节选部分<<河南省监理工程师真题库>>题型

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为()。

A.合格

B.基本合格

C.不合格

D.基本不合格

正确答案:查看最佳答案

第1题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

正确答案:查看最佳答案

第2题:采购大宗建筑材料或定型批量生产的中小型设备属于()。

A.承揽合同

B.买卖合同

C.采购合同

D.供应合同

正确答案:查看最佳答案

第3题:在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是()。

A.合同签订日

B.设计人收到定金日

C.开始设计日

D.合同约定的时间

正确答案:查看最佳答案

第4题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。

A.发包人

B.施工单位

C.业主

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。

第5题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。

第6题:下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同

正确答案:查看最佳答案

第7题:按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按()的顺序进行。

A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议

B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格

C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格

D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款

正确答案:查看最佳答案

第8题:某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

正确答案:查看最佳答案

第9题:招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.40天

B.30天

C.50天

D.20天

正确答案:查看最佳答案

第10题:建设工程施工合同的计价方式中，()通常用于工期较长的施工合同。

A.固定价格合同

B.组合计价合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列各项活动中，()属于工程建设监理。

A.质量.工期.投资控制

B.质量.工期.施工成本控制

C.制定设计文件并对设计目标控制

D.确定工程项目总目标

正确答案:查看最佳答案

第12题:设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为()。

A.附加服务

B.额外服务

C.伴随服务

D.增至服务

正确答案:查看最佳答案

第13题:对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后()D内，组织勘察.设计.施工.监理.质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。

A.14

B.28

C.30

D.34

正确答案:查看最佳答案

第14题:在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用()的方式请投标人予以说明。

A.书面形式

B.澄清问题会

C.口头形式

D.询问

正确答案:查看最佳答案

第15题:工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。

A.公平

B.科学

C.独立

D.公正

正确答案:查看最佳答案

第16题:监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。

A.资料员

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.总监代表

正确答案:查看最佳答案

第17题:施工合同履行进入施工阶段，监理工程师进行进度管理的主要任务是()。

A.审核施工进度计划

B.控制施工工作按进度计划执行

C.争取提前完成工程

D.发布工程暂停令

正确答案:查看最佳答案

第18题:下列关于隐蔽工程共同检验的表述中，错误的是()。

A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验

B.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收

C.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24h，以书面形式向承包人提出延期验收要求

D.若工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人也不能自行组织验收

正确答案:查看最佳答案

第19题:甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同()。

A.可撤销

B.有效

C.可变更

D.无效

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于评标.决标阶段的工作程序，下列说法错误的是()。

A.如果投标人代表未到场，也要开启其投标书，进行评标

B.设有标底的，公布标底

C.按照宣布的开标顺序当众开标

D.检查投标文件的密封情况

正确答案:查看最佳答案

第21题:合同有效期，即()

A.自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日起

B.自施工日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止

C.自施工日起至缺陷责任期的最后一天止

D.自合同签字日期至缺陷责任期的最后一天止

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。

第23题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。

A.未中标的投标人不予退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

正确答案:查看最佳答案

第24题:设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。

第25题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()。

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

正确答案:查看最佳答案

第26题:监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得()的认可。

A.发包人

B.委托人

C.承包人

D.分包人

正确答案:查看最佳答案

第27题:施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格，则()。

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延

B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第28题:监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修合同，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同().

A.即告终止

B.无效

C.效力待定

D.可变更.可撤销

正确答案:查看最佳答案

第29题:某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。

第30题:下列选项中，不属于要约邀请的是()。

A.价目表的寄送

B.招标公告

C.投标书

D.招股说明书

正确答案:查看最佳答案

第31题:甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()。

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可变更或撤销

正确答案:查看最佳答案

第32题:大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料，不仅没有统一的设备标准，而且由于设备庞大.生产成本较高，通常厂家在签订合同后才进行制造，因此招标签订的合同属于加工承揽合同。

第33题:施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由()。

A.承包人承担影响正常施工的费用

B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期

C.承包人只给予发包人顺延相应工期

D.发包人和承包人共同承担责任

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是()。

A.暂列金额未包括在签约合同价内

B.暂列金额不可以计日工方式支付

C.暂列金额可能全部使用或部分使用

D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料.工程设备.服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。参见教材P90。

第35题:依据材料采购合同的约定，供货方对()承担责任。

A.因使用不当导致的质量下降

B.到货检验时采购方提出的质量异议

C.因交货后保管不善导致的质量下降

D.超过合同约定时间采购方提出的质量异议

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是()。

A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效

B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行

C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检

D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工质量管理。选项A错误，监理人收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工，此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认；选项B错误，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行；选项D错误，重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。参见教材P88。

第37题:建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同即终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应，标的物毁损.灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第38题:担保方式中的保证要求()订立书面保证合同。

A.保证人和债权人

B.债权人和债务人

C.主合同当事人

D.保证人和债务人

正确答案:查看最佳答案

第39题:工程中常见的一类索赔是()。

A.合同被迫终止的索赔

B.意外风险和不可预见因素索赔

C.工程延误索赔

D.工程变更索赔

正确答案:查看最佳答案

第40题:设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。

A.从签订合同日起，至缺陷通知期结束

B.从签订合同日起，至完成施工义务

C.从工程开工日起，至完成保修义务

D.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确的合同属于()。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《标准施工合同》，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是()。

A.图纸→专用合同条款→中标通知书

B.图纸→中标通知书→专用合同条款

C.中标通知书→图纸→专用合同条款

D.中标通知书→专用合同条款→图纸

正确答案:查看最佳答案

第43题:施工合同履行过程中，承包人在施工开始前应向工程师提出安全防护措施的工程范围不包括()。

A.动力设备

B.输电线路

C.地下管道

D.人口密集区

正确答案:查看最佳答案

第44题:施工合同履行过程中，发现在有放射.毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()。

A.需经工程师认可，费用由承包人承担

B.需经工程师认可，费用由发包人承担

C.不需工程师认可，费用由承包人承担

D.不需工程师认可，费用由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

第45题:某工程某分项工程，工程师参加了该分项的验收。在隐蔽后，工程师又对该分项的质量表示怀疑，于是进行了重新检验，结果发现确实存在问题，则()。

A.费用损失由承包方承担，工期损失发包方由承担

B.费用损失由工程师承担，工期损失由承包方承担

C.费用损失由承包方承担，工期损失由承包方承担

D.费用损失由工程师承担，工期损失由发包方承担

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据FIDIC施工合同条件部分条款的规定，如果承包商对助手的指示有疑义时，()。

A.不需再请助手澄清，可直接按想法对其予以确认.取消或改变

B.不需再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变

C.需再请助手澄清，再提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变

D.需再请助手澄清，可不提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变

正确答案:查看最佳答案

第47题:某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过()。

A.2

B.4

C.10

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。

第48题:()是投标人编制投标文件和报价的依据。

A.投标人须知

B.招标公告

C.图纸

D.招标文件

正确答案:查看最佳答案

第49题:监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，而修改后的进度计划的确认是()。

A.要求承包人在合理的状态下施工

B.监理工程师对工程延期的批准

C.作为承包人进行工期索赔的依据

D.对承包人赶工措施的批准

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

第51题:在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()。

A.立即停止施工

B.要求签订延期付款协议

C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

D.追究违约责任

E.立即解除合同

正确答案:查看最佳答案

第52题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第53题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，()。

A.负责设计变更

B.负责设计交底

C.参加隐蔽工程验收

D.参与施工组织

E.参加工程竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第54题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。

A.监理委托函或中标书

B.建设工程监理合同标准条件

C.建设工程监理合同专用条件

D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件

E.工程建设委托监理合同

正确答案:查看最佳答案

第55题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第56题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

第57题:下列文件中，属于招标文件组成内容的有()。

A.投标人针对招标文件提出的质疑

B.投标预备会的会议纪要

C.对投标人质疑的书面解答

D.招标人发布的资格预审公告

E.招标人对投标文件的修改

正确答案:查看最佳答案

第58题:关于工程设计招标方式的说法，正确的有()。

A.所有的工程设计都应当通过招标发包

B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包

C.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标

D.工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标

E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A，依法规定必须招标范围内的工程必须招标，并不是所有的工程；选项B，建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标；选项C，依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标；参见教材P46。

第59题:项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。

A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

B.承包人在施工过程中毁约

C.发生不可抗力导致合同无法履行

D.承包人破产.倒闭使合同不能履行

E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间

正确答案:查看最佳答案

第60题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A，属于其他组织；选项E，法人的法定代表人是自然人。参见教材P5～6。

第61题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第62题:设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()。

A.单机无负荷试车由发包人组织

B.单机无负荷试车由承包人组织

C.联动无负荷试车由发包人组织

D.联动无负荷试车由承包人组织

E.竣工后的试车由承包人组织

正确答案:查看最佳答案

第63题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。

A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B.当事人意思表示真实

C.合同当事人签字或盖章

D.合同应当采用书面形式

E.不违反法律或社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

第64题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第65题:施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

E.工程师延误提供所需指令

正确答案:查看最佳答案

第66题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第67题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。

第68题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

正确答案:查看最佳答案

第69题:《担保法》规定的担保方式为()

A.保证

B.保留

C.抵押

D.留置

E.定金

正确答案:查看最佳答案

第70题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充

B.监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

第71题:材料采购合同履行Z中，可用于现场交货数量验收的方法有()。

A.磅差分析法

B.查点法

C.经验鉴别法

D.衡量法

E.理论换算法

正确答案:查看最佳答案

第72题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害师，正确做法有()。

A.保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失

B.分比赔偿实际损失b.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿

C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担

D.已完成工程损失由承包人承担

E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担

正确答案:查看最佳答案

第73题:在FIDIC施工合同条件下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括()。

A.实施工作说明书

B.变更工作实施的质量标准

C.提出工期顺延要求

D.提出变更费用要求

E.对进度计划作必要修改的建议

正确答案:查看最佳答案

第74题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第75题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

第76题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。

A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师

D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。

第77题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。

第78题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()。

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

正确答案:查看最佳答案

第79题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。