节选部分<<2026版山西省监理工程师质量投资进度控制在线测试考试题库>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:,在采用排列图法分析工程质量问题时，按累计频率划分进行质量影响因素分类，主要因素对应的累计频率区间为()。

A.0%-80%

B.80%-90%

C.80%-100%

D.90%-100%

正确答案:查看最佳答案

第1题:FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.基准日

C.下达开工令

D.风险事件发生日

正确答案:查看最佳答案

第2题:目前，()项目的招投标，必须按照9部委联合颁布的《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》的规定执行。

A.列入试点计划的工程建设项目

B.工期在12个月以上的工程建设项目

C.投资额达到一定标准的工程建设项目

D.依法必须进行招标的工程建设项目

正确答案:查看最佳答案

第3题:建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实行公开招标的，应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介，同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标，只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可，不必公开发布招标信息。

第4题:工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在()阶段。

A.项目可行性研究

B.项目决策

C.工程设计

D.工程施工

正确答案:查看最佳答案

第5题:交货数量发生增减的原因不包括()。

A.供货方的责任

B.运输部门的责任

C.采购方的责任

D.运输过程中的合理损耗

正确答案:查看最佳答案

第6题:建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

A.20%

B.30%

C.50%

D.70%

正确答案:查看最佳答案

第7题:监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于()。

A.法定代理

B.指定代理

C.职务代理

D.委托代理

正确答案:查看最佳答案

第8题:取得工程设计()资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务。

A.综合

B.行业

C.专业

D.专项

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义矛盾时，优先结束的顺序是()。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由()负责投保，并承担保险费用。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是明确保险责任。由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。参见教材P81。

第11题:下列不属于发包人和设计人必须共同满足的施工图设计条件的是()。

A.设计的施工图达到规定的设计深度

B.存在有可能损害公共利益的其他影响

C.建筑物(包括地基基础、主体结构体系)的设计稳定、安全、可靠

D.设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范

正确答案:查看最佳答案

第12题:招标人最迟应当在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由()承担。

A.卖方

B.买方

C.卖方和买方

D.材料生产厂家

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地卸货后将合同材料交付给买方。合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方。

第14题:承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前()d内，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，塔式起重机独立安装高度不宜大于使用说明书规定的最大独立高度的()。

A.60%

B.75%

C.80%

D.90%

正确答案:查看最佳答案

第16题:关于货样买卖的规定描述错误的是()

A.货样买卖属于非即时买卖合同

B.当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。

C.当事人应当封存样品

D.买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量可不符合同种物的通常标准。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖等。货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

第17题:全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是()。

A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少

B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多

C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少

D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多

正确答案:查看最佳答案

第18题:FIDIC《施工合同条件》规定，付给争端裁决委员会委员的酬金有()，由业主与承包商平均负担。

A.月聘请费、日酬金和奖金三部分

B.月聘请费和日酬金两部分

C.月聘请费

D.月聘请费和奖金两部分

正确答案:查看最佳答案

第19题:合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同()。

A.无效

B.变更

C.有效

D.终止

正确答案:查看最佳答案

第20题:被代理人取得或者恢复民事行为能力可以导致()关系的终止。

A.委托代理

B.转代理

C.意定代理

D.指定代理或法定代理

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于自行招标，下列说法错误的是()。

A.工程建设项目自行招标的，应当依法取得招标代理资格

B.政府采购项目采购人符合自行招标条件的，也可采用委托招标

C.工程建设项目招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜

D.政府采购项目自行招标的，采购人员应经过省级以上人民政府财政部门组织的政府采购培训

正确答案:查看最佳答案

第22题:在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时()。

A.中标人不承担法律责任

B.招标人应退还其投标保证金

C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则部分应退还中标人

D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，正确的是()。

A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁

B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定

C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

正确答案:查看最佳答案

第24题:招标文件中的投标须知是为了()。

A.指导报价

B.签订合同

C.资质审查

D.评标的标准

正确答案:查看最佳答案

第25题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于要约撤销的说法，正确的是()。

A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人

B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力

C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

正确答案:查看最佳答案

第27题:理论换算法的换算依据是()。

A.政策规定

B.计量单位

C.监理工程师的决定

D.合同约定的换算

正确答案:查看最佳答案

第28题:由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金的时间为()。

A.缺陷责任期满

B.缺陷责任期满后14天内

C.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内

D.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后28天内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是缺陷责任期管理。缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

第29题:确定中标人，招标人与投标人应以()作为施工合同价。

A.评标价

B.投标价

C.标底价

D.标底修正价

正确答案:查看最佳答案

第30题:《土木工程施工分包合同条件》规定，任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长.施工成本的增加和修复缺陷的费用，均应由()予补偿。

A.监理人

B.承包商

C.设计人

D.发包商

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，在建工程临时消防给水系统中，消防竖管不少于()根，管径不小于()。

A.1，DN100

B.1，DN150

C.2，DN100

D.2，DN150

正确答案:查看最佳答案

第32题:当委托人因故要求中途终止设计时，应及时通知设计人，已付的设计费()。

A.全部退回

B.选退回，另作补偿处理

C.不退，就此结束合同双方义务

D.不退，并还应按实际所耗工时补齐费用

正确答案:查看最佳答案

第33题:某工程因危及结构安全的原因导致停工，施工单位申请复工，应提交的文件是()。

A.建设单位出具的工程鉴定文件

B.监理单位出具的工程鉴定文件

C.施工单位出具的工程鉴定文件

D.有资质的检测单位出具的工程鉴定文件

正确答案:查看最佳答案

第34题:《建设工程监理合同》规定,()应属于附加监理工作的范围。

A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划

B.不可抗力事件发生后的善后工作

C.调解建设单位与施工单位的合同争议

D.发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作

正确答案:查看最佳答案

第35题:招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由()。

A.招标人组织，费用由投标人承担

B.投标人组织，费用由招标人承担

C.招标人组织，费用由招标人承担

D.投标人组织，费用由投标人承担

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于钢结构防火涂料，正确的是()。

A.厚涂型钢结构防火涂料应进行粘结强度.抗压强度检测

B.厚涂型防火涂料不超过100t应抽检一次

C.薄涂型防火涂料不超过500t应抽检一次

D.薄涂型防火涂料最薄处厚度不应低于设计要求的80%

正确答案:查看最佳答案

第37题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，宿舍.办公用房等建筑构件的燃烧性能为()级;当采用金属夹芯板时，其芯材的燃烧性能为()级。

A.A，B1

B.B1，A

C.A，A

D.B1，B1

正确答案:查看最佳答案

第38题:工程设计招标的评标过程，应考虑的主要因素是()。

A.设计取费高低

B.设计单位的资历

C.设计方案的优劣

D.设计任务完成的进度

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),门式钢管脚手架上下榀门架立杆应在同一轴线位置上，门架立杆轴线的对接偏差不应大于()。

A.1mm

B.2mm

C.3mm

D.4mm

正确答案:查看最佳答案

第40题:以下关于砌体结构实体检测，正确的是()。

A.砌体检测可采用回弹法

B.砌体倾斜可采用水准仪检测

C.砌体中的钢筋可采用破损法检测

D.圈梁和构造柱设置应采用测定钢筋状况判定

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。

第42题:建设单位负责采购的主要设备进场后，应由()三方共同进行开箱检查。

A.建设单位.供货单位.施工单位

B.供货单位.施工单位.项目监理机构

C.建设单位.施工单位.项目监理机构

D.供货单位.设计单位.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第43题:施工合同履行中，无论监理人是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验，重新检验表明质量合格，则()。

A.发包人承担全部费用，并相应顺延工期

B.承包人承担全部费用，并相应顺延工期

C.发包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第44题:委托监理招标过程中，划分合同包的工作范围时通常考虑的因素不包括()。

A.工程规模

B.工程项目的专业特点

C.监理单位的业绩

D.被监理合同的难易程度

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据FIDIC《施工合同条件》中对变更的规定，工程师发布的下列变更指示中，错误的是()。

A.改变设计图样中某建筑物的位置和尺寸

B.将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完成

C.增加与工程相关的必要附加工作

D.推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间

正确答案:查看最佳答案

第46题:某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠l8万元。某投标人报价800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为()万元。

A.818

B.800

C.782

D.700

正确答案:查看最佳答案

第47题:招标代理行为属于()。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.复代理

正确答案:查看最佳答案

第48题:对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告”要由()共同签署。

A.建设单位.设计单位.施工单位.监理单位

B.总监理工程师.监理单位技术负责人

C.项目经理.总监理工程师

D.建设单位项目负责人.项目经理.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第49题:施工合同履行进入施工阶段，监理工程师进行进度管理的主要任务是()。

A.审核施工进度计划

B.控制施工工作按进度计划执行

C.争取提前完成工程

D.发布工程暂停令

正确答案:查看最佳答案

第50题:施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()。

A.地基基础

B.防水工程

C.给水管道

D.排水管道

正确答案:查看最佳答案

第51题:第一次工地会议纪要应由()负责起草，并经与会各方代表会签。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.项目监理机构

D.建设单位代表

正确答案:查看最佳答案

第52题:以下不属于材料采购合同内容的是()

A.水泥

B.涂料

C.电线

D.发电机

正确答案:查看最佳答案

参考解析:材料采购合同采购的是建筑材料，是指用于建筑和土木工程领域的各种材料的总称，如:钢、木材、玻璃、水泥、涂料等，也包括用于建筑设备的材料，如:电线、水管等。设备采购合同的设备，既可能是安装于工程中的设备，如:安装在电力工程中的发电机、发动机等，也包括在施工过程中使用的设备，如:塔式起重机等。

第53题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除的责任和义务应由()承担。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人和勘察人共同

D.勘察人和设计人共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察人的一般义务包括完成全部勘察工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补。勘察人应按合同约定提供勘察文件，以及为完成勘察服务所需的劳务、材料、勘察设备、实验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。

第54题:根据《建设工程监理规范》，监理规划应由()负责审批。

A.监理单位法定代表人

B.监理单位技术负责人

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第55题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工单位技术负责人签认后报送项目监理机松

B.施工组织设计需要修改的，由总监代表签发书面意见退回修改

C.施工组织设计需要调整时，由总监代表审批

D.施工组织设计需要调整时，由建设单位审批

正确答案:查看最佳答案

第56题:建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如果授权范围不明确，则()。

A.只能由代理人(单位)向第三人承担责任

B.只能由被代理人(单位)向第三人承担责任

C.被代理人(单位)与代理人共同承担责任

D.由被代理人(单位)向第三人承担责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的

正确答案:查看最佳答案

第57题:施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是()。

A.应立即通知合同另一方当事人和监理人

B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任

C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告

D.不能按期竣工的，应合理延长工期

正确答案:查看最佳答案

第58题:某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

正确答案:查看最佳答案

第59题:国务院颁布的《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为()年。

A.2

B.5

C.7

D.14

正确答案:查看最佳答案

第60题:协助业主改善目标控制的工作流程是监理单位对建设工程目标控制采取的()措施。

A.合同

B.技术

C.经济

D.组织

正确答案:查看最佳答案

第61题:索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的()d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。

A.5

B.15

C.21

D.28.

正确答案:查看最佳答案

第62题:按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是()。

A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回

B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付

C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付

D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付

正确答案:查看最佳答案

第63题:监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。

A.资料员

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.总监代表

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015基坑开控至坑底标高后，应及时进行垫层施工，垫层应浇筑到()。

A.地下室外墙边

B.承台外缘边

C.基坑支护边

D.地下室后浇带边

正确答案:查看最佳答案

第65题:项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由()签署审查意见。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.监理员

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于定标的说法，正确的是()。

A.确定中标人的权利归评标委员会

B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人

C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是()。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。

第68题:以下关于单位工程质量验收，正确的是()。

A.由监理单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收

B.对验收中提出的整改问题，建设单位应督促施工单位及时整改

C.工程质量符合要求的，总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署验收意见

D.设计单位项目负责人可书面委托总监理工程师参加验收

正确答案:查看最佳答案

第69题:如果业主对监理单位提交的交付通知书中部分酬金有异议，标准条件规定的处理原则是()。

A.按监理单位违约对待，追究其责任

B.拒付全部酬金

C.拒付有异议部分酬金，但不能拖延其他无异议酬金项目的支付

D.先按通知书支付，如审核后与通知书的金额不符，在后阶段支付款中扣除

正确答案:查看最佳答案

第70题:测定地基土最佳含水量时的最大干密度，应采用()。

A.烘干法

B.红外线照射法

C.轻型击实法

D.环刀法

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《标准勘察招标文件》,勘察工作需要在本工程区域外其他市政设施内临时占地的,应由()向政府管理部门提出申请。

A.发包人

B.勘察人

C.监理人

D.发包人和勘察人共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供；位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请。

第72题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)塔式起重机独立状态塔身轴心线对支承面的垂直度不大于()。

A.1/1000

B.2/1000

C.3/1000

D.4/1000

正确答案:查看最佳答案

第73题:FIDIC施工合同条件下，预付款保函()。

A.在收到预付款的同时提交

B.金额大于预付款金额

C.由业主提交工程师

D.金额随承包商对预付款的偿还而递减

正确答案:查看最佳答案

第74题:资格审查办法描述不当的是()

A.合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案

B.合格制可能增加招标成本

C.有限数量制得分按高到低排序

D.有限数量制和合格制在审查标准上，二者有本质或重要区别

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有限数量制和合格制在审查标准上，二者无本质或重要区别，都是需要进行初步审查和详细审查。

第75题:关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是()。

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是设计合同履行管理。选项A错误，保证设计质量是设计人的责任；选项C错误，外部协调工作是发包人的责任；选项D错误，为了保证建设工程的质量，设计人应按合同约定参加工程验收工作。参见教材P70。

第76题:对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的延性.钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值应符合的规定，正确的是()。

A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于125

B.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应小于125

C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于125

D.钢筋的最大力下总伸长率不应大于9%

正确答案:查看最佳答案

第77题:某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得()后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。

A.委托授权书

B.订货单

C.履约保证书

D.钢材需求计划

正确答案:查看最佳答案

第78题:以下关于投标人资格审查方法描述正确的是()

A.对于公开招标的项目实行资格后审

B.对于邀请招标的项目实行资格预审

C.如无特殊情况，资格预审方法鼓励招标人采用有限数量制

D.资格预审和资格后审不同时使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于公开招标的项目实行资格预审，对于邀请招标的项目实行资格后审。资格审查方法分为合格制和有限数量制两种。投标人数过多，申请人的投标成本加大，不符合节约原则；而人数过少又不能形成充分竞争。因此由招标人结合项目特点和市场情况选择使用合格制和有限数量制。如无特殊情况，资格预审方法鼓励招标人采用合格制。资格预审和资格后审不同时使用。

第79题:下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()。

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《标准施工合同》，发包人在施工准备阶段的主要义务有()。

A.审定施工方案

B.组织设计交底

C.提供施工现场

D.约定开工时间

E.讨论通过施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人在施工准备阶段的主要义务包括:1、提供施工场地2、组织设计交底3、约定开工时间。选项A属于监理人的职责。选项E属于承包人的义务。教材P82-84。

第81题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，应由承包人承担责任的情形有()。

A.因混凝土养护所必需的暂停施工

B.承包人雇用的人员对薪酬不满而擅自暂停施工

C.发包人负责的设计图纸未按计划签发而导致的暂停施工

D.承包人雇员未按疫情防控要求进行健康检查导致不能进入施工现场的暂停施工

E.当地政府根据疫情防控政策要求的施工现场暂停施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项由发包人承担责任。E项属于不可抗力，可以免责。

第82题:关于代理型CM管理模式的说法，正确的有()。

A.CM承包商不承担项目实施风险

B.CM承包商只为雇主提供咨询服务

C.CM合同属于设计施工总承包合同

D.CM承包商在施工阶段相当于总承包商

E.CM承包商按保证工程最大费用值(GMP)的限制组织施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM合同属于管理承包合同，分为代理型CM合同和风险型CM合同。代理型CM合同，CM承包商只为雇主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不承担项目的实施风险。风险型CM合同，CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，在施工阶段相当于总承包商，与分包商、供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。详见教材第144页。

第83题:以下属于设备监造质量控制点的有()。

A.设备制造图纸的复核

B.制造工艺流程安排.加工设备精度的审查

C.外购配件制造过程的检查

D.工序交接见证点

E.出厂前装箱的检查确认

正确答案:查看最佳答案

第84题:建设工程合同管理的基本方法包括()。

A.严格执行建设工程合同管理法律法规

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.建立合同管理目标制度

E.推行合同示范文本制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规，普及相关法律知识.培训合同管理人才，设立合同管理机构.配备合同管理人员，建立合同管理目标制度，推行合同示范文本制度。

第85题:下列选项中属于合同法律关系的客体的有()。

A.权利

B.行为

C.义务

D.物

E.劳动成果

正确答案:查看最佳答案

第86题:按照施工合同文本的规定，监理人发布变更通知的范围应限于()等方面。

A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成

B.更改部分工程的位置和尺寸

C.增加部分合同中约定的工程量

D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序

E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械完成新增加的工程

正确答案:查看最佳答案

第87题:工程竣工验收时，应当具备的条件有()。

A.上级部门的批准文件

B.完整的技术档案与施工管理资料

C.工程竣工验收备案表

D.勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

E.施工单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，处理方法有()。

A.延误的工期相应顺延

B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

C.工程所需清理、修复费用，由承包人承担

D.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责

E.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的工作有()。

A.从施工现场外部接通施工用电线路

B.施工现场的安全保卫

C.已完工程的保护

D.办理暴(同音字)破作业行政许可手续

E.施工现场邻近建筑物的保护

正确答案:查看最佳答案

第90题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第91题:根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》中的通用合同条款，勘察和设计合同价格应包括的内容有()。

A.收集资料、踏勘现场并进行勘察设计工作的费用

B.工程施工期间配合及现场服务的费用

C.工程勘察和设计服务应缴纳的增值税税金

D.发包人要求勘察人和设计人进行专项试验检测的费用

E.发包人未按期支付费用导致的逾期付款违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，勘察合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。除专用合同条款另有约定外，设计合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。发包人要求勘察人、设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

第92题:民法上“无权代理”主要包括()的代理行为。

A.没有代理权

B.代理权授权范围不明

C.超越代理权

D.代理权终止以后

E.授权代理时限不清

正确答案:查看最佳答案

第93题:下列属于引起合同法律关系变更的事件有()。

A.战争

B.业主违约

C.洪水

D.双方协商延长工期

E.政策变化

正确答案:查看最佳答案

第94题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)基坑工程施工应具备以下条件()。

A.基础结构设计文件交底已完成

B.基坑支护设计文件交底已完成

C.基坑监理细则已按规定编制审批完毕

D.基坑监测方案已按规定编制审批完毕

E.已根据设计文件要求进行试抽水

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验的说法，正确的有()

A.应当在工程竣工后、移交前进行

B.应当在工程移交后的缺陷责任期内进行

C.试验所必需的电力由发包人提供

D.在专用条款中只能约定应当由发包人负责

E.在专用条款中只能约定应当由承包人负责

正确答案:查看最佳答案

参考解析:竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。由于发包人已接受工程并进入运行期，因此试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由发包人提供。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。

第96题:下列关于工程竣工结算阶段发包人违约责任的表述中，正确的是()。

A.发包人收到竣工结算报告及结算资料后28d内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款

B.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56d内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价

C.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56d内仍不支付，可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿

D.工程竣工验收报告经发包人认可后28d内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程损失时，如果发包人要求交付工程，承包人应当交付

E.工程竣工验收报告经发包人认可后28d内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程损失时，如果发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任

正确答案:查看最佳答案

第97题:质量统计分析方法中，分层法常用的分层标志有()。

A.按操作班组分层

B.按监理人员分层

C.按机械设备型号分层

D.按原材料供应单位分层

E.按操作方法分层

正确答案:查看最佳答案

第98题:甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务约定由丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为()。

A.甲、乙公司作为合同主体不变

B.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务

C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任

E.乙公司不能强迫丙公司履行义务

正确答案:查看最佳答案

第99题:招标人在招标过程中对申请人的资格审查方式有()。

A.形式审查

B.详细审查

C.资格预审

D.资格后审

E.资格备案

正确答案:查看最佳答案

第100题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应当顺延合同工期的情况包括()

A.因国家标准变化而引起的变更

B.因国家有关部门颁发施工许可证迟延

C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货

D.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查

E.施工中发现文物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据总结的补偿规则:(1)非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期；(2)发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润；(3)发包人无过错导致承包人损失→补偿费用；(4)不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。选项A，商定或确定处理。选项B、D、E，均为非承包人原因导致施工延误，应当补偿工期。选项C，承包人自身原因导致施工延误，不应当补偿工期。

第101题:工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。

A.保险责任不同

B.安全生产管理职责不同

C.劳务人员管理方式不同

D.施工组织不同

E.施工质量责任期限不同

正确答案:查看最佳答案

第102题:对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括()。

A.招标公告

B.投标人须知

C.资格预审须知

D.对投标人书面提出问题的回答函件

E.标前会议后发给每一位投标人的会议记录

正确答案:查看最佳答案

第103题:下列关于CM合同的说法正确的是()。

A.CM合同属于管理承包合同

B.分为代理型CM合同和风险型CM合同

C.代理型CM合同，CM承包商不承担项目的实施风险

D.风险型CM合同工程设计阶段CM承包商不得介入，为设计者提供建议

E.风险型CM合同部分设计完成后CM承包商即可选择分包商施工

正确答案:查看最佳答案

第104题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象，下列可以成为合同法律关系客体的是()。

A.借款合同的货币

B.建设工程施工合同中约定的建筑物

C.技术转让合同的专利权

D.当权利受到侵害时，依法得到法律保护的权利

E.双务合同中当事人应承担的义务

正确答案:查看最佳答案

第105题:FIDIC《施工合同条件》规定，保证公正处理合同争议是争端裁决委员会成员最基本的义务，虽然当事人双方各提名l位成员，但他不能代表任何一方的单方利益，因此合同规定()。

A.在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见

B.业主与承包商任一方没有对方的同意，不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议

C.裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益

D.合同争议提交仲裁时，争端裁决委员会成员可被任命为仲裁人

E.裁决委员会成员不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务

正确答案:查看最佳答案

第106题:某工程采用公开招标方式采购建筑钢材时，招标文件应包括的内容有()。

A.钢材供货需求

B.招标公告

C.合格厂商列表

D.合同条款及格式

E.中标通知书格式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:材料采购招标文件的内容包括:(1)招标公告或投标邀请书；(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)供货要求；(6)投标文件格式；(7)投标人须知前附表规定的其他资料。

第107题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，复合地基施工结束后，应进行的检验内容有()。

A.桩身强度

B.桩体密实度

C.桩位.桩顶标高

D.复合

E.土方压实度

正确答案:查看最佳答案

第108题:以下有关招标过程中的现场踏勘，说法正确的是()。

A.现场踏勘由招标人组织

B.现场踏勘的费用由招标人承担

C.现场踏勘中，有投标人对相关内容提出异议，招标人需要澄清说明的，招标人必须将澄清内容以书面形式通知异议提出人

D.现场踏勘的时间一般在投标截止时间15日前进行

E.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和周边环境情况，投标人由此作出的判断，招标人应承担责任

正确答案:查看最佳答案

第109题:单位工程质量验收合格的规定，包括()。

A.所含分部工程的质量均应验收合格

B.质量控制资料应完整

C.所含分部工程中有关安全.节能.环境保护和主要使用功能等检验资料应完整

D.观感质量应符合要求

E.所含分项工程的使用功能均应符合相关规范

正确答案:查看最佳答案

第110题:施工索赔按照索赔的目的可以分为()。

A.费用索赔

B.工期索赔

C.合同中默示的索赔

D.合同中明示的索赔

E.工程变更索赔

正确答案:查看最佳答案

第111题:关于抵押的说法，正确的有()。

A.抵押不转移抵押物的占有

B.抵押人不再负有保管抵押物的义务

C.抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效

D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可

E.抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押

正确答案:查看最佳答案

第112题:工程项目监理评标时，需要保密的内容包括()。

A.评标过程

B.评标专家名单

C.评标标准

D.投标报价

E.评标方法

正确答案:查看最佳答案

第113题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，关于因不可抗力事件导致损失的说法，错误的是()。

A.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

B.工程所需清理、修复费用，由发包人承担

C.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

D.延误的工期相应顺延

E.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《标准施工合同》，关于工程质量保证金的说法，正确的有()。

A.质量保证金从第一次支付工程进度款时起扣

B.质量保证金主要用于约束承包人在缺陷责任期内履行合同义务

C.发包人应在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书时一并向承包人返还质量保证金

D.合同双方应在专用合同条款中约定每次支付工程进度款时应扣质量保证金的比例

E.质量保证金累计扣留达到约定总额时不再扣留

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人和承包人需在专用条款内约定每次支付工程进度款时应扣质量保证金的比例以及质量保证金总额。质量保证金从第一次支付工程进度款时开始起扣，累计扣留达到约定的总额为止。质量保证金用以约束承包人在施工阶段、竣工阶段和缺陷责任期内，均必须按照合同要求对施工的质量和数量承担约定的责任。监理人颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还的质量保证金。发包人应在14天内会同承包人按照合同规定核实承包人是否完成缺陷修复责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。详见教材第91页。

第115题:《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，()属于承包人的义务。

A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

B.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定

C.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫

D.按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由发包人承担

E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用

正确答案:查看最佳答案

第116题:施工招标的发包工作范围可以是()招标。

A.全部工程

B.单位工程

C.特殊专业工程

D.分部工程

E.分项工程

正确答案:查看最佳答案

第117题:工程竣工验收时，应当具备的条件有()。

A.上级部门的批准文件

B.完整的技术档案与施工管理资料

C.工程竣工验收备案表

D.勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

E.完成建设工程设计约定的各项内容

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，脚手架及其基础应在下列阶段进行检查与验收()。

A.基础完工后.脚手架搭设前及悬挑梁安装完成后

B.每搭设完6米至8米高度后

C.停用超过一个月，恢复使用前

D.遇有六级及以上大风.大雨.大雪.结冻地区解冻后，施工前

E.本层混凝土浇筑完成后

正确答案:查看最佳答案

第119题:下列资质分类中属于工程设计资质的有()。

A.工程设计综合资质

B.工程设计行业资质

C.工程设计专业资质

D.工程设计专项资质

E.工程设计劳务资质

正确答案:查看最佳答案