节选部分<<2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别自发包人和承包人负责担保

B.均自发包人负责担保

C.分别自承包人和发包人负责担保

D.均自承包人负责担保

正确答案:查看最佳答案

第1题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送其他投标人

C.应发给全体投标人，并说明问题来源

D.应发给全体投标人，但不说明问题来源

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。

第2题:仲裁应当()进行。

A.不开庭

B.开庭但不公开

C.公开开庭

D.书面审理，当事人不出庭

正确答案:查看最佳答案

第3题:建设工程设计合同履行过程中，属于发包人责任的是()。

A.保护设计人的知识产权

B.解决施工中出现的设计问题

C.对外商的设计资料进行审查

D.保证设计质量

正确答案:查看最佳答案

第4题:FIDIC《施I合同条件》规定，预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还，关于预付款每次支付时的扣减额度的公式，正确的是()。

A.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×25％

B.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×25％

C.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×22％

D.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×22％

正确答案:查看最佳答案

第5题:FIDIC合同缺陷通知期的开始日期是()。

A.工程破土动工之日

B.工程投入使用之日

C.工程接收证书中写明的竣工日

D.工程师颁发履约证书之日

正确答案:查看最佳答案

第6题:以下关于经返修的分项.分部工程验收，正确的是()。

A.不满足安全或重要使用要求的，严禁验收

B.凡造成结构外形尺寸加大等永久性影响的，不得验收

C.为避免社会财富更大的损失，可适当降低安全要求，予以验收

D.为避免社会财富更大的损失，可适当降低主要功能要求，予以验收

正确答案:查看最佳答案

第7题:工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于混凝土预制构件，正确的是()。

A.预制构件粗糙面的面积不宜小于结合面的60%

B.预制板的粗糙面凹凸深度不应小于6mm

C.预制梁端.柱端.墙端的粗糙面凹凸深度不应小于6mm

D.预制墙的顶部应设置光滑面

正确答案:查看最佳答案

第9题:在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第10题:行为人没有代理权.超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，()。

A.由被代理人和代理人承担连带责任

B.由行为人承担责任

C.经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

D.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿和()。

A.平均赔偿限额

B.最高赔偿限额

C.有效赔偿限额

D.最低赔偿限额

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，技术设计阶段的工作任务不包括()。

A.编制技术设计文件

B.提出技术设计计划

C.设备设计

D.参加初步审查，并作必要修正

正确答案:查看最佳答案

第13题:某项目监理机构在进行幕墙分包单位审核确认时，做法正确的是()。

A.考虑工期紧张，经建设单位同意后可先进场施工，再进行报审

B.已经审核确认的分包单位甲公司，因劳动力不足，将幕墙工程分包给乙公司，经建设单位及总包单位同意后，可予以确认

C.总监代表对报审资料审核合格后，经总监同意后方可签署书面意见

D.总监对报审资料进行审核，签署报审表前需征求建设单位意见

正确答案:查看最佳答案

第14题:下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。

A.地方税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.施工作业导致停水2天

D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

正确答案:查看最佳答案

第15题:建设工程施工合同履行中，对于因制造原因达不到验收要求的，设备采购方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装，当设备是由承包人采购的，则由()。

A.承包人承担全部费用，工期不予顺延

B.发包人承担部分费用，工期不予顺延

C.发包人承担全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担部分费用，工期给予顺延

正确答案:查看最佳答案

第16题:投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿()。

A.全部损失

B.规定为除外责任内的损失

C.在承保责任范围内的全部损失，但不超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额

D.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失

正确答案:查看最佳答案

第17题:依据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是()。

A.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密

B.对建设工程有关事项和工程设计提出建议

C.负责合同的协调管理工作

D.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料

正确答案:查看最佳答案

第18题:测定地基土最佳含水量时的最大干密度，应采用()。

A.烘干法

B.红外线照射法

C.轻型击实法

D.环刀法

正确答案:查看最佳答案

第19题:对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是()。

A.经评审的最低投标价法

B.有限数量评审法

C.最低投标价法

D.综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或招标人对其技术、性能指标没有特殊要求的招标项目。

第20题:下列合同法律关系的客体中，属于行为的是()。

A.建筑材料

B.建筑设备

C.勘察设计

D.知识产权

正确答案:查看最佳答案

第21题:对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度，则谈判时应要求()确定一个“增减量幅度”当超过该幅度时。可对工程单价调整。

A.发包人

B.承包人

C.发包人与承包人

D.造价管理部门

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是()。

A.满足主要材料订货的需要

B.满足非标准设备制作的需要

C.满足编制施工招标文件的需要

D.满足编制施工图设计文件的需要

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《标准设计施工总承包招标文件》对下列组成合同的文件①发包人要求②价格清单③通用合同条款正确的优先解释顺序是()。

A.③-①-②

B.②-③-①

C.③-②-①

D.②-①-③

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排序为合中投专通发承清

第24题:在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是()。

A.解决施工中出现的设计问题

B.提供现场开展工作的必要条件

C.负责工程项目外部协调工作

D.支付设计合同的定金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B、C、D均属于设计合同发包人的责任。

第25题:关于代理关系的表述，错误的是()。

A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理

B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任

C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任

D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务

正确答案:查看最佳答案

第26题:在签订设备采购合同过程中，项目监理机构没有()。

A.编制设备采购计划权

B.签订设备采购合同决定权

C.选择设备供应单位

D.编制设备采购方案权

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于工程设计开标和评标的说法，正确的是()。

A.开标应由公证机构主持并邀请所有投标人参加

B.投标人对开标如有异议应在开标会结束后提出

C.评标委员会应由与招标人无利害关系的专家组成

D.评标委员会应按招标文件中规定的方法评审投标文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:开标由招标人主持并邀请所有投标人参加。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

第28题:合同生效应当具备的条件不包括()。

A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

B.意思表示真实

C.不违反法律或者社会公共利益

D.必须采用一定的合同形式

正确答案:查看最佳答案

第29题:无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下()。

A.没有代理权而为的代理行为

B.超越代理权而为的代理行为

C.在代理人授权范围内的代理

D.代理权终止后的代理行为

正确答案:查看最佳答案

第30题:在施工索赔中，监理工程师处理索赔的决定()。

A.排除了法院的诉讼管辖

B.仲裁机构应予以认可

C.承包人必须接受

D.不具有强制性的约束力

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《标准施工招标文件》，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是()。

A.评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题

B.评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录

C.评标委员会不接受投标人主要提出的澄清说明

D.投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件

正确答案:查看最佳答案

第32题:施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是()。

A.审核施工进度计划

B.控制施工工作按进度计划执行

C.争取提前工期完成工程

D.发布工程暂停令

正确答案:查看最佳答案

第33题:在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的说法错误的是()。

A.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定

B.承包人按合同约定承担完成工程项目的设计、招标、采购、施工、试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

C.承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体

D.承包人为联合体的，在履行过程中，承包人可以改变联合体的组成修改联合体协议

正确答案:查看最佳答案

第34题:某工程实施过程中，监理人于2023年3月3日收到承包人提交的2月份进度付款中请单及支持性证明文性并于3月10日完般审核。根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人向承包人支付该笔进度款的最迟时间应是2023年()。

A.4月9日

B.4月7日

C.3月31日

D.3月17日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人应在监理人收到进度付款申请后28天完成进度款支付

第35题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过()h的可以对合同价款进行相应的调整。

A.2

B.4

C.8

D.10

正确答案:查看最佳答案

第36题:经济法律关系是由()三要素所构成。

A.主体.客体.内容

B.当事人.经济行为.经济利益

C.法人.经济合同.经济权利和义务

D.经济管理.经济协作.法律责任

正确答案:查看最佳答案

第37题:当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以()的身份判断，公正地进行调解。

A.委托人

B.承包人

C.独立

D.双方

正确答案:查看最佳答案

第38题:设计合同履行过程中，为了保证建设工程的质量，()应按合同约定参加工程验收工作。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，暂估价是指()的金额。

A.招标时暂不能确定价格，但合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程

B.招标时暂不能确定价格，合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程

C.招标时能够确定价格，合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程

D.招标时能够确定价格，合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生，但招投标阶段暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程施工的金额。

第40题:某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指()。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.货币

正确答案:查看最佳答案

第41题:FIDIC《施工合同条件》规定，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为()。

A.缺陷通知期

B.施工期

C.合同有效期

D.合同工期

正确答案:查看最佳答案

第42题:项目监理机构向建设单位提交的质量事故书面报告的内容不包括()。

A.工程及各参建单位名称

B.事故责任者的认定

C.事故处理的过程及结果

D.事故发生原因的初步判断

正确答案:查看最佳答案

第43题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。

A.索赔事件发生的原因和证据资料

B.索赔的依据

C.索赔意向通知

D.索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。

A.5%

B.10%

C.15%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:履约保证的形式与金额(1)履约担保金(又叫履约保证金)，可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%；(2)履约银行保函，是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%；(3)履约担保书，是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。详见教材第14页。

第45题:招标人给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。参见教材P76。

第47题:需要对施工图设计进行修改时，应经()批准。

A.监理工程师和业主

B.监理工程师和初步设计原批准单位

C.监理工程师和上级主管部门

D.监理工程师和原设计单位

正确答案:查看最佳答案

第48题:一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由()。

A.提出变更方承担

B.对方承担

C.双方平均分担

D.提出变更方按较大比例承担

正确答案:查看最佳答案

第49题:FIDIC合同条件规定，业主在收到监理工程师的中期付款证书后，应在()天内支付承包面的工程款项。

A.14

B.28

C.56

D.70

正确答案:查看最佳答案

第50题:某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用()合同。

A.可调价的总价

B.不可调价的总价

C.单价

D.成本加酬金

正确答案:查看最佳答案

第51题:土方开挖施工方案，应由()组织编制。

A.施工单位项目经理

B.施工单位项目技术负责人

C.施工单位技术负责人

D.土方开挖单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第52题:因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出()。

A.扣除税金后的监理酬金总额

B.监理酬金总额

C.正常的监理酬金与税金总额

D.正常的监理酬金与利润总额

正确答案:查看最佳答案

第53题:某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。

第54题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-215,开关箱中漏电保护器额定漏电动作时间不应大于()。

A.1.0S

B.0.5S

C.0.2S

D.0.1S

正确答案:查看最佳答案

第55题:监理资料的管理应由()负责。

A.专业监理工程师

B.业主代表

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第56题:FIDIC《施工合同条件》规定，根据施工进度管理，工程师对承包商提交的施工计划的审查不涉及()。

A.承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现

B.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰

C.承包商拟定的部分工程的施工图设计是否符合该工程

D.计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致

正确答案:查看最佳答案

第57题:合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后()内，向卖方支付签约合同价的()作为预付款。

A.28日，10%

B.14日，20%

C.28日，20%

D.14日，10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。

第58题:设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是()。

A.表明从发出该通知时间开始工作

B.与“开工通知”的说法相同

C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期

D.该通知是由发包人发出的

正确答案:查看最佳答案

第59题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应的民事行为

D.—般民事行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。

第60题:在建设工程委托监理合同中，委托人拥有对()的审批权。

A.设计标准

B.工程设计变更

C.选定合同承包人

D.工程规模

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《简明施工合同》，材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务。

第62题:发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料，导致的施工暂停，说法错误的是()

A.承包人有权要求延长工期

B.承包人有权要求增加费用

C.承包人有权要求支付利润

D.属于承包人责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂停施工的责任施工过程中发生被迫暂停施工的原因，可能源于发包人的责任，也可能属于承包人的责任。通用条款规定，承包人责任引起的暂停施工，增加的费用和工期由承包人承担；发包人暂停施工的责任，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。(2)发包人责任的暂停施工发包人承担合同履行的风险较大，造成暂停施工的原因可能来自于未能履行合同的行为责任，也可能源于自身无法控制但应承担风险的责任。大体可以分为以下几类原因致使施工暂停。1)发包人未履行合同规定的义务。此类原因较为复杂，包括自身未能尽到管理责任，如发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料等；也可能源于第三者责任原因，如施工过程中出现设计缺陷导致停工等待变更的图纸等。2)不可抗力。3)协调管理原因。4)行政管理部门的指令。

第63题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，安装工程具备单机无负荷试车条件时，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

第64题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()。

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

正确答案:查看最佳答案

第65题:工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是()阶段。

A.决策

B.勘察

C.设计

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()。

A.招标代表人2人，专家3人

B.招标代表人2人，专家4人

C.招标代表人2人，专家6人

D.招标代表人2人，专家7人

正确答案:查看最佳答案

第67题:下列财产中，()可作为抵押物进行抵押。

A.学校.医院等教育.医疗设施

B.抵押人依法承包的荒山土地使用权

C.抵押人依法被监管的财产

D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人.分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人.监理人.承包人和分包人均应投保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。

第69题:下列选项中，属于无效合同的是()。

A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

C.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

D.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

正确答案:查看最佳答案

第70题:根据《标准勘察招标文件》，下列组成合同的文件:勘察纲要2勘察费用清单3中标通知书正确的优先解释顺序是()。

A.①-②-③

B.②-③-①

C.③-①-②

D.③-②-①

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排序为合中投专通发清勘

第71题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，监理人未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，监理人提出重新检验要求，重新检验结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于定金的说法，正确的是()。

A.定金应以勘察费为基础计算

B.定金应以工程投资额为基础计算

C.定金的比例由当事人自由约定

D.定金只能抵作勘察费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作勘察费或收回。但一方违约时，定金则作为承担违约责任的一种方式。

第73题:材料采购合同履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于运输过程中发生的问题，由()负责。

A.采购方

B.供货方

C.运输部门

D.保管部门

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据住建部(工程质量安全手册(试行)》，以下关于体工程，错误的是()。

A.砌块质量应符合设计和规范要求

B.砌筑砂浆的强度应符合设计和规范要求

C.应按规范留置砂浆试块，做好标识

D.墙体转角处.交接处应分两次砌筑，保证强度

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是()。

A.设计文件

B.施工组织设计

C.价格清单

D.承包人建议书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人文件中最主要的是设计文件。

第76题:某企业与运输公司签订了货物运输合同，在合同履行过程中，该企业未按照合同内容履行合同，则运输公司可将其货物()。

A.留置

B.抵押

C.扣押

D.质押

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《担保法》八十四条规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。因而A选项正确

第77题:招标人确定中标人后()D内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.15

B.30

C.25

D.60

正确答案:查看最佳答案

第78题:某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()。

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日

正确答案:查看最佳答案

第79题:工程勘察设计招标时，联合体投标人资质等级的确定原则是()。

A.由多家单位组成的联合体，按资质等级较低的单位确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质等级较高的单位确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的单位确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较高的单位确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察、设计投标人如采用联合体形式投标，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列隐蔽工程的检验步骤和要求中，正确的有()。

A.隐蔽工程施工完毕，承包人进行自检

B.自检合格后，书面通知工程师验收

C.工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议，又未按时验收，承包人可继续施工

D.在任何情况下未经工程师签字认可，工程部位都不得隐蔽

E.隐蔽工程验收合格后，在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字，承包人可继续施工

正确答案:查看最佳答案

第81题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。

第82题:根据《标准设备采购招标文件》，组成设备采购的合同的文件有()。

A.分项报价表

B.招标文件

C.供货要求

D.技术服务计划

E.商务和技术偏差表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设备采购合同文件的组成:(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函(4)商务和技术偏差表(5)专用合同条款(6)通用合同条款(7)供货要求(8)分项报价表(9)中标设备技术性能指标的详细描述(10)技术服务和质保期服务计划(11)其他合同文件。

第83题:根据《标准设计招标文件》，设计服务的内容包括()。

A.编写项目立项申请报告

B.编制项目环境影响评价报告

C.编制设计文件

D.编制设计概算

E.提供设计技术交底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“设计服务”包括:编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。

第84题:以下ISO质量管理体系质量管理原则中，正确的有()。

A.以建设单位为关注焦点

B.过程方法

C.全员参与

D.关系管理

E.结果导向

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据《标准施工合同》，下列事件发生后既可以索赔工期又可以索赔费用的有()。

A.施工中发现文物、化石

B.发包人提供的材料提前交货

C.不可抗力不能按期竣工

D.不利的物质条件

E.发包人原因暂停施工

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足()条件。

A.建筑物的设计稳定、安全、可靠

B.提出技术设计计划

C.设计的施工图达到规定的设计深度

D.设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范

E.不存在有可能损害公共利益的其他影响

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《英国工程施工合同文本》(ECC)，属于核心条款的有()

A.承包商的主要责任

B.工期

C.通货膨胀引起的价格调整

D.法律的变化

E.履约保证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程施工合同(ECC)第二版中的核心条款设有9条:总则；承包商的主要责任；工期；测试和缺陷；付款；补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止。选项C、D、E属于工程施工合同(ECC)中的次要选项条款。

第88题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定()。

A.合同主体不变仍为甲、乙两公司

B.甲公司需征得乙公司同意

C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任

E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

正确答案:查看最佳答案

第89题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物

E.交货数量与合同不符

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。

第90题:按照施工合同文本的规定，监理人发布变更通知的范围应限于()等方面。

A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成

B.更改部分工程的位置和尺寸

C.增加部分合同中约定的工程量

D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序

E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械完成新增加的工程

正确答案:查看最佳答案

第91题:有资格代理招标的机构应具备的条件包括()。

A.必须是法人组织

B.不得与行政机关有隶属关系

C.有从事招标代理业务的场所

D.有编制招标文件的能力

E.有自己的评标专家库

正确答案:查看最佳答案

第92题:《担保法》规定的担保方式为()

A.保证

B.保留

C.抵押

D.留置

E.定金

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)当模板支撑架出现下列情况()之一时，应立即启动安全应急预案。

A.监测数据达到报警值时

B.混凝土浇筑超过初凝时间不能及时供应时

C.支撑结构的荷载突然发生意外变化时

D.周边场地出现突然较大沉降或严重开裂的异常变化时

E.施工单位安全管理人员脱岗时

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责有()。

A.审查施工质量管理体系

B.组织论证专项施工方案

C.审查施工环境保护措施

D.组织测设施工控制网

E.审查施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在工程施工准备阶段的职责之一是审查承包人的实施方案，包括承包人报送的施工组织设计(包含进度计划)、质量管理体系、环境保护措施。选项B、D属于承包人的义务。详见教材第84页。

第95题:与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点包括()。

A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.最大程度保证设计方案最优

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

第96题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括()。

A.运至施工现场待安装设备的损害

B.承包人机械设备的损坏

C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用

D.施工人员的伤亡费用

E.工程所需的修复费用

正确答案:查看最佳答案

第97题:项目监理机构对施工方案内容审查时，应重点审查()。

A.施工方案是否具有针对性.指导性.可操作性

B.审查施工方案编制人.审批人是否符合有关权限规定的要求

C.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系

D.是否建立了完善的管理制度和质量管理程序

E.施工质量保证措施是否符合现行的规范.标准等，尤其是强制性标准的的符合性

正确答案:查看最佳答案

第98题:下列属于标准施工招标文件中应不加修改引用的是()。

A.《标准施工招标文件》投标人须知

B.《标准施工招标文件》投标人须知前附表

C.《标准施工招标文件》评标办法

D.《标准施工招标文件》评标办法前附表

E.《标准施工招标文件》通用合同条款

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《标准施工招标文件》，低评标价法进行评标的评标报告应当如实记载的内容包括。

A.开标记录

B.文件接受记录

C.经评审的价格一览表

D.符合要求的投标一览表

E.已标价的工程量清单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第100题:以下项目中，可不采取招标方式而采取直接委托方式的有()。

A.抢险救灾工程

B.大型基础设施

C.涉及国家安全.国家秘密的项目

D.需要使用农民工特殊情况的项目

E.利用扶贫资金以工代账的项目

正确答案:查看最佳答案

第101题:依据《招标投标法》，招标方式包括()。

A.公开招标

B.议标

C.自行招标

D.邀请招标

E.委托招标

正确答案:查看最佳答案

第102题:下列合同中，属于无效合同的有()。

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同

B.以合法形式掩盖非法目的的合同

C.约定的质量标准低于国家强制性标准的合同

D.必须招标的项目未招标的合同

E.订立合同时显失公平的合同

正确答案:查看最佳答案

第103题:《民法典》规定的承担违约责任的方式有()。

A.采取补救措施

B.继续履行

C.支付违约金

D.终止履行

E.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第104题:法律规定出现下列情况之一者，合同当事人依法可以要求解除合同()。

A.合同标的物已经灭失时

B.因不可抗力致使不能实现合同目的的

C.约定的解除条件成熟时

D.权利人考虑到订购的货物市场价格下降时

E.债权人免除债务

正确答案:查看最佳答案

第105题:建筑工程施工合同履行过程中，应由发包人完成的工作有()。

A.保护竣工未交付工程

B.向工程师提供工程进度计划

C.办理环境保护手续

D.组织图纸会审

E.办理施工许可手续

正确答案:查看最佳答案

第106题:狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有()

A.建筑工程一切险(及第三者责任险)

B.人身意外伤害险

C.货物运输险

D.安装工程一切险(及第三者责任险)

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

第107题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)基坑工程施工应具备以下条件()。

A.基础结构设计文件交底已完成

B.基坑支护设计文件交底已完成

C.基坑监理细则已按规定编制审批完毕

D.基坑监测方案已按规定编制审批完毕

E.已根据设计文件要求进行试抽水

正确答案:查看最佳答案

第108题:在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有()

A.选址意见书

B.场地规划红线图

C.场地工程勘察报告

D.有关水、电等供应情况的资料

E.有关公用设施的资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:各个设计阶段需发包人提供的资料和文件有以下几种:(1)方案设计阶段:1)规划部门的规划要点、规划设计条件、选址意见书；2)场地规划红线图；3)场地地形坐标图；4)设计任务书。(2)初步设计阶段:还需提供1)已批准的方案设计资料；2)场地工程勘察报告(初勘或详勘)；3)有关水、电、气、燃料等能源供应情况的资料；4)有关公用设施和交通运输条件的资料；5)有关使用要求或生产工艺等资料；6)如工程设计项目属于技术改造或者扩建项目时，发包人还应提供企业生产现状的资料、原设计资料和对现状的检测资料。(3)施工图设计阶段:还需提供1)已批准的初步设计资料；2)场地工程勘察报告(详勘)。

第109题:FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围不包括()。

A.不利于施工的自然条件

B.招标文件未说明的污染物影响

C.不利的气候条件

D.招标文件未提供的地质条件

E.战争或外敌入侵

正确答案:查看最佳答案

第110题:下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有()。

A.地震

B.洪水

C.社会动乱

D.发包人责任造成的火灾

E.承包人责任造成的爆炸

正确答案:查看最佳答案

第111题:工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商()。

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

正确答案:查看最佳答案

第112题:以下属于工程质量控制自控主体的有()。

A.政府

B.建设单位

C.监理单位

D.勘察设计单位

E.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第113题:合同约定应当先履行债务的当事人，当对方()，可以中止履行合同。

A.经营状况不理想

B.转移财产，逃避债务

C.丧失商业信誉

D.抽逃资金.逃避债务

E.丧失履行能力

正确答案:查看最佳答案

第114题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》对"设计变更"的规定，下列情况中属于设计变更的有()。

A.减少合同中约定的工程量

B.删减合同中约定的部分承包工作内容

C.提高合同中约定的部分工程质量标准

D.增加附加工作内容

E.变更工程有关部分的基线

正确答案:查看最佳答案

第115题:关于代理，以下各项表述中正确的是()。

A.代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任

B.无代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任

C.书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任

D.第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任

E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任

正确答案:查看最佳答案

第116题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，承包商代表在应付款日之前及时将扣发或缓发分包工程款的理由通知分包商后便不承担逾期付款责任的情况包括()。

A.工程师不认可分包商报表中的某些款项

B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款

C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议

D.由于承包商原因导致的逾期支付的分包款

E.工程师认可分包商报表中的某些款项

正确答案:查看最佳答案

第117题:FIDIC土木工程施工合同条件规定，在()情况下，监理工程师应批准承包商合理展延合同工期。

A.工程发生额外或附加工作需要延期完成

B.现场出现异常恶劣的气候条件无法正常施工

C.承包商的机械设备故障造成的暂停施工

D.业主提供的设备延期到货造成的延误

E.承包商施工组织不当导致的停工

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据相关规范，钢结构工程用钢材进场验收时，应由供货方进行化学成分.力学性能及工艺性能抽检的情形包括()。

A.国外进口钢材

B.板厚大于40mm且设计有2向性能要求的厚板

C.建筑结构安全等级为一级

D.设计有检验要求

E.总监理工程师有检验要求

正确答案:查看最佳答案

第119题:根据《标准施工合同》，关于工程保险的说法，正确的有()。

A.进场材料和工程设备保险手续应由发包人办理

B.必须以发包人和承包人的共同名义投保

C.由承包人负责投保并承担办理保险的费用

D.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致

E.必须以全部建安工程费作为投保的保险金额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的单据和副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件一致。如果一个建设工程项目采用平行发包的方式交由多个承包人施工，此时由发包人办理工程保险和第三者责任保险为宜。无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。大型工程项目为了减少保险费的支出，经常采用不足额投保方式，即以建安工程费的60%-70%作为投保的保险金额。进场材料和工程设备保险由当事人双方具体约定，并在专用条款内写明投保责任。通常情况下，应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险。详见教材第81-82页。