节选部分<<2026年最新湖北武汉监理工程师质量投资进度控制在线考核历年题库>>题型

考试了，我在百度搜出千百条祝福语，在搜狗找到无数句吉祥话，但我觉得都太俗。我只想真诚地对你说：得心应手考试顺利，十年努力今日成功!既然如此，"2026年最新湖北武汉监理工程师质量投资进度控制在线考核历年题库"，到底应该如何实现我们的目的呢？ 郭沫若曾经说过，形成天才的决定因素应该是勤奋。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 既然如此，知识是取之不尽，用之不竭的。只有最大限度地挖掘它，才能体会到学习的乐趣。既然如此，我们就废话少说，那开始我们好好看题吧！

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

正确答案:查看最佳答案

第1题:采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是()。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时，按照预定的评标规则，将投标报价之外的部分评审要素进行价格量化，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价，评标价最低的投标书为最优。

第2题:按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第3题:合同评审中发现的问题应做以下处理，不妥的是()

A.口头提出汇总改正

B.对问题予以澄清或调整

C.根据需要进行合同谈判

D.协商，细化、完善、补充、修改或另行约定合同条款和内容。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同评审中发现的问题，应以书面形式提出，并对问题予以澄清或调整。合同当事方还可根据需要进行合同谈判，通过协商，细化、完善、补充、修改或另行约定合同条款和内容。

第4题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于吊篮配重，不正确的是()。

A.配重块应稳定可靠地安放在配重架上

B.配重块应有重量标记

C.配重块重量应符合设计要求

D.经专家论证，可以使用局部破损的配重块

正确答案:查看最佳答案

第5题:采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第6题:监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，()。

A.通知业主后即可调换

B.无需通知业主可自行调换

C.取得业主书面同意后才能调换

D.合同签订后不允许再调换

正确答案:查看最佳答案

第7题:下列选项中，属于无效合同的是()。

A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

C.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

D.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

正确答案:查看最佳答案

第8题:以下关于项目监理机构处理工程质量事故的说法，正确的是()。

A.签发监理通知单，要求施工单位及时处理

B.签发工程暂停令，暂停与其关联部位的施工

C.签发监理报告，向政府主管部门报告

D.签发工作联系单，要求施工单位及时处理

正确答案:查看最佳答案

第9题:由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间的属于()。

A.额外工作

B.附加工作

C.正常工作

D.限额工作

正确答案:查看最佳答案

第10题:招标人最迟应当在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据相关规范，每批钢绞线应由同一钢号.同一规格.同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于()吨。

A.30

B.40

C.50

D.60

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是()。

A.可以由发包人发出

B.只能由监理人发出

C.可以由承包人发出

D.只能由发包人发出

正确答案:查看最佳答案

参考解析:与承包人协商后确定的变更，监理人首先向承包人发出变更意向书。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

第13题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人，并说明问题来源

D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

正确答案:查看最佳答案

第14题:合同履行的前提和依据是()。

A.有效的合同

B.合同法

C.诚实信用原则

D.合同生效

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，遇有()及以上大风大雨.大雪后，结冻地区解冻后施工前，模板支撑架及其基础应进行检查与验收。

A.四级

B.五级

C.六级

D.七级

正确答案:查看最佳答案

第16题:本次招标经过评审比较，投标人的投标书均不满足招标文件的规定而未能选出中标人，后续处理的原则是()。

A.投标截止时间止，投标人少于3个的应重新招标

B.经评标委员会评审后否决所有投标的不再进行招标

C.重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后应重新进行招标

D.重新招标后所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后应重新招标

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据设计合同规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则()。

A.设计人应无偿负责解决有关设计问题

B.设计人负责处理有关设计问题，可适当收取咨询服务费

C.设计人不再负责有关设计问题的处理

D.按收取的费用标准确定设计问题的处理程度

正确答案:查看最佳答案

第18题:以下属于管理评审目的的是()。

A.寻求改进的方向并实施改进活动

B.寻求实现质量目标和监理控制过程改进的机会

C.对质量管理体系与组织的环境变化的适宜性作出评价

D.评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性

正确答案:查看最佳答案

第19题:建设工程施工合同履行中，由于施工场地的电路出现问题，而导致工期延误，并给承包人带来了损失应()。

A.由承包人承担，工期不予顺延

B.由承包人承担，工期相应顺延

C.由发包人承担，工期不予顺延

D.由发包人承担，工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第20题:在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。

A.应发给全体投标人，但不必说明问题来源

B.只对该投标人有效

C.应发给全体投标人，并说明问题来源

D.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

正确答案:查看最佳答案

第21题:受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况，()。

A.该承诺为无效承诺，不发生法律效力

B.该承诺为有效承诺，自承诺做出起发生法律效力

C.除非要约人及时通知受要约人不因承诺超过期限而接受该承诺，否则承诺无效

D.除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺，否则承诺有效

正确答案:查看最佳答案

第22题:《民法典》规定，当约定的违约金过分高于造成损失的，当事人可以()。

A.要求第三人赔偿

B.请求人民法院予以适当减少

C.要求责任方赔偿

D.请求仲裁机构予以适当增加

正确答案:查看最佳答案

第23题:将控制类型划分为前馈控制和反馈控制的依据是()。

A.控制措施作用于控制对象的时间

B.控制信息的来源

C.控制过程是否形成闭合回路

D.制定控制措施的出发点

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在工程整个施工期间应为其现场雇用的全部人员投保人身意外伤害险并缴纳保险费的投保人是()。

A.发包人和设计人

B.承包人和分包人

C.发包人和监理人

D.发包人和承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人和承包人应按照相关法律规定为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费，并分别为自己现场项目管理机构的所有人员投保人身意外伤害保险。

第25题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:预付款担保采用银行保函形式，担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。

第26题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款,材料由专用合同条款约定的的拥有资质的第三方检验机构进行检验,该第三方检验机构的检验结果对()有约束力。

A.买方

B.卖方

C.第三方

D.买卖双方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构对合同材料进行检验的，第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力。

第27题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),起重设备的缆风绳安全系数必须大于()。

A.3.5

B.4.5

C.5.5

D.6.5

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下错误的是()。

A.PVC管道的阻火圈安装应符合设计要求

B.母线槽应与保护导体可靠连接

C.火灾探测器应进行遮挡保护

D.消防系统的线槽.导管的防火涂料应刷涂均匀

正确答案:查看最佳答案

第29题:当施工合同文件中出现不一致时，以()为优先解释的依据。

A.技术标准

B.专用条款

C.最新签署的纪要.协议

D.通用条款

正确答案:查看最佳答案

第30题:招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。

A.初步设计编制的概算价

B.施工图设计编制的预算价

C.投标书中标明的报价

D.评标委员会算出的评标价

正确答案:查看最佳答案

第31题:工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是()。

A.申请资格预审日起，至开标日止

B.购买招标文件日起，至开标日止

C.投标截止日起，至招标人确定中标人日止

D.投标截止日起，至招标人中标人签订合同日止

正确答案:查看最佳答案

第32题:利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工等特殊情况的项目宜采用()方式发包建设任务。

A.公开招标

B.邀请招标

C.直接委托

D.议标

正确答案:查看最佳答案

第33题:建筑工程合同主体一般只能是()。

A.公民

B.法人

C.其他组织

D.公民和法人

正确答案:查看最佳答案

第34题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由()。

A.发包人承担修改设计.拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延

B.承包人承担修改设计，拆除及重新安装费用，工期相应顺延

C.设计人承担修改设计.拆除及重新安装费用，工期不予顺延

D.设计人承担修改设计.拆除及重新安装费用，工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第35题:设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是()。

A.发包人原因造成质量不合格

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人要求提前交货

D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格

正确答案:查看最佳答案

第36题:设计合同正常履行情况下，应在()时终止合同。

A.提交设计文件

B.设计文件通过审批

C.设计人向施工单位完成设计交底

D.工程施工完成竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第37题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料，使用前进行约定的性能检验，应由()。

A.工程师负责检验，发包人承担检验费用

B.工程师负责检验，承包人承担检验费用

C.承包人负责检验，发包人承担检验费用

D.承包人负责检验，承包人承担检验费用

正确答案:查看最佳答案

第38题:定金作为设计合同担保方式时，定金()有约束力。

A.仅对提供担保的第三方

B.对当事人双方

C.仅对接受定金的设计单位

D.仅对委托人

正确答案:查看最佳答案

第39题:中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的()天内发出中标通知书。

A.5

B.7

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

第40题:建筑工程一切险合同属于()。

A.财产保险合同

B.人身保险合同

C.财产及人身保险合同

D.国内建筑、安装工程保险合同

正确答案:查看最佳答案

第41题:工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是()。

A.开标形式相同，评标原则不同

B.招标文件内容相同，评标原则相同

C.投标书的编制要求不同，开标形式相同

D.评标原则不同，招标文件内容不同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标与其他招标在程序上的主要区别:(1)招标文件的内容不同(无具体的工作量)；(2)对投标书的编制要求不同(不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价)；(3)开标形式不同(由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图)；(4)评标原则不同(不过分追求投标价的高低)。详见教材第46页。

第42题:因一方当事人的违约行为造成了对方5万元的实际损害，按照合同条款约定方法计算的违约金金额为3万元，则违约方应支付给对方赔偿金的金额为()万元。

A.2

B.3

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第43题:关于合同生效的时间的表述中，有误的是()。

A.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效

B.口头合同自受要约人承诺时生效

C.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然已经履行全部或者主要义务的，但未采用书面形式的，视为合同无效

D.合同中有违反法律或社会公共利益的条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-205),以下关于施工现场用火，不符合规定的是()。

A.焊接.切割.烘烤或加热等动火作业前，对作业现场无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离

B.裸露的可燃材料上严禁直接动火作业

C.具有火灾.爆炸危险的场所严禁动用明火

D.固定作业场所与在建工程的防火间距不应小于8m

正确答案:查看最佳答案

第45题:设计施工总承包合同模式下，总监理工程师应将被授权监理人员()通知承包人。

A.姓名及其授权范围

B.职能分工及监理权限

C.监理权限

D.职能分工

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下()混凝土构件的模板支撑架宜委托专业检测机构进行支撑架监测。

A.施工总荷载大于15kN/㎡

B.施工总荷载大于20kN/m

C.集中线荷载大于20kN/m

D.集中线荷载大于40kN/m

正确答案:查看最佳答案

第47题:公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。

A.发布招标公告日

B.开始资格预审日

C.发售招标文件日

D.投标截止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。

第48题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为()。

A.平行检验

B.交接检验

C.隐蔽工程验收

D.互检

正确答案:查看最佳答案

第49题:依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以()。

A.要求投标人必须组成联合体投标

B.要求严格的专业资质等级

C.要求必须使用某种品牌的建筑材料

D.对本行业外的投标人提出特别要求

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。

第51题:某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是()。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是经评审的最低投标价法。合同价格是投标人报价1800万元，评标价=1800-30=1770(万元)。参见教材P42。

第52题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，固定式配电箱.开关箱的()与地面的垂直距离应为1.4m~1.6m。

A.箱体下口

B.箱体上口

C.中心点

D.隔离开关位置

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当()。

A.再次发布招标公告进行招标

B.降低对投标人的资格要求再次招标

C.降低工程质量标准再次招标

D.采用直接发包形式委托施工任务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:重新投标后，投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标，采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。

第54题:关于对承包人施工设备的控制，以下做法正确的是()

A.施工设备不满足质量要求时，监理人要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由监理人承担

B.承包人擅自将施工设备挪作他用

C.目前闲置的施工设备，承包人擅自将其撤离施工现场

D.施工设备不满足合同进度计划，监理人要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工现场或挪作他用，对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场。

第55题:招标单位在评标委员会中不得超过1/3，其他人员应来自()。

A.参与竞争的投标人

B.招标单位的董事会

C.上级行政主管部门

D.省、市政府部门提供的专家名册

正确答案:查看最佳答案

第56题:在进行大型工程设备采购招标的过程中，任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，均应以书面形式通知招标机构和招标人。招标机构和招标人的做法正确的是()。

A.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，并说明问题来源

B.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，不得透漏问题来源

C.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，并说明问题来源

D.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，不得透漏问题来源

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的()‰。

A.5

B.4

C.2

D.3

正确答案:查看最佳答案

第58题:标准施工合同的通用条款共计()款

A.24

B.131

C.25

D.135

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同的通用条款包括24条，标题分别为:一般约定；发包人义务;监理人;承包人；材料和工程设备；施工设备和临时设施；交通运输；测量放线；施工安全、治安保卫和环境保护；进度计划；开工和竣工；暂停施工；工程质量；试验和检验；变更；价格调整；计量与支付；竣工验收；缺陷责任与保修责任；保险；不可抗力；违约；索赔;争议的解决。共计131款。

第59题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是()。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)发包人要求(7)勘察费用清单(8)勘察纲要(9)其他合同文件。

第60题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，采用扣件式钢管模板支撑架时，单根立杆的轴力标准值不应大于()。

A.8kN

B.10kN

C.12kN

D.14kN

正确答案:查看最佳答案

第61题:采用相关图分析工程质量时，散步点呈一曲线带，即在一定范围内x增加，y也增加:超过这个范围x增加，v则有下降趋势，或改变变动的斜率呈曲线形态，说明两变量之间的关系为()。

A.不相关

B.正相关

C.弱相关

D.非线性相关

正确答案:查看最佳答案

第62题:指定分包商由()指定或选定。

A.业主

B.承包商

C.设计单位

D.业主和承包商共同

正确答案:查看最佳答案

第63题:甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲5000元，但1年后须加倍偿还，否则以甲的房子抵债，甲表示同意。根据《合同法》的规定，甲.乙之间的借款合同因()。

A.乘人之危而可撤销

B.胁迫而无效

C.欺诈而可撤销

D.显失公平而无效

正确答案:查看最佳答案

第64题:建设工程施工过程中，承包人负责采购的，承包人在材料设备到货前()小时应通知工程师共同进行到货清点。

A.24

B.36

C.40

D.48

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于砌体工程，错误的是()。

A.质量应符合设计和规范要求

B.砌筑砂浆的强度应符合设计和规范要求

C.构造柱.圈梁应符合设计和规范要求

D.墙体转角处.交接处应分两次砌筑，保证强度

正确答案:查看最佳答案

第66题:由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由()。

A.权利人承担

B.履行义务人承担

C.双方平均分担

D.权利人承担主要费用，义务人负担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第67题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署()意见.

A.业主

B.总监理工程师

C.承包单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第68题:建设合同是()。

A.单务合同

B.实践合同

C.要式合同

D.无偿合同

正确答案:查看最佳答案

第69题:下列关于法人的表述，错误的是()。

A.具有民事权利能力

B.具有民事行为能力

C.是自然人和企事业单位的总称

D.能够独立承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第70题:根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押财产的合同。

A.建设用地使用权

B.土地承包经营权

C.正在建造的建筑物

D.机械.车辆

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押物为不动产:抵押权自登记时设立;抵押物为动产:抵押权自抵押合同签订时设立。A.B.C项均属于不动产，D项属于动产。

第71题:设计标准()国家规范的强制性规定。

A.必须高于

B.可以低于

C.可以高于

D.不得高于

正确答案:查看最佳答案

第72题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.7

B.14

C.28

D.90

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为90天。

第73题:当事人一方要求变更或解除合同时，应当在()目前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。

A.18

B.24

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

第74题:工程设备验收方案应由()负责提交。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.设备安装单位

正确答案:查看最佳答案

第75题:按《建设工程施工合同(示范文本)》专用条款约定的数量和要求，承包人向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第76题:合同转让属于()。

A.主体变更

B.标的变更

C.权利变更

D.义务变更

正确答案:查看最佳答案

第77题:项目监理机构向建设单位提交的质量事故书面报告的内容不包括()。

A.工程及各参建单位名称

B.事故责任者的认定

C.事故处理的过程及结果

D.事故发生原因的初步判断

正确答案:查看最佳答案

第78题:我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是()

A.项目法人负责制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是合同管理制度。

第79题:根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是()。

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)下列哪些做法不符合模板支撑架拆除的安全规定()。

A.拆除作业前，应先对支撑结构的稳定性进行检查确认

B.拆除作业分层.分段，按由下至上顺序拆除

C.当只拆除部分支撑结构时，拆除前应对不拆除的支撑结构进行加固，确保稳定

D.对多层支撑结构，当楼层结构不能满足承载要求时，可以拆除下层支撑

E.遇六级强风或大雨.大雪时，可在采取相应措施后继续作业

正确答案:查看最佳答案

第81题:导致工程变更的原因有()。

A.外界自然条件变化

B.未探明的地下障碍物

C.施工工艺限制

D.建设单位要求

E.总监理工程师指令

正确答案:查看最佳答案

第82题:施工单位实施质量控制活动的质量记录资料包括以下内容()。

A.施工现场质量管理检查记录资料

B.工程材料质量记录

C.施工过程作业活动质量记录资料

D.质量监理细则

E.监理规划

正确答案:查看最佳答案

第83题:建设工程施工合同履行中，投保()是转移风险的有效措施。

A.第三者责任险

B.机械损坏险

C.建筑工程一切险

D.人身意外伤害险

E.安装工程一切险

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有()。

A.要约所处法律效力状态不同

B.撤回和撤销的目的不同

C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同

D.受要约人对要约知晓的情况不同

E.对要约人的约束条件不同

正确答案:查看最佳答案

第85题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未作表示的，视为购买

正确答案:查看最佳答案

第86题:招标人自行办理招标事宜，须具备()等条件。

A.具有编制招标文件能力

B.有自己的评标专家库

C.有组织评标能力

D.经招标代理机构批准

E.向有关行政监督部门备案

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《机电产品国际标准招标文件(试行)》，投标分项报价表应包括的内容有()。

A.专用工具

B.主要功能

C.技术服务

D.标准附件

E.备品备件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大中型机电设备投标分项报价表的供货分项类别内容包括:主机和标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、其他。

第88题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，自升式塔式起重机顶升加节时，以下措施正确的有()。

A.顶升系统必须完好

B.结构件必须完好

C.顶升前应确保顶升横梁搁置正确.爬爪和爬爪座无异常

D.先顶升加节.后装附着装置

E.顶升过程中，不得进行起升.回转.变幅等操作

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),施工现场临时用电的安全技术档案应包括下列内容()。

A.电气分部分项工程检验批划分计划

B.用电组织设计的全部资料

C.用电技术交底资料

D.用电工程检查验收表

E.电工安装.巡检.维修.拆除工作记录。

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，专项施工方案应包括的内容有()。

A.编制依据

B.施工计划

C.监理措施

D.施工监测和检测措施

E.应急预案

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据有关规定，试验室管理制度应包括()。

A.试验室的资质等级及试验范围

B.试验人员工作记录

C.试验人员资格证书

D.外委试验管理制度

E.原始记录管理制度

正确答案:查看最佳答案

第92题:如果以合同形式的产生依据划分，合同形式则可分为()。

A.口头形式

B.书面形式

C.电传形式

D.法定形式

E.约定形式

正确答案:查看最佳答案

第93题:当事人能行驶留置权的合同有()。

A.购销合同

B.加工承揽合同

C.仓储保管合同

D.借款合同

E.运输合同

正确答案:查看最佳答案

第94题:下列可以作为抵押物的财产有()。

A.房屋

B.机器

C.耕地

D.医院

E.学校

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),基坑工程施工应具备以下条件()。

A.基础结构设计文件交底已完成

B.基坑支护设计文件交底已完成

C.基坑监理细则已按规定编制审批完毕

D.应急所必须的机械.人员.材料已按方案落实

E.已根据设计文件要求进行试抽水

正确答案:查看最佳答案

第96题:合同生效应当具备的条件有()。

A.意思表示真实

B.不违反法律或者社会公共利益

C.合同的生效必须附条件

D.合同的生效必须附期限

E.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

第97题:在动态控制过程中，应着重做好的工作包括()。

A.对计划目标值的论证和分析]

B.及时对工程进展做出评估，即收集实际数据

C.采取控制措施以确保投资控制目标的实现

D.进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差

E.流动资金的筹措

正确答案:查看最佳答案

第98题:下列关于发包人审查的说法错误的有()。

A.承包人的设计文件提交监理人后，监理人应组织设计审查

B.自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过7天

C.发包人审查后认为设计文件不符合合同约定，监理人应以书面形式通知承包人

D.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算

E.合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为承包人的设计文件已获发包人同意

正确答案:查看最佳答案

第99题:构成对招标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括()。

A.招标广告

B.合同条件

C.技术规范

D.图纸和技术资料

E.对投标人质疑的书面解答

正确答案:查看最佳答案

第100题:仲裁协议包括如下内容()

A.请求仲裁的意思表示

B.不向法院起诉的承诺

C.仲裁事项

D.双方争议的解决方式

E.所选定的进仲裁委员会

正确答案:查看最佳答案

第101题:勘察人如遇()情况，可以相应延长合同工期。

A.设计变更

B.工作量变化

C.勘察设备损坏

D.不可抗力影响

E.非勘察人原因造成的窝工

正确答案:查看最佳答案

第102题:合同法律关系客体中的行为包括()。

A.建筑物

B.施工

C.专利权

D.安装

E.建筑材料

正确答案:查看最佳答案

第103题:FIDIC《施工合同条件》规定，施工质量管理中，承包商对施工中涉及的()的资料应有充分的了解。

A.现场的现状和性质

B.水文和气候条件

C.为实施和完成工程及修复工程缺陷约定的工作范围和性质

D.工程所在地的法律、法规和雇佣劳务的习惯做法

E.资料提供的岩土条件

正确答案:查看最佳答案

第104题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。

A.由于业主原因造成费用增加和工期损失

B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失

C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失

D.按约定提交了索赔意向

E.提交了索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第105题:下列关于对中标通知书的说法，正确的是()。

A.中标通知书由招标人发出

B.中标通知书只对中标人具有法律效力

C.只有招标人才能确定中标人

D.中标通知书对招标人具有法律效力

E.中标通知书发出30日内签订合同

正确答案:查看最佳答案

第106题:在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括()。

A.作为被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人取消委托

D.代理事项完成

E.代理期限届满

正确答案:查看最佳答案

第107题:狭义的工程保险包括()。

A.建筑工程一切险(及第三者责任险)

B.安装工程一切险(及第三者责任险)

C.机器损坏险

D.人身意外伤害险

E.货物运输险

正确答案:查看最佳答案

第108题:下列可能导致工程质最缺陷的因素中，属于违反法律法规的有()

A.无证施工

B.越级设计

C.转包.挂靠

D.图纸未经会审

E.出借监理资质

正确答案:查看最佳答案

第109题:对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如()，必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。

A.深基坑工程

B.地下暗挖工程

C.高大模板工程

D.高空作业工程

E.深水作业工程

正确答案:查看最佳答案

第110题:合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划应包括()。

A.合同主要内容

B.合同实施的主要风险

C.合同实施总体安排

D.合同分解与管理策划

E.合同实施保证体系的建立

正确答案:查看最佳答案

参考解析:其他选项属于合同交底的内容

第111题:关于抵押的说法，正确的有()。

A.抵押不转移抵押物的占有

B.抵押人不再负有保管抵押物的义务

C.抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效

D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可

E.抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押

正确答案:查看最佳答案

第112题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括()。

A.保修金数额

B.发包人的保修通知书格式

C.工程质量保修范围

D.质量保修期限

E.施工质量责任的保修金扣留方式

正确答案:查看最佳答案

第113题:同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;③抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

第114题:指定分包商的特点主要表现为()。

A.业主选择实施该部分工程的施工单位

B.指定分包商与业主签订合同

C.承包商负责指定分包商施工的协调管理

D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付

E.指定分包商的违约行为视为承包商违约

正确答案:查看最佳答案

第115题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下关于外墙节能构造和外窗气密性能现场实体检验的抽样数量，正确的有()。

A.同工程项目.同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算建筑面积;

B.同工程项目.同施工单位且同期施工的多个单位工程，应分别计算建筑面积:

C.每1万㎡可视为一个单位工程进行抽样，不足1万㎡也视为一个单位工程;

D.每2万m可视为一个单位工程进行抽样，不足2万㎡也视为一个单位工程;

E.每3万m可视为一个单位工程进行抽样，不足3万㎡也视为一个单位工程。

正确答案:查看最佳答案

第116题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》对"设计变更"的规定，下列情况中属于设计变更的有()。

A.减少合同中约定的工程量

B.删减合同中约定的部分承包工作内容

C.提高合同中约定的部分工程质量标准

D.增加附加工作内容

E.变更工程有关部分的基线

正确答案:查看最佳答案

第117题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因不可抗力事件导致的费用中，由发包人承担的有()。

A.工程本身的损害

B.承包人的人员伤亡

C.停工期间，应监理人要求承包人留在施工场地的必要的管理人员的费用

D.工程所需清理费用

E.工程所需修复费用

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，可列入施工进度付款证书的内容有()。

A.按合同约定截至本次付款周期末已实施工程的价款

B.按合同约定应增加的变更金额

C.按合同约定已确认质量不符合要求项的工程价款

D.按合同约定应支付的预付款和扣还预付款

E.按合同约定应扣减的质量保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款中要求进度付款申请单的内容包括:①截至本次付款周期末已实施工程的价款；②变更金额；③索赔金额；④本次应支付的预付款和扣减的返还预付款；⑤本次扣减的质量保证金；⑥根据合同应增加和扣减的其他金额。

第119题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于交付设备检验的说法，正确的有()。

A.买方既可自己参加检验，也可以派代表参加

B.检验只能在交货地点进行

C.需要协助的检验费用均应由买方承担

D.卖方应交付制造商的检验证书

E.制造商检验的细节应附在检验证书后面

正确答案:查看最佳答案