节选部分<<湖北省监理工程师预习题刷题软件>>题型

"湖北省监理工程师预习题刷题软件"，到底应该如何实现我们的目的呢？ 吉姆·罗恩曾经说过，要么你主宰生活，要么你被生活主宰。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 一般来说，知识是取之不尽，用之不竭的。只有最大限度地挖掘它，才能体会到学习的乐趣。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们就来复习吧！最后的祝福:人生就是一个上上下下喜喜悲悲的过程，这样的人生才叫丰富与多姿，失败一次并不可怕，只要我们能从中找到成功的奥秘和努力的勇气。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实行公开招标的，应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介，同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标，只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可，不必公开发布招标信息。

第1题:审查设计投标人的人员技术力量主要是考察()的资质能力。

A.设计单位负责人

B.设计负责人

C.专业设计人员

D.所有设计人员

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第3题:根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向通知书的时效是()天。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内()共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表.监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表.监理人在施工现场

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是()。

A.工程师助手不得向承包商发出口头指示

B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力

C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力

D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可以直接请工程师确认.取消或改变

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。B项，助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。C项，助手只能行使工程师付托的权力，完成工程师指派的任务。

第6题:根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；选项C错误，发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本；选项D错误，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。参见教材P111。

第7题:承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，()。

A.应征得业主同意

B.可不经过业主同意

C.自行决定后通知业主

D.自行决定后通知监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第8题:BOT合同又称()。

A.特许权协议书

B.工程项目总承包合同

C.单位工程施工承包合同

D.勘察.设计或施工总承包合同

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列选项中，有关建设工程施工阶段施工进度计划的表述，不正确的是()。

A.承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师

B.工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见

C.如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为不同意

D.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括()。

A.经批准的项目可行性研究报告

B.施工许可证

C.城市规划许可文件

D.工程勘察资料

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列引起合同法律关系产生.变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是()。

A.因国际禁运解除进口设备运输合同

B.因战争导致在建工程合同工期延长

C.因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围

D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同

正确答案:查看最佳答案

第12题:在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是()。

A.合同签订日

B.设计人收到定金日

C.开始设计日

D.合同约定的时间

正确答案:查看最佳答案

第13题:《建设工程监理合同》示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。

A.建议权

B.否决权

C.确认权

D.无任何权

正确答案:查看最佳答案

第14题:企业定额的水平()。

A.应反映社会平均水平

B.应高于地区定额水平才具有竞争能力

C.都高于地区定额水平

D.都低于地区定额水平

正确答案:查看最佳答案

第15题:在工程网络计划执行过程中，如果发现某工作进度拖后，则受影响的工作一定是该工作的()。

A.平行工作

B.后续工作

C.先行工作

D.紧前工作

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项A错误，指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商；选项B错误，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人；选项C错误，承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。参见教材P140。

第17题:施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是()。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用，由订货方承担

D.因未及时退货造成的损失由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

第18题:划分采购标和包的基本原则不包括()。

A.有利于吸引较多的投标人参加竞争以达到减低货物价格的目的

B.能保证供货时间

C.能保证供货质量

D.多多益善的原则

正确答案:查看最佳答案

第19题:施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由()。

A.承包人承担影响正常施工的费用

B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期

C.承包人只给予发包人顺延相应工期

D.发包人和承包人共同承担责任

正确答案:查看最佳答案

第20题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人，并说明问题来源.

D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

正确答案:查看最佳答案

第21题:承包人提出索赔要求时，应当向监理人递交()。

A.索赔意向通知书

B.索赔通知书

C.索赔意向通知书和索赔通知书

D.索赔意向通知书或索赔通知书

正确答案:查看最佳答案

第22题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。参见教材P84。

第23题:依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是()。

A.只能向有合同关系的对方提出索赔

B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬

C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力

D.索赔处理应尽可能协商达成一致

正确答案:查看最佳答案

第24题:《建设工程勘察合同示范文本》按照委托勘察任务的不同分为(一).(二)两个版本，分别适用于()的委托任务。

A.岩土工程勘察.水文地质勘察

B.民用建设工程勘察.其他专业工程勘察

C.为设计提供勘察工作，仅涉及岩土工程

D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察.水文地质勘察(含凿井).工程测量.工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)委托工作内容仅涉及岩土工程，包括取得岩土工程的勘察资料，对项目的岩土工程进行设计.治理和监测工作。

第25题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的()进行协商谈判。

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。

第26题:FIDIC施工合同条件规定，用从()之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。

A.开工日起至颁发接收证书

B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

C.颁发接收证书日起至颁发履约证书

D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

正确答案:查看最佳答案

第27题:某土方工程发包方提出的估计工程量为3000M3，合同中规定土方工程单价为32元/M3，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为30元/M3。结束时实际完成土方工程量为3600M3，则土方工程款为()万元。

A.11.46

B.10.8

C.11.52

D.11.40

正确答案:查看最佳答案

第28题:施工合同的标的是各类建筑产品，建筑产品是不动产，建造过程中往往受自然条件.地质水文条件.社会条件.人为条件等因素的影响，这就决定了每个施工合同的标的物不同于工厂批量生产的产品。体现的是建设工程施工合同()的特点。

A.标的的特殊性

B.主体的特定性

C.履行期限的长期性

D.内容的复杂性

正确答案:查看最佳答案

第29题:施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由()组织。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第30题:委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于()。

A.正常监理工作

B.附加监理工作

C.额外监理工作

D.义务监理工作

正确答案:查看最佳答案

第31题:建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第32题:工程分包是针对()而言。

A.总承包

B.专业工程分包

C.劳务作业分包

D.转包

正确答案:查看最佳答案

第33题:能够引起合同法律关系消灭的是()。

A.行为

B.事件

C.法律事实

D.后果

正确答案:查看最佳答案

第34题:依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

D.委托人拒付合理化建议奖

正确答案:查看最佳答案

第35题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

正确答案:查看最佳答案

第36题:材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同内需先明确货款支付条件，是验单付款还是验货后付款，然后再约定结算方式和结算时间，结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。

第37题:材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的F方法是()。

A.类比衡量法

B.理论换算法

C.尾差分析法

D.经验鉴别法

正确答案:查看最佳答案

第38题:建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

第39题:如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由()对争议进行处理。

A.终止合同方选定的仲裁委员会

B.违约方选定的仲裁委员会

C.双方选定的仲裁委员会

D.有管辖权的人民法院

正确答案:查看最佳答案

第40题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

正确答案:查看最佳答案

第41题:工程师在确认工期是否顺延时，应当首先()

A.依据合同确认责任者

B.分析施工进度计划

C.判断是否符合顺延工期的条件

D.考察事件实际造成的时间

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在()前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

正确答案:查看最佳答案

第43题:关于同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押物所得的价款的清偿顺序的说法中，不正确的是()。

A.抵押物已登记的先于未登记的受偿

B.抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的价值清偿

C.抵押合同以登记生效的，且顺序相同的，按照债权比例清偿

D.抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

第44题:施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款，承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，()个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得的奖励标准。

A.10

B.10.5

C.11

D.11.5

正确答案:查看最佳答案

第45题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

A.总承包单位

B.建设单位

C.设计单

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第46题:依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交()。

A.现场同期记录

B.索赔意向通知书

C.索赔报告

D.索赔证据

正确答案:查看最佳答案

第47题:施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前()天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第48题:如果采购方要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限届满前()天通知供货方，以便供货方修改发运计划和组织运输工具。

A.10

B.15

C.30

D.40

正确答案:查看最佳答案

第49题:设计合同正常履行情况下，应在()时终止合同。

A.提交设计文件

B.设计文件通过审批

C.设计人向施工单位完成设计交底

D.工程施工完成竣工验收

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:在动态控制过程中，应着重做好的工作包括()。

A.对计划目标值的论证和分析]

B.及时对工程进展做出评估，即收集实际数据

C.采取控制措施以确保投资控制目标的实现

D.进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差

E.流动资金的筹措

正确答案:查看最佳答案

第51题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第52题:招标人编制的招标文件通常包括()

A.投标须知

B.合同条件

C.设计审查文件

D.资格审查文件

E.工程量清单

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第54题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人，应当具备的条件包括()。

A.必须具备法人资格

B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书

D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同

E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。

第55题:后履行抗辩权的适用条件包括()。

A.合同中未约定履行顺序

B.合同中约定了履行顺序

C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

D.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

E.经营状况严重恶化

正确答案:查看最佳答案

第56题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是()。

A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更

B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示

C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示

D.监理人应当同意承包人提出的变更

E.监理人确认存在变更后，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示

正确答案:查看最佳答案

第57题:按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中()

A.与投标人就投标价格进行谈判

B.将中标结果通知未中标的投标人

C.强制中标人接受新的承包条件

D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

E.授权评标委员会确定中标人

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。

第59题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第60题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。

A.二者工作内容相同

B.成员数均为5人以上单数

C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定

E.专家成员均应为高级技术职称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

第61题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。参见教材P24。

第62题:下列关于监理招标的特点，说法正确的是()

A.招标宗旨是对监理单位能力的选择

B.报价占主要地位

C.报价占次要地位

D.邀请的投标人较多

E.邀请的投标人较少

正确答案:查看最佳答案

第63题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中；正确的包括()。

A.合同主体不变，仍为甲.乙两公司

B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方

D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

正确答案:查看最佳答案

第64题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人.监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。参见教材P8。

第65题:根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()。

A.施工工程或标段

B.工程结算方式

C.质量标准

D.合同组成文件

E.变更处理程序

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第67题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第68题:可以质押的权利包括()。

A.汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单；

B.依法可以转让的股份.股票；

C.依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权；

D.房屋所有权证书

E.依法可以质押的其他权利。

正确答案:查看最佳答案

第69题:在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则()。

A.影响正常施工的费用由承包人承担

B.影响正常施工的费用由发包人承担

C.工期给予顺延

D.工期不予顺延

E.检查费用发包人承担

正确答案:查看最佳答案

第70题:指定分包商的特点主要表现为()。

A.业主选择实施该部分工程的施工单位

B.指定分包商与业主签订合同

C.承包商负责指定分包商施工的协调管理

D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付

E.指定分包商的违约行为视为承包商违约

正确答案:查看最佳答案

第71题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。

A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师

D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。

第72题:项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。

A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

B.承包人在施工过程中毁约

C.发生不可抗力导致合同无法履行

D.承包人破产.倒闭使合同不能履行

E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间

正确答案:查看最佳答案

第73题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第74题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。

第75题:根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。

A.单价子目已完工程量按月计算

B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

C.总价子目已完工程量按月计算

D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

正确答案:查看最佳答案

第76题:在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有()。

A.手触

B.拉伸试验

C.查点法

D.压缩试验

E.金相试验

正确答案:查看最佳答案

第77题:(1)建设工程合同的特征有()。

A.合同主体的严格性

B.合同订立的短暂性

C.合同标的的特殊性

D.合同履行期限的长期性

E.合同形式的非要式性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性；(2)合同标的的特殊性；(3)合同履行期限的长期性；(4)计划和程序的严格性；(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2～3。

第78题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第79题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。