节选部分<<2026年最新湖南省监理工程师质量投资进度控制，刷题有哪些软件?>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于使用单位对施工升降机检查的频率，正确的是()。

A.每3个月不少于1次

B.每2个月不少于1次

C.每个月不少于1次

D.每个月不少于2次

正确答案:查看最佳答案

第1题:施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房房产时尚欠银行500万元本金.20万元利息.50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务为()万元。

A.0

B.100

C.150

D.180

正确答案:查看最佳答案

第2题:误期赔偿费的最高限额为合同价格的()%。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

第3题:在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()。

A.固定价格

B.可调价格

C.综合单价

D.成本加酬金

正确答案:查看最佳答案

第4题:某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。

A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿

B.合同有效，但货款应由采购员承担

C.合同无效，A企业可能退货

D.合同有效，货款应由A企业支付

正确答案:查看最佳答案

第5题:下列关于材料采购合同变更或解除的说法，错误的是()。

A.一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同仍然有效

B.物资采购合同变更的内容涉及交货时间的变更

C.供货方提供的货物数量不够，采购方可以拒收货物

D.采购方对合同约定的订购数量拒收，要承担中途退货的责任

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于抵押权的说法，正确的是()。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证价值不变

C.转让抵押物的价款仅需高于担保债权

D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A正确，抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。B错误，抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。C错误，转让抵押物的价款不得明显低于其价值。D错误，抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。

第7题:根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向通知书的时效是()天。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第8题:建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是()

A.投标人的投标报价明显低于其实际成本

B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标

C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件

D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金被没收的情形包括:投标人在投标有效期内撤销投标文件；中标人无正当理由拒签合同，或者签订合同时提出附加条件或者未提交履约保证金；投标人采用不正当手段骗取中标。

第9题:发包人收到竣工结算报告及结算资料后()天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。

A.7

B.14

C.28

D.35

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《中华人民共和国合同法》规定，合同解除后，合同中的()条款仍然有效。

A.结算和清理

B.结算.清理.违约

C.结算.仲裁.违约

D.仲裁和诉讼

正确答案:查看最佳答案

第11题:用评标法评标时，能够转换成价格的评审要素，不能从投标价中减去的是()。

A.技术建设带来的效益

B.工期提前带来的效益

C.开标后投标人提出的优惠价

D.为招标单位人员进行与项目相关的技术培训费用

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于施工预付款保函的说法，正确的是()。

A.预付款保函应由招标人委托第三方开具

B.预付款保函应在签订施工合同前出具

C.预付款保函金额应与预付款金额相同

D.预付款保函应在整个施工期内有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，预付款担保的主要形式为银行保函，金额应当与预付款金额相同。预付款担保的有效期从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止。

第13题:工程开工令应由()签发。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.设计单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第14题:材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同内需先明确货款支付条件，是验单付款还是验货后付款，然后再约定结算方式和结算时间，结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。

第15题:某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同争议解决方式的说法，正确的是()。

A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效

B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效

C.诉讼解决合同争议

D.合同无效后，应通过按先仲裁、后诉讼的程序解决争议

正确答案:查看最佳答案

第16题:某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为()。

A.合格

B.基本合格

C.不合格

D.基本不合格

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在()万元人民币以上的项目必须进行招标。

A.30

B.50

C.100

D.80

正确答案:查看最佳答案

第18题:某市建筑工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理人以书面形式通知承包人推迟开工时间。根据标准施工合同的通用条款中规定，承包人已到场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()。

A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监理人不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第19题:美国建筑师学会(AIA)制定的风险型CM合同模式，采用的计价方式是()。

A.成本加酬金

B.固定单价

C.变动总价

D.可调总价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:美国建筑师学会(AIA)制定的风险型CM合同模式，采用的计价方式是成本加酬金

第20题:如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有()有权变更或者撤销合同。

A.当地公安机关

B.本级人民检察院

C.县级以上人民政府

D.人民法院或者仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

第21题:下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是()。

A.仲裁条款是独立存在的

B.合同若发生变更，则仲裁条款无效

C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉

D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),斜道脚手片应采用横铺，每隔()设一防滑条。

A.500mm

B.350mm

C.400mm

D.300mm

正确答案:查看最佳答案

第23题:在监理合同履行期间，监理人可行使的权利包括()。

A.对设计.施工承包单位的选定权

B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权

C.对工程设计变更的审批权

D.对工程规模.规划设计等要求的认定权

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《标准设备采购招标文件》对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注()，以便装卸和搬运。

A.起吊点和平衡点

B.平衡点和支点

C.支点和重心

D.重心和起吊点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注重心和起吊点以便装卸和搬运。

第25题:某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第26题:建设工程设计合同履行过程中，属于发包人责任的是()。

A.保护设计人的知识产权

B.解决施工中出现的设计问题

C.对外商的设计资料进行审查

D.保证设计质量

正确答案:查看最佳答案

第27题:为了确保工程质量，标准设备的采购，一般宜()。

A.考核合格供货厂家后直接向厂家订货

B.采用招标采购方式采购

C.货比三家后直接市场采购设备

D.通过样品鉴定后，直接请中介机构代为采购

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于钢筋工程，正确的是()。

A.盘卷钢筋进场时已进行检验，调直后无需再次进行力学性能检验

B.盘卷钢筋调直后无需进行重量偏差检验，但需进行力学性能检验

C.受力钢筋的牌号.规格和数量应符合设计及规范要求

D.有抗震设防要求的箍筋弯折角度不应小于90°

正确答案:查看最佳答案

第29题:监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时()。

A.通知委托人后即可调换

B.无需通知委托人即可调换

C.取得委托人同意后才能调换

D.合同签订后不允许再调换总监人选

正确答案:查看最佳答案

第30题:建设单位在()合同中承担了项目的全部风险。

A.单价

B.总价可调

C.总价不可调

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为()。

A.装在设备制造厂的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。

第32题:关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()。

A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

正确答案:查看最佳答案

第33题:在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是()。

A.合同签订日

B.设计人收到定金日

C.开始设计日

D.合同约定的时间

正确答案:查看最佳答案

第34题:工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由()办理。

A.业主

B.总监理工程师

C.监理机构有关人员

D.承包商

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),单层活动房层高不宜大于()m。

A.6.5

B.5.5

C.4.5

D.3.5

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列关于设计阶段特点的表述中，正确的是()。

A.设计阶段是执行计划为主的阶段

B.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段

C.设计阶段需要协调的内容多

D.设计阶段合同关系复杂、合同争议多

正确答案:查看最佳答案

第37题:因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的()。

A.额外工作

B.附加工作

C.正常工作

D.其它工作

正确答案:查看最佳答案

第38题:设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拔款在合同中规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，()。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

正确答案:查看最佳答案

第39题:如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由()对争议进行处理。

A.终止合同方选定的仲裁委员会

B.违约方选定的仲裁委员会

C.双方选定的仲裁委员会

D.有管辖权的人民法院

正确答案:查看最佳答案

第40题:债权人的()是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权。

A.撤销权

B.代位权

C.先履行抗辩权

D.后履行抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下错误的是()。

A.PVC管道的阻火圈.伸缩节安装应符合设计要求

B.空调水管道系统可采用强度试验替代严密性试验

C.防排烟系统应进行联合试运行与调试

D.紧急广播系统应采取防火保护措施

正确答案:查看最佳答案

第42题:建筑工程合同主体一般只能是()。

A.公民

B.法人

C.其他组织

D.公民和法人

正确答案:查看最佳答案

第43题:FIDIC《施工合同条件》规定，为了保证工程施工的顺利进行，业主选择指定分包商应首先征求()的意见。

A.一般分包商

B.承包商

C.发包人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第44题:合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用()确定价款。

A.补充协议

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.按照通常标准

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是()。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。监理人收到承包人共同检验通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加。承包人为了不延误施工可以单独进行试验和检验，将记录送交监理人后可继续施工。此次试验或检验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果可靠性，监理人与承包人共同进行重新试验和检验。

第46题:下列文件中，不能作为项目监理机构施工质量控制依据的是()。

A.建设单位口头指令

B.部门规章与规范性文件

C.工程合同文件

D.技术规程

正确答案:查看最佳答案

第47题:在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。

A.按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足

B.有法定代表人的签字和盖章

C.投标人业绩超出招标文件的要求

D.按照招标文件要求逐页签字

正确答案:查看最佳答案

第48题:在勘察、设计合同中，属于发包人责任的是()。

A.提供设计依据资料

B.提交勘察设计成果

C.进行设计技术交底

D.不可抗力事件的影响

正确答案:查看最佳答案

第49题:资格审查办法描述不当的是()

A.合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案

B.合格制可能增加招标成本

C.有限数量制得分按高到低排序

D.有限数量制和合格制在审查标准上，二者有本质或重要区别

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有限数量制和合格制在审查标准上，二者无本质或重要区别，都是需要进行初步审查和详细审查。

第50题:某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。单位工程缺陷通知期的终止时间应为()。

A.A单位工程竣工日后1年

B.A单位工程竣工日后1年3个月

C.全部工程竣工日后1年

D.全部工程竣工日后1年3个月

正确答案:查看最佳答案

第51题:以下不包括在合同价格里的是()

A.专项咨询费用

B.编制勘察文件费用

C.扰民及民扰费用

D.占地补偿费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:1.合同价格除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

第52题:根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是()。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分。暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，施工过程中由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，按招标的中标价确定。未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额；专业工程施工的价格由监理人进行估价确定。

第53题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，塔式起重机加节后需要进行附着的，应按()顺序进行。

A.先顶升加节，后安装附着装置

B.先安装附着装置，后顶升加节

C.先顶升加节，后安装平衡装置

D.先安装平衡装置，后顶升加节

正确答案:查看最佳答案

第54题:某施工合同履行过程中，需使用腐蚀性物品施工，则由此发生的安全防护措施费用应()。

A.经工程师认可后，由发包人承担

B.经工程师认可后，由承包人承担

C.无需工程师认可，由发包人承担

D.无需工程师认可，由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《标准施工合同》下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是()。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人责任引起的暂停施工情形包括:1、承包人违约引起的暂停施工2、由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工(选项A)3、承包人擅自暂停施工4、承包人其他原因引起的暂停施工5、专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。发包人责任引起的暂停施工情形包括:1、未履行合同规定的义务，包括自身未能尽到管理责任或源于第三者责任原因(选项D)2、不可抗力等发包人无法控制但应承担的风险(选项B、C)3、协调管理原因，避免发生施工干扰4、政府行政管理部门的指令。教材P86-87。

第56题:以下不可以工期顺延的是()

A.监理人不能按时发出开工通知

B.发包方现场移交延误

C.承包方开工准备未满足开工条件，监理人按时发出开工指令

D.发包方未取得现场外道路通行权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(二)开工通知1.发出开工通知的条件当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人按专用条款约定时问向承包人发出开工通知。如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监理人不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。

第57题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程具备竣工验收条件的，应由承包人向()提出申请，并递交完整的竣工资料。

A.总监理工程师

B.工程质量监督机构

C.发包人

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第58题:施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是()。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价

D.将该投标文件直接作废标处理

正确答案:查看最佳答案

第59题:建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交货前出现的问题，应由()负责。

A.采购方

B.供货方

C.运输部门

D.保管部门

正确答案:查看最佳答案

第60题:建设工程一切险的除外责任是()。

A.地面下陷下沉

B.雷电、暴雨

C.非外力引起的机械或电气装置的本身损失

D.被保险人无法控制并造成物质损失的突发性事件

正确答案:查看最佳答案

第61题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工单位技术负责人签认后报送项目监理机松

B.施工组织设计需要修改的，由总监代表签发书面意见退回修改

C.施工组织设计需要调整时，由总监代表审批

D.施工组织设计需要调整时，由建设单位审批

正确答案:查看最佳答案

第62题:招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由()。

A.招标人组织，费用由投标人承担

B.投标人组织，费用由招标人承担

C.招标人组织，费用由招标人承担

D.投标人组织，费用由投标人承担

正确答案:查看最佳答案

第63题:施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由()。

A.发包人办理申报手续，发包人承担有关费用

B.发包人办理申报手续，承包人承担有关费用

C.承包人办理申报手续，承包人承担有关费用

D.承包人办理申报手续，发包人承担有关费用

正确答案:查看最佳答案

第64题:建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。

A.工程所在地

B.仲裁申请人所在地

C.纠纷发生地

D.双方协商选定

正确答案:查看最佳答案

第65题:以下属于承包人义务的是()

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.编制施工实施计划

D.约定开工时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人义务(一)提供施工场地1、施工现场2、地下管线和地下设施的相关资料3、现场外的道路通行权(二)组织设计交底(三)约定开工时间承包人义务(一)现场查勘(二)编制施工实施计划1、施工组织设计2、质量管理体系3、环境保护措施计划(三)施工现场内的交通道路和临时工程(四)施工控制网(五)提出开工申请

第66题:将控制类型划分为前馈控制和反馈控制的依据是()。

A.控制措施作用于控制对象的时间

B.控制信息的来源

C.控制过程是否形成闭合回路

D.制定控制措施的出发点

正确答案:查看最佳答案

第67题:某招标项目采用限制合格者数量的合格标准，若某一家放弃投标，则()。

A.重新进行资格预审

B.改变合格标准

C.由下一家递补维持预定数量

D.减少预定数量

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列财产中可以作为抵押物的有()。

A.建设用地使用权

B.土地所有权

C.被扣押的汽车

D.宅基地土地使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以抵押的财产:(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)海域使用权；(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。不得抵押的财产(1)土地所有权；(2)宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但是法律规定可以抵押的除外；(3)学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；(4)所有权、使用权不明或有争议的财产；(5)依法被查封、扣押、监管的财产；(6)依法不得抵押的其他财产。

第69题:经济合同当事人发生争议，依法确定仲裁机构时，应实行()。

A.申请人指定的仲裁机构

B.合同管理机关指定的仲裁机构

C.当事人双方共同商定的仲裁机构

D.有地域管辖权的仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

第70题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第71题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)中，由于委托人严重违约拖欠应付监理人的酬金，监理人可以单方面提出()。

A.变更合同

B.撤销合同

C.暂停合同

D.终止合同

正确答案:查看最佳答案

第72题:有关要约邀请的表述，不正确的是()。

A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示

B.商业广告的内容符合要约规定的，视为要约

C.要约邀请是合同成立过程中的必经过程

D.要约邀请是当事人订立合同的预备行为

正确答案:查看最佳答案

第73题:发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项属于().

A.合同约定的合同价款

B.追加的合同价款

C.工程预付款

D.工程进度款

正确答案:查看最佳答案

第74题:《标准施工招标文件》的组成()。

A.共包含封面格式和三卷八章的内容

B.共包含封面格式和四卷八章的内容

C.共包含封面格式和三卷九章的内容

D.共包含封面格式和四卷九章的内容

正确答案:查看最佳答案

第75题:某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为()。

A.合格

B.基本合格

C.不合格

D.基本不合格

正确答案:查看最佳答案

第76题:合同法律关系害体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。

A.债权人应当通知债务人

B.债权人应当经债务人同意才可转让

C.主权利转让后从权利并不随之转让

D.无论何种情形合同债权都可以转让

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过()日。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

参考解析:为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。

第79题:设计合同履行中，有关定金支付的表述，不正确的是()。

A.设计合同由于采用定金担保，因此合同内有预付款

B.发包人应在合同签订后3天内，支付设计费总额的20%作为定金

C.在合同履行过程中的中期支付中，定金不参与结算

D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计合同由于采用定金担保，因此合同内没有预付款。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:FIDIC《施工合同条件》规定，关于竣工结算与支付的表述中，正确的有()。

A.工程师接到竣工报表后，应对照竣工图进行工程量详细核算，对其他支付要求进行审查，然后再依据检查结果签署竣工结算的支付证书

B.工程师应在收到竣工报表后28d内完成签证工作

C.工程师接到竣工报表后，直接签署竣工结算的支付证书

D.此项签证工作，工程师也应在收到竣工报表后21d内完成

E.业主依据工程师的签证予以支付竣工结算

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，安全技术交底的内容应包括()。

A.工程项目的作业环境

B.计算书

C.作业特点和危险源

D.安全注意事项

E.发生事故后应及时采取的避难和急救措施

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

A.施工场地临时道路通行权的取得

B.材料和工程设备的提供方

C.计日工和暂估价的补偿方式

D.施工图设计文件的提供方

E.竣工后试验的责任方

正确答案:查看最佳答案

第83题:《建设工程委托监理合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程委托监理合同

B.规范.图纸

C.委托人对监理人的授权委托书

D.标准合同条件

E.专用合同条件

正确答案:查看最佳答案

第84题:卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务以下材料描述错误的是()

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的出厂质量合格证副本一份

D.合同材料验收证书或进度款支付函正本一份

E.合同价格95%金额的增值税发票正本一份。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2.进度款卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的95%:(1)卖方出具的交货清单正本一份:(2)买方签署的收货清单正本一份:(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份:(4)合同材料验收证书或进度款支付函正本一份:(5)合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

第85题:关于工程成套设备采购招标中对投标人要求的说法，正确的有()。

A.投标人须具有与所供应工程成套设备相关的特定专利

B.投标生产厂家须具有制造同类型设备的经验和制造能力

C.投标人可以是生产厂家，也可以是工程成套设备公司

D.一个生产厂家对同一型号的设备仅能委托一个代理商投标

E.工程成套设备公司投标须提供生产厂家的正式授权书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设备招标及报价注意事项(1)对工程成套设备的供应，投标人可以是生产厂家，也可以是工程公司或贸易公司，为了保证设备供应并按期交货，如工程公司或贸易公司为投标人，必须提供生产厂家同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书，一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，仅能委托一个代理商参加投标。(2)对大型设备采购招标，由于产品设计和制造的难度及复杂性，对生产厂家应有较高的资质和能力条件的要求，须具有相应的制造能力，尤其是制作同类型产品的经验，以确保标的物能够保质保量、按期交货。

第86题:工程项目施工过程中，质量监督机构的职责有()。

A.核查工程项目报建审批手续是否齐全

B.检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实情况

C.核查实际进度是否滞后于计划进度

D.抽查主体结构工程的施工质量

E.依据法规对违法分包行为进行处罚

正确答案:查看最佳答案

第87题:在施工合同中，发包人的义务通常包括()。

A.平整施工场地

B.确保施工所需水.电供应

C.提供工程进度计划

D.负责施工现场的安全保卫

E.办理施工临时用地的批准手续

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，供暖节能工程使用的散热器和保温材料进场时，应对其()性能进行见证取样检验。

A.散热器的单位散热量

B.散热器的金属热强度

C.保温材料的导热系数或热阻

D.保温材料的密度和吸水率

E.保温材料的压缩强度或抗压强度

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人受发包人委托管理施工合同履行的权力有()。

A.在发包人授权范围内发出监理人指示

B.根据合同约定向承包人发出变更指示

C.根据工程实际情况免除合同约定的承包人部分义务

D.与施工合同当事人商定变更工程价款

E.检查工程实体、材料和设备质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人无权免除或变更合同约定的承包人权利、义务和责任。

第90题:根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。

A.单价子目已完工程量按月计算

B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

C.总价子目已完工程量按月计算

D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

正确答案:查看最佳答案

第91题:建设工程一切险的被保险人通常有()。

A.施工分包商

B.项目贷款银行

C.业主

D.业主聘用的建筑师

E.承包商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程一切险的被保险人通常包括:(1)业主或工程所有人；(2)承包商或者分包商；(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。

第92题:依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括()。

A.办理临时用地.停水.停电申请手续

B.向施工单位进行设计交底

C.提供施工场地地下管线资料

D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

E.开通施工现场与城乡公共道路的通道

正确答案:查看最佳答案

第93题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,应由发包人承担责任的情形有()。

A.按合同约定承包人负责提供的临时设施延期

B.按合同约定发包人负责的设计图纸审查滞后

C.按合同约定承包人提供的工程设备延期到场

D.按合同约定发包人提供的工程设备延期到场

E.按合同约定承包人设计图纸未能按计划提供A、C、E项的损失由承包人导致，应由承包人承担责任。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B、D项的损失由发包人导致，应由发包人承担责任；同理，

第95题:按照施工合同文本的规定，监理人发布变更通知的范围应限于()等方面。

A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成

B.更改部分工程的位置和尺寸

C.增加部分合同中约定的工程量

D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序

E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械完成新增加的工程

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于代理型CM管理模式的说法，正确的有()。

A.CM承包商不承担项目实施风险

B.CM承包商只为雇主提供咨询服务

C.CM合同属于设计施工总承包合同

D.CM承包商在施工阶段相当于总承包商

E.CM承包商按保证工程最大费用值(GMP)的限制组织施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM合同属于管理承包合同，分为代理型CM合同和风险型CM合同。代理型CM合同，CM承包商只为雇主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不承担项目的实施风险。风险型CM合同，CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，在施工阶段相当于总承包商，与分包商、供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。详见教材第144页。

第97题:编制设计要求文件应兼顾的事项有()。

A.严格性

B.完整性

C.灵活性

D.现代性

E.经济性

正确答案:查看最佳答案

第98题:材料采购合同履行Z中，可用于现场交货数量验收的方法有()。

A.磅差分析法

B.查点法

C.经验鉴别法

D.衡量法

E.理论换算法

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理，其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”，经“被代理人”追认后，无权代理行为转化为有权代理行为，此时由被代理人承担行为后果。

第100题:对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有()。

A.设计方案优劣

B.环境保护措施是否合理

C.投资估算是否超过限额

D.投标报价是否最低

E.社会信誉是否良好

正确答案:查看最佳答案

第101题:建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有()

A.经监理单位鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收

B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收

C.经有质的检测单位检测鉴定达不到设计要求的检验批，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，应予以验收

D.经返修或加圆的分项.分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满显安全使用典求，严禁验收

E.经返修或加固的分项.分部工程，仍不能满足使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用

正确答案:查看最佳答案

第102题:《合同法》规定，下列经济合同属于无效()。

A.违反法律的合同

B.欺诈.胁迫订立的合同

C.恶意串通订立的合同

D.乘人之危订立的合同

正确答案:查看最佳答案

第103题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第104题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下符合建筑节能分部工程质量验收合格规定的有()。

A.分项工程全部合格

B.外墙节能构造现场实体检验结果符合设计要求

C.建筑外窗气密性能现场实体检验结果符合设计要求

D.建筑设备系统节能检测结果合格

E.观感质量符合要求

正确答案:查看最佳答案

第105题:《民法典》规定，合同内容一般包括()等条款。

A.标的

B.数量、质量

C.价款或者报酬

D.签订地点

E.解决争议的方法

正确答案:查看最佳答案

第106题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有()。

A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人

B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册

C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行

D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书

E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。竣工试验通过后，承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。

第108题:下列可能导致工程质最缺陷的因素中，属于违反法律法规的有()

A.无证施工

B.越级设计

C.转包.挂靠

D.图纸未经会审

E.出借监理资质

正确答案:查看最佳答案

第109题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，模板支撑架的监测设备应符合下列规定()。

A.应满足观测精度和量程的要求

B.应具有良好的稳定性和可靠性

C.应经项目监理机构见证取样合格

D.应经过校准或标定，且校核记录和标定资料齐全，并应在规定的校准有效期内

E.应减少现场线路布置布线长度，不得影响现场施工正常进行。

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第111题:从承发包的不同范围和数量进行划分，可以将建设工程合同分为()。

A.施工分包合同

B.建设工程勘察合同

C.建设工程设计施工总承包合同

D.工程施工承包合同

E.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

第112题:下列选项属于委托代理关系终止的是()

A.代理期间届满或者代理人事项完成

B.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

C.被代理人取消委托或代理人辞去委托

D.作为被代理人或者法人终止

E.监护关系消灭

正确答案:查看最佳答案

第113题:投标人须知正文中，总则包括()、计划工期和质量要求、投标人资格要求等内容;

A.项目概况

B.资金来源和落实情况

C.招标范围

D.招标文件的组成

E.招标文件的澄清与修改

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人须知包括前附表、正文和附表格式3部分。正文有:(1)总则，包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求、投标人资格要求等内容。

第114题:关于投标预备会的说法，正确的有()。

A.投标预备会是法定的招标程序

B.投标预备会上应进行招标工程交底

C.投标预备会由工程监理单位组织召开

D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

正确答案:查看最佳答案

第115题:某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业行使权利的说法，正确的有()。

A.施工企业可以行使代位权

B.施工企业可以行使撤销权

C.施工企业应以建设单位名义行使权利

D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E.施工企业行使权利的范围以其债权为限

正确答案:查看最佳答案

第116题:仲裁协议的作用主要有()。

A.避免了违约责任的发生

B.排除了法院对纠纷的管辖权

C.合同当事人均受仲裁协议的约束

D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁

E.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

正确答案:查看最佳答案

第117题:狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有()

A.建筑工程一切险(及第三者责任险)

B.人身意外伤害险

C.货物运输险

D.安装工程一切险(及第三者责任险)

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

第118题:下列情形中，()的合同是可撤销合同。

A.以欺诈.胁迫手段订立，损害国家利益

B.因重大误解而订立

C.在订立合同时显失公平

D.以欺诈.胁迫手段，使对方在违背真实意思情况下订立

E.违反法律.行政法规强制性规定

正确答案:查看最佳答案

第119题:以下关于工程开工条件审查，正确的有()。

A.总监代表应组织专业监理工程师审查工程开工报审相关资料

B.总监理工程师应对开工条件逐项审查

C.开工条件合格率达到80%以上时，方可签发开工令

D.开工条件合格率达到90%以上时，方可签发开工令

E.建设单位批准后，项目监理机构方可签发开工令

正确答案:查看最佳答案