节选部分<<2026年河南郑州监理工程师质量投资进度控制考核模拟题库>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建设工程施工合同履行中，发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由()。

A.发包人负责检查试验，并承担相应费用

B.承包人负责检查试验，并承担相应费用

C.承包人负责检查试验，费用由发包人负责

D.发包人负责检查试验，费用由承包人负责

正确答案:查看最佳答案

第1题:当事人之间根据合同确定的权利、义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力指的是()。

A.合同终止

B.合同转让

C.合同变更

D.权利和义务同时转让

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将()的优先排序。

A.设计方案得分高

B.设计资质等级高

C.投标报价低

D.项目负责人业绩优

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。如综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先；如果勘察纲要或设计方案得分也相等，则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

第3题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当基坑支护体或支撑发生险情时，可采取的措施不包括()。

A.立即停止基坑开挖，清理基坑周边堆放的物资

B.有条件的情况下挖除坑外土体进行卸载

C.对基坑支护体或支撑进行加固处理

D.坑外双管双液注浆

正确答案:查看最佳答案

第4题:承包人施工的工程质量应当达到合同约定的标准；发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的()，对工期有影响的应给予相应顺延。

A.合同约定的合同价款

B.追加合同价款

C.工程预付款

D.工程进度款

正确答案:查看最佳答案

第5题:在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指()

A.不应由发包人承担的经济支出

B.不应由发包人和承包人承担的经济支出

C.不应由承包人承担的经济支出

D.不包含在合同价款之内，应由发包人或承包人承担的经济支出

正确答案:查看最佳答案

第6题:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是()。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿

正确答案:查看最佳答案

第7题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，属于业主对分包合同管理的是()。

A.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权

B.对分包工程的批准

C.对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理

D.对分包商的施工进行监督、管理和协调

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还承包商的方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还

B.工程竣工试验合格后和工程师颁布工程接收证书后分两次返还

C.工程师颁布工程接收证书后一次性返还

D.工程师颁布履约证书后一次性返还

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列有关终止合同的说法，正确的是()。

A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止

B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止

C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同

D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同

正确答案:查看最佳答案

第10题:投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿()。

A.全部损失

B.规定为除外责任内的损失

C.在承保责任范围内的全部损失，但不超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额

D.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失

正确答案:查看最佳答案

第11题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工企业对现场安全检查的次数要求是()。

A.每天巡查

B.每周不应少于一次

C.每月不应少于一次

D.每季度不应少于一次

正确答案:查看最佳答案

第12题:对潜在投标人进行()的目的是考察企业的总体能力是否具备完成招标工作所要求的条件。

A.现场考察

B.资格预审

C.发布招标公告

D.解答投标人的质疑

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于基坑监测不正确的是()。

A.监测数据达到报警值时经总监理工程师决定可提高报警值

B.监测数据达到报警值时应提高监测频率

C.监测数据达到报警值时，必须立即通报建设单位及相关单位

D.基坑工程施工期间，不得损坏监测设施

正确答案:查看最佳答案

第14题:在建设工程施工过程中，工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第15题:当委托人因故要求中途终止设计时，应及时通知设计人，已付的设计费()。

A.全部退回

B.选退回，另作补偿处理

C.不退，就此结束合同双方义务

D.不退，并还应按实际所耗工时补齐费用

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《标准材料采购招标文件》，合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量证明文件是()。

A.质量检测报告

B.产品核验清单

C.第三方检测证明

D.质量合格证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书。

第17题:根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由()负责投保，并承担保险费用。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是明确保险责任。由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。参见教材P81。

第18题:建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()。

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地

正确答案:查看最佳答案

第19题:公开招标是指()。

A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标

C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为

D.有限招标

正确答案:查看最佳答案

第20题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是()。

A.业主

B.政府监督部门

C.承包商

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第21题:承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。

A.供货商

B.铁路运输部门

C.监理工程师

D.供货商和铁路运输部门

正确答案:查看最佳答案

第22题:风险型CM合同采用()的计价方式。

A.固定总价

B.可调总价

C.单价合同

D.成本加酬金

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于基槽验收正确的是()。

A.验槽时，现场应留置厚度200mm的保护土层

B.人工挖孔桩应在桩孔清理完毕后对桩端持力层进行检验

C.钻孔灌注桩基础工程不需要验槽

D.槽底被扰动后，经勘察.设计及总监共同认可后方可验槽

正确答案:查看最佳答案

第24题:经济合同当事人发生争议，依法确定仲裁机构时，应实行()。

A.申请人指定的仲裁机构

B.合同管理机关指定的仲裁机构

C.当事人双方共同商定的仲裁机构

D.有地域管辖权的仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

第25题:施工合同示范文本规定，因不可抗力事件导致的承包人机械设备损坏及停工损失，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于组织现场踏勘的描述错误的是()

A.投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失

B.招标人在现场介绍的工程场地和相关的周边环境情况供投标人参考，不对投标人做出的判断和决策负责

C.组织现场踏勘的时间一般在投标截止时间15日前及投标预备会召开前进行

D.投标人承担自己踏勘现场发生的费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:现场踏勘是指招标人组织投标人对项目的实施现场的经济、地理、地质、气候等客观条件和环境进行的现场调查。对于投标人全面了解招标项目情况，减少可能的争议具有重要的意义。招标人在投标人须知说明的时间统一组织投标人进行施工现场踏勘。《标准施工招标文件》中规定:(1)招标人按招标公告规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。(2)投标人承担自己踏勘现场发生的费用。(3)除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。(4)招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前以书面形式通知所有招标文件收受人。考虑到踏勘现场后投标人有可能对招标文件部分条款进行质疑，组织投标人踏勘现场的时间一般应在投标截止时间15日前及投标预备会召开前进行。

第27题:卖方应在货物装完启运后以传真形式将全部装运细节()。

A.仅通知买方

B.仅通知保险公司

C.通知买方和保险公司

D.通知承运人

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，电梯井口必须设置定型化安全防护栅门，高度不得低于()m，并设置()mm高踢脚板。

A.1.5，150

B.1.5，180

C.1.8，150

D.1.8，180

正确答案:查看最佳答案

第29题:工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招标投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用()。

A.单项价格合同

B.固定价格合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第30题:在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。

A.中标人在签订合同时提出附加条件

B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件

C.中标人拒绝订立合同

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书，或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第31题:关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。

A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.监理人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

正确答案:查看最佳答案

第32题:经过公证的合同，其法律效力()经过鉴证的合同。

A.等同于

B.高于

C.低于

D.相当于

正确答案:查看最佳答案

第33题:在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。

A.工程总投资超过预期金额

B.因承包人原因导致工程延长

C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故

D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加

正确答案:查看最佳答案

第34题:甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可立l000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为()。

A.不成立

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除的责任和义务应由()承担。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人和勘察人共同

D.勘察人和设计人共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察人的一般义务包括完成全部勘察工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补。勘察人应按合同约定提供勘察文件，以及为完成勘察服务所需的劳务、材料、勘察设备、实验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。

第36题:以下关于钢绞线进场验收，正确的是()。

A.同一规格的钢绞线每批不得大于30吨

B.屈服强度检验试验必须在现场进行

C.钢绞线应逐盘进行表面质量的外观检查

D.抽样检验时，应从每批钢绞线中任取6盘取样送检

正确答案:查看最佳答案

第37题:监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行，下列描述错误的是()

A.重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担

B.重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此工期延误由承包人承担

C.重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误

D.重新试验和检验结果证明符合合同要求。发包人不支付承包方合理利润

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担:重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

第38题:以下关于分项工程验收合格的规定，正确的是()。

A.分项工程所含主控项目均应验收合格

B.分项工程所含保证项目均应验收合格

C.分项工程所含检验批均应验收合格

D.分项工程所含检验批主要功能抽样检验合格

正确答案:查看最佳答案

第39题:招标人最迟应当在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第40题:与邀请招标相比，公开招标在招标程序的主要区别()

A.形式

B.响应性

C.预审

D.后审

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当施工升降机的主电源被切断时，其工作照明()。

A.设置在主电源后，也被切断

B.与主电源相互独立，不应断电

C.平时被切断，紧急情况不被切断

D.无特殊要求

正确答案:查看最佳答案

第42题:施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是()。

A.王某应当向施工企业赔偿损失

B.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿

C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

D.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第43题:委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至()止的时间。

A.办理竣工验收之时

B.办理工程移交手续之时

C.合同完成之时

D.承包人和委托人签订工程保修合同之时

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是()

A.暂列金额和暂估价

B.变更的价款调整

C.索赔补偿金额

D.保修期的保修费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

第45题:某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则()。

A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励

B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励

C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第46题:一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。

A.3

B.6

C.12

D.24

正确答案:查看最佳答案

第47题:监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时()。

A.通知委托人后即可调换

B.无需通知委托人即可调换

C.取得委托人同意后才能调换

D.合同签订后不允许再调换总监人选

正确答案:查看最佳答案

第48题:某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元

正确答案:查看最佳答案

第49题:关于延长投标有效期的说法，错误的是()。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人

B.投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第50题:合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法错误的是()。

A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁

C.仲裁协议约束合同当事人

D.仲裁协议不排除法院对纠纷的管辖权

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由()承担。

A.卖方

B.买方

C.卖方和买方

D.材料生产厂家

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地卸货后将合同材料交付给买方。合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方。

第52题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是()

A.加盖试验室公章并由试验负责人签字

B.加盖试验室公章并由项目负责人签字

C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认

D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认

正确答案:查看最佳答案

参考解析:试验报告的格式应符合CMA计量认证体系要求，加盖CMA章并由试验负责人签字确认。

第53题:中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的()天内发出中标通知书。

A.5

B.7

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

第54题:依法必须进行招标的项目，评标委员会成员人数为()人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

A.3

B.5

C.7

D.9

正确答案:查看最佳答案

第55题:开标应当由()主持。

A.招标人

B.投标人代表

C.招标办

D.公证机构

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察服务”内容的是()。

A.进行技术交底

B.提供施工配合

C.评估工程条件

D.参加竣工验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“勘察服务”包括:制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。“设计服务”包括:编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。

第57题:初步设计经主管部门批准后，在原定任务书范围内的必要修改，修改设计费用应由()承担。

A.主管部门

B.业主

C.承包单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()。

A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还

B.返还总额的40％

C.返还总额的50％

D.全部返还

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.投标保证金有效期从提交之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。

第60题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于钢结构工程，错误的是()。

A.高强度螺栓连接副的安装应符合设计和规范要求

B.高强度螺栓连接副的施拧顺序应符合设计和标准规定

C.高强度螺栓连接副的初拧复拧扭矩应符合设计和标准规定

D.高强度大六角头螺栓连接副终拧完成48h后应进行终拧扭矩检查

正确答案:查看最佳答案

第61题:价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，以()的价格为准，因此应在合同调价条款中予以明确。

A.投标截止日

B.签订合同日

C.基准日

D.竣工日

正确答案:查看最佳答案

第62题:某国外设备投标的CIF为250万美元，评审供货范围偏差调整为4万美元，商务偏差调整值为+2%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。

A.4

B.9

C.11.5

D.16.5

正确答案:查看最佳答案

第63题:对于发包人供应的村料设备，在到货前24小时，发包人应以书面形式通知承包人，若发包人不按规定通知承包人验收，发生的损坏费用应由()负责。

A.承包人

B.发包人

C.设备保管员

D.设备运输者

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同中的“图纸”应包括()。

A.招标图纸

B.施工图

C.招标图纸和施工图

D.承包人依据施工图提供的加工图

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立合同时必须明确约定发包人陆续提供施工图纸的期限和数量。

第65题:某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。

A.顺延合同工期，给予费用补偿

B.顺延合同工期，不给予费用补偿

C.不顺延合同工期，给予费用补偿

D.缩短合同工期，给予费用补偿

正确答案:查看最佳答案

第66题:某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指()。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.货币

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据设计施工总承包合同，关于工程分包的说法不正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人不得将设计和施工的主体的施工分包给第三人

C.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应

D.发包人同意分包的工作，承包人应将分包人资质能力的材料向发包人和监理人备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款中对工程分包做了如下的规定:(1)承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人；(2)分包工作需要征得发包人同意。除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意；(3)承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；(4)分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查；(5)发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

第68题:善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理称为()。

A.表见代理

B.无权代理

C.越权代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第69题:保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形，合同组成文件之间没有矛盾，属于合同评审的()

A.合法性，合规性评审

B.合理性，可行性评审

C.与产品或过程有关要求的评审

D.合同风险评估

正确答案:查看最佳答案

参考解析:与产品或过程有关要求的评审:保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形，合同组成文件之间没有矛盾。通过招投标方式订立合同的，合同内容还应当符合招标文件和中标人的投标文件的实质性要求和条件。

第70题:颁发履约证书后将()保留金返还承包商。

A.30%

B.50%

C.80%

D.全部

正确答案:查看最佳答案

第71题:监理合同的有效期即监理人的责任期，是以()来判定的。

A.约定的日历天数

B.完成正常监理工作预定的时间

C.《建设工程委托监理合同》中注明的完成日

D.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务

正确答案:查看最佳答案

第72题:设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是()。

A.发包人原因造成质量不合格

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人要求提前交货

D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格

正确答案:查看最佳答案

第73题:对于英国新工程合同(NEC)系列中的工程施工合同(ECC)，其核心条款所包含的内容是()。

A.法律的变化

B.保留金

C.区段竣工

D.补偿事件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:核心条款包含补偿事件等，其他选项属于次要选项条款内容

第74题:依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是()。

A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

B.违约金和定金不可以同时选用

C.承担违约责任的条件采用严格责任原则

D.违约金和赔偿损失可以同时使用

正确答案:查看最佳答案

第75题:依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应人

D.发包人和承包人按比例

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《标准施工合同》，承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。因此，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第77题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，确定变更价格正确的做法是()。

A.变更价格应包括在签约合同价中

B.由发包人根据项目投资效益决定变更价格

C.由承包人根据成本加利润原则确定变更价格

D.由监理人按合同与合同当事人商定或确定变更价格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人应按照合同商定或确定变更价格，变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人提出的合理化建议。

第78题:发包人不按约定支付预付款，承包人在约定预付时间()d后向发包人发出要求预付的通知。

A.7

B.14

C.28

D.34

正确答案:查看最佳答案

第79题:以下属于发包人义务的是()

A.现场外的道路通行权

B.现场查勘

C.编制施工实施计划

D.提出开工申请

正确答案:查看最佳答案

参考解析:四、发包人义务(一)提供施工场地1.施工现场；2.地下管线和地下设施的相关资料；3.现场外的道路通行权；(二)组织设计交底(三)约定开工时间五、承包人义务(一)现场查勘(二)编制施工实施计划(三)施工现场内的交通道路和临时工程(四)施工控制网(五)提出开工申请

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是()。

A.业主提供场地日

B.承包商提交履约保函日

C.投保工程开工日

D.承保项目所用材料卸至工地日

E.投保工程投保日

正确答案:查看最佳答案

第81题:下列关于竣工验收的说法正确的有()。

A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收

B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

C.工程严禁任何部分甩项竣工

D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日

E.竣工验收合格的工程移交发包人使用

正确答案:查看最佳答案

第82题:合同法律关系客体中的行为包括()。

A.建筑物

B.施工

C.专利权

D.安装

E.建筑材料

正确答案:查看最佳答案

第83题:工程施工过程中，质量事故处理的基本要求有()。

A.安全可靠，不留隐患

B.满足工程的功能和使用要求

C.技术可行，经济合理

D.满足建设单位的要求

E.造型美观，节能环保

正确答案:查看最佳答案

第84题:《合同法》规定，下列经济合同属于无效()。

A.违反法律的合同

B.欺诈.胁迫订立的合同

C.恶意串通订立的合同

D.乘人之危订立的合同

正确答案:查看最佳答案

第85题:出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有()。

A.投标人提交的投标文件被确认无效

B.投标人在开标前撤回投标文件

C.投标人在投标有效期内撤销投标文件

D.中标后，投标人拒绝订立合同

E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同

正确答案:查看最佳答案

第86题:《民法典》规定，因某种原因合同解除后，则()。

A.尚未履行的，终止履行

B.已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状

C.合同中结算和清理条款的效力将受到影响

D.已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可采取其他补救措施

E.当事人对于已经履行的，有权要求赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第87题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是()。

A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更

B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示

C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示

D.监理人应当同意承包人提出的变更

E.监理人确认存在变更后，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括()。

A.保修金数额

B.发包人的保修通知书格式

C.工程质量保修范围

D.质量保修期限

E.施工质量责任的保修金扣留方式

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,“发包人要求”中的“功能要求”所包含的内容有()。

A.工程目的

B.工程规模

C.性能保证指标

D.产能保证指标

E.项目实施方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“功能要求”包括:工程的目的、规模；性能保证指标(性能保证表)和产能保证指标。

第90题:按合同是否要求在当事人意思表示一致的基础上，交付标的物或者其他给付义务为标准，可将合同划分为()。

A.诺成合同

B.实践合同

C.要式合同

D.不要式合同

E.计划合同

正确答案:查看最佳答案

第91题:《建设工程委托监理合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程委托监理合同

B.规范.图纸

C.委托人对监理人的授权委托书

D.标准合同条件

E.专用合同条件

正确答案:查看最佳答案

第92题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未作表示的，视为购买

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期，正确的有()。

A.房屋主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限

B.屋面防水工程为8年

C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期

D.有防水要求的卫生间为8年

E.电气管线和设备安装工程为2年

正确答案:查看最佳答案

第94题:狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有()。

A.建筑工程一切险(及第三者责任险)

B.人身意外伤害险

C.安装工程一切险(及第三者责任险)

D.货物运输险

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设备和工程保险的()。

A.投保时间

B.投保险种

C.保险范围

D.保险期限

E.投保对象.

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等内容应在专用条款中明确约定。

第96题:工程竣工验收时，应当具备的条件有()。

A.上级部门的批准文件

B.完整的技术档案与施工管理资料

C.工程竣工验收备案表

D.勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

E.施工单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《标准施工合同》，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有()。

A.监理人应负责照管竣工验收合格后承包人移交的单位工程

B.单位工程验收成果应作为全部竣工验收申请报告附件

C.施工合同付款的最终结清应在缺陷责任期终止证书签发后进行

D.发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金

E.实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。移交后的单位工程由发包人负责照管。工程接收证书中，以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。缺陷责任期(包括延长的期限)终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清。详见教材第100-102页。

第98题:在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有()。

A.选址意见书

B.场地规划红线图

C.场地工程勘察报告

D.有关水、电等供应情况的资料

E.有关公用设施的资料

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《标准材料采购招标文件》，材料采购招标文件应包括的内容有()。

A.招标人身份证明

B.投标人须知

C.评标办法

D.投标文件格式

E.评标委员会组成人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:材料采购招标文件包括的内容有:招标公告或投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、供货要求、投标文件格式、投标人须知前附表规定的其他材料。

第100题:根据《标准施工合同工准备阶段的主要义务有()。

A.审定施工方案

B.组织设计交底

C.提供施工现场

D.约定开工时间

E.讨论通过施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),关于高处作业吊篮安全锁正确的有()。

A.吊篮必须具有安全锁

B.安全锁必须在有效标定期内使用，有效标定期不应大于两年

C.安全锁应由有相应资质的检测机构检验标定

D.检验标识应粘贴在安全锁的明显位置处

E.检验标识应在安全管理资料中存档

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法。正确的有()。

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制

C.工程师应当以雇主的名义作出指示

D.工程师在施工合同履行期间独立工作

E.工程师属于雇主人员

正确答案:查看最佳答案

第103题:承包人可索赔的费用中，管理费可分为()。

A.保函手续费

B.现场管理费

C.材料费

D.公司管理费

E.贷款利息及利润

正确答案:查看最佳答案

第104题:工程设计招标与施工招标相比，主要特征有()。

A.设计工作无具体量化的工作量，灵活性较大

B.设计方案对工程项目投资更具全局性影响

C.招标人可以给予未中标的有效投标人费用补偿

D.招标工作量大、要求评标专家人数多

E.可允许投标人提供备选投标方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，且无具体量化的工作量，灵活性较大，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果。虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。

第105题:工程师在()方面认为有必要时发布变更指令。

A.任何工作质量

B.特性的变更

C.任何联合竣工检验

D.协调几个承包商施工的干扰

E.要求承包商使用超过他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程

正确答案:查看最佳答案

第106题:投标保证金的形式可以是()。

A.现金

B.支票

C.汇票

D.银行保函

E.股权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金的形式除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

第107题:关于招标投标过程中标底的说法，正确的是()

A.招标项目均应编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底

C.若招标项目设有标底的，应当在开标时公布

D.标底只能作为评标的参考

E.可以根据标底确定最低投标限价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考。招标人不得规定最低投标限价，可以规定最高投标限价。

第108题:虽然投标书的设计方案各异需要评审的内容很多，但大致可以归纳为()。

A.设计方案的优劣

B.投入、产出经济效益比较

C.设计进度快慢

D.设计资历和社会信誉

E.设计质量

正确答案:查看最佳答案

第109题:工程施工过程中，应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。

A.施工单位施工质量保证措施欠缺

B.施工单位拒绝项目监理机构管理

C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

D.施工单位采用不适当的施工工艺

E.施工单位违反工程建设强制性标准

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《建设工程监理规范》，项目监理机构对工程施工质量进行巡视，应包括下列内容()。

A.按设计文件.工程建设标准施工的情况

B.工程施工质量专题会议召开情况

C.使用工程材料.构配件的合格情况

D.特种作业人员持证上岗情况

E.施工现场管理人员到位情况

正确答案:查看最佳答案

第111题:施工合同履行过程中，工程质量评价报告应经()审核签字。

A.项目经理

B.施工单位有关负责人

C.总监理工程师

D.监理单位有关负责人

E.勘察设计单位有关负责人

正确答案:查看最佳答案

第112题:对施工单位提出的工程变更，总监理工程师应履行的职责有()。

A.组织专业监理工程师审查变更申请并提出审查意见

B.提交原设计单位修改工程设计文件

C.组织专业监理工程师对变更费用及工期影响作出评估

D.组织有关单位共同协商变更费用及工期变化

E.组织会签工程变更单

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计人配合施工的义务有()。

A.向发包人和施工承包人进行设计交底

B.解决施工中出现的设计问题

C.解决施工人员分配问题

D.参加重要部位的隐蔽工程验收

E.对外商的设计资料的审查

正确答案:查看最佳答案

第114题:图纸会审的内容一般包括()。

A.地质勘探资料是否齐全

B.图纸是否经施工单位正式签署

C.防火.消防是否满足要求

D.地基处理方法是否合理

E.工程材料来源有无保证

正确答案:查看最佳答案

第115题:项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。

A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

B.承包人在施工过程中毁约

C.发生不可抗力导致合同无法履行

D.承包人破产.倒闭使合同不能履行

E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间

正确答案:查看最佳答案

第116题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，发包人应完成的工作有()。

A.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

B.将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至通用条款约定地点，并保证施工期间需要

C.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

D.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底，通用条款内需要约定具体的时间

E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据有关规定，以下施工作业人员应持建筑施工特种作业操作资格证书上岗的有()。

A.挖掘机司机

B.建筑物料提升机司机

C.建筑物料提升机安装拆卸工

D.建筑施工升降机司机

E.建筑施工升降机安装拆卸工

正确答案:查看最佳答案

第118题:按照施工合同文本的规定，发包人的工作包括()等。

A.办理土地征用

B.办理施工许可证

C.提供工程进度计划

D.提供施工场地的工程地质资料

E.按工程需要提供非夜间施工使用的照明

正确答案:查看最佳答案

第119题:建设单位在工程开工前应负责向建设行政管理部门办理()等手续。

A.建设资金贷款

B.施工图设计文件审查

C.工程施工许可证

D.工程质量监督

E.大型施工机械进场许可

正确答案:查看最佳答案