由()协商解决。

A.承包人和设计人

B.发包人和监理人

C.发包人和承包人

D.承包人和监理人

正确答案:查看最佳答案

第37题:下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。

A.以投标人的平均报价作为评标价

B.以中标人的评标价作为中标价

C.以报价最低的投标价为中标价

D.以中标人的报价为中标价

正确答案:查看最佳答案

第38题:施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了()原则。

A.公平竞争

B.平等合作

C.诺守合同

D.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于质押的表述中，不正确的是()。

A.质权是一种法定的担保物权，以转移占有为特征

B.债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物

C.质押后，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该质押动产或权利优先得到清偿

D.质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，以担保债权履行的担保

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工升降机的自由高度和每道附墙间距不得大于()m。

A.6

B.7

C.8

D.9

正确答案:查看最佳答案

第41题:在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人在发出整改通过()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.1

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第42题:建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察单位必须为法人，必须持有企业法人营业执照。

第43题:下列关于建设工程设计变更管理的表述中，错误的是()。

A.工程师在合同履行管理中应当严格控制变更

B.由于承包人擅自变更设计，发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失，应由承包人承担

C.施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更

D.由于承包人擅自变更设计，延误的工期给予顺延

正确答案:查看最佳答案

第44题:某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()。

A.必须公开招标

B.必须邀请招标

C.可直接委托发包

D.必须聘请招标代理机构委托发包

正确答案:查看最佳答案

第45题:建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，为保证工程质量和施工安全，提出相关措施建议的内容包括()。

A.设计人员现场服务的安全保护措施

B.清理人现场人员的安全保护措施

C.预防生产事故和保护施工作业人员的安全措施

D.业主方工程施工的安全生产方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

第47题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下()混凝土构件的模板支撑架宜委托专业检测机构进行支撑架监测。

A.施工总荷载大于15kN/㎡

B.施工总荷载大于30kN/m

C.集中线荷载大于15kN/m

D.集中线荷载大于30kN/m

正确答案:查看最佳答案

第48题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。

A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单

B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格

C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用

D.承包人向发包人的投标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量淸单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。参见教材P113。

第49题:法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的()。

A.自办理批准手续之日生效

B.自办理登记手续之日生效

C.依照其规定

D.自依法成立时生效

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于法人应当具备的条件的说法，正确的是()。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人应当具备以下条件:①依法成立。法人的产生必须经过法定的程序，必须经过政府主管机关的批准或者核准登记:企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格。具有法人条件的事业单位、社会团体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格；依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格。②有必要的财产或者经费。要求法人的财产或者经费必须与法人的经营范围或者设立目的相适应。③有自己的名称、组织机构和场所。④能够独立承担民事责任。教材P5-6。

第51题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

正确答案:查看最佳答案

第52题:监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的()天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第53题:为了确保工程质量，标准设备的采购，一般宜()。

A.考核合格供货厂家后直接向厂家订货

B.采用招标采购方式采购

C.货比三家后直接市场采购设备

D.通过样品鉴定后，直接请中介机构代为采购

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,买方委托第三方按照卖方现场服务人员的指导和设备安装、调试技术要求进行设备安装和调试,调试过程中发现设备运行参数不符合合同约定的技术性能指标,由此造成的损失应由()承担。

A.卖方

B.买方

C.买方委托的第三方

D.买方和卖方共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和(或)出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和(或)造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

第55题:下列关于隐蔽工程共同检验的表述中，错误的是()。

A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验

B.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收

C.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24h，以书面形式向承包人提出延期验收要求

D.若工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人也不能自行组织验收

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。

A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.监理人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

正确答案:查看最佳答案

第57题:当投标文件中的大写金额和小写金额不一致时，应()。

A.以小写金额为准

B.以大写金额为准

C.要求投标人重新报价

D.以评标委员会的计算结果为准

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，承插型盘扣式钢管脚手架插销外表面应与水平杆和斜杆杆端扣接头内表面吻合，插销连接应保证锤击自锁后不拔脱，抗拔力不得小于()。

A.1kN

B.3kN

C.5kN

D.10kN

正确答案:查看最佳答案

第59题:在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()。

A.业主

B.承包人

C.监理人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第60题:在建设工程委托监理合同中，委托人拥有对()的审批权。

A.设计标准

B.工程设计变更

C.选定合同承包人

D.工程规模

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是()。

A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求

B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要

C.施工图设计文件应满足省工省料的需要

D.初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要

正确答案:查看最佳答案

第62题:建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()。

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地

正确答案:查看最佳答案

第63题:材料采购招标时，投标保证金一般不得超过项目估算价的2%，但最高不得超过()人民币

A.80万元

B.50万元

C.60万元

D.10万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金一般不得超过项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币

第64题:关于同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押物所得的价款的清偿顺序的说法中，不正确的是()。

A.抵押物已登记的先于未登记的受偿

B.抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的价值清偿

C.抵押合同以登记生效的，且顺序相同的，按照债权比例清偿

D.抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

第65题:债权人的()是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权。

A.撤销权

B.代位权

C.先履行抗辩权

D.后履行抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第66题:建设工程施工合同中非招标工程的合同价款，由当事人双方依据()协商后，填写在协议书内。

A.工程量清单

B.工程概算书

C.预算定额

D.工程预算书

正确答案:查看最佳答案

第67题:建设工程的分项工程交接多.中间产品多.隐蔽工程多，若在施工中不及时进行质量检查，事后只能从表面上检查，就很难发现内在的质量问题，这样就容易产生误判。这是因为工程质量本身具有()的特点。

A.影响因素多

B.质量波动大

C.终检局限性

D.质量隐蔽性

正确答案:查看最佳答案

第68题:《民法典》规定，要约()生效。

A.到达受要约人前

B.通知发出时

C.到达受要约人时

D.双方签字时

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，基坑开挖深度大于或等于()米时，应实施监测。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第70题:建设工程监理合同不包括()内容。

A.业主承担义务的条款

B.承包商承担义务的条款

C.监理单位承担义务的条款

D.承担违约责任的条款

正确答案:查看最佳答案

第71题:以下关于经返修的分项.分部工程验收，正确的是()。

A.不满足安全或重要使用要求的，严禁验收

B.凡造成结构外形尺寸加大等永久性影响的，不得验收

C.为避免社会财富更大的损失，可适当降低安全要求，予以验收

D.为避免社会财富更大的损失，可适当降低主要功能要求，予以验收

正确答案:查看最佳答案

第72题:投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，()。

A.投标人应要求招标人继续解释

B.以书面解答为准

C.以招标文件为准

D.由人民法院判定

正确答案:查看最佳答案

第73题:建设行政主管部门通过对建设活动的监督，主要从质量和安全的角度对工程项目进行管理。其主要职责不包括()。

A.颁布规章

B.批准工程项目的建设

C.对建设活动实施监督

D.执行建设活动

正确答案:查看最佳答案

第74题:下面表述中错误的一项为()。

A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可

正确答案:查看最佳答案

第75题:建筑工程专职安全生产管理人员应实行企业委派制度，某房屋建筑工程15万㎡，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，专职安全生产管理人员应不少于()人。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第76题:本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则()。

A.行为人承担民事责任

B.视为不同意

C.本人承担民事责任

D.视为同意

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于基槽验收正确的是()。

A.验槽时，现场应留置厚度200mm的保护土层

B.人工挖孔桩应在桩孔清理完毕后对桩端持力层进行检验

C.钻孔灌注桩基础工程不需要验槽

D.槽底被扰动后，经勘察.设计及总监共同认可后方可验槽

正确答案:查看最佳答案

第78题:钢结构焊缝质量检测，二级焊缝检验比例为()。

A.20%

B.40%

C.50%

D.100%

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，建设单位应当在()中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时明确相应的安全管理措施。

A.设计招标文件

B.施工招标文件

C.监理招标文件

D.设备采购招标文件

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，基坑围护结构在拆除支撑前应按设计要求设置可靠的换撑措施，包括()。

A.监测装置

B.可靠的换撑传力构件

C.防水构造

D.回填夯实

E.管线保护套管

正确答案:查看最佳答案

第81题:以下属于项目监理机构质量控制依据的有()。

A.建设单位与材料设备供应单位签订的项目融资合同

B.建设单位与施工单位签订的项目融资合同

C.建设工程监理合同

D.经批准的设计图纸

E.施工过程中设计单位出具的工程变更设计文件

正确答案:查看最佳答案

第82题:在巡视过程中,对施工人员的检查要点包括()。

A.有无使用不合格材料

B.施工现场管理人员是否到岗

C.特种作业人员是否持证上岗

D.现场施工人员是否按规定佩戴安全防护用品

E.有无使用质量合格证明资料欠缺的材料

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列合同中，属于效力待定合同的有()。

A.因重大误解订立的合同

B.与无代理权人订立的合同

C.与限制民事行为能力人订立的合同

D.与行政法人单位订立的合同

E.与超越权限的法定代表人订立的合同

正确答案:查看最佳答案

第84题:施工合同范本中所定义的“费用”包括()。

A.合同价款

B.批准承包商索赔的价款

C.承包商因自身原因导致返工的支出

D.为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款

E.因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款

正确答案:查看最佳答案

第85题:施工合同施工过程中，当发包人要求提前竣工时，与承包人签订提前竣工协议所包含的内容有()。

A.提前竣工时间

B.发包人为赶工提供的便利条件

C.承包人的赶工措施

D.提前竣工所需追加的合同价款

E.承包人不能按约定的时间竣工时，拖期违约赔偿金的计算方法

正确答案:查看最佳答案

第86题:工程设备验收方案应包括()。

A.验收方法

B.质量标准

C.验收依据

D.考察报告

E.论证材料

正确答案:查看最佳答案

第87题:《建设工程监理合同》的标的包括()。

A.工程项目

B.正常的监理工作

C.附加工作

D.相关服务

E.包括工程项目总概算以外的有关工作

正确答案:查看最佳答案

第88题:法人成立应具备的条件包括()。

A.依法成立

B.能够独立承担民事责任

C.具有3名以上高级管理人员

D.有必要的财产或者经费

E.有自己的名称、组织机构和场所

正确答案:查看最佳答案

第89题:法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人应当具备的条件有()。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称、组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

E.能够独立承担无限民事责任

正确答案:查看最佳答案

第90题:建设施工合同是否有履约担保不是合同有效的必要条件，按照合同具体约定来执行。如果合同约定有履约担保和预付款担保，则需在专用条款内明确说明()。

A.总价金额

B.担保的种类

C.担保方式有效期

D.担保金额

E.担保书的格式

正确答案:查看最佳答案

第91题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。

第92题:建设工程施工过程中，对不符合工程施工质量要求的处理办法中，正确的是()。

A.承包人应当按照发包商的要求返工，直到符合约定标准

B.因承包人的原因迭不到约定标准的，由承包人承担返工费用，工期不予顺延

C.因发包人的原因达不到约定标准的，由发包人承担返工的追加合同价款，工期相应顺延

D.因双方原因达不到约定标准，责任由双方分别承担

E.如果双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有()。

A.预付款

B.交货款

C.进度款

D.验收款

E.结清款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:材料采购支付的合同价款有预付款、进度款、结清款。

第94题:要约应当具备的条件有()。

A.内容具体确定

B.只能向不特定的多数人发出

C.必须在合理期限内发出

D.必须附期限

E.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束

正确答案:查看最佳答案

第95题:材料采购合同履行中，可用来验收现场交货质量的方法有()。

A.查点衡量法

B.物理试验法

C.理论换算法

D.化学分析法

E.经验鉴别法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质量验收方法包括经验鉴别法、物理试验、化学分析。数量验收方法包括衡量法、理论换算法、查点法。详见教材第131页。

第96题:分包工程开工前，项目监理机构对分包单位资格审核的基本内容包括()。

A.分包单位资质及其业绩

B.分包单位专职管理人员和特种作业人员资格证书

C.安全生产许可文件

D.施工单位对分包单位的管理制度

E.分包单位施工规划

正确答案:查看最佳答案

第97题:下列关于竣工验收的说法正确的有()。

A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收

B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

C.工程严禁任何部分甩项竣工

D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日

E.竣工验收合格的工程移交发包人使用

正确答案:查看最佳答案

第98题:下列关于发包人审查的说法错误的有()。

A.承包人的设计文件提交监理人后，监理人应组织设计审查

B.自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过7天

C.发包人审查后认为设计文件不符合合同约定，监理人应以书面形式通知承包人

D.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算

E.合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为承包人的设计文件已获发包人同意

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，关于计算当期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容的表述，正确的是()。

A.经过确认核实的完成工程量对应报价单的相应价格计算应支付的工程款

B.当期应扣回的工程暂列金额

C.根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项

D.设计变更应调整的合同价款

E.经过监理人批准的发包人索赔款

正确答案:查看最佳答案

第100题:在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物，()。

A.供货方应赔偿因此造成的额外损失

B.采购方可通知供货方办理解除合同手续

C.如采购方仍需要，供货方可继续发货照数补齐，不承担逾期交货责任

D.供货方有义务发出发货协商通知

E.采购方接到发货协商通知后的15天内不予答复视为同意供货方继续发货

正确答案:查看最佳答案

第101题:按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。

A.工程本身的损害

B.承包方人员伤亡

C.承包人停工损失

D.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

E.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

正确答案:查看最佳答案

第102题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第103题:以下关于项目监理机构审查施工组织设计，符合要求的是()。

A.施工组织设计的编审程序应符合要求

B.总监理工程师审查后发现不符合要求的，应口头通知施工单位进行修改

C.项目监理机构应将已审定的施工组织设计及时报送建设单位

D.经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施

E.施工单位擅自改动施工组织设计时，项目监理机构应及时发出监理通知单

正确答案:查看最佳答案

第104题:FIDIC《施工合同条件》规定，施工质量管理中，承包商对施工中涉及的()的资料应有充分的了解。

A.现场的现状和性质

B.水文和气候条件

C.为实施和完成工程及修复工程缺陷约定的工作范围和性质

D.工程所在地的法律、法规和雇佣劳务的习惯做法

E.资料提供的岩土条件

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》材料采购投标文件应包括的内容有()。

A.商务和技术偏差表

B.技术支持资料

C.材质标准

D.合同条款修改建议

E.资格审查资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:材料采购投标文件应包括:投标函及附录；法定代表人身份证明获授权委托书；联合体协议书；投标保证金；商务和技术偏差表；分项报价表；资格审查资料；投标材料质量标准；技术支持资料；相关服务计划；其他资料。

第106题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人仅限于给予承包人费用补偿的情形有()。

A.法规变化引起的价格调整

B.监理人的指示错误

C.因不可抗力停工期间的工程照管

D.发包人提供图纸延误

E.重新检验隐蔽工程质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人的指示错误、发包人提供图纸延误，承包人有权要求延长工期、增加费用和支付合理利润。重新检验隐蔽工程质量，根据检查结果确定责任承担。

第107题:对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意()。

A.工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期

B.被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期

C.划清施工进度拖延的责任

D.无权要求承包人缩短合同工期

E.被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容

正确答案:查看最佳答案

第108题:《担保法》规定的保证合同的主要内容包括()。

A.被保证的主债权种类.数额

B.债务人履行债务的方式

C.保证的期间

D.保证担保的范围

E.债务人履行债务的期限

正确答案:查看最佳答案

第109题:混凝土结构实体检测，包括的内容有()。

A.混凝土强度

B.混凝土结构或构件变形

C.钢筋配置

D.钢结构连接质量

E.现浇混凝土板厚度

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有()。

A.延误发放图样

B.不可预见的外界条件

C.其他承包商的干扰

D.公共当局引起的延误

E.异常不利的气候条件

正确答案:查看最佳答案

第111题:材料采购合同履行中，关于采购方违约责任的表述，正确的是()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.交货数量与合同不符

E.不按合同约定接受货物

正确答案:查看最佳答案

第112题:工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括()。

A.业主延误移交施工现场

B.不可抗力造成的损失

C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失

D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿

E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响

正确答案:查看最佳答案

第113题:(1)建设工程合同的特征有()。

A.合同主体的严格性

B.合同订立的短暂性

C.合同标的的特殊性

D.合同履行期限的长期性

E.合同形式的非要式性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性；(2)合同标的的特殊性；(3)合同履行期限的长期性；(4)计划和程序的严格性；(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2～3。

第114题:根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有()。

A.组织设计成果鉴定

B.参加隐蔽工程验收

C.对外商提供的设备设计图样进行审查

D.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案

E.组织并主持有关方面参加的设计交底会

正确答案:查看最佳答案

第115题:关于CM合同模式的说法，正确的有()

A.风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式

B.代理型CM承包商负责工程分包的发包

C.CM合同属于管理承包合同

D.代理型CM承包商不承担工程实施风险

E.风险型CM承包商只负责施工阶段的组织管理工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理型CM承包商只负责提供咨询服务，不负责工程分包的发包。风险型CM承包商的工作内容包括施工前阶段的咨询服务和施工阶段的组织管理工作。

第116题:工程开工前，项目监理机构应进行施工现场质量管理检查，其主要内容包括()。

A.施工单位的质量管理体系

B.主要专业工种操作岗位证书

C.分包单位管理制度

D.施工组织设计编制及审批

E.施工设施和机械设备管理制度

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据相关规范，钢结构变形检测的内容有()。

A.结构整体垂直度

B.结构整体平面弯曲

C.构件垂直度.弯曲变形

D.跨中挠度

E.平面位置偏差

正确答案:查看最佳答案

第118题:工程设计招标与施工招标相比，主要特征有()。

A.设计工作无具体量化的工作量，灵活性较大

B.设计方案对工程项目投资更具全局性影响

C.招标人可以给予未中标的有效投标人费用补偿

D.招标工作量大、要求评标专家人数多

E.可允许投标人提供备选投标方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，且无具体量化的工作量，灵活性较大，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果。虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。

第119题:施工招标投标的评标方法有()。

A.综合评估法

B.评标价法

C.最低投标价法

D.综合评标价法

E.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

正确答案:查看最佳答案