节选部分<<2024版江西省南昌监理工程师考题>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,买方委托第三方对合同设备进行监造的,关于监造行为的说法正确的是()。

A.视为对合同设备制造过程符合合同要求的确认

B.不视为对合同设备制造质量的确认

C.视为限制买方收货后依照合同约定对设备提出质量异议

D.视为免除卖方依照合同约定应承担的设备制造质量责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和(或)退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

第1题:根掂建设工程各阶段质量控制的特点和重点，确定各阶段质量控制的目标和任务，是建设工程质量()的要求。

A.全过程控制

B.全方位控制

C.系统控制

D.动态控制

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015对暂不施工的场地及停工满()以上建筑工程，建设单位应对工地内的裸露地面采取绿化.网膜覆盖等措施，防止扬尘污染。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.4个月

正确答案:查看最佳答案

第3题:在合同的生效条件中，不违反法律或者社会公共利益，是就合同的()而言的。

A.程序和内容

B.形式和内容

C.目的和内容

D.目的和性质

正确答案:查看最佳答案

第4题:裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于()天。

A.80

B.100

C.120

D.140

正确答案:查看最佳答案

第5题:与邀请招标相比，公开招标在招标程序的主要区别()

A.形式

B.响应性

C.预审

D.后审

正确答案:查看最佳答案

第6题:某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠l8万元。某投标人报价800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为()万元。

A.818

B.800

C.782

D.700

正确答案:查看最佳答案

第7题:下列各项活动中，()属于工程建设监理。

A.质量.工期.投资控制

B.质量.工期.施工成本控制

C.制定设计文件并对设计目标控制

D.确定工程项目总目标

正确答案:查看最佳答案

第8题:某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为()。

A.1000

B.2000

C.3000

D.4000

正确答案:查看最佳答案

第9题:设备安装工程中,具备联动无负荷试车条件时,应由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设备供应人

正确答案:查看最佳答案

第10题:“组织应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望”，体现了质量管理()原则。

A.与供方互利的关系

B.全员参与

C.以顾客为关注焦点

D.管理的系统方法

正确答案:查看最佳答案

第11题:设计合同履行过程中，为了保证建设工程的质量，()应按合同约定参加工程验收工作。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第12题:下列合同不适用合同法的是()。

A.买卖合同

B.借款合同

C.委托合同

D.收养合同

正确答案:查看最佳答案

第13题:某设备制造工程合同中按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同时，发现某部分工程价款约定不明，则应()。

A.按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算

B.按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付

C.按照订立合同时，发包人所在地的市场价格支付

D.按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算

正确答案:查看最佳答案

第14题:无权代理的情况不包括()。

A.没有代理权而为代理行为

B.经过被代理人追认的行为

C.代理权终止为代理行为

D.超越代理权限为代理行为

正确答案:查看最佳答案

第15题:每一检验批且不超过()砌体的砌筑砂浆，应至少抽检一次。

A.250㎡

B.250m

C.500t

D.1000m

正确答案:查看最佳答案

第16题:施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是()。

A.协议书

B.专用条款

C.标准条款

D.质量保修书

正确答案:查看最佳答案

第17题:施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，()进行检查，并作出检查结

A.项目技术负责人

B.监理工程师

C.总监理工程师

D.项目专职质检员

正确答案:查看最佳答案

第18题:监理合同履行过程中，监理人在应当获得监理酬金之日起()D内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。

A.7

B.14

C.18

D.30

正确答案:查看最佳答案

第19题:发包人应在收到定金或预付款支付申请后()内，将定金或预付款支付给勘察人

A.7天

B.14天

C.28天

D.15天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给勘察人

第20题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是()。

A.满足主要材料订货的需要

B.满足非标准设备制作的需要

C.满足编制施工招标文件的需要

D.满足编制施工图设计文件的需要

正确答案:查看最佳答案

第21题:设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法不正确的是()。

A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行

B.由承包人负责进行的，承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人

C.由发包人负责进行的，发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人

D.由发包人负责进行的，如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人可自行进行试验，承包人应对检验数据予以认可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行，均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。

第22题:从合同的订立过程来分析，工程招标文件属于一种()。

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺

正确答案:查看最佳答案

第23题:以下不可以工期顺延的是()

A.监理人不能按时发出开工通知

B.发包方现场移交延误

C.承包方开工准备未满足开工条件，监理人按时发出开工指令

D.发包方未取得现场外道路通行权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(二)开工通知1.发出开工通知的条件当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人按专用条款约定时问向承包人发出开工通知。如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监理人不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。

第24题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，()属于监控主体。

A.设计单位

B.施工单位

C.工程监理单位

D.勘察单位

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据美国建筑师学会(AIA)发布的IPD(集成项目交付)合同，关于争端和索赔的说法，正确的是()。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在争端处理方面，该模式下任何一方提出的争议应提交到由业主、设计单位、承包商等参与方的高层代表和项目中立人所组成的争议处理委员会协商解决，项目中立人由参与各方共同指定。在索赔方面，参与各方应放弃任何对其他参与方的索赔(故意违约等情形除外)。英国土木工程师学会颁布的ECC通过建立早期警告和补偿事件为特征的合作机制，对传统施工合同中由索赔条款实现的功能加以优化并解决。

第26题:在设计施工总承包合同中，关于承包人的索赔，下列不能索赔利润的是()。

A.监理人的指示延误、错误

B.发包人提供的材料、设备延误

C.发包人原因未能按时发出开始工作通知

D.行政审批延误

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将()的优先排序。

A.设计方案得分高

B.设计资质等级高

C.投标报价低

D.项目负责人业绩优

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。如综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先；如果勘察纲要或设计方案得分也相等，则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

第28题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序()。

A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人。

第29题:,在采用排列图法分析工程质量问题时，按累计频率划分进行质量影响因素分类，主要因素对应的累计频率区间为()。

A.0%-80%

B.80%-90%

C.80%-100%

D.90%-100%

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，塔式起重机安装作业中应统一指挥，人员应分工明确.职责清楚，且不少于()。

A.2人

B.3人

C.4人

D.5人

正确答案:查看最佳答案

第31题:采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是()。

A.化学分析

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验

正确答案:查看最佳答案

第32题:施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第33题:工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是()。

A.开标形式相同，评标原则不同

B.招标文件内容相同，评标原则相同

C.投标书的编制要求不同，开标形式相同

D.评标原则不同，招标文件内容不同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标与其他招标在程序上的主要区别:(1)招标文件的内容不同(无具体的工作量)；(2)对投标书的编制要求不同(不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价)；(3)开标形式不同(由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图)；(4)评标原则不同(不过分追求投标价的高低)。详见教材第46页。

第34题:导致合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。

A.地震灾害导致施工暂停

B.恶劣气候影响施工安全

C.社会动乱影响施工进度

D.图纸设计错误导致的工程返工

正确答案:查看最佳答案

第35题:以下关于钢结构螺栓性能检验,正确的是()。

A.建筑安全等级为一级，跨度≥40米的螺栓球节点钢网架结构，其高强度螺栓应进行表面硬度试验

B.高强度大六角头螺栓连接副应检验预拉力

C.扭剪型高强度螺栓连接副应检验扭矩系数

D.高强度螺栓连接副保管时间超过6个月后使用时，经监理工程师外观检查合格后方可再使用

正确答案:查看最佳答案

第36题:在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工程阶段是()。

A.踏勘现场

B.召开投标预备会

C.组建评标委员会

D.递交投标文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据公开招标程序，本题所涉工作阶段的先后顺序为:发售招标文件→踏勘现场→召开投标预备会→递交投标文件→组建评标委员会。

第37题:设计施工总承包合同模式下，在履行合同过程中发生一系列事件，()不可以进行工期索赔。

A.国家有关部门审批迟延

B.承包人采购的材料没有及时到货

C.隐蔽工程重新检验证明质量合格

D.监理人的指示延误

正确答案:查看最佳答案

第38题:某工程设计合同约定的合同价为200万元，定金为合同价的20％。设计工作完成40％时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。

A.200

B.40

C.20

D.100

正确答案:查看最佳答案

第39题:购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是()。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价

E.XW价D.

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CIF价，卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费。

第40题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是()。

A.可以由发包人发出

B.只能由监理人发出

C.可以由承包人发出

D.只能由发包人发出

正确答案:查看最佳答案

参考解析:与承包人协商后确定的变更，监理人首先向承包人发出变更意向书。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

第41题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于模板支架拆除，不正确的是()。

A.模板支撑结构拆除应经项目技术负责人和监理工程师批准

B.模板拆除时间应符合GB50204的规定

C.拆除作业应分层.分段，按由下至上顺序拆除

D.混凝土未达到拆模强度时，不得拆除支撑架

正确答案:查看最佳答案

第42题:建设工程施工合同履行中，质量保修完成后，由()组织验收。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第43题:因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()。

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日

正确答案:查看最佳答案

第44题:在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应()。

A.将其退还投标人进行密封

B.进入初评阶段后确定为无效投标文件

C.作为无效投标文件，不再进入评标

D.在详评阶段将其确定为无效投标文件

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求”内容的是()。

A.设计文件审查要求

B.适用规范标准

C.设计工作计划

D.设计方案说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人要求通常包括以下内容:勘察或设计要求、适用规范标准、成果文件要求、发包人财产清单、发包人提供的便利条件、勘察人或设计人需要自备的工作条件、发包人的其他要求。

第46题:因地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔叫做()。

A.工程变更索赔

B.合同被迫终止索赔

C.工程延误索赔

D.意外风险和不可预见因素索赔

正确答案:查看最佳答案

第47题:某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。

A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现

B.仲裁事项可以通过默示的方式体现

C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效

D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于工程师处理索赔问题的权力的表述中，不正确的是()。

A.对合理的索赔要求，工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付

B.对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分

C.在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师无权单方面做出处理决定

D.在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录

正确答案:查看最佳答案

第49题:某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从()日起无效。

A.订立施工合同

B.开始施工

C.确认无效

D.下达停工令

正确答案:查看最佳答案

第50题:合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后()内，向卖方支付签约合同价的()作为预付款。

A.28日，10%

B.14日，20%

C.28日，20%

D.14日，10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。

第51题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人职责和权利的说法正确的是()。

A.监理人在施工合同履行过程中行使任何权利前均需经发包人批准

B.监理人有权变更施工合同约定的承包人的义务

C.监理人无权免除施工合同约定的发包人和承包人的责任

D.监理人对工程材料检验合格则视为其批准，可减轻承包人的责任和义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任，合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理做出的指示等职务行为而减轻或解除。

第52题:关于承包商负责采购的材料和设备的使用前检验的表述中错误的是()。

A.由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商

B.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定

C.采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担

D.工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复.拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第53题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为()。

A.对分包商发布指令

B.对分包工程的批准

C.向分包商支付工程款

D.审查分包商的资质

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，合同双方应在()内约定成本构成和酬金的计算方法。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.附件

正确答案:查看最佳答案

第55题:可撤销的合同在撤销前，属于()合同。

A.无效

B.有效

C.既未成立也未生效

D.虽未成立但已生效

正确答案:查看最佳答案

第56题:工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在()阶段。

A.项目可行性研究

B.项目决策

C.工程设计

D.工程施工

正确答案:查看最佳答案

第57题:某工程场地外有一条10kV外电线路，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在该线路附近吊装时，起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离为()。

A.沿垂直方向和水平方向均为1.5m

B.沿垂直方向和水平方向均为2m

C.沿垂直方向3m，沿水平方向2m

D.沿垂直方向2m，沿水平方向3m

正确答案:查看最佳答案

第58题:当施工合同文件中出现不一致时，以()为优先解释的依据。

A.技术标准

B.专用条款

C.最新签署的纪要.协议

D.通用条款

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《标准施工招标文件》，承包人对发包人签发的竣工付款证书有异议的，对存在争议的部分应按()处理。

A.临时付款协议

B.监理人的決定

C.谕期支付条款

D.合同争议条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对存在争议的部分应按合同争议条款处理

第60题:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，当约定的违约金低于造成的损失时，()。

A.当事人可以请求人民法院予以适当减少

B.当事人可以请求仲裁机构予以适当减少

C.当事人可以请求人民法院予以增加

D.当事人承受此项损失

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别自发包人和承包人负责担保

B.均自发包人负责担保

C.分别自承包人和发包人负责担保

D.均自承包人负责担保

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每一包装箱相邻的四面用()做出装运标记。

A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样

B.不可擦除的喷墨和明显的法语字样

C.不可擦除的油漆和明显的英语字样

D.不可擦除的油漆和明显的法语字样

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样做出以下标记:(1)收货人；(2)合同号；(3)发货标记(唛头)；(4)收货人编号；(5)目的港；(6)货物名称、品目号和箱号；(7)包重/净重(用㎏表示)；(8)尺寸(长×宽×高用cm表示)。详见教材第135页。

第63题:下列关于指定分包商的说法中，正确的是()。

A.由业主选定，与承包商签订合同

B.由承包商选定，与业主签订合同

C.由业主或工程师选定，与承包商签订合同

D.由业主选定，与工程师签订合同

正确答案:查看最佳答案

第64题:设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由()负责。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.承包人的委托人

正确答案:查看最佳答案

第65题:行为人没有代理权.超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，()。

A.由被代理人和代理人承担连带责任

B.由行为人承担责任

C.经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

D.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

正确答案:查看最佳答案

第66题:资格后审和资格预审描述不妥当的是()

A.二者审查的时间不同

B.审查的内容是一致的

C.资格预审比较适合具有单件性特点的招标项目

D.资格后审适合于潜在投标人数量较多的通用性、标准化项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格预审和资格后审不同时使用，二者审查的时间是不同的，审查的内容是一致的。一般情况下，资格预审比较适合于具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目；资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目。通常情况下，资格预审多用于公开招标，资格后审多用于邀请招标。

第67题:合同公证与鉴证的相同点是()。

A.目的.法律效力.原则

B.范围.性质.目的

C.目的.原则.内容

D.法律效力.目的.性质

正确答案:查看最佳答案

第68题:建设工程施工合同管理中，有关承包人要求延期开工的说法，不正确的是()。

A.如果是承包人要求的延期开工，则监理人有权批准是否同意延期开工

B.监理人在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为不同意承包人的要求

C.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不予顺延

D.如果监理人不同意延期要求，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第69题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，由于承包商在分包合同履行过程中负有()，应收取相应的分包管理费。

A.对分包工作内容的审查责任

B.对分包工程的批准责任

C.对分包商使用的材料、工程质量监督管理的责任

D.对分包商的施工进行监督、管理、协调的责任

正确答案:查看最佳答案

第70题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，临时建筑场地应设有消防车道，宽度不应小于()m。

A.6.0

B.5.0

C.4.5

D.4.0

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以()为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

第72题:关于主合同与从合同的叙述中，有误的是()。

A.主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同

B.从合同是以主合同的存在为存在前提的合同

C.主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止

D.借款合同是典型的从合同

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。

第74题:建设工程设计合同的履行中，设计的()是工程发挥预期效益的基本保障，发包人不应严重背离合理设计周期的规律，强迫设计人不合理地缩短设计周期的时间。

A.进度

B.依据

C.质量

D.计划

正确答案:查看最佳答案

第75题:施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款，承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，()个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得的奖励标准。

A.10

B.10.5

C.11

D.11.5

正确答案:查看最佳答案

第76题:在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行技术角度实质性响应，其投标将被否决。

A.用文字表述的数值与数字表示的数值不一致

B.复制招标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分

C.投标人没有提交投标保证金

D.投标人与招标机构有利害关系

正确答案:查看最佳答案

第77题:对于需要返工处理或加固补强的质量缺陷，项目监理机构应当()。

A.要求施工单位报送经其总工书面认可的处理方案

B.要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案

C.要求施工单位报送质量事故调查报告

D.旁站处理过程

正确答案:查看最佳答案

第78题:按《建设工程施工合同(示范文本)》专用条款约定的数量和要求，承包人向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，高大模板采用扣件式管模板支撑架时，单根立杆的轴力标准值不应大于()。

A.8kN

B.10kN

C.12kN

D.14kN

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:《担保法》规定的担保方式为()

A.保证

B.保留

C.抵押

D.留置

E.定金

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期，正确的有()。

A.地基基础工程为设计文件规定的合理使用年限

B.屋面防水工程为设计文件规定的合理使用年限

C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期

D.有防水要求的卫生间为5年

E.电气管线和设备安装工程为2年

正确答案:查看最佳答案

第82题:在合同仲裁制度中，首席仲裁员由()。

A.当事人共同选定

B.仲裁申请人选定

C.未申请仲裁一方当事人选定

D.当事人共同委托仲裁委员会主任指定

E.仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定

正确答案:查看最佳答案

第83题:招标阶段的主要工作内容包括()。

A.发布招标公告

B.发出招标文件

C.资格预审

D.现场考察

E.确定中标人

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据有关规定，以下施工作业人员应持建筑施工特种作业操作资格证书上岗的有()。

A.高处作业吊篮安拆工

B.高处作业吊篮操作工

C.普通脚手架架子工

D.建筑附着升降脚手架架子工

E.建筑木工

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

第86题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，关于分包合同管理关系的表述中，正确的是()。

A.业主对分包合同权利、义务如何约定不参与意见

B.工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理义务

C.工程师对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理

D.业主对分包合同的管理主要袁现为对分包工程的批准

E.承包商依据主合同对分包工作内容进行审查，行使确认权或否定权

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，如卖方未能按合同约定时间交付设备和技术文件，导致设备安装滞后，需支付迟延交付设备违约金。迟延交付设备违约金的计算方法正确的有()。

A.迟交第一周，迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.2%

B.迟交第二周，迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.3%

C.迟交第三周，迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.4%

D.迟交第四周，迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%

E.迟交第五周，迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每周迟延交付违约金，第1—4周:迟交合同设备价格×0.5%，第5—8周:迟交合同设备价格×1%，第9周起:迟交合同设备价格×1.5%。

第88题:设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列()资料错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

A.发包人要求中引用的原始数据和资料

B.对工程的工艺安排

C.试验和检验标准

D.对某工程部分功能的要求

E.承包人可以核实的数据

正确答案:查看最佳答案

第89题:某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，该建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对设备的换用，并已经征得工程师的同意，则发包人应()。

A.承担变更费用

B.与承包人协议更换设备所发生费用的承担

C.顺延此项变更导致延误的工期

D.自行享有获得的工程收益

E.与承包人协议工程收益的分享

正确答案:查看最佳答案

第90题:指定分包商的特点主要表现为()。

A.业主选择实施该部分工程的施工单位

B.指定分包商与业主签订合同

C.承包商负责指定分包商施工的协调管理

D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付

E.指定分包商的违约行为视为承包商违约

正确答案:查看最佳答案

第91题:建设工程勘察合同(二)范本委托工作内容仅涉及岩土工程，它包括()。

A.取得岩土工程的勘察资料

B.水文地质勘察

C.工程测量

D.治理和监测工作

E.工程物探

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《设计施工总承包合同》通用条款，发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包括利润情形有()。

A.发包人未能按时提供文件

B.发现文物

C.行政审批延误

D.发包人原因造成工期延误

E.出现异常恶劣气候条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:补偿原则:(1)非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期(2)发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润(3)发包人无过错导致承包人损失→补偿费用(4)不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。选项A、D，可以对承包人补偿工期、费用和利润。

第93题:分包工程开工前，项目监理机构对分包单位资格审核的基本内容包括()。

A.分包单位资质及其业绩

B.分包单位专职管理人员和特种作业人员资格证书

C.安全生产许可文件

D.施工单位对分包单位的管理制度

E.分包单位施工规划

正确答案:查看最佳答案

第94题:设备监造过程质量状况记录资料的主要内容有()。

A.设备制造单位质量管理检查记录

B.设备订货的合同文件

C.设备制造依据及工艺资料

D.设备制造材料的质量记录

E.零部件加工检查验收记录

正确答案:查看最佳答案

第95题:以下关于监理通知单的签发，正确的有()。

A.监理通知单必须由专业监理工程师签发

B.监理通知单必须由总监理工程师签发

C.监理通知单对存在问题部位的表述应具体

D.监理通知单应具体叙述整改时限

E.监理通知单应注明施工单位申诉的形式和时限

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《合同法》的规定，采用合同形式的不要式原则的理由有()。

A.合同本质对合同形式不作要求

B.电子技术对合同形式的影响

C.当事人对合同的形式不予重视

D.国际公约要求不应对合同形式进行限制

E.市场经济要求不应对合同形式进行限制

正确答案:查看最佳答案

第97题:质量保证金从承包人本期应获得的工程进度付款中，扣除()三项金额后的款额为基数，按专用条款约定的比例扣留本期的质量保证金。

A.预付款的支付

B.扣回

C.因物价浮动对合同价格的调整

D.暂列金额

E.暂估价

正确答案:查看最佳答案

第98题:人民法院审理民事案件，依照法律规定实行()制度。

A.合议

B.回避

C.公开审判

D.两审终审

E.一审终局

正确答案:查看最佳答案

第99题:当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括()。

A.工程照片

B.监理工程师发布的各种书面指令

C.施工许可证

D.招标文件

E.财务凭证

正确答案:查看最佳答案

第100题:工程承包活动中采用的()均属于固定价格合同。

A.单价合同

B.总价合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

E.成本加奖金合同

正确答案:查看最佳答案

第101题:合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。下列说法正确的有()。

A.如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格

B.如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情波动的新价格执行

C.如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价

D.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行

E.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，接新价格执行；价格下降时，按原价格执行

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于扣件式钢管脚手架连墙件设置，正确的有()。

A.连墙件可采用刚性或柔性方式与建筑物连接

B.连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置

C.连墙件不能水平设置时，应向下斜连接，不应向上斜连接

D.连墙件不能水平设置时，应向上斜连接，不应向下斜连接

E.脚手架拆除时，应先拆除连墙件

正确答案:查看最佳答案

第103题:建设工程施工合同履行过程中，工程保险是转移工程风险的重要手段，如果合同约定有保险的话，在专用条款内应约定()。

A.保险范围

B.保险金额

C.投保的险种

D.办理保险的责任

E.保险的内容

正确答案:查看最佳答案

第104题:某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金。招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有()。

A.投标人在投标有效期内撤回投标文件

B.投标人在开标前撤回投标文件

C.中标人拒绝提交履约保证金

D.投标人拒绝招标人延长投标有效期要求

E.中标人拒绝签订合同

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括()。

A.主债权及利息

B.违约金

C.行政罚款

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

正确答案:查看最佳答案

第106题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)以下关于高处作业吊篮，不正确的是()。

A.吊篮安装.使用和拆卸应编制专项施工方案

B.吊篮验收前应进行载荷试验，填写试验记录

C.吊篮可作为材料垂直运输设备

D.吊篮必须具有安全锁和超高限位装置

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据《合同法》的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的()条款仍然有效。

A.质量

B.结算

C.仲裁

D.清理

E.担保

正确答案:查看最佳答案

第108题:《民法典》采用合同形式的不要式原则有()等理由。

A.合同本质对合同形式不作要求

B.合同特点对合同形式不作要求

C.电子技术对合同形式的影响

D.国际公约要求不应对合同形式进行限制

E.市场经济要求不应对合同形式进行限制

正确答案:查看最佳答案

第109题:在监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括()。

A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失

B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失

C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失

D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出

E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额

正确答案:查看最佳答案

第110题:《建设工程质量管理条例》规定，()的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

A.屋面防水工程

B.基础设施工程

C.房屋建筑的地基基础工程

D.房屋建筑的主体工程

E.设备安装和装修工程

正确答案:查看最佳答案

第111题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当基坑出现深层水平位移.坑底隆起等险情时，可采取以下应急措施()。

A.立即停止基坑开挖，清理基坑周边堆放的物品

B.有条件的情况下挖除坑外土体进行卸载

C.坑内被动区范围内回土反压

D.在基坑外增设深井降水

E.采用双管双液注浆

正确答案:查看最佳答案

第112题:竣工阶段发包人接受了承包人提交并经监理人签认的竣工付款证书后，承包人不能再对()的事项提出索赔要求。

A.施工阶段

B.竣工阶段

C.设计阶段

D.缺陷责任期

E.保修期

正确答案:查看最佳答案

第113题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第114题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人、承包人或监理人需要在7天内完成相应工作的情形有()。

A.监理人获得发包人同意后向承包人发出开始工作通知

B.监理人收到承包人报送的进度款支付分解报告给予批复

C.发包人收到承包人提出遵守新规定的建议后发出指示

D.监理人收到承包人进度付款申请单后进行审核

E.承包人在发出索赔意向通知书后向监理人正式递交索赔通知书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见。发包人或监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核。承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。

第115题:设计合同履行中，初步设计阶段中的方案设计的工作主要包括()。

A.完善选定的方案

B.分专业设计并汇总

C.建筑设计

D.工艺设计

E.进行方案比选

正确答案:查看最佳答案

第116题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于承包人的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人必须是联合体

B.联合体协议经发包人确认后作为合同附件

C.合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系

D.承包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议

E.联合体组成和内部分工是重要的评标内容

正确答案:查看最佳答案

第117题:工程变更单的附件包括()。

A.工程变更的依据

B.工程变更的详细内容.图纸

C.对工程造价.工期的影响程度分析

D.对功能.安全影响的分析报告

E.设计单位意见

正确答案:查看最佳答案

第118题:合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施。这些措施包括()。

A.债务转让权

B.法定解除权

C.撤销权

D.代位权

E.免责条款

正确答案:查看最佳答案

第119题:施工图审查的主要内容包括()。

A.是否满足对环境保护的要求

B.是否符合工程建设强制性标准

C.地基基础和主体结构的安全性

D.注册执业人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字

E.采用的新工艺.新材料是否安全可靠.经济合理

正确答案:查看最佳答案