节选部分<<2025年吉林省监理工程师质量投资进度控制在线模拟历年题库>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某工程结构混凝土表面裂缝，经设计认可进行表面封闭处理，该处理方案类型是()。

A.修补处理

B.延期处理

C.返工处理

D.不做处理

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料.构配件和设备，应当注明()。

A.生产厂家

B.规格和型号

C.供应商

D.使用年限

正确答案:查看最佳答案

第2题:评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的()。

A.1／3

B.1／2

C.2／3

D.3／4

正确答案:查看最佳答案

第3题:()适用于零星采购、应急采购

A.询价方式

B.直接向供货商订购

C.招标选择供货商

D.指定供货商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:直接订购方式多适用于零星采购、应急采购

第4题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人供应的材料设备经承包人检验通过后，如果又发现材料设备有质量问题时，()。

A.承包人承担发生的费用，相应顺延工期

B.发包人追加合同价款，工期不予顺延

C.承包人承担发生的费用，工期不予顺延

D.发包人追加合同价款，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第5题:《建设工程监理合同》规定,()应属于附加监理工作的范围。

A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划

B.不可抗力事件发生后的善后工作

C.调解建设单位与施工单位的合同争议

D.发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于限制民事行为能力人订立的合同的表述中，不正确的是()。

A.限制民事行为能力人一般情况下不能独立订立合同

B.限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认以后，合同有效

C.限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人

D.合同被法定代理人追认之前，善意相对人无撤销的权利

正确答案:查看最佳答案

第7题:设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有()。

A.合同条件

B.投标须知

C.工程量清单

D.项目说明书

正确答案:查看最佳答案

第8题:浙江某全装修住宅，监理人员验收浴室墙面防水高度时发现:设计为1.5m，建设单位企业标准规定为≥18m，省标规定为≥2m，施工单位企业标准为沿墙面全高设置，监理人员应按()验收。

A.1.5m

B.1.8m

C.2.0m

D.墙面全高高度

正确答案:查看最佳答案

第9题:以下关于工程质量缺陷的处理，正确的是()。

A.发生工程质量缺陷后，由总监签发停工令

B.监理单位应负责质量缺陷调查，并提出处理方案

C.设计单位应负责质量缺陷调查，并提出处理方案

D.处理记录应整理归档

正确答案:查看最佳答案

第10题:某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同

正确答案:查看最佳答案

第11题:建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从()到交付使用的工程建设全过程。

A.施工图设计

B.工程开工

C.工程立项

D.勘察设计

正确答案:查看最佳答案

第12题:工程施工质量验收的最小单位是()。

A.检验批

B.分项工程

C.分部工程

D.单位工程

正确答案:查看最佳答案

第13题:评价委员会按规定请投标人对不明确的内容作出的澄清或说明内容将作为()的组成

A.报价书

B.投标书

C.招标书

D.合同

正确答案:查看最佳答案

第14题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为()。

A.工程师已拒绝索赔要求

B.承包人需提交现场记录和补充证据资料

C.承包人的索赔要求已经被认可

D.需等待发包人批准

正确答案:查看最佳答案

第15题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，由于承包商在分包合同履行过程中负有()，应收取相应的分包管理费。

A.对分包工作内容的审查责任

B.对分包工程的批准责任

C.对分包商使用的材料、工程质量监督管理的责任

D.对分包商的施工进行监督、管理、协调的责任

正确答案:查看最佳答案

第16题:以下关于可调总价合同说法错误的是()

A.可调总价合同又称变动总价合同

B.市场价格波动等原因而使工程所使用的人员、设备、材料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整

C.一般设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化不可以进行调整

D.市场价格变动等风险由业主承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可调总价合同又称变动总价合同。在合同执行过程中，因市场价格波动等原因而使工程所使用的人员、设备、材料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整;一般设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化也可以进行调整。因此，市场价格变动等风险由业主承担，与固定总价合同相比，在一定程度上降低了承包商的风险，但对业主而言，突破合同既定价格的风险有所增大。

第17题:善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理称为()。

A.表见代理

B.无权代理

C.越权代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第18题:施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了()原则。

A.公平竞争

B.平等合作

C.诺守合同

D.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),位于坠落半径内的道路及进出建筑物主体通道口的防护棚，棚宽应()。

A.大于道口，两端各长出1m

B.不应小于2m

C.不应小于3m

D.不应小于5m

正确答案:查看最佳答案

第20题:由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔叫做()。

A.工程变更索赔

B.工程加速索赔

C.工期索赔

D.工程延误索赔

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金，数额不得超过招标项目估算价的2%。

第22题:受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况，()。

A.该承诺为无效承诺，不发生法律效力

B.该承诺为有效承诺，自承诺做出起发生法律效力

C.除非要约人及时通知受要约人不因承诺超过期限而接受该承诺，否则承诺无效

D.除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺，否则承诺有效

正确答案:查看最佳答案

第23题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()。

A.发包人负责检验，费用由发包人承担

B.承包人负责检验，费用由发包人承担

C.发包人负责检验，费用由承包人承担

D.承包人负责检验，费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第24题:合同约定有工程预付款的，发包人应按规定的时间和数额支付预付款，发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间()天后向发包人发出要求预付的通知。

A.3

B.7

C.14

D.30

正确答案:查看最佳答案

第25题:()适用于业主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等咨询服务合同。

A.白皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“白皮书”，适用于业主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等咨询服务合同。

第26题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，因设计人未能按合同计划提供图纸，导致施工承包人不能按监理人批准的进度计划施工而造成损失的，该损失最终应由()承担。

A.发包人

B.施工承包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:一方当事人因第三人原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。

第27题:下列文件中，属于订立合同要约文件的是()。

A.投标书

B.招标公告

C.中标通知书

D.资格预审合格通知书

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过10万元人民币。

第29题:因监理机构提出的合理化建议使业主获得了实际经济效益，按照监理合同示范文本的规定()。

A.属于正常监理工作的范畴，不必给予额外支付

B.可与业主分享获得的经济效益

C.可参照国家规定的合理化建议奖励办法给予奖励

D.按额外监理工作的计算方法给予补偿

正确答案:查看最佳答案

第30题:招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。

A.初步设计编制的概算价

B.施工图设计编制的预算价

C.投标书中标明的报价

D.评标委员会算出的评标价

正确答案:查看最佳答案

第31题:在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指()

A.不应由发包人承担的经济支出

B.不应由发包人和承包人承担的经济支出

C.不应由承包人承担的经济支出

D.不包含在合同价款之内，应由发包人或承包人承担的经济支出

正确答案:查看最佳答案

第32题:基于设计招标的特点，选择中标人时主要考虑各投标书的()。

A.投标报价高低

B.设计完成时间长短

C.工程建设周期长短

D.设计方案优劣

正确答案:查看最佳答案

第33题:在勘察、设计合同中，属于发包人责任的是()。

A.提供设计依据资料

B.提交勘察设计成果

C.进行设计技术交底

D.不可抗力事件的影响

正确答案:查看最佳答案

第34题:评标委员会在初评时，发现投标文件中的总价金额与单价金额不一致，则应()。

A.以总价金额为准

B.以单价金额为准

C.重新进行核算

D.淘汰该投标书

正确答案:查看最佳答案

第35题:按照施工合同文本的规定，()是承包人应当完成的工作。

A.使施工场地具备施工条件

B.提供施工场地的地下管线资料

C.做好施工现场地下管线的保护工作

D.组织设计交底

正确答案:查看最佳答案

第36题:选择好适合项目特点的合同计价方式是招标采购和合同管理工作的关键，以建设工程施工合同为例，根据计价方式不同，有单价合同、总价合同和成本加酬金合同等不同计价方式，下列关于单价合同描述错误的是()

A.合同特点是单价优先，施工过程“价”和“量”方面的风险分配对合同双方均显公平

B.此合同不利于尽早开工

C.多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定情况

D.控制投资难度较大

正确答案:查看最佳答案

参考解析:1.单价合同由于单价合同是根据工程量实际发生的多少而支付相应的工程款，发生的多则多支付，发生的少则少支付，这使得在施工过程“价”和“量”方面的风险分配对合同双方均显公平。该合同特点是单价优先，多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定情况，发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标，投标人只需对所列工程内容报出单价，从而缩短招投标时间，利于尽早开工。但采用单价合同，需要在施工过程中协调工作内容，测量核实完成的工作量，且实际支付工程款可能超过估算，控制投资难度较大。

第37题:当事人之间根据合同确定的权利、义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力指的是()。

A.合同终止

B.合同转让

C.合同变更

D.权利和义务同时转让

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《招标投标法实施条例》，投标申请人对资格预审文件有异议的，应在递交资格预审文件截止时间()日前由招标人提出。

A.7

B.5

C.3

D.2

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标申请人对资格预审文件有异议的，应在递交资格预审文件截止时间2日前由招标人提出

第39题:施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目T投标，中标后***的合同义务由()C承担。

A.施工企业法定代表人

B.拟派项目经理

C.施工项目部

D.施工企业

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列方法中，不属于混凝土结构实体强度检测方法的是()。

A.超声回弹综合法

B.钻芯法

C.回弹法

D.超声波对测法

正确答案:查看最佳答案

第41题:按照施工合同范本通用条款的规定，()原因造成的工期延误，经监理工程师确认后工期不予顺延。

A.不可抗力

B.设计变更和工程量增加

C.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时

正确答案:查看最佳答案

第42题:在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()。

A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员

B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员

C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员

D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员

正确答案:查看最佳答案

第43题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，投料试车工作应在工程竣工()。

A.验收后由发包人负责

B.验收前由发包人负责

C.验收后由工程师负责

D.验收前由工程师负责

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当碗扣式钢管支模架高度大于()m时，顶部和底部必须设置水平剪刀撑。

A.4.0

B.4.8

C.5.0

D.8.0

正确答案:查看最佳答案

第45题:某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()

A.监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失

B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失

C.施工现场发生火灾。监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失

D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

正确答案:查看最佳答案

第47题:在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用()的方式请投标人予以说明。

A.书面形式

B.澄清问题会

C.口头形式

D.询问

正确答案:查看最佳答案

第48题:以下关于分部工程质量验收合格的规定，正确的是()。

A.所含检验批的质量均应验收合格

B.具有完整的施工操作依据.质量验收记录

C.观感质量验收符合要求

D.有关节能.环保的抽样检验正在进行

正确答案:查看最佳答案

第49题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。参见教材P79。

第50题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。

第51题:根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是()。

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

第52题:根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是()。

A.发包人和监理人

B.承包人和监理人

C.发包人和承包人

D.承包人和分包人

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于工程设计招标特点的说法，正确的是()。

A.设计招标文件无法限定项目的工作范围

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项AB错误，设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量；选项C错误，工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书，即被淘汰，不再进行商务标的评审。参见教材P48。

第54题:保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形，合同组成文件之间没有矛盾，属于合同评审的()

A.合法性，合规性评审

B.合理性，可行性评审

C.与产品或过程有关要求的评审

D.合同风险评估

正确答案:查看最佳答案

参考解析:与产品或过程有关要求的评审:保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形，合同组成文件之间没有矛盾。通过招投标方式订立合同的，合同内容还应当符合招标文件和中标人的投标文件的实质性要求和条件。

第55题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于施工安全技术交底，不正确的是()。

A.项目部技术人员应在分部工程作业前向班组作业人员进行交底

B.项目部技术人员应在分项工程作业前向班组作业人员进行交底

C.交底应形成书面资料，双方履行签字手续

D.项目监理人员必须参加安全技术交底并检查实施情况

正确答案:查看最佳答案

第56题:债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

第57题:下列各项不属于编制设计要求文件时应兼顾的内容的是()。

A.完整性，任务要求全面不遗漏

B.灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度

C.原则性，按照有关法规的原则性条款来编制

D.严格性，文字表达应清楚不被误解

正确答案:查看最佳答案

第58题:《建设工程施工合同(示范文本)》中规定，未经发包人同意，承包人不能将承包工程的()。

A.主体部分分包

B.关键部分分包

C.非主体非关键部分分包

D.任何部分分包

正确答案:查看最佳答案

第59题:能够引起合同法律关系.产生.变更和消灭的客观现象是()。

A.法律关系主体

B.法律事实

C.法律关系客体

D.法律关系内容

正确答案:查看最佳答案

第60题:投标的基本单位是标包，每次招标时，可依据设备材料的性质做法错误的是()

A.只发一个标包

B.分成几个标包同时招标

C.投标人可以投一个标包

D.标包划分宜过小

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标的基本单位是标包，每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标。投标人可以投一个或其中的几个标包，但不能仅对一个标包中的某几项进行投标，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应;又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力

第61题:招标文件中的投标须知是为了()。

A.指导报价

B.签订合同

C.资质审查

D.评标的标准

正确答案:查看最佳答案

第62题:施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视()来决定。

A.合同工期长短

B.材料价格浮动幅度

C.合同计价方式

D.劳动办价格浮动幅度

正确答案:查看最佳答案

第63题:()是指买受人分期支付价款。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖

正确答案:查看最佳答案

第64题:以下关于工程质量缺陷的处理，正确的是()。

A.发生工程质量缺陷后，由总监签发停工令

B.监理单位应负责质量缺陷调查，并提出处理方案

C.设计单位应负责质量缺陷调查，并提出处理方案

D.项目监理机构应对处理过程进行跟踪检查，验收处理结果

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确的合同属于()。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

第66题:下列各项中，不属于设计费支付管理原则的是()。

A.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用

B.设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的各阶段设计费

C.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方需另行签订补充协议

D.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费的一半以上，留有的余款一般不超过10天要全部结清

正确答案:查看最佳答案

第67题:关于工程设计开标和评标的说法，正确的是()。

A.开标应由公证机构主持并邀请所有投标人参加

B.投标人对开标如有异议应在开标会结束后提出

C.评标委员会应由与招标人无利害关系的专家组成

D.评标委员会应按招标文件中规定的方法评审投标文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:开标由招标人主持并邀请所有投标人参加。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

第68题:下列选项中，不属于招标准备工作的是()。

A.招标资格与备案

B.确定招标方式

C.资格审查

D.发布招标公告

正确答案:查看最佳答案

第69题:物资设备采购中划分合同包装的主要考虑因素不包括()。

A.有利于投标竞争

B.要根据市场供应情况

C.考虑资金计划

D.尽量提前工程进度

正确答案:查看最佳答案

第70题:某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第71题:当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院按照情形予以认定不正确的是()

A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期

B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期

C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以实际开工时间为开工日期

D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期

第72题:理论换算法的依据是()

A.风俗习惯

B.计量单位

C.监理工程师的决定

D.合同约定的换算

正确答案:查看最佳答案

第73题:我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

正确答案:查看最佳答案

第74题:FIDIC《施工合同条件》规定，将合同争议提交争端裁决委员会决定的，裁决委员会应在收到争议文件后()d内做出合理的裁决。

A.15

B.28

C.72

D.84

正确答案:查看最佳答案

第75题:承担违约责任的主要方式是()。

A.继续履行

B.支付违约金

C.赔偿损失

D.采取补救措施

正确答案:查看最佳答案

第76题:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照()的规定清偿。

A.抵押合同以公证生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿

B.抵押合同自签订之日起生效的，抵押物登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

C.抵押合同以登记生效的，并且抵押物登记顺序相同的，按照债权比例清偿

D.抵押物未登记的先于已登记的受偿

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于地基强度或承载力检验，正确的是()。

A.注浆地基经承载力检验合格后即可判定合格

B.注浆地基应进行地基承载力检验和原位测试两种检测

C.对地基承载力检验应采用高应变动测法

D.对地基承载力检验应采用低应变动测法

正确答案:查看最佳答案

第78题:单位工程质量验收过程中，当参加验收各方对工程质量验收出现意见分歧时，可请()协调处理。

A.监理机构

B.设计单位

C.工程质量监督机构

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第79题:某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为3万元、定金为5万元。采购方依约支付了5万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。

A.3

B.5

C.8

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核点为定金与违约金条款的选择适用。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。如果采购方选择了定金条款，那么能主张12万元；如果选择违约金条款，定金还可以收回，则可以主张10万元。因此，本题中如果要主张最高金额，只能选择定金条款。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列()情况之一的，可以不进行招标。

A.需要采用不可替代的专利

B.需要采用可替代的专有技术

C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供

D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供

E.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

正确答案:查看最佳答案

第81题:桩基工程完成后，需进行检测，以下做法正确的有()。

A.可采用静载荷试验法检测桩基承载力

B.可采用钻芯法检测桩基承载力

C.可采用测绳检测桩底沉渣厚度

D.可采用钻芯法检测桩底沉渣厚度

E.可采用钻芯法检测桩身混凝土强度

正确答案:查看最佳答案

第82题:某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，该建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对设备的换用，并已经征得工程师的同意，则发包人应()。

A.承担变更费用

B.与承包人协议更换设备所发生费用的承担

C.顺延此项变更导致延误的工期

D.自行享有获得的工程收益

E.与承包人协议工程收益的分享

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，专项施工方案应包括的内容有()。

A.编制依据

B.施工计划

C.监理措施

D.施工监测和检测措施

E.应急预案

正确答案:查看最佳答案

第84题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，关于工程师对分包合同的管理，表述正确的是()。

A.依据主合同对分包工作内容审查，行使确认权或否定权

B.依据主合同对分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权

C.对分包商使用的材料、工程质量进行监督管理

D.对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准

E.对分包商的施工进行监督、管理和协调

正确答案:查看最佳答案

第85题:卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务以下材料描述错误的是()

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的出厂质量合格证副本一份

D.合同材料验收证书或进度款支付函正本一份

E.合同价格95%金额的增值税发票正本一份。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2.进度款卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的95%:(1)卖方出具的交货清单正本一份:(2)买方签署的收货清单正本一份:(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份:(4)合同材料验收证书或进度款支付函正本一份:(5)合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

第86题:关于合同解除法律后果的叙述中，正确的有()。

A.合同自通知到达对方时解除

B.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方

C.当事人一方主张解除合同，对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力

D.合同解除后，尚未履行的，继续履行

E.法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，则应当在办理完相应手续后解除

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有()

A.独立处理单价的合同调整的索赔批准

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务

D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理

E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人受发包人委托对施工合同的履行进行管理:在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等；在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作。监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致，不能达成一致时，总监理工程师应认真研究审慎“确定”。监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项。

第88题:建设行政主管部门对招标文件的核查内容包括()。

A.招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件

B.招标项目需要划分标段时，承包工作范围的合同界限是否合理

C.招标文件是否有限制公平竞争的条件

D.招标文件是否已经备案

E.拟签订合同的主要条款，是否能使投标人明确承包工作范围和责任，并能够合理预见风险

正确答案:查看最佳答案

第89题:混凝土结构实体检测，包括的内容有()。

A.混凝土强度

B.混凝土结构或构件变形

C.钢筋配置

D.钢结构连接质量

E.现浇混凝土板厚度

正确答案:查看最佳答案

第90题:交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是()。

A.购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行

B.无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行

C.没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行

D.按颁布的国家标准执行

E.无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行

正确答案:查看最佳答案

第91题:依据《民法典》的规定，合同履行的原则包括()。

A.公开原则

B.公正原则

C.全面履行原则

D.诚实信用原则

E.公平原则

正确答案:查看最佳答案

第92题:建设工程竣工验收过程中，竣工验收组主要审查()单位提供的工程档案资料。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.监理

E.预算

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

第94题:根据《标准施工招标文件》，施工招标文件初步评审环节应审查的内容有()。

A.程序评审

B.形式评审

C.响应性评审

D.资格评审

E.报价评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工招标文件初步评审环节应审查的内容有形式，资格，响应性评审

第95题:根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有()。

A.签约合同价不包括承包人利润

B.签约合同价即为中标价

C.签约合同价包含暂列金额.暂估价

D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款

E.签约合同价应在合同协议书中写明

正确答案:查看最佳答案

第96题:要约应当具备的条件有()。

A.内容具体确定

B.只能向不特定的多数人发出

C.必须在合理期限内发出

D.必须附期限

E.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括()。

A.主债权及利息

B.违约金

C.行政罚款

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于分包工程的说法，正确的有()。

A.承包人的分包招标应由监理人组织

B.承包人分包工作需征得发包人同意

C.承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人

D.分包人的资格能力应与其分包工作相适应

E.合同履行过程中承包人不得再分包任何工作

正确答案:查看最佳答案

第99题:法人应当具备()等条件。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称.组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

E.经上级行政主管机关批准

正确答案:查看最佳答案

第100题:施工招标的发包工作范围可以是()招标。

A.全部工程

B.单位工程

C.特殊专业工程

D.分部工程

E.分项工程

正确答案:查看最佳答案

第101题:权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括()。

A.抵押人合法所有的车辆

B.汇票、支票、本票

C.依法可以转让的股份、股票

D.债券、存款单、仓单、提单

E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《招标投标法实施条例》，对于属于依法必须公开招标范围内的项目，可以采取邀请招标的情形有()。

A.工期较长的

B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的

D.需要采用两阶段招标的

E.实施工程总承包的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《招标投标法实施条例》的规定依法必须进行招标的项目，应当采用公开招标。但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

第103题:施工现场质量管理检查记录资料包括()。

A.施工现场质量管理制度

B.主要专业工种操作上岗证书

C.施工图审查核对资料

D.施工组织设计及审批记录

E.工程材料质量证明资料

正确答案:查看最佳答案

第104题:根据我国《合同法》的规定，导致合同的权利、义务终止的情形包括()。

A.债务已经按照约定履行

B.债务相互抵消

C.债务人依法将标的物提存

D.合同中止

E.债权、债务同归于一人

正确答案:查看最佳答案

第105题:下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有()。

A.因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交监理人处理决定

B.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔

C.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向监理人提交索赔报告

D.因监理人的错误指令使分包商受到损失的索赔。承包商审查确认索赔成立后。以承包商的名义向监理人提交索赔报告

E.因监理人的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第106题:根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期，正确的有()。

A.房屋主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限

B.屋面防水工程为设计文件规定的合理使用年限

C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期

D.有防水要求的卫生间为8年

E.电气管线和设备安装工程为2年

正确答案:查看最佳答案

第107题:以下关于工程开工条件审查，正确的有()。

A.总监代表应组织专业监理工程师审查工程开工报审相关资料

B.施工单位管理人员已到位后，方可签发开工令

C.进场道路及水.电.通信满足要求后，方可签发开工令

D.施工组织设计已由总监理工程师签认后，方可签发开工令

E.建设单位批准后，项目监理机构方可签发开工令

正确答案:查看最佳答案

第108题:工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是()。

A.整个工程的施工任务

B.分项工程的施工任务

C.单位工程的施工任务

D.分部工程的施工任务

E.特殊专业工程施工任务

正确答案:查看最佳答案

第109题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

第110题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工项目技术负责人签认后报送项目监理机构

B.施工组织设计需要修改的，由总监代表签发书面意见退回修改

C.项目监理机构宜将要求发回修改施工组织设计的情况及时向建设单位通报

D.施工组织设计需要调整时，由建设单位审批

正确答案:查看最佳答案

第111题:以下关于工程暂停期间，项目监理机构工作，正确的有()。

A.项目监理机构应如实记录所发生的情况

B.建设单位要求停工且需要暂停施工的，应重点记录施工单位全部人工.设备的数量和状态

C.建设单位要求停工且需要暂停施工的，应重点记录施工单位人工.设备在现场的数量和状态

D.施工单位原因暂停施工的，应记录直接导致停工的原因

E.施工单位原因暂停施工的，应重点记录建设单位人员.设备在现场的数量和状态

正确答案:查看最佳答案

第112题:监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有()。

A.审查分包人施工资质

B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施

C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为

D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指令进行调整

E.接收分包人的索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第113题:与我国《标准施工合同》相比，FIDIC《施工合同条件》的特点有()。

A.雇主对工程师的权力有明确的限制

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.对工程预付款的起扣点有明确的量化规定

D.明确规定雇主不能接收存在缺陷的任何工程

E.明确规定保留金分两次返还承包商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项A，除非得到承包商的同意，雇主承诺不对工程师的权利进一步的限制。当已支付的工程进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金两项款额后，达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。选项D，雇主从工程缺陷不会严重影响项目的运行使用，为了提前或按时发挥工程效益角度考虑，可能同意接收存在缺陷的部分工程。

第114题:下列关于竣工验收的说法正确的有()。

A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收

B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

C.工程严禁任何部分甩项竣工

D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日

E.竣工验收合格的工程移交发包人使用

正确答案:查看最佳答案

第115题:出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有()。

A.投标人提交的投标文件被确认无效

B.投标人在开标前撤回投标文件

C.投标人在投标有效期内撤销投标文件

D.中标后，投标人拒绝订立合同

E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同

正确答案:查看最佳答案

第116题:《民法典》规定，()的合同均属无效合同。

A.因重大误解而订立

B.订立合同时显失公平

C.以合法形式掩盖非法目的

D.损害社会公共利益

E.恶意串通，损害集体利益

正确答案:查看最佳答案

第117题:以下关于工程开工条件审查，正确的有()。

A.总监代表应组织专业监理工程师审查工程开工报审相关资料

B.设计交底完成后，方可签发开工令

C.图纸会审完成后，方可签发开工令

D.施工组织设计已由总监理工程师签认后，方可签发开工令

E.建设单位批准后，项目监理机构方可签发开工令

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，由发包人承担设计服务期延误责任的情形有()。

A.发包人未按合同约定期限及时答复设计事项

B.发包人未按合同约定及时支付设计费用

C.设计人原因导致设计文件未能按期提交

D.行政管理部门审查图纸时间延长

E.勘察人提供的勘察成果滞后

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项C由设计人承担设计服务期延误责任。

第119题:建筑工程一切险加保第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括()。

A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失

B.正常水位变化引起第三者财产损失

C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡

D.被保险人因上诉而支付的诉讼费用

E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失

正确答案:查看最佳答案