节选部分<<河南省郑州注册监理工程师模拟试题>>题型

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:凡是()的单位，均可称为监理单位。

A.经监理资质管理部门审查批准

B.取得监理资质证书，具有法人资格

C.从事工程建设监督管理活动

D.从事工程建设招标代理活动

正确答案:查看最佳答案

第1题:依据法律的直接规定而产生代理权的行为称为()。

A.无权代理

B.委托代理

C.法定代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第2题:建设工程总承包合同的履行不包括()。

A.合同应明确双方责任

B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行

C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包

D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可

正确答案:查看最佳答案

第3题:发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作，属于工程师发出暂停施工的情况中的()。

A.内外部条件的变化

B.发包人应承担责任的原因

C.协调管理的原因

D.承包人的原因

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。参见教材P76。

第5题:设计合同必须具有上级机关批准的()才能签定。

A.设计任务书

B.总概算

C.施工图设计

D.初步设计文件

正确答案:查看最佳答案

第6题:按照《中华人民共和国合同法》的规定，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()。

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意，但要通知对方

C.无须征得对方同意，但要提供担保

D.无须征得对方同意，也无须通知对方

正确答案:查看最佳答案

第7题:某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由()承担。

A.发包人

B.工程师

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第8题:在材料采购合同履行中，()只适用于成交货物数量少，金额小的合同结算支付。

A.转账结算

B.电子结算

C.现金支付

D.托收承付

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

第10题:监理公司具有法人资格的时间为()日。

A.注册资金到位

B.公司成立

C.工商行政管理机关核准登记

D.建设行政主管部门颁发资质证书

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第12题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。

A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计人员错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。C项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应结清全部设计费。D项，由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

第13题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时，中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时，中标人应为评标得分最高者。

第14题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定的比例付给设计人定金。合同开始履行后设计人违约，设计人应返还委托人()万元。

A.10

B.20

C.2

D.4

正确答案:查看最佳答案

第15题:招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是()。

A.返还所有投标人的投标保函

B.要求所有投标人延长投标保函有效期

C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期

D.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

正确答案:查看最佳答案

第16题:设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有()。

A.合同条件

B.投标须知

C.工程量清单

D.项目说明书

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据美国AIA标准合同文本，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.承担施工的承包商公司

D.承担分包工作的分包商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。

第18题:对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。

A.概念设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

正确答案:查看最佳答案

第19题:在建设工程勘察合同的履行中，关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。

A.合同生效后5天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金

B.勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比

C.提交勘察成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用

D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

第20题:建设工程的建设合同大体上不包括()阶段。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.造价

正确答案:查看最佳答案

第21题:(1)某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是()。

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是交货检验。数量验收的方法包括:衡量法；(2)理论换算法；(3)查点法。参见教材P130。

第22题:下列关于材料采购合同变更或解除的说法，错误的是()。

A.一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同仍然有效

B.物资采购合同变更的内容涉及交货时间的变更

C.供货方提供的货物数量不够，采购方可以拒收货物

D.采购方对合同约定的订购数量拒收，要承担中途退货的责任

正确答案:查看最佳答案

第23题:依据FIDIC《施工合同条件》规定，发包人选用奖励条款，需要在()中具体约定奖金的计算办法。

A.协议书

B.专用条件

C.通用条件

D.合同附件

正确答案:查看最佳答案

第24题:如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由()对争议进行处理。

A.终止合同方选定的仲裁委员会

B.违约方选定的仲裁委员会

C.双方选定的仲裁委员会

D.有管辖权的人民法院

正确答案:查看最佳答案

第25题:承包人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。

第26题:承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露.修改.重新隐蔽的费用的损失和工期处理为()。

A.费用和工期损失全部由业主承担

B.费用和工期损失全部由承包商承担

C.费用由承包商承担，工期给予顺延

D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

正确答案:查看最佳答案

第27题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的()进行协商谈判。

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。

第28题:材料采购合同在履行过程中，由发包人负责供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，并由()支付相应的保管费用。

A.承包人

B.发包人

C.工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第29题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料，使用前进行约定的性能检验，应由()。

A.工程师负责检验，发包人承担检验费用

B.工程师负责检验，承包人承担检验费用

C.承包人负责检验，发包人承担检验费用

D.承包人负责检验，承包人承担检验费用

正确答案:查看最佳答案

第30题:《招标投标法》规定的招标方式分为()。

A.公开招标和邀请招标

B.邀请招标和议标

C.公开招标.邀请招标和议标

D.公开招标和议标

正确答案:查看最佳答案

第31题:关于延长投标有效期的说法，错误的是()。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人

B.投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第32题:在评标委员会成员中，不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

第33题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。

A.发包人

B.施工单位

C.业主

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。

第34题:施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车和联机无负荷试车的区别不包括()。

A.向工程师发出要求试车的书面通知，前者是发包人，后者是承包人

B.前者所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，后者需要外部的配合条件

C.试车通知，前者包括试车内容.时间.地点，后者包括试车内容.时间.地点和对承包人的要求

D.试车合格，前者工程师在试车记录上签字，后者双方在试车记录上签字

正确答案:查看最佳答案

第35题:设计开工的标志是()

A.合同签字盖章

B.合同规定开工期限

C.签字后第3天

D.收到定金

正确答案:查看最佳答案

第36题:可变更的合同在变更前属于()合同。

A.有效合同

B.无效合同

C.效力待定合同

D.已经成立但未生效合同

正确答案:查看最佳答案

第37题:关于施工招标项目标底的说法，正确的是()。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。参见教材P31。

第38题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。

第39题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

A.总承包单位

B.建设单位

C.设计单

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第40题:某土方工程发包方提出的估计工程量为3000M3，合同中规定土方工程单价为32元/M3，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为30元/M3。结束时实际完成土方工程量为3600M3，则土方工程款为()万元。

A.11.46

B.10.8

C.11.52

D.11.40

正确答案:查看最佳答案

第41题:某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工验收管理。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。

第42题:根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。

第43题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。

第44题:设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

第45题:邀请招标中，邀请对象的数目不应少于()家。

A.2

B.3

C.5

D.7

正确答案:查看最佳答案

第46题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。参见教材P145。

第47题:工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。

A.公平

B.科学

C.独立

D.公正

正确答案:查看最佳答案

第48题:下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()。

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期自()起计算。

A.监理人下达开工通知之日

B.实际开工之日

C.合同中约定的开工日

D.开工通知中载明的开工日

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

第51题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。

A.发现文物.化石等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

正确答案:查看最佳答案

第52题:下列文件中，属于招标文件组成内容的有()。

A.投标人针对招标文件提出的质疑

B.投标预备会的会议纪要

C.对投标人质疑的书面解答

D.招标人发布的资格预审公告

E.招标人对投标文件的修改

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。

A.单价子目已完工程量按月计算

B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

C.总价子目已完工程量按月计算

D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

正确答案:查看最佳答案

第54题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。

A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书

B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验

C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书

D.补检试验的全部费用应补偿给承包商

E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。

第55题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第56题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。

A.选择施工总承包人的确认权与否决权

B.工程实际竣工日期的签认权

C.工程上使用的材料和施工质量的检验权

D.设计变更的审批权

E.工程款支付的审核和签认权

正确答案:查看最佳答案

第57题:要使索赔得到公平合理的解决，工程师在工作中必须注意以下原则()

A.公平合理地处理索赔

B.及时作出决定和处理索赔

C.尽可能通过协商达成一致

D.诚实信用

E.尽量减少

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()。

A.施工工程或标段

B.工程结算方式

C.质量标准

D.合同组成文件

E.变更处理程序

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。

A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先

D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面

E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第60题:根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有()。

A.要约所处法律效力状态不同

B.撤回和撤销的目的不同

C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同

D.受要约人对要约知晓的情况不同

E.对要约人的约束条件不同

正确答案:查看最佳答案

第61题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。

第62题:后履行抗辩权的适用条件包括()。

A.合同中未约定履行顺序

B.合同中约定了履行顺序

C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

D.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

E.经营状况严重恶化

正确答案:查看最佳答案

第63题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。

A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师

D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。

第64题:合同法律关系的客体有()。

A.物

B.行为

C.义务

D.权利

E.知识产权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。

第65题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第66题:根据《标准施工合同》，承包人的施工安全责任有()。

A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失

B.编制施工安全措施规程

C.制定施工安全操作规程

D.配备必要的安全生产和劳动保护措施

E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失

正确答案:查看最佳答案

第67题:发包人违反合同规定时，处理方法正确的是()。

A.承包人应向发包人发出通知要求纠正

B.承包人有权立即暂停施工

C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知

D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任

E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利

正确答案:查看最佳答案

第68题:合同生效应当具备的条件是()

A.当事人具有相应的民事权利能力

B.当事人具有相应的民事行为能力

C.意思表示真实

D.违反社会公共利益

E.不违反法律法规

正确答案:查看最佳答案

第69题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符，下述作法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%，那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内，即99.5吨至100.5吨之间，属于在合理界限范围内，对此不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项C正确，选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间，那么属于超过合理界限范围，此时不再考虑合理磅差和尾差因素，按实际交货数量计算多交或少交数量，多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确)，少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于，一旦供货方的交货数量超过合理界限范围，则不再考虑合理磅差和尾差因素，应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较，计算得出差额数量，而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。

第70题:根据FIDIC《施工合同文件》，保证金在工程款颁发()后分次返还。

A.工程移交证书

B.工程接受证书

C.履约证书

D.缺陷责任期终止证书

E.工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第72题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货方承担货物转运费用

B.由供货方承担逾期交货违约金

C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金

D.由采购方承担货物转运增加的保险费用

E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

第73题:建设工程合同管理的基本方法包括()。

A.严格执行建设工程合同管理法律法规

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.建立合同管理目标制度

E.推行合同示范文本制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规，普及相关法律知识.培训合同管理人才，设立合同管理机构.配备合同管理人员，建立合同管理目标制度，推行合同示范文本制度。

第74题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第75题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第76题:根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有()。

A.签约合同价不包括承包人利润

B.签约合同价即为中标价

C.签约合同价包含暂列金额.暂估价

D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款

E.签约合同价应在合同协议书中写明

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书

D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第79题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。