2023版新版辽宁省沈阳二级注册建造师试题
节选部分<<2023版新版辽宁省沈阳二级注册建造师试题>>题型
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某建设工程由于业主临时设计变更导致停工,承包商的工人窝工8个工日,窝工费为300元/工日;承包商租赁的挖土机窝工2个台班,挖土机租赁费为1000元/台班,动力费160元/台班,承包商自有的自卸汽车窝工2个台班,该汽车折旧费用400元/台班,动力费为200元/台班,则承包商可以向业主索赔的费用为()元。
A.5200
B.4800
C.5400
D.5800
正确答案:查看最佳答案
第1题:项目安全管理的第二类危险源控制中,最重要的工作是()。
A.加强员工的安全意识培训和教育
B.改善施工作业环境
C.建立安全生产监控体系
D.制定应急救援体系
正确答案:查看最佳答案
第2题:关于单价合同的说法,正确的是()。
A.对于投标书中出现明显数字计算错误时,评标委员会有权先做修改再评标
B.单价合同允许随工程量变化而调整工程单价,业主承担工程量方面的风险
C.单价合同又分为固定单价合同.变动单价合同.成本补偿合同
D.实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算
正确答案:查看最佳答案
第3题:安全生产许可证的有效期为()年。
A.1
B.2
C.3
D.5
正确答案:查看最佳答案
第4题:某施工企业组织结构如下,关于该组织结构模式特点的说法,正确的是()
A.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,以横向部门指令为主
B.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,由总经理进行决策
C.每一项纵向和横向交汇的工作只有一个指令源
D.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,以纵向部门指令为主
正确答案:查看最佳答案
第5题:在建设工程施工过程的质量验收中,检验批的合格质量主要取决于()
A.主控项目的检验结果
B.资料检查完整.合格和主控项目检验结果
C.主控项目和一般项目的检验结果
D.资料检查完整.合格和一般项目的检验结果
正确答案:查看最佳答案
第6题:需要编制单位工程施工组织设计的工程项目是()。
A.工厂整体搬迁工程
B.新建居民小区工程
C.拆除工程定向暴(同音字)破工程
D.发电厂干灰库烟囱工程
正确答案:查看最佳答案
第7题:下列施工承包合同形式中,承包商承担全部工作量和价格风险的是()。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.变动总价合同
D.成本回本合同
正确答案:查看最佳答案
第8题:企业质量管理体系的文件中,在实施和把持质量体系过程中要长期遵循的纲领性文件是()。
A.作业指导书
B.质量计划
C.质量记录
D.质量手册
正确答案:查看最佳答案
第9题:下列工程材料采购时,供货商必须提供《生产许可证》的是()。
A.黏土烧结砖
B.建筑防水卷材
C.脚手架用钢管
D.混凝土外加剂
正确答案:查看最佳答案
第10题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,施工单位应急预案未按照规定备案的,由县级以上安全生产监督管理部门给予()的处罚。
A.责令停产停业整顿并处三万元以下罚款
B.三万元以上五万元以下罚款
C.一万元以上三万元以下罚款
D.责令停产停业整顿并处五万元以下罚款
正确答案:查看最佳答案
第11题:政府质量监督机构在监督检查过程中发现门窗工程质量不合格,并查实是承包商原因造成,则应签发()。
A.全部暂停施工指令单
B.临时收缴资质证书通知单
C.吊销资质证书通知单
D.质量问题整改通知单
正确答案:查看最佳答案
第12题:根据《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013),对于任一招标工程量清单项目,如果因业主方变更的原因导致工程量偏差,则调整原则为()。
A.当工程量增加超过15%以上时,其增加部分的工程量单价应予调低
B.当工程量增加超过15%以上时,其增加部分的工程量单价应予调高
C.当工程量减少超过15%以上时,其相应部分的措施费应予调低
D.当工程量增加超过15%以上时,其相应部分的措施费应予调高
正确答案:查看最佳答案
第13题:根据生产安全事故应急预案的体系构成深基坑开挖施工的应急预案属于()。
A.专项施工方案
B.专项应急预案
C.现场处置方案关于单价合同工程计量的说法
D.危大工程预案
正确答案:查看最佳答案
参考解析:专项应急预案是针对具体事故类别(如基坑开挖.脚手架拆除等事故).危险源和应急保障而制订的计划或方案,综合应急预案的组成部分,应按照综合应急预案的程序和要求组织制定,并作为综合应急预案的附件。
第14题:建设工程施工预付款担保的主要形式是()。
A.银行保函
B.支票
C.现金
D.汇票
正确答案:查看最佳答案
第15题:监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时,应当()。
A.责令施工企业整改
B.向施工企业项目经理报告
C.向建设单位驻工地代表报告
D.向建设行政主管部门报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:旁站监理人员实行旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工令或者采取其他应急措施。
第16题:建设项目工程总承包的主要意义是()。
A.总价包干
B.交钥匙
C.为项目建设增值
D.设计与施工的责任明确
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干,也不是“交钥匙”,其核心是通过设计与施工过程的组织集成,促进设计与施工的紧密结合,以达到为项目建设增值的目的。
第17题:根据《标准施工招标文件》通用合同条款,承包人应该在收到变更指示最多不超过()天内,向监理人提交变更报价书。
A.14
B.7
C.28
D.30
正确答案:查看最佳答案
第18题:关于对承包人索赔文件审核的说法,正确的是()。
A.监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时转交发包人,监理人无权要求承包人提交原始记录
B.承包人接受索赔处理结果的,发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.监理人根据发包人的授权,在收到索赔通知书的60天内将索赔处理结果答复承包人
D.承包人不接受索赔处理结果的,应直接向法院起诉索赔
正确答案:查看最佳答案
第19题:某建设工程项目在基坑开挖阶段,遇到不利的软弱土层,需要进行地基处理,使施工进度延误,施工费用增加,该风险属于()。
A.组织风险
B.技术风险
C.工程环境风险
D.经济与管理风险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程项目的风险包括组织风险.经济与管理风险.工程环境风险和技术风险。其中工程环境风险又包括:自然灾害.岩土地质条件和水文地质条件.气象条件.引起火灾和爆炸的因素等。本题中,建设工程项目在基坑开挖阶段遇到不利的软弱土层属于工程环境风险。
第20题:关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法,正确的是()。
A.采用费率招标的施工总承包模式,对投资控制有力
B.施工总承包管理模式下,发包方招标和合同管理的工作量较小
C.施工总承包管理模式可以提前开工,缩短建设周期
D.施工总承包模式下发包方管理和组织协调的工作量增大
正确答案:查看最佳答案
参考解析:与施工总承包模式相比,施工总承包管理方的招标可以不依赖完整的设计文件,可以实现边设计边施工,因此,施工总承包管理模式可以提前开工,缩短建设周期,故C正确;选项A表述正好相反;选项B,施工总承包管理方一般情况下不负责发包和签订合同,因此不能降低发包方的招标和合同管理的工作量;选项D,施工总承包模式和施工总承包管理模式承担相同的管理和组织协调责任,故选项D错误。
第21题:某项目网络计划工期为26天,共有四项时差分别是0.1.2.4天,其中最早完成工作的最早完成时间是第()天
A.22
B.23
C.24
D.25
正确答案:查看最佳答案
参考解析:最早完成工作的最早完成时间即为剩下最大的机动时间即26-4=22天。
第22题:下列合同实施偏差分析的内容中,不属于合同实施趋势分析的是()。
A.总工期的延误
B.项目管理团队绩效奖惩
C.总成本的超支
D.最终工程经济效益水平
正确答案:查看最佳答案
第23题:根据《标准施工招标文件》,关于暂停施工的说法,正确的是()。
A.由于发包人原因引起的暂停施工,承包人有权要求延长工期和(或)增加费用,但不得要求补偿利润
B.发包人原因造成暂停施工,承包人可不负责暂停施工期间工程的保护
C.因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时,承包人可以先暂停施工,并及时向监理人提出暂停施工的书面请求
D.施工中出现一些意外需要暂停施工的,所有责任由发包人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时,承包人可以先暂停施工,并及时向监理人提出暂停施工的书面请求,故选项C正确;由于发包人原因引起的暂停施工,承包人有权要求延长工期和(或)增加费用,并可以申请必要的利润补偿,故A错误;选项BD显然是错误的。故选C。
第24题:关于建设工程信息内涵的说法,正确的是()。
A.信息管理是指信息的收集和整理
B.信息管理的目的是为有效的反映工程项目管理的实际情况
C.建设工程项目的信息是指工程项目部在项目运行各阶段的产生的信息
D.建设工程项目管理信息交流的问题会不同程度得影响项目目标实现
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程项目管理信息交流的问题会不同程度得影响项目目标实现,故选项D正确;选项A,信息管理的内容不仅包括信息的收集和整理,表述不完全;选项B信息管理的目的是为项目建设增值服务而不是有效反应项目管理的实际情况;选项C,信息不仅包括运行阶段的信息,还包括决策.实施阶段的信息。故选D。
第25题:关于总价合同计量的说法,正确的是()。
A.采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形式的总价合同,其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量
B.采用工程量清单方式招标形成的总价合同,其工程量必须以承包人实际完成的工程量确定
C.承包人不需要在每个计量周期向发包人提交已完成工程量报告
D.发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核
正确答案:查看最佳答案
第26题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作,致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中,也未被包含在任何可替代的工作中,则承包人()。
A.只能提出费用补偿,不能提出利润补偿
B.只能提出利润补偿,不能提出费用补偿
C.有权提出费用及利润补偿
D.无权要求任何费用和利润补偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因发包人原因删减了合同中原定的某项工作,致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中,也未被包含在任何可替代的工作中,则承包人有权提出费用及利润补偿,故选C。
第27题:工程项目原材料.构配件.成品.半成品和设备的出厂合格证及进场检(试)验报告合格证.试验报告的整理按工程()为序进行,品种规格应满足设计要求,否则为合格证.试验报告不全。
A.目标
B.质量
C.投资
D.进度
正确答案:查看最佳答案
第28题:根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006),对于预计后果为中度损失和发生可能性为中等的风险,应列入()等风险。
A.2
B.4
C.5
D.3
正确答案:查看最佳答案
第29题:些列施工现场文明施工的措施中,符合现场卫生管理要求的是()。
A.集体宿舍与作业区隔离
B.工地四周设置连续,密闭的砖x围堤
C.食堂禁止使用使用塑料制品作熟食容器
D.施工现场不允许有计税存在
正确答案:查看最佳答案
第30题:工程施工过程中发生索赔事件以后,承包人首先要做的工作是()。
A.提交索赔证据
B.提出索赔意向通知
C.暂停施工
D.与业主就索赔事项进行谈判
正确答案:查看最佳答案
参考解析:索赔意向通知和索赔通知,在工程实施过程中发生索赔事件以后,或者承包人发现索赔机会,首先要提出索赔意向,这是索赔工作程序的第一步。
第31题:施工合同实施偏差分析的内容包括产生合同偏差的原因分析,合同实施偏差的责任分析以及()。
A.不同项目合同偏差的对比
B.偏差的跟踪情况分析
C.合同实施趋势分析
D.也读对合同偏差的态度分析
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工合同实施偏差分析的内容包括产生合同偏差的原因分析,合同实施偏差的责任分析以及合同实施趋势分析,故选C。
第32题:为保证施工质量,在项目开工前,应由()向分包人进行书面技术交底。
A.施工企业技术负责人
B.施工项目经理
C.总监理工程师
D.项目技术负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目开工前应由项目技术负责人向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底,技术交底资料应办理签字手续并归档保存。
第33题:施工质量保证体系的运行,按照PDCA循环的原理展开控制,其中"D"表示的是()。
A.计划
B.实施
C.检查
D.处理
正确答案:查看最佳答案
第34题:根据《建设工程工程量清单计价规范》,工程发包时招标人压缩的工期不得超过定额工期的(),否则应在招标文件中明示增加赶工费。
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:某工程发包时,招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期,压缩的工期天数不得超过定额工期的20%,将其量化。超过者,应在招标文件中明示增加赶工费用。
第35题:施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别,风险评估,风险响应和()
A.风险转移
B.风险跟踪
C.风险排序
D.风险控制
正确答案:查看最佳答案
第36题:某室内装饰工程根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)签订了单价合同,约定采用造价信息调整价格差额方法调整价格;原定6月施工的项目因发包人修改设计推迟至当年12月;该项目主材为发包人确认的可调价材料,价格由300元/M2变为350元/M2。关于该工程工期延误责任和主材结算价格的说法,正确的是()。
A.发包人承担延误责任,材料价格按300元/m2计算
B.承包人承担延误责任,材料价格按350元/m2计算
C.承包人承担延误责任,材料价格按300元/m2计算
D.发包人承担延误责任,材料价格按350元/m2计算
正确答案:查看最佳答案
第37题:根据《建设工程项目管理规范》(GF/T50326-2006)的条文说明中所列风险等级,某工程的风险评估值为5,则表明该工程()。
A.发生风险可能性很大,风险后果为轻度损失
B.发生风险可能性中等,风险后果为中度损失
C.发生风险可能性中等,风险后果为重大损失
D.发生风险可能性很大,风险后果为重大损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:风险等级分为1-5级,分别对应小对小至大对大。
第38题:某建设工程生产安全事故应急预案中,针对脚手架拆除可能发生的事故.相关危险源和应急保障而制定的方案,从性质上属于()。
A.专项应急预案
B.综合应急预案
C.现场应急预案
D.现场处置方案
正确答案:查看最佳答案
第39题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013),工程建设监理规划应当在()前报送建设单位。
A.签订委托监理合同
B.召开第一次工地会议
C.签发工程开工令
D.业主组织施工招标
正确答案:查看最佳答案
第40题:某施工企业项目经理在组织项目施工中,为了赶工期,施工质量控制不严,造成某分项工程返工,使其施工项目受到一定的经济损失。施工企业对项目经理的处理主要是()。
A.追究法律责任
B.追究经济责任
C.追究社会责任
D.吊销建造师资格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理由于工作失误,施工质量控制不严,使其管理的施工项目受到一定的经济损失,该施工企业对其处理主要是追究经济责任。如果由于项目经理违法行为导致企业损失,企业也有可能追究其法律责任。企业没有吊销建造师资格的权力。故选项B正确。
第41题:建筑安装工程费用的构成中,社会保险费的计算基础是()。
A.定额机械费+定额人工费
B.企业管理费
C.定额人工费
D.实际人工费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:社会保险费和住房公积金应以定额人工费为计算基础,根据工程所在地省.自治区.直辖市或行业建设主管部门规定费率计算。
第42题:某建设工程项目实施过程中,用来反映组成该建设项目所有工作任务的组织工具是()。
A.项目组织结构图
B.项目结构图
C.工作流程图
D.合同结构图
正确答案:查看最佳答案
参考解析:BAAA解析:项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解,以反映组成该项目的所有工作任务;项目组织结构图反映了项目组织系统中各工作部门或管理人员之间的指令关系;合同结构图反映了项目参与单位之间的合同关系;工作流程图反映了组织系统中工作之间的逻辑关系。
第43题:施工企业在投标报价时,周转性材料的消耗量应按()计算。
A.周转使用次数
B.推销量
C.每周转使用一次的损耗量
D.一次使用量
正确答案:查看最佳答案
第44题:根据《标准施工招标文件》中的通用条款,承包人按合同约定提交的最终结清申请单中,只限于提出()。
A.在合同工程接收证书颁发前
B.在合同工作接收证书颁发后
C.在竣工付款证书接收前
D.在缺陷责任期终止证书颁发后
正确答案:查看最佳答案
第45题:政府质量监督机构对建设工程进行第一次监督检查的重点是()。
A.各参与方主体的质量行为
B.建设工程的招标结果
C.工程建设的地址
D.建设工程的实体质量
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工前的质量监督在工程项目开工前,监督机构首先在施工现场召开由参与工程建设各方代表参加的监督会议,公布监督方案,提出监督要求,并进行第一次的监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。
第46题:根据《环境管理体系要求及使用指南》,PDCA循环中“A”环节指的是()。
A.策划
B.支持和运行
C.改进
D.绩效评价
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据九部委《标准施工招标文件》,关于承包人索赔期限的说法,正确的是()。
A.按照合同约定提交的最终结清申请单,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔
B.按照合同约定接收竣工付款证书后,仍有权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔
C.按照合同约定接收竣工验收证书后,无权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔
D.按照合同约定提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据九部委《标准施工招标文件》,监理人对隐蔽工程重新检查,经经验证明工程质量符合合同要求的,发包人应补偿承包人()。
A.工期和费用
B.工期.费用和利润
C.费用和利润
D.工期和利润
正确答案:查看最佳答案
第49题:关于施工过程中材料费控制的说法,正确的是()。
A.没有消耗定额的材料必须包干使用
B.有消耗定额的材料采用限额发料制度
C.零星材料应实行计划管理并按指标控制
D.有消耗定额的材料均不能超过领料限额
正确答案:查看最佳答案
第50题:关于横道图进度计划表的说法,正确的是()。
A.可以将工作简要说明直接放到横道图上
B.计划调整比较方便
C.可以直观地确定计划的关键线路
D.工作逻辑关系易于表达清楚
正确答案:查看最佳答案
参考解析:横道图可以将工作简要说明直接放到横道图上,选项A正确;横道图修改要靠手工修改比较困难,选项B错误;横道图不能直接确定计划的关键工作.关键线路和时差,选项C错误;横道路可以设法表达逻辑关系,但不易表达清楚,选项D错误。故选A。
第51题:某地基基础工程直接工程费为1000万元,以直接费为计算基础计算建筑安装工程费,其中措施费为直接工程费的5%,间接费为8%,综合税率为3.35%,则该工程的建筑安装工程费含税造价为()万元
A.1186.500
B..1190.7
C.11226.248
D.230.588,
正确答案:查看最佳答案
参考解析:含税工程造价=1000X(1+5%)X(1+8%)X(1+5%)X(1+3.35%)=1230.588万元
第52题:根据《建筑安装工程费用项目组成》,对超额劳动和增收节支而支付给个人的劳动报酬,应计入建筑安装工程费用人工费项目中的()。
A.奖金
B.计时工资或计件工资
C.津贴补贴
D.特殊情况下支付的工资
正确答案:查看最佳答案
第53题:()是广泛采用的正式的验收方法,由仓库管理人员负责数量和外观检验。
A.驻厂验收
B.入库验收
C.接运验收
D.提运验收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:驻厂验收:在制造时期,由采购方派人在供应的生产厂家进行材质检验;(2)提运验收:对加工订制.市场采购和自提自运的物资,由提货人在提取产品时检验;(3)接运验收:由接运人员对到达的物资进行检查,发现问题当场作出记录;(4)入库验收:是广泛采用的正式的验收方法,由仓库管理人员负责数量和外观检验。
第54题:关于施工总承包模式特点的说法,正确的是()。
A.施工总承包单位负责项目总进度计划的编制.控制.协调
B.项目质量取决于业主的管理水平和施工总承包单位的技术水平
C.在开工前就有明确的合同价,有利于业主对总造价的早期控制
D.业主需要负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调
正确答案:查看最佳答案
第55题:施工企业在安全生产许可证有效期内严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证期满时,经原安全生产许可证的颁发管理机关同意,可不再审查,其有效期延期()年。
A.1
B.3
C.2
D.5
正确答案:查看最佳答案
参考解析:企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原安全生产许可证的颁发管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期3年。
第56题:某开发商在一大型商场项目的开发建设中,违反国家规定,擅自降低工程质量标准,因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故
C.串通投标罪
D.工程重大安全事故罪
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故属于工程重大安全事故罪。
第57题:大型建设工程项目进度目标分解的工作有:①编制各子项目施工进度计划;②编制施工总进度计划;③编制施工总进度规划:;④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是()
A.②-③-①-④
B.②-③-④-①
C.③-②-①-④
D.③-②-④-①
正确答案:查看最佳答案
第58题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008),因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更,需要增加新的分部分项工程量清单项目,引起措施项目发生变化,原措施费中没有的措施项目,其费用的确定方法是()
A.由发包人提出适当的措施费变更,经承包人确认后调整
B.由承包人提出适当的措施费变更,经发包人确认后调整
C.由监理人提出适当的措施费变更,经发,承包人确认后调整
D.参照原有措施费的组价方法调整
正确答案:查看最佳答案
第59题:关于竞争性成本计划.指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法,正确的是()。
A.指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划,比较详细
B.实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划
C.指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的
D.竞争性成本计划是项目投标和签订合同极端的估算成本计划,比较粗略
正确答案:查看最佳答案
参考解析:一.竞争性成本计划即工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划,虽也着力考虑降低成本的途径和措施,但总体上较为粗略。二.指导性成本计划即选派项目经理阶段的预算成本计划,是项目经理的责任成本目标。它是以合同标书为依据,按照企业的预算定额标准制定的设计预算成本计划,且一般情况下只是确定责任总成本指标。三.实施性计划成本即项目施工准备阶段的施工预算成本计划,它以项目实施方案为依据,落实项目经理责任目标为出发点,采用企业的施工定额,通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。
第60题:根据《标准施工招标文件》,关于施工合同索赔的规定,下列说法正确的是()。
A.承包人应在发出索赔意向通知书后14天内,向监理人正式递交索赔通知书
B.承包人必须在发出索赔意向通知后的7天内或经过工程师(监理人)同意的其他合理时间内向工程师(监理人)提交一份详细的索赔文件和有关资料
C.在工程实施过程中发生索赔事件以后,或者承包人发现索赔机会,首先要提出索赔意向
D.如果干扰事件对工程的影响持续时间长,承包则应按工程师(监理人)要求的合理间隔(一般为28天),提交中间索赔报告,并在干扰事件影响结束后的14天提交一份最终索赔报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人正式递交索赔通知书,即A错误;承包人必须在发出索赔意向通知后的28天内或经过工程师(监理人)同意的其他合理时间内向工程师(监理人)提交一份详细的索赔文件和有关资料。即B错误;如果干扰事件对工程的影响持续时间长,承包则应按工程师(监理人)要求的合理间隔(一般为28天),提交中间索赔报告,并在干扰事件影响结束后的28天提交一份最终索赔报告。即D错误。
第61题:关于施工现场文明施工措施的说法,正确的是()。
A.市区主要路段设置高度不低于2m的封闭围挡
B.项目经理任命专职安全员作为现场文明施工第一责任人
C.建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放,并及时清运
D.现场施工人员均佩戴胸卡,按工种统一编号管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工现场文明施工的要求。选项A,市区主要路段围挡设置高度应不低于2.5M;选项B,应确立项目经理为现场文明施工的第一责任人;选项C,建筑垃圾和生活垃圾不能集中一起堆放。
第62题:施工过程中,工程质量验收的最小单位是()
A.分项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.检验批
正确答案:查看最佳答案
参考解析:成本编制时分为单项,单位,分部,分项工程;而质量验收时分为单位,分部,分项,检验批。
第63题:关于安全生产事故应急预案管理的说法,正确的是()。
A.非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家,均可受邀参加应急方案评审
B.应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案
C.生产经营单位应每半年组织一次现场处置方案演练
D.生产经营单位应每年至少组织两次综合应急预案演练或者专项应急预案演练
正确答案:查看最佳答案
第64题:某单价合同履行中,承包人提交了已完工程量报告,发包人需要到现场计量,并在计量前24小时通知了承包人,但承包人收到通知后没有派人参加。则关于发包人现场计量结果的说法,正确的是()。
A.以发包人的计量核实结果为准
B.以承包人的计量核实结果为准
C.由监理工程师根据具体情况确定
D.双方的计量核实结果均无效
正确答案:查看最佳答案
第65题:索赔费用的计算方法不包括()。
A.实际费用法
B.总费用法
C.修正的总费用法
D.经验估计法
正确答案:查看最佳答案
第66题:某施工环节经过风险评估师评估,结果显示该环节发生风险可能性中等,风险后果定额为中度损失,则该风险级别为()级。
A.i
B.ⅱ
C.ⅲ
D.ⅳ
正确答案:查看最佳答案
第67题:根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006),施工项目经理具有的权限是()。
A.编制项目管理实施规划
B.制定内部计酬办法
C.参与工程竣工验收
D.对资源进行动态管理
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据《建设工程安全生产管理条例》,关于工程监理单位安全责任的说法,正确的是()。
A.在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患,应要求施工单位整改
B.在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患,应及时向有关主管部门报告
C.对于情节严重的安全事故隐患,施工单位拒不整改时应向建设单位报告
D.应审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
正确答案:查看最佳答案
第69题:关于施工总承包方项目管理任务的说法,正确的是()。
A.施工总承包方一般不承担施工任务,只承担施工的总体管理和协调工作
B.施工总承包方只负责所施工部门的施工安全,对业主指定分包商的施工安全不承担责任
C.施工总承包方不与分包商直接签订施工合同,均有业主方签订
D.施工总承包方应负责施工资源的供应组织
正确答案:查看最佳答案
参考解析::本题注意看清题目,考核的是施工总承包而不是施工总承包管理,否则容易错选A;选项BC亦不符合题意;选项D描述与施工总承包方任务相符。
二.多选题(共有25题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:人工定额是根据国家的经济政策.劳动制度和有关技术文件及资料制定的。制定人工定额,常用的方法有()。
A.技术测定法
B.统计分析法
C.因素分析法
D.比较类推法
E.经验估计法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:人工定额是根据国家的经济政策.劳动制度和有关技术文件及资料制定的。制定人工定额,常用的方法有四种:技术测定法.统计分析法.比较类推法.经验估计法。
第71题:关于从事危险化学品特种作业人员条件的说法,正确的是()
A.应当具备出众及以上文化程度
B.取得操作证后准许独立作业
C.技能熟练后操作证可以不复审
D.年满18周岁,且不超过国家法定退休年龄
E.经社区或县级以上医疗机构体检健康合格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:特种作业人员的任职条件包括经社区或县级以上医疗机构体检健康合格.应当具备初中及以上文化程度.年满18周岁,且不超过国家法定退休年龄,故选项ADE正确。选项B,取得操作证后准许独立作业的表述也符合规定,故选ABDE。
第72题:政府质量监督管理的内容有()
A.抽查主要建筑材料的质量
B.依法处罚违法违规行为
C.监督工程竣工验收
D.定期统计分析本地区质量情况
E.抽查施工进度计划的执行情况
正确答案:查看最佳答案
第73题:根据《建设项目工程总承包管理规定》,工程总承包的管理工作包括()。
A.办理可行性研究报批
B.项目设计管理
C.项目施工管理
D.项目采购管理
E.实施试运行管理
正确答案:查看最佳答案
第74题:项目动态控制过程中,属于事前控制内容的有()
A.分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素
B.定期进行目标计划值和实际值的比较
C.针对可能导致目标偏离的影响因素采取预防措施
D.发现目标偏离时采取纠偏措施
E.分析目标偏离产生的原因和影响
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《建设施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201),采用变动总价合同时,一般可对合同价款进行调整的情形有()
A.施工方承担的损失超过其承受能力
B.一周内非承包商原因停电造成的停工累计达7小时
C.法律.行政法规和国家有关政策变化影响合同价款
D.工程造价管理部门公布的价格调整
E.外汇汇率变化影响合同价款
正确答案:查看最佳答案
第76题:影响建设工程施工质量的环境因素包括()。
A.施工现场自然环境
B.施工质量管理环境
C.施工所在地政策环境
D.施工所在地市场环境
E.施工作业环境
正确答案:查看最佳答案
参考解析:环境的因素主要包括施工现场自然环境因素.施工质量管理环境因素和施工作业环境因素。
第77题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008),“其他项目清单”的内容一般包括()
A.暂估价
B.计日工
C.工程排污费
D.暂列金额
E.总承包服务费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:其他项目清单由暂列金额,暂估价,计日工,总承包服务费等内容组成
第78题:以下关于施工文件立卷的说法,正确的是()。
A.竣工验收文件按单位工程.专业组卷
B.卷内备考表排列在卷内文件的首页之前
C.保管期限为永久的工程档案,其保存期限等于该工程的使用寿命
D.同一案卷内有不同密级的文件,应以低密级为本卷密级
E.立卷过程中案卷不宜过厚,一般不超过40mm
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项,卷内备考表排列在卷内文件的尾页之后;C项,永久是指工程档案需永久保存,长期是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命;D项,同一案卷内有不同密级的文件,应发高密级为本卷密级。
第79题:建设工程项目风险管理过程中,风险识别的工作有()
A.确定风险因素
B.收集与施工风险相关的信息
C.分析各种风险的损失量
D.分析各种风险因素发生的频率
E.编制施工风险识别报告
正确答案:查看最佳答案
第80题:下列施工质量事故中,属于指导责任事故的有()。
A.混凝土振捣疏漏造成的质量事故
B.砌筑工人不按操作规程施工导致墙体倒塌
C.负责人放松质量标准造成的质量事故
D.负责人追求施工进度造成的质量事故
E.浇筑混凝土操作者随意加水使强度降低造成的质量事故
正确答案:查看最佳答案
第81题:下列损失中,属于建设工程人身意外伤害险中除外责任范围的有()。
A.被保险人不忠实履行约定义务造成的损失
B.项目建设人员由于施工原因而受到人身伤害的损失
C.战争或军事行为等所造成的损失
D.投标人故意行为所造成的损失
E.项目法人和承包人以外的第三人由于施工原因受到财产损失
正确答案:查看最佳答案
第82题:关于实施性施工进度计划及其作用的说法,正确的有()。
A.可以确定项目的年度资金需求
B.可以确定施工作业的具体安排
C.以控制性施工进度计划为依据编制
D.可以确定里程碑事件的进度目标
E.可以论证项目进度目标
正确答案:查看最佳答案
第83题:下列影响施工质量的因素中,属于材料因素的有()
A.计量器具
B.建筑构配件
C.新型模板
D.工程设备
E.全防护设施
正确答案:查看最佳答案
第84题:关于网络计划关键线路的说法,正确的是()
A.单代号网络计划中由关键工作组成的线路
B.总持续事件最长的线路
C.双代号网络计划中没有波形线的线路
D.时标网络计划中没有波形线的线路
E.双代号网络计划中由关键节点连成的线路
正确答案:查看最佳答案
第85题:根据?关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作通知(建质(2010,111号)的规定,质量事故处理报告的内容有()
A.事故原因分析及论证
B.对事故处理的建议
C.事故调查的原始资料
D.检查验收记录
E.事故发生后的应急防护措施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:质量事故处理报告的内容包括事故原因分析及论证.事故调查的原始资料和检查验收记录,故ACD正确。选项B,对事故处理的建议;选项E,事故发生后的应急防护措施,均属于事故调查报告,而不是事故处理报告的内容。故选ACD。
第86题:下列施工现场的危险源中,属于第二类危险源的有()。
A.现场存放的燃油
B.焊工焊接操作不规范
C.洞口临边缺少防护设施
D.机械设备缺乏维护保养
E.现场管理措施缺失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A属于第二类危险源。
第87题:某项目全部进度计划系统的***该项目进度计划系统存在的问题有()。暂缺图片
A.存在网络图绘制错误
B.进度计划的体系不完整
C.进度计划的时间范畴不相同
D.进度计划的表达方式不一致
E.总进度规划与基础工程进度计划之间不协调
正确答案:查看最佳答案
第88题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%-80%罚款的违法行为有()
A.不立即组织事故抢救
B.伪造或者故意破坏事故现场
C.在事故调查处理期间撞离职守
D.谎报或者锅报事故
E.迟报或者漏报事故
正确答案:查看最佳答案
第89题:下列建设工程资料中,可以作为施工质量事故处理依据的有()
A.质量事故状况的描述
B.工程竣工报告
C.设计委托合同
D.施工记录
E.现场准备材料的质量证明资料
正确答案:查看最佳答案
第90题:下列建设工程施工风险的因素中,属于技术风险因素的有()。
A.承包商管理人员的能力
B.工程设计文件
C.工程施工方案
D.合同风险
E.工程机械
正确答案:查看最佳答案
第91题:与施工总承包模式相比,施工总承包管理模式的有点有()。
A.整个项目的合同总额确定有依据
B.施工总承包管理单位只赚取总包与分包的差价
C.通过招标确定施工承包单位,有利于业主节约投资
D.一般在施工图设计全部结束后,才能进行施工总承包管理的招标
E.业主对分包单位的选择具有控制权
正确答案:查看最佳答案
第92题:在项目实施阶段,项目总进度计划包括()。
A.招标工作进度
B.保修工作进度
C.设计工作进度
D.工程施工进度
E.物资采购工作进度
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程项目的总进度目标的内涵。在项目的实施阶段,项目总进度计划包括:设计前准备阶段的工作进度;设计工作进度;招标工作进度;施工前准备工作进度;工程施工和设备安装工作进度;工程物资采购工作进度;项目动用前的准备工作进度等。
第93题:根据《建设工程监理规范》(GB/50319-2000),编制工程建设监理规划应遵循的程序和依据是()。
A.在收到设计文件后开始编制
B.在签定委托监理合同前编制完成
C.完成后必须经监理单位技术负责人审核批准
D.应由总监理工程师主持编制
E.依据项目审批文件编制
正确答案:查看最佳答案
第94题:下列施工成本管理措施中,属于组织措施的有()。
A.利用施工组织设计降低材料的库存成本
B.确定合理详细的成本管理工作流程
C.加强施工任务单管理
D.确定施工设备使用方案
E.编制成本控制工作计划
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A.D选项,技术措施;B.C.E选项,组织措施。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://kao.ock123.com/news.jsp?ID=19060