节选部分<<2026年最新全国二建法律法规在线测试，刷题用什么方法好？>>题型

我们千辛万苦找到了"2026年最新全国二建法律法规在线测试，刷题用什么方法好？"。海贝尔曾经说过，人生就是学校。在那里，与其说好的教师是幸福，不如说好的教师是不幸。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我认为，知识永远战胜愚昧。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们就来学习之旅吧！最后的祝福:经历了汗水洗礼，才更懂得收获的喜悦，加油!

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《民事诉讼法》，关于法院调解的说法，正确的是()。

A.人民法院审理民事案件，调解过程公开进行

B.当事人一方或者双方坚持不愿调解、调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决

C.调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书

D.当事人自行和解或者调解达成协议后，可以请求人民法院按照和解协议或者调解协议的内容制作判决书

正确答案:查看最佳答案

第1题:某建设工程实行施工总承包，关于其工程文件移交的说法，正确的是()。

A.总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位

B.监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位

C.总承包单位负责整理各分包单位的工程文件，立卷后移交建设单位

D.总承包单位、各分包单位将其工程文件整理、立卷后分别移交建设单位

正确答案:查看最佳答案

第2题:甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是()。

A.应按乙、丙的意见做出仲裁书

B.应该按甲的意见做出仲裁书

C.甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定

D.按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见

正确答案:查看最佳答案

第3题:·根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是()。

A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课

B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同权利义务的转让。选项AC错，债务转移需债权人同意;选项B正确，债权转让只须通知债务人，而无须债务人同意。选项D错误，监理合同依法不得转让。

第4题:根据《保障中小企业款项支付条例》，关于事业单位从中小企业采购工程价款支付的说法，正确的是()。

A.应当自工程交付之日起60日内支付款项

B.事业单位内部付款流程未履行完毕的，可以拒绝或者延迟支付中小企业采购工程价款

C.合同约定采取履行进度结算的，付款期限应当自相应履行进度完成之日起算

D.事业单位延迟支付中小企业款项且对逾期利息的利率未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程价款的支付，选项分析:A错，机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。B错，《支付条例》第二十五条规定:机关、事业单位违反本条例，有下列情形之一的，由其上级机关、主管部门责令改正；拒不改正的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分:....(六)以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者迟延支付中小企业款项；....(超教材)C错，合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。D对，《保障中小企业款项支付条例》规定，机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。(超教材)

第5题:某施工企业的下列工作人员中，有权要求与企业订立无固定期限劳动合同的是()。

A.在该企业已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤未丧失劳动能力的赵某

B.在该企业连续工作满8年的张某

C.在该企业工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

D.在该企业累计工作10年，但期间曾就职于其他企业的李某

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的种类，选项分析:用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同:(1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的；(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；(3)连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。

第6题:招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，该合同的订立时间应当自中标通知书发出之日不超过()天。

A.15

B.30

C.45

D.60

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程开标、评标和中标，选项分析:中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，按照招标文件和中标人的投标文件签订合同。

第7题:关于抵押权的说法，正确的是()。

A.以动产抵押的，抵押权自合同生效时设立

B.抵押权可以与债权分离而单独转让

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的，拍卖抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖抵押财产所得的价款按照登记的债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是抵押权，选项分析:以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿；(1)抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序；(2)抵押权已经登记的先于未登记的受偿；(3)抵押权未登记的，按照债权比例清偿。其他可以登记的担保物权，清偿顺序参照上述规定。

第8题:下列有关招标投标的法律文件中，法律效力最高的是()。

A.招标投标法

B.建筑业企业资质管理规定

C.北京市招标投标条例

D.工程建设项目施工招标投标办法

正确答案:查看最佳答案

第9题:诉讼时效期间应当从()起计算。

A.侵害行为停止时

B.当事人知道或应当知道权利被侵害时

C.当事人权利被侵害并产生损害后果时

D.当事人提起赔偿主张之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是民事诉讼时效。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。

第10题:甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定上诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于()。

A.共同诉讼人

B.原告

C.有独立请求权的第三人

D.无独立请求权的第三人

正确答案:查看最佳答案

第11题:企业不再符合相应资质条件，被责令限期整改并向社会公告，对此下列说法，正确的是

A.整改期限最长不超过1个月

B.在整改期间不得申请建筑业企业资质的升级增项，但能承揽新的工程

C.逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，资质许可机关可以撤回其资质证书

D.企业可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可证机关提出核定原等级同类别资质的申请

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布局的说法，正确的是()。

A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地

B.施工现场搅拌站.仓库等布置应当尽量远离已有交通线路

C.施工现场道路应当尽量多布置临时道路，在施工现场形成环形道路

D.生活区与生产区可以分开布置，并设置标准的分隔设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工现场围墙可采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地，A正确。施工现场搅拌站.仓库.加工厂.作业棚.材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离，B错误。施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置，施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地，C错误。生活区与生产区应分开布置，并设置标准的分隔设施，D错误。

第13题:在建设工程中发现文物应立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后无特殊情况应在24小时之内赶赴现场，并在()日内提出处理意见。

A.5

B.6

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

第14题:甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当()。

A.驳回起诉

B.继续审理

C.终止起诉

D.将案件移交合同约定的仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

第15题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程项目，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的()。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全报建手续

D.建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准.核准.备案后，建设单位应当向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。

第16题:《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的应处以罚款，其额度为()。

A.5万元以上10万元以下

B.5万元以上15万元以下

C.5万元以上20万元以下

D.5万元以上25万元以下

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是招标代理机构违法行为应承担的法律责任，选项分析:《招标投标法》第50条规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处5万元以上25万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，禁止其一年至二年内代理依法必须进行招标的项目并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。影响中标结果的，中标无效。

第17题:关于临时用电管理，要求施工单位编制用电组织设计的是()。

A.施工现场临时用电设备在5台及以上

B.施工现场临时用电设备在5台以下

C.设备总容量在50kW以下

D.施工现场临时用电设备在5台及以上并且设备总容量在50kW以下

正确答案:查看最佳答案

第18题:仲裁裁决书的生效时间是()。

A.合议之日

B.公示之日

C.作出之日

D.收到之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁裁决书未规定履行期间的，从仲裁裁决书生效之日起计算。

第19题:根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是()。

A.建设.施工.监理

B.设计.施工.监理

C.建设.设计.施工

D.建设.设计.监理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是节约能源法违法行为应承担的法律责任。《节约能源法》规定，设计单位，施工单位，监理的那位违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。参见教材P186

第20题:以下符合房屋建筑工程施工总承包一级企业的法定条件的是()。

A.注册资本金3亿元以上，总资产3.6亿元以上；具有一级建造师50人以上

B.注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上；具有一级建造师12人以上

C.注册资本金6000万元以上，净资产5000万元以上；具有一级建造师10人以上

D.注册资本金2000万元以上，净资产2500万元以上；具有一级建造师10人以上

正确答案:查看最佳答案

第21题:项目经理王某经考试合格取得了二级建造师资格证书，受聘并注册于一个拥有乙级资质专门从事招标代理的单位，按照《注册建造师管理规定》:王某可以建造师名义从事()。

A.建设工程项目总承包管理

B.建设监理

C.建设工程项目管理服务有关工作

D.建设工程施工的项目管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是二级建造师执业岗位范围。，选项分析:《注册建造师管理规定》中规定，取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位，经注册后方可从事相应的执业活动。《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，建造师的执业范围包括:(1)担任建设工程项目施工的项目经理。(2)从事其他施工活动的管理工作。(3)法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。但“建设工程项目总承包管理”、“建设监理”、“造价咨询工作”三项超出了聘用单位业务范围，故选项“建设工程项目管理服务有关工作”正确。

第22题:新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必备的条件是()。

A.有符合规定的净资产

B.有符合规定的主要人员

C.有符合规定的工程质量保证体系

D.有符合规定的技术装备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑业企业资质条件，选项分析:从事建筑活动的建筑业企业应当具备下列条件:(1)有符合规定的净资产；(2)有符合规定的主要人员；(3)有符合规定的已完成工程业绩；(4)有符合规定的技术装备。

第23题:职工与用人单位就是否认定为工伤问题产生分歧时，根据《工伤保险条例》规定，应由()承担举证责任。

A.工伤职工

B.用人单位

C.社会保险行政部门

D.第三方机构

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《民法典》及《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》,以下主体可以作为保证人有()

A.某市人民政府

B.以公益为目的的非营利法人、非法人组织

C.某商业银行

D.某居民委员会、村民委员会

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付()的工资。

A.4倍

B.3倍

C.2倍

D.1倍

正确答案:查看最佳答案

第26题:承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张()之债。

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程债的产生。，选项分析:当事人之间因产生了合同法律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。任何合同关系的设立，都会在当事人之间发生债权债务的关系。合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。合同产生的债被称为合同之债。

第27题:发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是()。

A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工

B.拖欠垫资利息

C.施工现场安装摄像设备全程监控

D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持:1.未按约定支付工程价款的；2.提供的主要建筑材料.建筑构配件和设备不符合强制性标准的；3.不履行合同约定的协助义务的。

第28题:根据《安全生产法》生产安全事故发生后，生产经营单位的主要负责人的下列违法行为中，可能处以15日以下拘留的是()。

A.不立即组织抢救

B.在事故调查处理期间擅离职守

C.谎报.瞒报事故

D.逃匿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级.撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入60%~100%的罚款；对逃匿的处15日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报.谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

第29题:关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是()。

A.生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用

B.建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任

C.建设项目安全设施的使用单位应当对安全设计负责

D.某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内

正确答案:查看最佳答案

第30题:建设工程施工合同无效，将不会产生()的法律后果。

A.返还财产

B.折价补偿

C.赔偿损件

D.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同无效的话，不会产生违约金的法律后果

第31题:甲施工企业因项目专业施工急需，聘用了一名未与乙施工企业解除劳动合同的高级专业工人丙，由此给乙施工企业造成了重大经济损失。对于乙企业的经济损失，下列说法正确的是()。

A.由丙承担赔偿责任

B.由甲承担赔偿责任

C.甲不承担任何责任

D.由甲和丙承担连带赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同履行、变更、解除和终止中违法行为应承担的法律责任。，选项分析:《劳动合同法》规定，用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带赔偿责任。故选项“由甲和丙承担连带赔偿责任”正确。

第32题:甲建筑工程公司在进行基础施工工程中，由于操作失误给邻近乙公司的建筑物造成损害，根据有关法律规定，甲公司负有向乙公司赔偿损失的义务。此债务发生的根据是()。

A.合同

B.无因管理

C.不当得利

D.侵权

正确答案:查看最佳答案

第33题:一裁定终局体现了仲裁的()特点。

A.专业性

B.自愿性

C.独立性

D.快捷性

正确答案:查看最佳答案

第34题:《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地()级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.县

B.区

C.市

D.省

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

第35题:关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是()。

A.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在法庭辩论终结前提出

B.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩或者提出反诉的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外

C.人民法院对当事人提出的异议，审查后认为异议成立的，裁定驳回起诉

D.当事人不服地方人民法院管辖异议裁定的，不得提起上诉

正确答案:查看最佳答案

第36题:关于民事诉讼证据应用的说法，正确的是()。

A.以书面证言、视听传输技术或者视听资料等方式作证的不予采纳

B.因健康原因不能出庭的证人经人民法院许可，可以通过书面证言、视听传输技术或者视听资料等方式作证

C.对涉及国家秘密的证据应当保密，不得在开庭时出示

D.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

正确答案:查看最佳答案

第37题:关于民事案件的一般地域管辖，下列表述错误的是()。

A.对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖

B.被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖

C.经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满6个月的地方

D.同一诉讼的几个被告住所地在两个以上人民法院辖区的，这些人民法院都有管辖权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是地域管辖，选项分析:对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。其中，公民的住所地是指该公民的户籍所在地。经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方，但公民住院就医的地方除外。同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的，原告可以向任何一个被告住所地或经常居住地人民法院起诉。故选项“经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满6个月的地方”说法错误，为答案。

第38题:关于建设项目招标的说法，正确的是()。

A.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于7个工作日

B.对招标文件的收费应当合理，只能获取微利

C.招标人必须编制标底

D.招标人编制的标底必须保密

正确答案:查看最佳答案

第39题:下列关于合同转让的说法，根据《合同法》的规定，正确的是()。

A.债务人转让义务，须征得债权人同意后转让方可有效

B.合同的权利转让，须征得债务人同意后转让方可有效

C.合同的权利义务的一并转让可以是全部或部分的权利义务

D.通过招标发包订立的建设工程施工合同，承包人可以进行合同的一并转让

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查合同转让。合同转让包括权利的转让.义务的转让.权利和义务的概括转让。债权人转让债权时，不需征得债务人同意，但要通知债务人，B错误。债务人转让义务的，须征得债权人同意后转让方可生效，A正确。合同的权利义务一并转让，是指合同一方当事人将其权利和义务一并转让给第三人，是全部转让，C错误。通过招标发包而订立的建设工程施工合同，承包人如果将合同一并转让，本质上是转包，转包是违法的，D错误。

第40题:某医院与某卫生院签订了融资租赁合同，双方约定，该医院应按照卫生院的要求，购买医疗设备租赁给卫生院，卫生院按约定支付租金。本合同中该医院()。

A.享有买受人的权利但不承担买受人的义务

B.向承租人承担标的物的瑕疵担保

C.妥善保管和使用租赁物

D.不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务

正确答案:查看最佳答案

第41题:某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为家完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法，正确的是()。

A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损.灭失的风险由丁承担

B.甲向丙交付货物后，货物毁损.灭失的风险由丙承担

C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损.灭失的风险即由乙承担

D.丙向丁交付货物后，货物损毁.灭失的风险由乙承担

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于劳动合同试用期的说法，正确的是()。

A.初次订立劳动合同的，可以仅约定试用期，而不约定劳动合同期限

B.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期

C.试用期不包含在劳动合同期限之内

D.劳动合同期限不满1年的，不得约定试用期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。

第43题:根据《建筑安装工程费用项目组成》，属于安全文明施工费的是()。

A.分部分项工程费

B.已完工程及设备保护费

C.临时设施费

D.规费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位安全生产费用的提取和使用管理，选项分析:原建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》(建办[2005]89号)中规定，建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。

第44题:某建设单位不按合同约定，要求施工单位压缩工期。为此，该建设单位应承担的法律责任是:限期改正，并处一定额度的罚款。该罚款额度是()。

A.10万元以下

B.10万元以上20万元以下

C.50万元以上

D.20万元以上50万元以下

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位违法行为应承担的法律责任，选项分析:要求施工单位压缩合同约定的工期的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任。故选项“20万元以上50万元以下”正确。

第45题:根据《招标标投标违法行为就公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是()。

A.已发限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月，公告期限为6个月

B.原行政处理决定已发变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公关平台上予以声明

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。二.

第46题:下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()。

A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书

B.由行政主管部门主持达成的调解书

C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书

D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:调解包括人民调解.行政调解.仲裁调解.法院调解等类别，其中，行政调解属于诉讼外调解。行政调解达成的协议也不具有强制约束力，仲裁调解和法院调解具有强制执行力。人民调解本没有强制执行力，但经司法确认的人民调解具有强制执行力。经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可自调解协议生效之日起30日内共同向人民法院申请司法确认。人民法院依法确认调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可向人民法院申请强制执行。

第47题:一般情况下，勘察设计文件都是勘察设计单位接受建设单位委托创作的委托作品。如果勘察设计单位与建设单位未就该委托作品著作权的归属做出约定，则该委托作品的著作权属于()。

A.勘察设计单位

B.建设单位

C.勘察设计单位与建设单位共有

D.由双方重新约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定，未做明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。

第48题:施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。

A.砖厂乙

B.砖厂丙

C.砖厂乙或砖厂丙均可

D.砖厂乙或砖厂丙均不可

正确答案:查看最佳答案

第49题:关于借款合同的说法，正确的是()。

A.自然人之间的借款合同应当采用书面形式

B.借款的利息可以预先在本金中扣除

C.自然人之间的借款合同。自贷款人提供借款时成立

D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款，但不得解除合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项错在应当，借合同一般为要式合同，即可以采用口头形式，也可以采用书面形式;B选项不得预先扣除;D选项可以解除合同。

第50题:下列关于企业增值税的说法，正确的是()。

A.增值税是以商品和劳务在流转过程中产生的增值额作为征税对象而征收的一种流转税

B.在中华人民共和国境内销售不动产的个人无需缴纳增值税

C.增值税是以含税的销售额为计税依据的，增值税专用发票的开具都会分别注明商品的价格和增值税税额部分

D.一般纳税人会计核算健全，能够提供准确税务资料的，可以向主管税务机关办理登记

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于承包人将其工程分包的说法，正确的是()。

A.承包单位可以将承包的工程再分包

B.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成

C.承包人可以不经发包人同意或认可将工程分包给他人

D.工程发包后，免除暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务的招标要求

正确答案:查看最佳答案

第52题:招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；可以处中标项目金额()罚款。

A.3‰～5‰

B.5‰～10‰

C.5‰～15‰

D.10‰～15‰

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是招标人违法行为应承担的法律责任，选项分析:招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；可以处中标项目金额5‰以上10‰。以下(即0.5%～1%)的罚款。

第53题:如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。

A.没有权利选择仲裁员

B.申请仲裁后就不可以再达成和解

C.申请人无正当理由不到庭，可视为撤回仲裁申请

D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是开庭和审理，选项分析:仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人经书面通知，无正当理由开庭时不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请；如果被申请人提出了反请求，不影响仲裁庭就反请求进行审理，并作出裁决。被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理并作出裁决；如果被申请人提出了反请求的，可以视为撤回仲裁反请求。说法正确的是“申请人无正当理由不到庭，可视为撤回仲裁申请”。

第54题:下列有关诉讼代理人的表述，不正确的是()。

A.民事诉讼代理人可分为法定诉讼代理人与委托诉讼代理人

B.法定诉讼代理人适用于无诉讼行为能力的当事人

C.委托人可以是法定代理人

D.委托诉讼代理人不能是当事人的近亲属

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托诉讼代理人既可以是律师，也可以是当事人的近亲属.有关的社会团体或者所在单位推荐的人，以及经人民法院许可的其他公民。

第55题:某施企业在2017年2月1日办理了安全生产许可证，则其向原发证机关办理延期手续的期间为()。

A.2019年2月~2019年5月

B.2018年11月~2019年1月

C.2020年2月~2020年5月

D.2019年11月~2020年1月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:安全生产许可证的有效期为3年，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手统。本题217年2月1日办理的安全生产许可证的有效期至2020年1月31日，期满前3个月办理延期手续，因此2020年1月31日前3个月满足续期时间规定。因此，D项为正确选项。

第56题:王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照《担保法》规定，下列主体可以作为保证人的是()。

A.某大学教授

B.某企业财务科

C.某公立小学

D.某街道办事处

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建设工程安全生产管理条例》第50条的规定，实行施工总承包的建设工程，由()负责上报事故。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》第50条第2款规定，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。因此B项正确。

第58题:关于法人成立的说法，正确的是()。

A.特别法人的产生可以不经过法定的程序

B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近

C.法人能够独立承担民事责任

D.法人可以不设法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人应具备的条件:1.依法成立;2.应当有自己的名称.组织机构.住所.财产或经费:3.能够独立承担民事责任;4.有法定代表

第59题:关于融资租赁合同当事人义务的说法，正确的是()。

A.出租人向承租人履行交付标的物的义务

B.出卖人向承租人履行标的物的瑕疵担保义务

C.出租人向承租人履行租赁物维修的义务

D.承租人向出卖人履行交付租金的义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:融资租赁合同涉及出租人.出卖人和承租人三方主体。通常的做法是，承租人要求出租人为其融资购买所需的租赁物，由出租人向出卖人支付价款，并由出卖人向承租人交付租赁物及承担瑕疵担保义务，而承租人仅向出租人支付租金而无需向出卖人承担义务，故B正确，AD错误。融资租赁合同的出租人不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务，但承租人须向出租人履行交付租金义务，故C错误。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:关于借款合同的说法，正确的有()。

A.借款合同的标的物是作为一般等价交换物的货币

B.借款合同不得采用口头形式

C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定的，应当按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率执行

D.借款的利息不得预先在本金中扣除

E.借款合同自贷款人提供借款时生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:借款合同的标的物是作为一般等价交换物的货币。故A正确。借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。故B错误。借款合同原则上为有偿合同(有息借款)，也可以是无偿合同(无息借款)。借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。故C错误。借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。故D正确。自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。故E错误。

第61题:下列选项中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的规定的有()。

A.投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分

B.限定投标企业必须具有总承包资质

C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料

D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息

E.限定投标人必须采用某种专利技术

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《女职工劳动保护特别规定》，女职工禁忌从事的劳动范围说法正确的是()。

A.体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业

B.矿山井下作业

C.间断负重、每次负重超过20公斤的作业

D.每小时负重6次以上、每次负重超过25公斤的作业

E.间断负重、每次负重超过25公斤的作业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是女职工的特殊保护，选项分析:根据《女职工劳动保护特别规定》，女职工禁忌从事的劳动范围有:①矿山井下作业;②体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业;③每小时负重6次以上、每次负重超过20公斤的作业，或者间断负重、每次负重超过25公斤的作业。

第63题:某项目业主与银行签订了借款合同，项目业主的主要义务是()。

A.提供担保

B.按照约定用途使用借款

C.提供借款

D.按期归还本金和利息

E.按照约定收取借款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是借款合同当事人的权利义务。，选项分析:借款合同中，提供借款是贷款人(本题中为银行)的义务，故“提供借款”不符合题意。而提供担保、按照约定收取借款、按约定用途使用借款和归还本金和利息是借款人(本题中为项目业主)的义务。

第64题:建设工程施工合同的下列情形中，应当认定无效的有()。

A.承包人未取得建筑业企业资质订立的

B.承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级

C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的

D.具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同

E.建设工程必须进行招标的未招标订立的

正确答案:查看最佳答案

第65题:总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任

D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任

E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

正确答案:查看最佳答案

第66题:下列属于设置不合理限制和壁垒的有()。

A.将特定行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件

B.要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险

C.在开标环节要求投标人的法定代表人必须到场，不接受经授权委托的投标人代表到场

D.评标专家对投标人打分畸高或畸低，但能说明正当理由

E.限定投标保证金、履约保证金只能以现金形式提交

正确答案:查看最佳答案

第67题:关于违约责任具有的特征，下列选项正确的是()。

A.违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的

B.违约责任具有连带性

C.违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果

D.违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效

E.违约责任是民事责任的一种形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是违约责任的概念和特征，选项分析:违约责任具有如下特征:(1)违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的。(2)违约责任具有相对性。(3)违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果。(4)违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销。(5)违约责任是民事责任的一种形式。故选项“违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的”、“违约责任主要具有补偿性”、“违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销”、“违约责任是民事责任的一种形式”正确。

第68题:关于合同解除的说法，正确的有()。

A.合同解除适用于可撤销合同

B.当事人对合同解除的异议期限有约定的依据约定，没有约定的，最长期3个月

C.对解除有异议的，可以申请人民法院确认解除的效力

D.合同解除须有解除的行为

E.合同解除可使合同关系自始消灭

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同的解除适用于合法有效的合同，而无效合同.可撤销合同不发生合同解除。合同解除使合同关系自始消灭或者向将来消灭，可视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不再履行。

第69题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查报告的内容主要有()。

A.事故发生单位概况

B.事故发生经过和事故救援情况

C.事故造成的人员伤亡和直接经济损失

D.事故责任者的处理结果

E.事故发生的原因和事故性质

正确答案:查看最佳答案

第70题:建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，则关于双方合同的说法正确的有()。

A.应订立书面的租赁合同，否则无效

B.可订立口头合同，租赁期限为9个月

C.签订的租赁合同为实践合同

D.签订的租赁合同为双务合同

E.在续签租赁合同时，最多可约定租赁期限为20年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查租赁合同。租赁合同为诺成.双务.有偿合同，因此C错误，D正确。租赁合同是非要式合同，A错误。根据《合同法》，租赁期限6个月以土的，应签订书面合同;未签订书面合同，视为不定期租赁，B错误。

第71题:关于抵押权的说法，正确的是()

A.抵押权的设立需要将抵押物转移至抵押权人占有

B.以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人

C.正在建造的建筑物抵押的，抵押权自登记时设立

D.抵押期间，抵押人可以转让抵押财产

E.抵押物转让的价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据施工现场固体废物的减量化和回收再利用的要求，施工单位应采取的有效措施包括()。

A.生活垃圾袋装化

B.建筑垃圾分类化

C.建筑垃圾及时清运

D.设置封闭式垃圾容器

E.建筑垃圾集中化

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行贷装化，及时清运，对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出。

第73题:根据《安全生产许可证条例》，要取得安全生产许可证应具备的条件有()。

A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.资金投入符合安全生产要求

C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

D.企业生产过程未发生过安全事故

E.按规定配备专职安全生产管理人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件:(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入；(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；……(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；……..条例并未就选项“企业生产过程未发生过安全事故”作出规定。故选项“建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程”“保证本单位安全生产条件所需资金的投入”“依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费”“按规定配备专职安全生产管理人员”正确。

第74题:根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，关于建设工程最低保修期限的说法，正确的有()。

A.供热系统为2年

B.屋面防水工程为5年

C.装修工程为2年

D.电气管线为2年

E.房屋建筑的主体结构为70年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是质量保修书和最低保修期限，选项分析:在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

第75题:法律行为的成立要件有()。

A.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力

B.经过登记或备案等程序

C.行为人意思表示真实

D.行为内容合法

E.行为形式合法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:1.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力2.行为人意思表示真实3.行为内容合法4.行为形式合法

第76题:根据《劳动争议调解仲裁法》，关于劳动争议仲裁的说法，正确的有()。

A.劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任

B.劳动争议申请仲裁的时效期间为1年

C.劳动争议仲裁时效期间从当事人知道或应当知道其权利被侵害之日起计算

D.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表和用人单位方面的代表共同组成

E.劳动争议仲裁是诉讼的前置程序

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动争议的解决，选项分析:劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之曰起15日内向人民法院提起诉讼。

第77题:关于工程建设缺陷责任期的确定，下列说法中正确的有()。

A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年

B.缺陷责任期从工程通过境工验收之日起计

C.水包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

D.发包人导致通工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期

E.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天，自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程质量保证金。选项D.E，发包人原因迟延的，在承包人提交竣工验收报告报告后90天，自动进人缺陷责任期。

第78题:根据我国《建筑法》的规定，下列行为中属于禁止性行为的有()。

A.施玉企业允许其他单位使用本企业的营业执照，以本企业的名义承揽工程

B.建筑施工企业联合高资质等级的企业承揽超出本企业资质等级许可范围的工程

C.两个以上的建筑施工企业以联合体承包大型或结构复杂的建筑工程

D.总承包单位自行将其承包工程中的主体工程发包给有相应资质条件的分包单位

E.分包单位将承包的工程根据工程实际再分包给具有相应资质条件的分包单位

正确答案:查看最佳答案

第79题:某施工合同约定:发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为()。

A.合同履行地法院

B.仲裁委员会

C.合同签订地法院

D.被告住所地法院

E.原告住所地法院

正确答案:查看最佳答案