节选部分<<2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，哪个app好？>>题型

手机铃响,那是问候;手机唱歌,那是祝福;手机震动,那一定是我握住了你的手。考试考成功!我的朋友。那么，对个人而言，"2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，哪个app好？"不仅仅是一个重大的建筑考试，还可能会改变一个人的人生。俾斯麦曾经说过，失败是坚忍的最后考验。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 那么，读万卷书，行万里路。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们找题吧！

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:以下关于政府部门对建设工程进行管理的目标，正确的是()。

A.维护国家经济安全

B.对建设工程全过程实施有效管理

C.对建设工程全方位实施有效管理

D.保证建设工程总体目标的实现

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)以下关于圆盘锯的使用，不符合安全规定的操作是()。

A.圆盘锯的锯片上方应设防护挡板

B.传动部位应设防护罩

C.当锯料接近端头时，不得用推棍送料

D.无人操作时应切断电源

正确答案:查看最佳答案

第2题:设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是()。

A.和解

B.调解

C.和解或诉讼

D.仲裁或诉讼

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当土方开挖过程发现不明或有毒气体时，应立即()，查明原因并采取措施后方可继续施工。

A.坑外卸载

B.坑内封堵

C.回土反压

D.停止施工

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，塔式起重机的金属结构.轨道.所有电气设备的金属外壳.金属线管等均应可靠接地，重复接地电阻不大于()。

A.4Ω

B.10Ω

C.0.5MΩ

D.10MΩ

正确答案:查看最佳答案

第5题:在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于()的责任。

A.监理人

B.承包人

C.发包人

D.分包人

正确答案:查看最佳答案

第6题:对于建设工程合同的纠纷，由()人民法院管辖。

A.合同签订地

B.合同履行地

C.原告住所地

D.工程所在地

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)当模板安装高度超过()时，必须搭设脚手架或操作平台。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

正确答案:查看最佳答案

第8题:甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为()。

A.甲签字、盖章时

B.乙收到合同书时

C.乙签字、盖章时

D.甲、乙达成协议时

正确答案:查看最佳答案

第9题:发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报()进行批准。

A.原设计单位

B.原审批机关

C.原备案部门

D.建设行政管理部门

正确答案:查看最佳答案

第10题:甲、乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》的规定，该合同为()合同。.

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可变更、可撤销

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于抵押权的说法，正确的是()。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证价值不变

C.转让抵押物的价款仅需高于担保债权

D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A正确，抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。B错误，抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。C错误，转让抵押物的价款不得明显低于其价值。D错误，抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。

第12题:以下关于分部工程质量验收合格的规定，正确的是()。

A.所含检验批的质量均应验收合格

B.具有完整的施工操作依据.质量验收记录

C.观感质量验收符合要求

D.有关节能.环保的抽样检验正在进行

正确答案:查看最佳答案

第13题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

正确答案:查看最佳答案

第14题:某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()万元承担违约责任。

A.4

B.8

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在()万元人民币以上的，必须进行招标。

A.50

B.100

C.120

D.200

正确答案:查看最佳答案

第16题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主有义务向承包商提供基准日后得到的所有相关资料和数据，并对资料和数据的真实性和正确性负责，但对承包商依据资料的理解、解释或推论导致的错误()。

A.不承担责任

B.承担一定责任

C.承担大部分责任

D.承担完全责任

正确答案:查看最佳答案

第17题:合同公证一般实行()原则。

A.公平公证

B.自愿公证

C.客观公证

D.合法公证

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是()。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和(或)造成的延误由卖方负责。

第19题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。

第20题:以下不属于响应性评审因素的是()

A.营业执照

B.已标价工程量清单

C.投标有效期

D.投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:响应性评审的因素一般包括投标内容、工期、工程质量、投标有效期、投标保证金、权利义务、已标价工程量清单、技术标准和要求等。营业执照属于资格评审的因素

第21题:关于抵押的说法，不正确的是()。

A.抵押的财产不转移占有

B.抵押的财产不一定为抵押人所有

C.土地所有权不可以作为抵押物

D.抵押合同应自登记之日起生效

正确答案:查看最佳答案

第22题:在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过()。

A.保险单列明的建筑期保险终止日

B.工程所有人对全部工程验收合格之日

C.工程所有人实际占用全部工程之日

D.工程所有人使用全部工程之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程建设涉及的主要险种。在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。参见教材P17。

第23题:当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自()之日起生效。

A.签订

B.登记

C.履行

D.主合同生效

正确答案:查看最佳答案

第24题:施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房房产时尚欠银行500万元本金.20万元利息.50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务为()万元。

A.0

B.100

C.150

D.180

正确答案:查看最佳答案

第25题:以下关于经返修的分项.分部工程验收，正确的是()。

A.满足安全及使用功能的，可按技术处理方案和协商文件予以验收

B.凡造成结构外形尺寸加大等永久性影响的，不得验收

C.为避免社会财富更大的损失，可适当降低安全要求，予以验收

D.为避免社会财富更大的损失，可适当降低主要功能要求，予以验收

正确答案:查看最佳答案

第26题:勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。

第27题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，模板支架拆除过程中，当架体的自由高度大于()时，必须加设临时拉结。

A.1步

B.2步

C.3步

D.4步

正确答案:查看最佳答案

第28题:采用最低评标价法进行设备评标时，将会导致评标价格调高的情形是()。

A.投标人按招标人可接受延期交货时间的最后期限交货

B.投标人的质量标准高于招标文件中要求的标准

C.投标人未能承诺中标后给与招标人价格折扣

D.投标人提供的投标保证金和投标期限君高于或长于招标文件的要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标项下的货物按照招标文件中规定的时间交货。以规定的时间为基础，在可接受的交货时间范围内，每超过基础时间一周，其评标价将按在投标价的基础上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比(如交付货价的0.5%)来考虑。

第29题:以下关于分项工程验收，正确的是()。

A.分项工程应由总监理工程师组织施工单位技术负责人验收

B.分项工程应由专业监理工程师组织施工单位技术负责人验收

C.分项工程应由总监组织施工单位项目技术负责人验收

D.分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目技术负责人验收

正确答案:查看最佳答案

第30题:委托监理合同法律关系的客体是()。

A.监理工程

B.监理服务

C.监理规划

D.监理投标方案

正确答案:查看最佳答案

第31题:建设单位与银行签订贷款抵押合同时，不得用于抵押的财产是()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地所有权

D.正在使用的交通工具

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设用地使用权、正在建造的建筑物、正在使用的交通工具，均可抵押。

第32题:下列不属于卖方承担的伴随服务的是()。

A.运输

B.安装

C.技术援助

D.供货

正确答案:查看最佳答案

第33题:与《标准施工招标文件》相比，《标准设计施工总承包招标文件》的特点是()。

A.评标办法不同，设计施工总承包适用综合评估法

B.招标程序不同，设计施工总承包分为设计和施工两阶段招标

C.招标内容不同，设计施工总承包增加了有关设计的工作内容和费用

D.资格审查方式不同，设计施工总承包适用于资格后审方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工招标与总承包招标，评标办法都包括综合评估法和经评审的最低投标价法，招标程序基本相同。资格审查方式取决于公开招标或邀请招标。

第34题:合同解除后，合同中的()条款仍然有效。

A.仲裁和诉讼

B.违约和诉讼

C.结算和违约

D.结算和清理

正确答案:查看最佳答案

第35题:履约担保金，又叫履约保证金，一般情况下额度为合同价格的()。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%；履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%；履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。

第36题:主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是()。

A.委托代理

B.表见代理

C.法定代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第37题:为了确保工程质量，标准设备的采购，一般宜()。

A.考核合格供货厂家后直接向厂家订货

B.采用招标采购方式采购

C.货比三家后直接市场采购设备

D.通过样品鉴定后，直接请中介机构代为采购

正确答案:查看最佳答案

第38题:施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的()担保。

A.留置

B.定金

C.质押

D.保证

正确答案:查看最佳答案

第39题:对潜在投标人进行()的目的是考察企业的总体能力是否具备完成招标工作所要求的条件。

A.现场考察

B.资格预审

C.发布招标公告

D.解答投标人的质疑

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列不属于工程合同的付款阶段的是()。

A.预付款

B.工程进度款

C.退还保留金

D.价格调整条款

正确答案:查看最佳答案

第41题:事业单位自()取得法人资格。

A.成立之日

B.注册资金到位后

C.建立组织机构后

D.经工商行政管理机关核准登记后

正确答案:查看最佳答案

第42题:担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循()的原则。

A.平等、自愿、公平、公正

B.平等、公开、公平、公正

C.平等、公开、公平、诚实信用

D.平等、自愿、公平、诚实信用

正确答案:查看最佳答案

第43题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。

A.该合同属于即时买卖合同

B.货样应留存在供货人处

C.当事人可以在合同中对货样进行说明

D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，货样买卖属于非即时买卖合同。B项，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。D项，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

第44题:竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。发包人应将竣工后试验的日期提前()天通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

参考解析:竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。由于工程已投入正式运行，发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人。

第45题:下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。

A.地方税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.施工作业导致停水2天

D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

正确答案:查看最佳答案

第46题:在评标委员会成员中，不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

第47题:施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是()。

A.王某应当向施工企业赔偿损失

B.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿

C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

D.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，玻璃钢安全帽的使用期限不应超过()。

A.1.5年

B.2.5年

C.3年

D.5年

正确答案:查看最佳答案

第49题:当投标文件中的大写金额和小写金额不一致时，应()。

A.以小写金额为准

B.以大写金额为准

C.要求投标人重新报价

D.以评标委员会的计算结果为准

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，人货两用施工升降机的悬臂高度指的是()。

A.塔式起重机附墙后最上面一道附着点之上的塔身高度

B.塔式起重机未附着之前的塔身高度

C.人货两用施工升降机未附着之前的导轨架高度

D.人货两用施工升降机附墙后最上面一道附着点之上的导轨架高度

正确答案:查看最佳答案

第51题:某工程的部分质量控制资料缺失，关于其验收，正确的是()。

A.委托施工单位试验室对工程进行全面检测，检测报告可用于验收

B.委托设计单位对工程进行全面踏勘.计算，合格的可予以验收

C.经建设单位同意，可予以验收

D.委托有资质的检测单位按标准进行实体检测或抽样试验，检测报告可用于验收

正确答案:查看最佳答案

第52题:发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第53题:工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与()的条或款的序号一致。

A.专用条款

B.通用条款

C.附录

D.协议书

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。

A.发布招标公告之日

B.承包商提交投标文件之日

C.投标截止目前第28天

D.签订施工合同后第28天

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《中华人民共和国合同法》规定，合同解除后，合同中的()条款仍然有效。

A.结算和清理

B.结算.清理.违约

C.结算.仲裁.违约

D.仲裁和诉讼

正确答案:查看最佳答案

第56题:工程质量保修期限，应()的时间确定。

A.按当事人双方具体约定

B.按法规规定标准

C.由双方约定且不低于法定标准

D.参照行业通常习惯

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)模板支撑架高度超过()m时，柱.墙板与梁板混凝土应分二次浇筑。柱.墙板混凝土达到设计强度()以上方可浇筑梁板混凝土。

A.4，75%

B.4，80%

C.8，75%

D.8，80%

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工现场实行生产安全事故记录和报告制度。安全事故发生后，应由()负责向相关部门报告。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工总承包单位

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于质押的表述中，不正确的是()。

A.质权是一种法定的担保物权，以转移占有为特征

B.债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物

C.质押后，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该质押动产或权利优先得到清偿

D.质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，以担保债权履行的担保

正确答案:查看最佳答案

第60题:某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过()万元人民币。

A.2

B.4

C.10

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额不得超过招标项目估算费用的2%。最多不超过10万人民币

第61题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3%。

第62题:根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将()返还承包商。

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商；颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。详见教材第141页。

第63题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》规定，对于委托人向监理人提供的通讯设施，在监理工作完成后应()。

A.归还委托人并支付使用费

B.归还委托人并支付租赁费

C.归还委托人不支付任何费用

D.不归还委托人，继续使用

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《标准设计招标文件》,允许投标人递交备选投标方案的,关于备选投标方案的说法,正确的是()。

A.备选投标方案应采用与投标方案相同的报价

B.备选投标方案与投标方案的技术部分应有实质性不同

C.只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑

D.投标人最多只能提供一个备选投标方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为提供备选方案。如招标人未允许，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。如招标人允许，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。

第65题:设计标准()国家规范的强制性规定。

A.必须高于

B.可以低于

C.可以高于

D.不得高于

正确答案:查看最佳答案

第66题:下列关于指定分包商的说法中，正确的是()。

A.由业主选定，与承包商签订合同

B.由承包商选定，与业主签订合同

C.由业主或工程师选定，与承包商签订合同

D.由业主选定，与工程师签订合同

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015，落地式卸料平台的高度不宜大于()m，立杆间距不应大于()m，步距不应大于18m。

A.8，1.2

B.10，1.2

C.8，1.5

D.10，1.5

正确答案:查看最佳答案

第68题:施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前()天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第69题:设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是()。

A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保

D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保

正确答案:查看最佳答案

第70题:以下关于评标专家的说法错误的是()

A.评标委员会成员一般应于开标前确定

B.成员名单在中标结果确定前应当保密

C.专家成员应该采用随机抽取方式，拒绝直接确定

D.专家应从事相关专业领域满八年并具有高级职称或者同等专业水平

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员名单一般应于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。评标委员会的专家成员应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专家。一般项目，可以采取随机抽取的方式；技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。评标专家应从事相关专业领域满八年并具有高级职称或者同等专业水平，并且熟悉有关招标投标的法律法规，具有与招标项目相关的实践经验，能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。

第71题:定金的数额由当事人约定，但不得超过()。

A.主合同与从合同标的总额的20%

B.主合同标的额的20%

C.主合同与从合同标的总额的10%

D.主合同标的额的10%

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A.工程进度款z支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案

第73题:在采用排列图法分析工程质量问题时，按累计频率划分进行质量影响因素分类，一般因素对应的累计频率区间为()。

A.0%-80%

B.80%-90%

C.80%-100%

D.90%-100%

正确答案:查看最佳答案

第74题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)土方挖掘机.运输车辆等直接进入基坑进行施工作业时，应采取保证坡道稳定的措施，坡道坡率不宜大于()。

A.1:5

B.1:6

C.1:8

D.1:10

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是()。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正。

第76题:建设工程招标程序中，投标人研究招标文件和现场考察后，会以书面形式提出某些质疑问题，()。

A.招标人对此可以不予理睬

B.招标人应及时给予口头解答

C.招标人需对提问者一人给予解答

D.招标人应及时给予书面解答

正确答案:查看最佳答案

第77题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工项目技术负责人签认后报送项目监理机松

B.施工组织设计需要修改的，由总监代表签发书面意见退回修改

C.项目监理机构宜将要求发回修改施工组织设计的情况及时向建设单位通报

D.施工单位擅自改动施工组织设计，项目监理机构应及时发出停工令

正确答案:查看最佳答案

第78题:监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。

A.资料员

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.总监代表

正确答案:查看最佳答案

第79题:施工合同履行中，若承包人提出使用专利技术，应首先取得()认可，然后由承包人负责办理手续并承担有关费用。

A.发包人

B.监理人

C.专利权人

D.专利管理机关

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因不可抗力事件导致的费用中，由发包人承担的有()。

A.工程本身的损害

B.承包人的人员伤亡

C.停工期间，应监理人要求承包人留在施工场地的必要的管理人员的费用

D.工程所需清理费用

E.工程所需修复费用

正确答案:查看最佳答案

第81题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。

A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书

B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验

C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书

D.补检试验的全部费用应补偿给承包商

E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。

第82题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第83题:投保了“建筑工程一切险”的项目，其担保期限终止日描述正确的是()。

A.工程所有人对部分或全部工程验收合格发生较早时

B.工程全部竣工日

C.工程所有人实际占用部分或全部工程较早时

D.保险单明细表中列明的建筑期保险终止日

E.工程保修期结束日

正确答案:查看最佳答案

第84题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有()。

A.承包人已完成了合同约定的各项工作

B.工程质量监督机构已确认了工程质量合格

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.承包人签署了工程质量保修书

E.设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认

正确答案:查看最佳答案

第85题:《建设工程施工合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程施工合同条件

B.建设工程施工合同通用合同条款

C.建设工程施工合同专用合同条款

D.建设工程施工合同使用说明

E.建设工程施工合同协议书

正确答案:查看最佳答案

第86题:下列属于标准施工招标文件中应不加修改引用的是()。

A.《标准施工招标文件》投标人须知

B.《标准施工招标文件》投标人须知前附表

C.《标准施工招标文件》评标办法

D.《标准施工招标文件》评标办法前附表

E.《标准施工招标文件》通用合同条款

正确答案:查看最佳答案

第87题:以下项目中，可不采取招标方式而采取直接委托方式的有()。

A.抢险救灾工程

B.大型基础设施

C.涉及国家安全、国家秘密的项目

D.需要使用农民工特殊情况的项目

E.利用扶贫资金以工代账的项目

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期，正确的有()。

A.房屋主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限

B.屋面防水工程为8年

C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期

D.有防水要求的卫生间为8年

E.电气管线和设备安装工程为2年

正确答案:查看最佳答案

第89题:某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有()。

A.施工企业可以行使代位权

B.施工企业可以行使撤销权

C.施工企业应以建设单位名义行使权利

D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E.施工企业行使权利的范围以其债权为限

正确答案:查看最佳答案

第90题:对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括()。

A.监理招标文件

B.监理中标函

C.合同实施过程中双方签署的补充文件

D.监理合同标准条件

E.工程量清单

正确答案:查看最佳答案

第91题:不可抗力事件的合同责任包括()。

A.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责

B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

C.承包人机械设备损坏及停工损失，由发包人承担

D.工程所需清理.修复费用，由承包人承担

E.延误的工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第92题:不可预见物质条件的范围是

A.气候条件

B.承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件

C.招标文件和图纸均未说明的外界障碍物

D.招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件

E.招标文件和图纸均未说明的污染物

正确答案:查看最佳答案

第93题:设备性能验收过程中，监理工程师应当签发"设备初步验收证书"的情况包括()。

A.一次检验即达到性能保证值指标

B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行

C.二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因

D.二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因

E.采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验

正确答案:查看最佳答案

第94题:要约人发出要约之后，欲使要约不生效，可以()。

A.受要约人作出承诺之前，发出撤销通知

B.发出撤回通知，并在要约到达之前到达受要约人

C.受要约人作出承诺之前，送达撤销通知

D.发出撤回通知，并与要约同时到达受要约人

E.撤销通知与承诺同时作出

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《建设工程监理规范》，项目监理机构对工程施工质量进行巡视，应包括下列内容()。

A.按设计文件.工程建设标准施工的情况

B.工程施工质量专题会议召开情况

C.使用工程材料.构配件的合格情况

D.特种作业人员持证上岗情况

E.施工现场管理人员到位情况

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制

C.工程师应当以雇主的名义作出指示

D.工程师在施工合同履行期间独立工作

E.工程师属于雇主人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。

第97题:承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括()。

A.所引用的合同条款内容

B.政府公告资料

C.施工进度计划

D.事件发生的现场同期记录资料

E.承包商受到损害的照片

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据相关规范，钢结构变形检测的内容有()。

A.结构整体垂直度

B.结构整体平面弯曲

C.构件垂直度.弯曲变形

D.跨中挠度

E.平面位置偏差

正确答案:查看最佳答案

第99题:设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的工程项目管理规定方面的内容包括()。

A.质量标准

B.健康

C.备案要求

D.安全与环境管理体系

E.变更

正确答案:查看最佳答案

第100题:某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成损失，()应当由发包方承担。

A.发包方人员伤亡损失

B.承包方人员损失

C.承包方施工设备损坏的损失

D.工程修复损失

E.运至施工场地安装工程设备损失

正确答案:查看最佳答案

第101题:资格预审阶段，资格审查委员会对施工项目投标人的资格审查分初步审查和详细审查两个阶段，属于详细审查的内容有()。

A.企业资质条件

B.项目经理资格

C.企业信誉

D.施工组织方案

E.质量管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对施工项目投标人的资格进行详细审查的主要内容包括:资质条件、财务状况、类似项目的业绩、信誉、项目经理资格、承接本招标项目的实施能力。选项D、E均属于对投标书进行评审的内容。

第102题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工现场按规定设置5牌2图，包括()。

A.工程概况牌.管理人员名单及监督电话牌

B.消防保卫(防火责任)牌

C.安全标志平面布置图

D.重大危险源公示牌

E.施工现场平面图

正确答案:查看最佳答案

第103题:施工招标的评标过程中，综合评分法可分为()。

A.评标价评分法

B.按比例折算评分法

C.以标底衡量报价得分的综合评分法

D.无标底的综合评分法

E.以复合标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法

正确答案:查看最佳答案

第104题:对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括()。

A.工程所需清理费

B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失

C.工程本身的损害

D.承包方造成的人员伤亡损失

E.承包人施工机械的停工损失

正确答案:查看最佳答案

第105题:对公证的合同效力，描述正确的一项是()。

A.公证的效力高于鉴证的效力

B.鉴证的效力高于公证的效力

C.公证的文书应当作为人民法院认定事实的依据

D.公证的文书人民法院应当审查确定其效力

E.公证的文书具有强制执行的效力

正确答案:查看最佳答案

第106题:合同生效应具备的条件有()。

A.意思表示真实

B.不违反社会公共利益

C.当事人具有相应的民事行为能力

D.当事人具有相应的民事权利能力

E.必须发出要约邀请

正确答案:查看最佳答案

第107题:对合同的效力不产生影响的情况有()。

A.当事人名称变更

B.法定代表变更

C.当事人合并

D.当事人分立

E.当事人撤销

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有()。

A.施工作业的时间安排

B.各施工阶段准备采用的施工方案

C.各阶段准备投入的人员和设备数量

D.分包商施工各阶段的安排计划

E.指定分包商施工各阶段的安排计划

正确答案:查看最佳答案

第109题:建设工程材料采购中，交货质量检验的方法有()。

A.物理试验法

B.理论换算法

C.衡量法

D.化学分析法

E.查点法

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于附着式升降脚手架安装平台正确的有()。

A.在首层安装前应设置安装平台

B.安装平台的水平精度和承载能力应满足架体安装的要求

C.安装平台应有保障施工人员安全的防护设施

D.连接处所需结构混凝土强度应由计算确定，且不得小于C10

E.升降设备.同步控制系统及防坠落装置等专项设备，均应采用同一厂家产品

正确答案:查看最佳答案

第111题:施工、监理招标时，属于废标的情况有()

A.投标书逾期送达

B.投标书未按要求密封

C.投标书未按要求提供投标担保

D.投标书未按规定格式填写

E.投标价高于或低于标底

正确答案:查看最佳答案

第112题:合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施。这些措施包括()。

A.债务转让权

B.法定解除权

C.撤销权

D.代位权

E.免责条款

正确答案:查看最佳答案

第113题:建设工程设计合同(一)主要条款有()。

A.设计依据

B.发包人应提供的有关资料和文件

C.双方的责任

D.项目投资要求

E.委托设计任务的范围和内容

正确答案:查看最佳答案

第114题:依法可以抵押的财产为()。

A.抵押人所有的房屋

B.抵押人所有的专利权

C.抵押人所有的商标专用权

D.抵押人所有的机器

E.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

正确答案:查看最佳答案

第115题:设计人配合施工的义务包括()。

A.设计交底

B.解决施工中出现的设计问题

C.工程验收

D.编制商务标

E.编制技术标

正确答案:查看最佳答案

第116题:设计招标文件通常由招标人委托有资质的中介机构准备，其内容应包括()。

A.投标须知

B.设计依据文件

C.项目说明书

D.合同的主要条件

E.无效投标文件的规定

正确答案:查看最佳答案

第117题:“建筑工程一切险”中，保险人对()等原因造成的损失不负责赔偿。

A.包装物料的损失

B.自然磨损造成的损失

C.地震带来的损失

D.火灾带来的损失

E.设计错误引起的损失

正确答案:查看最佳答案

第118题:FIDIC《施工合同条件》中的"暂列金额"的特点有()。

A.该笔款额包括在中标通知书注明的"接受的合同款额"内

B.属于承包人控制使用的应急费

C.工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项

D.该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人

E.工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额

正确答案:查看最佳答案

第119题:按照《招投标法》的规定，()可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。

A.施工单项合同估算价150万元人民币

B.使用国有资金的单项合同估算价100万元人民币

C.关系社会公众安全的公用事业项目，单项合同估算价80万元人民币

D.项目总投资4000万元，单项合同估算价180万元人民币

E.项目总投资2000万元，单项合同估算价130万元人民币

正确答案:查看最佳答案