节选部分<<河北省石家庄注册监理工程师考前押题>>题型

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据FIDIC《施工合同条件》，有经验的承包商在()前不能合理预见的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.下达开工令

C.基准日

D.风险事件发生日

正确答案:查看最佳答案

第1题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()。

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于合同法律关系的说法，正确的是()。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项，合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果，技术秘密属于智力成果。D项，能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。

第3题:下列不属于工程合同的付款阶段的是()。

A.预付款

B.工程进度款

C.退还保留金

D.价格调整条款

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《标准施工合同》，合同附件格式包括()。

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表

正确答案:查看最佳答案

第5题:某工程某分项工程，工程师参加了该分项的验收。在隐蔽后，工程师又对该分项的质量表示怀疑，于是进行了重新检验，结果发现确实存在问题，则()。

A.费用损失由承包方承担，工期损失发包方由承担

B.费用损失由工程师承担，工期损失由承包方承担

C.费用损失由承包方承担，工期损失由承包方承担

D.费用损失由工程师承担，工期损失由发包方承担

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.投标保证金有效期从提交之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。

第7题:在某大型建设工程施工过程中，由于处理地下文物造成工期延长后，所延长的工期()。

A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补

B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期

C.经监理工程师核查证实后，其中一半时间应纳入合同工期

D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期

正确答案:查看最佳答案

第8题:某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工验收管理。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。

第9题:根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内()共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表.监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表.监理人在施工现场

正确答案:查看最佳答案

第10题:按照伙伴关系协议，()负责支付咨询顾问费用。

A.雇主

B.承包商

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第11题:施工合同履行过程中，发现在有放射.毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()。

A.需经工程师认可，费用由承包人承担

B.需经工程师认可，费用由发包人承担

C.不需工程师认可，费用由承包人承担

D.不需工程师认可，费用由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

第12题:下列施工合同文件的组成部分中，合同文件的优先解释次序不正确的是()。

A.合同协议书.中标通知书

B.投标书.工程量清单

C.施工合同通用条件.施工合同专用条件

D.标准及有关技术文件.图纸

正确答案:查看最佳答案

第13题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位的，业主雇用其他人完成后，可从()中将这笔费用扣除。

A.预付款

B.履约保函

C.保留金

D.索赔款

正确答案:查看最佳答案

第14题:经过公证的合同，其法律效力()经过鉴证的合同。

A.等同于

B.高于

C.低于

D.相当于

正确答案:查看最佳答案

第15题:若合同双方对解决合同争端的适用法律的选择不能取得一致意见时，一般适用()的法律。

A.业主所在国

B.承包商所在国

C.签收所在国

D.工程所在国

正确答案:查看最佳答案

第16题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为()。

A.平行检验

B.交接检验

C.隐蔽工程验收

D.互检

正确答案:查看最佳答案

第17题:接到采购方的书面异议通知后，供货方应在()天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。

A.5

B.7

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。

第19题:下列不属于法人分类的是()。

A.社团法人

B.行政法人

C.基金法人

D.事业法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。

第20题:合同法律关系是指合同法律规范调整的.在民事流转过程中形成的()关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务

正确答案:查看最佳答案

第21题:工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.口头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

第22题:《标准施工招标文件》的组成()。

A.共包含封面格式和三卷八章的内容

B.共包含封面格式和四卷八章的内容

C.共包含封面格式和三卷九章的内容

D.共包含封面格式和四卷九章的内容

正确答案:查看最佳答案

第23题:评标过程中，如果评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以()。

A.直接发包

B.否决所有投标

C.内部定标

D.选择投标书中报价最低者中标

正确答案:查看最佳答案

第24题:设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。

A.从签订合同日起，至缺陷通知期结束

B.从签订合同日起，至完成施工义务

C.从工程开工日起，至完成保修义务

D.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止

正确答案:查看最佳答案

第25题:在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.政府投资政策变化

D.局部武装暴动

正确答案:查看最佳答案

第27题:依据《中华人民共和国合同法》的规定，出现()订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。

A.对方有过错

B.损害国家利益

C.一方以胁迫手段

D.损害当事人利益

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括()。

A.经批准的项目可行性研究报告

B.施工许可证

C.城市规划许可文件

D.工程勘察资料

正确答案:查看最佳答案

第29题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第30题:施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()。

A.工程本身的损害

B.因工程损害导致的第三方财产损失

C.承包人的施工机械损坏

D.工程所需清理费用

正确答案:查看最佳答案

第31题:建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实行公开招标的，应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介，同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标，只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可，不必公开发布招标信息。

第32题:对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是()。

A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书

B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书，并且在发出最终索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书

正确答案:查看最佳答案

第33题:评标委员会推荐的中标候选人应当限定在()，并标明排列顺序。

A.l-2人

B.l-3人

C.1-4人

D.1-5人

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列有关终止合同的说法，正确的是()。

A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止

B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止

C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同

D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同

正确答案:查看最佳答案

第35题:当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为()。

A.格式条款

B.仲裁条款

C.固定条款

D.质量条款

正确答案:查看最佳答案

第36题:采购方在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起()年内未通知出卖人的，视为标的物的质量符合约定。

A.两

B.三

C.四

D.五

正确答案:查看最佳答案

第37题:为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验，对于此项检验应由()。

A.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用

B.承包人负责检验工作，并承担检验费用

C.发包人负责检验工作，并承担检验费用

D.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列关于代理的表述中，正确的是()。

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前，“代理人”可以撤销其“代理”行为

C.无权代理的法律后果由“代理人”承担

D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。

A.发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

正确答案:查看最佳答案

第40题:施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有()的复工指令方可复工。

A.业主代表

B.施工单位负责人

C.监督站负责人

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第41题:对于质量控制点，一般要()，再制订对策和措施进行预控。

A.事先分析可能造成质量问题因

B.事先分析施工过程中的关键工序

C.分析施工过程中的薄弱环节

D.分析施工过程中质量不稳定的工序

正确答案:查看最佳答案

第42题:下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《专用条款呐容的是()。

A.词语定义及合同文件

B.分包工程概况

C.竣工验收与结算

D.工期

正确答案:查看最佳答案

第43题:对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度，则谈判时应要求()确定一个“增减量幅度”当超过该幅度时。可对工程单价调整。

A.发包人

B.承包人

C.发包人与承包人

D.造价管理部门

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。

第45题:有关建设工程材料设备采购合同的特点，下列说法中正确的是()。

A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的

B.买受人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价

C.买卖合同是双务.无偿合同

D.除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并以实物的交付为合同成立的条件

正确答案:查看最佳答案

第46题:施工招标时，招标人与中标人签订合同时，以()为准。

A.投标价

B.评标价

C.议标价

D.招标价；

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是()。

A.暂列金额未包括在签约合同价内

B.暂列金额不可以计日工方式支付

C.暂列金额可能全部使用或部分使用

D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料.工程设备.服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。参见教材P90。

第48题:施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格，则()。

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延

B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第49题:勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第51题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。

第52题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有()。

A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力

B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查

C.资格后审在评标后定标前进行

D.资格后审和资格预审的时间不同

E.资格后审的内容比资格预审少

正确答案:查看最佳答案

第53题:在动态控制过程中，应着重做好的工作包括()。

A.对计划目标值的论证和分析]

B.及时对工程进展做出评估，即收集实际数据

C.采取控制措施以确保投资控制目标的实现

D.进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差

E.流动资金的筹措

正确答案:查看最佳答案

第54题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间，没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的，应当根据()确定。

A.合同有关条款

B.交易习惯

C.签订合同地有关政策

D.债务人可以随时履行

E.债权人也可以随时要求履行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第55题:(1)关于质押担保方式的说法，正确的有()。

A.质押中的质物需转移占有

B.专利权可以质押

C.股权不可质押

D.建设用地使用权不可质押

E.土地所有权可以质押

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，质权是一种预定的担保物权，以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票；(2)债券.存款单；(3)仓单.提单；(4)可以转让的蕋金份额.股权；(5)可以转让的注册商标专用权.专利权.著作权等知识产权中的财产权；(6)应收账款；(7)法律.行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12～13。

第56题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第57题:材料采购合同履行Z中，可用于现场交货数量验收的方法有()。

A.磅差分析法

B.查点法

C.经验鉴别法

D.衡量法

E.理论换算法

正确答案:查看最佳答案

第58题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第59题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业的技术负责人应当()。

A.具有10年以上从事工程建设工作的经历

B.具有15年以上从事工程建设工作的经历

C.具有高级技术职称

D.取得《监理工程师注册证书》

E.取得《监理工程师资格证书》

正确答案:查看最佳答案

第61题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物

E.交货数量与合同不符

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。

第62题:机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。

A.负责所供货的设备监造

B.提供货物组装和维修所需的专用工具

C.提供详细的操作和维护手册

D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责

E.对买方的维修.运行和管理人员进行培训

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

第64题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第65题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

C.不同投标人的投标文件异常一致

D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的

E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。

第66题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。

A.勘察合同

B.设计合同

C.监理合同

D.施工合同

E.设备采购合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。

第67题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。

第68题:工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商()。

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

正确答案:查看最佳答案

第69题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害师，正确做法有()。

A.保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失

B.分比赔偿实际损失b.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿

C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担

D.已完成工程损失由承包人承担

E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担

正确答案:查看最佳答案

第70题:在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则()。

A.影响正常施工的费用由承包人承担

B.影响正常施工的费用由发包人承担

C.工期给予顺延

D.工期不予顺延

E.检查费用发包人承担

正确答案:查看最佳答案

第71题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。

第72题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A，属于其他组织；选项E，法人的法定代表人是自然人。参见教材P5～6。

第73题:在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更()。

A.须经工程师同意

B.不须经工程师同意

C.发生的费用由发包人承担

D.发生的费用由承包人承担

E.发生的费用由双方约定承担

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有()。

A.要约所处法律效力状态不同

B.撤回和撤销的目的不同

C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同

D.受要约人对要约知晓的情况不同

E.对要约人的约束条件不同

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第76题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。

第77题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。

A.业主直接送达

B.工程师直接送达

C.工程师代表直接送达

D.承包商代表直接送达

E.经承包商代表确认工程师发布

正确答案:查看最佳答案

第78题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象，下列可以成为合同法律关系客体的是()。

A.借款合同的货币

B.建设工程施工合同中约定的建筑物

C.技术转让合同的专利权

D.当权利受到侵害时，依法得到法律保护的权利

E.双务合同中当事人应承担的义务

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。