节选部分<<全国一级建造师法规，备考时间需要多久？>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:甲建筑公司雇佣4名员工，具体情况见下表，甲建筑公司应当对()员工定期进行健康检查。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是女职工和未成年工的特殊保护。《劳动法》规定，用人单位应对未成年工定期进行健康检查。

第1题:在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。

A.债权

B.担保物权

C.所有权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

第2题:某工程符合法定开丁条件，但因工期紧未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，对此，主管部门适当的处理为()。

A.责令停止施.工

B.责令其改正

C.只对建设单位罚款

D.只对施工单位罚款

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列关于招标文件的说法正确的是()。

A.国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人可以在招标文件中提出相应要求或者以其他方式另行提出相应要求

B.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日

C.招标文件中应当明确最高投标限价和最低投标限价

D.招标人应当在招标文件中载明投标有效期

正确答案:查看最佳答案

第4题:2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专****满的期限是()

A.2024年6月12日

B.2024年6月15日

C.2034年6月12日

D.2035年6月16日

正确答案:查看最佳答案

第5题:甲与乙签订了仓储合同，约定合同签订后1周内甲将物品交乙保管，并向乙支付仓储费。第二天，丙找到乙，双方签订了仓储合同并将物品送抵乙的仓库。由于仓储容量有限，乙便通知甲取消为其保管物品的约定。对此，下列说法中正确的是()。

A.甲向乙交付物品时仓储合同才生效

B.仓储合同不以仓储物交付为要件

C.甲未交付物品，乙不承担违约责任

D.甲无权要求乙承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第6题:在某工程项目建设中，建筑结构所采用的新材料不符合现行强制性标准规定，施工单位提请建设单位组织并通过了专题技术论证，则()。

A.论证通过后可使用

B.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门备案

C.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定

D.报工程监理机构批准

正确答案:查看最佳答案

第7题:某施工分包合同约定，由总承包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由()共同进行验收。

A.总承包单位.出租单位.监理单位.建设单位

B.总承包单位.出租单位.安装单位.分包单位

C.总承包单位.分包单位.出租单位.建设单位

D.总承包单位.分包单位.安装单位.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第8题:以市场主导，以守法.守信.守德.综合实力为基础进行综合评价的是()。

A.政府对市场主体的守法诚信评价

B.社会中介信用机构的综合信用评价

C.市场主体的自我综合信用评价

D.行政协会协助政府部门的综合信用评价

正确答案:查看最佳答案

第9题:某施工企业与开发商签订了工程承包合同，采用政府指导价，由于延付工程款导致工期后延2个月，之后遇到市场价格上涨20％，其后延2个月的工程的费用应该()。

A.按原合同价执行

B.按新价格执行

C.按签合同时市场价执行

D.按涨价前的市场价执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是买卖合同当事人的权利义务。《民法典》规定，执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。

第10题:关于转代理的说法，正确的是()。

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是转托他人代理应当事先取得被代理人的同意，选项分析:《民法典》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代瑰的除外。

第11题:关于建造师受聘和执业，说法正确的是()。

A.王某是甲高校的在职教师，考取建造师执业资格后申请在其担任顾问的乙施工企业注册

B.李某是某大型矿井项目第二标段项目经理，拟同时担任该项目第四标段项目经理

C.某施工项目发生不可抗力暂停施工，施工企业未经建设单位同意将项目经理刘某更换为郑某

D.某施工项目机电分包单位项目经理邓某，在分包工程验收合格后，同时担任另一工程项目经理

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《水污染防治法》，关于施工现场水污染防治的说法，正确的是()。

A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水

B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内，禁止设置排污口

C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水

D.禁止向水体排放生活污水

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场水污染的防治，选项分析:A正确，禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。B错误，在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。C错误，向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。D错误，未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水。

第13题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是()。

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。

D.排水户应当按照实际需要的排水类别.总量排放污水

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是水污染的防治，选项B，施工作业需要排水的，有建设单位申请领取排水许可证。选项C，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水情况确定，但不得超过施工期限。选项D，排水户应当按照排水许可证确定的排水类别.总量.时限.排放口位置和数量.排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。

第14题:关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()

A.申请人对于前者不需要提供担保，而对于后者应当提供担保

B.申请人对于前者应当提供担保，对于后者根据法院要求提供担保

C.申请人对于前者应当提供担保，对于后者不需要提供担保

D.申请人对于前者根据法院要求提供担保，对于后者应当提供担保

正确答案:查看最佳答案

第15题:关于文物保护单位的保护范围，说法正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围是指文物周边一定范围对建设项目加以限制的区域

B.全国重点文物保护单位的保护范围，由国务院划定，并作出标志说明

C.全国重点文物保护单位的保护范围内，不得建设污染环境的设施

D.全国重点文物保护单位的保护范围内，进行暴(同音字)破.挖掘作业，应当经国务院文物行政部门批准

正确答案:查看最佳答案

第16题:下列可以提起行政诉讼的事项是()。

A.某公民对公安机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为不服

B.某组织对行政机关对民事案件的调解不服

C.某烈士子女对民政部门发放抚恤金的行为不服

D.某公务员对行政机关降级处分行为不服

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行政诉讼受案范围，选项分析:下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围:(1)公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为；(2)调解行为以及法律规定的仲裁行为；(3)行政指导行为；(4)驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；(5)行政机关作出的不产生外部法律效力的行为；(6)行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为；(7)行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外；(8)上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为；(9)行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为；(10)对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。

第17题:某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为()。

A.恶意投标罪

B.串通投标罪

C.重大责任事故罪

D.玩忽职守罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是串通投标罪，选项分析:《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照以上规定处罚。

第18题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。

A.60日

B.50日

C.40日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

第19题:2017年10月23日，注册建造师陈某因重大责任事故罪被判处有期徒刑三年，在服刑期间因有立功表现而减刑，于2019年12月28日提前释放。根据有关规定，陈某重新注册至少应当在()之后才能提出申请。

A.2020年10月23日

B.2022年10月23日

C.2022年12月28日

D.2024年12月28日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是一级建造师的注册。《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形中包括:因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的。由此可知，题目中情况属于因执业活动的原因受到刑事处罚，则陈某重新注册至少应当在5年之后才能提出申请。

第20题:在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是()

A.招标代理机构人员

B.投标人代表

C.招标人

D.评标委员会主任

正确答案:查看最佳答案

第21题:生产经营单位的从业人员的权力包括()。

A.有权拒绝违章指挥和强令冒险作业

B.有权停止作业

C.有权撤离作业场所

D.有权随时解除与其订立的劳动合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:此题考查了施工作业人员依法享有的安全生产保障权利。，选项分析:按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员主要享有如下的安全生产权利:1.施工安全生产的知情权和建议权；2.施工安全防护用品的获得权；3.批评、检举、控告权及拒绝违章指挥和强令冒险作业权；4.紧急避险权；5.获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利6.请求民事赔偿权。7.依靠工会维权和被派遣劳动者的权利

第22题:甲公司向乙建材商订购了一批木料。乙按照约定将木料置于交付地点并告知了甲公司，但甲未按约定时间收取。这期间，木料堆放地失火，导致甲订购的部分木料被毁。此损失应由()。

A.甲和乙各分担一半

B.乙全部承担

C.甲承担大部分责任

D.甲承担全部责任

正确答案:查看最佳答案

第23题:李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5%0李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。

A.0.5万元

B.1.0万元

C.1.5万元

D.1.6万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于借款人提前还款的，一般应按照实际借款的期间计算利息，除非当事人另有约定。本题实际借款期间为2年，每年利息0.5万元，因而2年利息为1万元。

第24题:在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全.环境.历史风貌对建设项目加以限制的区域，称为()。

A.建设控制地带

B.文物保护范围

C.城市紫线

D.城市黄线

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法实施条例》规定，文物保护单位的建设控制地带，是指在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全.环境.历史风貌对建设项目加以限制的区域。

第25题:下列选项关于如何确定中标人的说法，正确的有()。

A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标，只能重新招标

C.招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人

D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，必须按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程中标，选项分析:招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。国有资金占控股或者主导地位的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定的其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

第26题:下列情况中，不属于建设工程代理行为的终止情况为()。

A.甲厂委托乙购买钢筋，乙按照规定的时间和要求完成了任务

B.甲厂觉得乙不符合代理的要求，取消了对乙的委托

C.甲厂因为经营不善而倒闭，导致乙的代理权限消失

D.甲厂的法定代表人死亡

正确答案:查看最佳答案

第27题:下列对于联合投标的叙述，正确的是()。

A.招标过程中，不允许投标人进行联合投标

B.招标人可以要求投标人组成联合体投标

C.投标人既可以单独投标，同时还可以作为联合体成员与其他人共同投标

D.投标人可以选择单独投标，也可以作为联合体成员与其他人共同投标，但不允许既参加联合体又单独投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是联合体投标的规定。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

第28题:下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()

A.《安全生产许可证条例》

B.《建筑企业资质管理规定》

C.《安全生产法》

D.《工程建设项目施工招标投标办法》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是法的形式，选项分析:选项《安全生产许可证条例》由国务院制定，属于行政法规；选项《工程建设项目施工招标投标办法》、《建筑业企业资质管理规定》由国务院各部委制定，属于部门规章；选项《安全生产法》属于法律。

第29题:企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于不动产物权的说法，正确的是()。

A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记

B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人

C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力

D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是不动产物权的设立、变更、转让、消灭，选项分析:不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，依照法律规定应当登记的，自记载于不动产登记簿时发生效力。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。

第31题:关于代理的说法，正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

正确答案:查看最佳答案

第32题:某起生产安全事故造成9人死亡.51人重伤，直接经济损失2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

第33题:生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长()年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。

A.1

B.3

C.5

D.7

正确答案:查看最佳答案

第34题:甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权转让给丙。关于各方权利的说法，正确的是()。

A.甲的地役权因办理登记而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是地役权，选项分析:A错误，甲的地役权因签订合同而设立。B错误，乙转让土地使用权无需经甲同意。C错误，土地所有权人设立地役权需经乙的同意。土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。D正确，丙是权利转让的受让人，地役权对丙具有约束力。供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力。

第35题:关于无障碍设施建设的说法，错误的是()。

A.无障碍设施应当与主体工程同步规划、同步设计、同步施工、同步验收、同步交付使用

B.工程建设单位应当将无障碍设施建设经费纳入工程建设项目概预算

C.工程建设单位不得明示或者暗示设计、施工单位违反无障碍设施工程建设标准；不得擅自将未经验收或者验收不合格的无障碍设施交付使用

D.工程建设、设计、施工等单位应当采用先进的理念和技术，建设人性化、系统化、智能化并与周边环境相协调的无障碍设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是无障碍环境建设制度，选项分析:D错误，国家鼓励工程建设、设计、施工等单位采用先进的理念和技术，建设人性化、系统化、智能化并与周边环境相协调的无障碍设施。

第36题:根据《合同法》的规定，合同的成立需要顺序经过要约和承诺两个阶段。某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的各行为，下列说法中，正确的是()。

A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请

B.投标人购买招标文件，属要约行为

C.投标人参加现场考察，属要约行为

D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为

正确答案:查看最佳答案

第37题:根据《中华人民共和国个人所得税法》，经营所得适用()。

A.比例税率

B.5%~45%的超额累进税率

C.5%~35%的全额累进税率

D.5%~35%的超额累进税率

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列不可以解除合同的是()。

A.因不可抗力致使不能实现合同目的

B.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务

C.当事人一方延迟履行主要债务

D.当事人一方的违约行为致使不能实现合同目的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是合同的终止。下列情况之一当事人可以法定解除合同:1.因不可抗力致使不能实现合同目的；2.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；3.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；4.当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；5.法律规定的其他情形。

第39题:刘某是甲施工企业的一名项目经理，2000年10月因工作调动到乙公司工作。后来，刘某于2006年7月担任项目经理的某工程发生严重质量事故，给业主丙房地产公司造成了重大损失。经调查发现，该质量事故是由于刘某违返国家有关规定违章指挥造成的。该法律责任应当由()承担。

A.甲公司

B.乙公司

C.丙公司

D.刘某

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工单位对施工质量负责。《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》规定，施工单位项目经理应当按照经审查合格的施工图设计文件和施工技术标准进行施工，对因施工导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

第40题:我国民事诉讼中的证据交换的时间是()。

A.诉讼答辩期届满后开庭审理前

B.起诉立案后诉讼答辩前

C.开庭审理后庭审辩论过程中

D.举证期限届满后

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是证据的应用。我国民事诉讼中的证据交换，是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。正确选项是A。

第41题:关于行政复议，以下说法正确的是()。

A.行政复议只审查具体行政行为是否合法

B.复议机关审理复议案件，不适用调解

C.公民.法人或其它组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以向该行政机关申请复议

D.复议机关作出行政复议决定后，申请复议的当事人不服决定的，不能再提起行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防.外交等国家行为

C.行政指导行为

D.调解行为以及法律规定的仲裁行为

正确答案:查看最佳答案

第43题:建设工程实行施工许可制度，主要是为了()。

A.调控同期开工项目的数量

B.调控同期在建项目的规模

C.防止施工单位违法转包工程

D.确保工程项目符合法定的开工条件

正确答案:查看最佳答案

第44题:合同债务人将被免除合同履行义务的条件，理解正确的是()。

A.合同中可以约定在一方违约的情况下免除其全部责任

B.合同中可以约定造成人身伤害的免责条款

C.当事人迟延履行后发生不可抗力，可以部分或者免除责任

D.因故意或重大过失造成对方财产损失的，免责条款无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是无效合同《民法典》规定，合同中的下列免责条款无效:(1)造成对方人身伤害的；(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

第45题:甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同()。

A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款

B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款

C.无效，由采购员向乙公司支付货款

D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是无权代理与表见代理，选项分析:表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。在本案例中，该采购员的行为属于表见代理，表见代理对本人产生有权代理的效力，其行为后果由被代理人承担。

第46题:关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是()。

A.对发布有误的信息，由发布该信息的省.自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符合，可向公告部门提出出面符合申请

C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明

正确答案:查看最佳答案

第47题:在城市敏感建筑物集中区域内施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而需要有关主管部门证明的是()。

A.路面塌陷抢修

B.特殊工艺需求必须连续作业

C.自来水管道爆裂抢修

D.抢险救灾作业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场噪声污染的防治，选项分析:在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。

第48题:《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制()。

A.许可

B.赔偿

C.执行

D.处罚

正确答案:查看最佳答案

第49题:关于建设工程两阶段招标的说法，正确的是()。

A.招标人应在第一阶段按照招标公告或投标邀请函的要求提交不带报价的技术建议，但是建设单位不能根据其内容编制招标文件

B.投标人应在第一阶段提交带投标报价的投标文件

C.投标人可以自行决定在任意阶段，要求投标人提交包括投标报价的投标文件

D.投标人应在第二阶段提供具有投标报价的的投标文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是两阶段招标，选项分析:对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。

第50题:某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2018年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2018年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为()。

A.2019年4月1日

B.2020年8月1日

C.2021年4月1日

D.2021年8月1日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是诉讼时效的概念诉讼时效，是指权利人在法定期间内不行使权利，该期间届满后，发生义务人可以拒绝履行其给付义务效果的法律制度。本题诉讼时效为普通诉讼时效，为3年，该时效自施工单位“知道或应当知道”其权益受到侵害之日起计算，即2018年4月2日。此后，施工单位于2018年8月1日致函建设单位要求付款，属于诉讼时效中断，从中断时起，诉讼时效期间重新计算。故“2021年8月1日”正确。

第51题:下列关于建筑业企业资质申请的说法中，正确的是()

A.只可申请一项建筑业企业资质

B.必须申请两项以上的建筑业企业资质

C.首次申请资质，应当申请最低等级资质

D.增项申请资质，应当申请最高等级资质

正确答案:查看最佳答案

第52题:关于中标和签订合同的说法,正确的是()

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同

正确答案:查看最佳答案

第53题:施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。

A.实际控制人

B.副总工程师

C.主管经营的副总经理

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

第55题:建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是()。

A.发证机关核验施工许可证

B.发证机关收回施工许可证

C.施工企业重新办理施工许可证

D.施工许可证自行废止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是延期开工.核验.重新办理批准的规定。建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

第56题:下列关于二审法院处理不服第一审判决、裁定的上诉案件的表述中，不正确的是()。

A.对不服一审裁定的上诉案件，一律使用裁定

B.二审法院审理上诉案件，不能进行调解

C.二审法院判决宣告前，上诉人申请撤诉的，是否准许，由二审法院裁定

D.二审法院的判决、裁定，是终审的判决裁定

正确答案:查看最佳答案

第57题:在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可以进行的活动是()。

A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动

B.占用保护规划确定保留的园林绿地

C.在核心保护区范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动

D.修建生产、储存爆炸易燃性物品的工厂、仓库

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定，选项分析:ABD属于禁止的活动。在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动:(1)开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；(2)占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；(3)修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；(4)在历史建筑上刻划、涂污。在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制订保护方案，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续:(1)改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动；(2)在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动；(3)其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动。

第58题:关于民事纠纷和解的说法，正确的是()。

A.民事仲裁中当事人和解的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

B.民事案件执行阶段不得和解

C.民事诉讼中当事人和解的，应当撤回起诉

D.当事人在民事诉讼中达成的和解协议具有强制执行力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是和解的规定，选项分析:执行中的和解是在发生法律效力的民事判决、裁定后，法院在执行中，当事人互相协商，达成协议，解决双方的争执。《民事诉讼法》规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。B错误。诉讼阶段的和解没有法律效力。当事人和解后，可以请求法院调解，制作调解书，经当事人签名盖章产生法律效力，从而结束全部或部分诉讼程序。结束全部程序的，即视为当事人撤销诉讼。C、D错误。

第59题:关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是()。

A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施

B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用

C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全.环境保护的条文可直接作为强制性条文

D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

正确答案:查看最佳答案

第60题:?建设主管部门和有关部门对注册建造师执业活动履行监督检查职责时，可以要求被检查人员出示()。

A.资格证书?

B.注册证书?

C.上岗证书

D.执业印章?

正确答案:查看最佳答案

第61题:关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是()。

A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用

B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收

C.分期建设.分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收

D.建设项目投入试生产超过三个月，建设单位为申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成.未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书.环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处10万元以下的罚款。P298.

第62题:某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提交了某银行出具的工程履约保函。目前工程已经实施过半，经其他投标人投诉，招标主管部门调查认定行贿谋取中标情节属实。则()。

A.施工合同无效，履约保函有效

B.施工合同无效，履约保函也无效

C.施工合同有效，履约保函也有效

D.施工合同与履约保函效力没有相关性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通过行贿中标签订的合同系无效合同。主合同无效，从合同无效。

第63题:甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则()。

A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销

B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回

C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效

D.后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:要约的撤销要求撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，撤回则要求要约到达受要约人之前或者同要约同时到达受要约人，本题中，并没有说明甲发出的要约是否到达乙，也没有说明乙是否承诺，因此A.B.C选项不确切，D是最符合题意的。

第64题:根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。

A.设计错误

B.原材料缺陷

C.不可预料的意外事故

D.工艺不完善

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。P40。

第65题:依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格的是()。

A.行政法人

B.事业法人

C.企业法人

D.社团法人

正确答案:查看最佳答案

第66题:建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成()。

A.渎职罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪慧嘉森教育住房和城乡建设部干部学院通关热线:010-885921088859165113716166208(备注:内部资料，版权属于慧嘉森教育，未经许可不得复制外传)

正确答案:查看最佳答案

第67题:?用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付()的工资。

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍?

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于不动产物权设立的说法，正确的是()。

A.经依法登记，发生设立效力

B.合同签字盖章，发生设立效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记

D.未经登记，不动产交易合同无效

正确答案:查看最佳答案

第69题:下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是()。

A.应急预案应当至少每2年修订一次

B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案

C.修订后的应急预案应当重新备案

D.预案修订情况应有记录并归档

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:?根据我国法律规定，采取下列方式解决纠纷可以获得具有强制执行效力的法律文书的是()。?

A.和解?

B.调解?

C.仲裁

D.诉讼

E.投诉?

正确答案:查看最佳答案

第71题:建设单位办理工程质量安全监督手续，应提供的资料包括()。

A.经规划部门审核的建设规划总平面图

B.施工图审查合格书

C.设计单位资质等级证书

D.投标文件及施工承包合同

E.施工单位的中标通知书和安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是依法办理工程质量监督手续，选项分析:一般来讲，办理建设工程质量安全监督手续需提交下列材料:(1)经规划部门审核的建设规划总平面图；(2)施工图审查合格书；(3)保证建设工程质量和施工安全措施的资料；(4)与勘察、设计、施工、监理等单位签订的合同；(5)勘察、设计、施工、监理等单位的资质证书；(6)施工单位的中标通知书和安全生产许可证等等。

第72题:根据《环境噪声污染防治法》，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有()。

A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批

B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治

C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理

D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费

E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是对生产环境噪声污染企业事业单位的规定，B选项，征收的超标准排污费必须用于污染的防治，E选项超纲，教材未作规定。被限期治理的单位必须按期完成治理任务。

第73题:生产经营单位申请应急预案，应当提交以下材料:()。

A.应急预案备案申请表

B.应急预案评审意见

C.应急预案论证意见

D.应急预案的演练计划

E.应急预案文本

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于投标文件的说法，正确的有()。

A.对未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人应当签收保存，不得开启

B.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人

C.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收

D.投标人提交的投标文件中的投标报价可以低于工程成本

E.投标文件应当对招标文件提出的实质性要求与条件作出响应

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是投标文件，选项分析:《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。《招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标报价不得低于工程成本，不得高于最高投标限价。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

第75题:关于保险合同的表述中，正确的有()。

A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议

B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人

C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司

D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人

E.保险合同分为财产保险合同.人身保险合同

正确答案:查看最佳答案

第76题:下列选项中属于部门规章的有()。

A.《北京市招标投标条例》

B.《工程建设项目施工招标投标办法》

C.《建设项目环境保护管理条例》

D.《安全生产许可证条例》

E.《评标委员会和评标方法暂行规定》

正确答案:查看最佳答案

第77题:某公司注册商标于2013年12月31日到期，下列说法中正确的是()。

A.如公司需要继续使用该商标，应当在2013年申请续展注册

B.如公司未能在2013年提出续展申请，该商标将被注销

C.如公司未能在2013年提出续展申请，可以给予6个月的宽展期

D.如公司未能在2014年6月30日前提出续展申请，其注册商标将被注销

E.公司可以在到期前提出续展注册，续展注册的有效期为20年。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《商标法》规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。

第78题:当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有()。

A.没有仲裁协议的

B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的

C.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的

D.仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的

E.仲裁所依据的证据是伪造的

正确答案:查看最佳答案

第79题:某住宅楼工程设计合理使用年限为50年。以下是该工程施工单位和建设单位签订的《工程质量保修书》关于工程保修期的条款，其中符合《建设工程质量管理条例》规定合法有效的是()。

A.地基基础和主体结构为50年

B.屋面防水工程.卫生间防水工程为5年

C.电气管线.给水排水管道为50年

D.供热与供冷系统为1年

E.装饰装修工程为1年

正确答案:查看最佳答案

第80题:甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司从甲公司指定的丙厂家购买一套C-J3型除尘系统，并以融资租赁方式供甲公司使用。甲公司履行的义务包括()。

A.向丙支付价金

B.向乙支付租金

C.租赁期满向乙返还该除尘系统

D.租赁期满享有除尘系统的所有权

E.妥善保管和使用该除尘系统

正确答案:查看最佳答案

第81题:建设工程施工合同发包人的主要义务包括()。

A.及时验收工程

B.支付工程价款

C.及时检查隐蔽工程

D.提供必要施工条件

E.建设工程质量不符合约定的无偿修理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设工程施工合同发承包双方的主要义务。发包人的主要义务包括:1.不得违法发包。《民法典》规定，发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。2.提供必要施工条件。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。3.及时检查隐蔽工程。隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。4.及时验收工程。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。5.支付工程价款。发包人应当按照合同约定的时间、地点和方式等，向承包人支付工程价款。

第82题:下列行政诉讼案件，应由中级人民法院管辖的一审案件是()。

A.确认建筑构件为发明专利

B.确认卫生洁具为实用新型专利技术

C.确认设计方案的著作权

D.对北京市政府作出处理决定不服

E.对国务院安全监督管理委员会处理决定不服

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有()。

A.建设单位项目负责人

B.监理单位负责人

C.勘察单位项目负责人

D.施工单位项目经理

E.造价单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第84题:年3月国务院《深化标准化工作改革方案》中规定，政府主导制定的标准由6类整合精简为4类，其中包括()。

A.强制性国家标准

B.推荐性国家标准

C.推荐性行业标准

D.强制性地方标准

E.推荐性地方标准

正确答案:查看最佳答案

第85题:?民事诉讼的特点理解正确的有()。

A.诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人

B.诉讼是建立在当事人自愿的基础上

C.人民法院审理民事案件实行合议、回避、公开审判和两审终审制度

D.最高人民法院所做的一审判决、裁定，当事人不得上诉

E.人民法院审理民事案件，其审判过程应当保密，审判结果应当向社会公开，允许群众旁听宣判过程?

正确答案:查看最佳答案

第86题:发包人造成建设工程质量缺陷应承担过错责任的情形有()。

A.提供的设计有缺陷

B.直接指定分包人分包专业工程

C.指定购买的建筑构配件不符合强制性标准

D.同意总承包人依法选择的分包单位分包专业工程

E.提供的建筑材料不符合强制性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程质量，选项分析:发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任:(1)提供的设计有缺陷；(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；(3)直接指定分包人分包专业工程。

第87题:下列情形之中，视为投标人相互串通投标的有()

A.不同投标人的投标文件相互混装

B.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

C.招标人授电投标人撤换.修改投标文件

D.不同投标人委托同一单位办理投标

E.单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。

正确答案:查看最佳答案

第88题:下列关于施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施说法正确的是()。

A.根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织，并且至少每半年组织一次演练

B.机关.团体.企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人

C.施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职安全管理人员进行现场监督

D.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍

E.国家.省级重点工程的施工现场应当进行每周防火巡演，其他施工现场也应根据需要组织防火巡查

正确答案:查看最佳答案

第89题:下列关于知识产权的说法中，正确的是()。

A.知识产权具有财产权和人身权的双重特征

B.知识产权一经确认，在全世界范围内有效

C.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护

D.知识产权包括著作权和工业产权两大类

E.知识产权具有绝对的排他性

正确答案:查看最佳答案

第90题:关于租赁合同特征的说法，正确的是()。

A.租赁合同是单务合同

B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件

C.出租方转移租赁物的所有权

D.承租人获得租赁物的使用收益权

E.定期租赁合同的租期最长为20年

正确答案:查看最佳答案

第91题:卖方甲公司与买方乙公司签订的供货合同中约定，甲公司将乙公司所购买的部分货物直接运到丙公司。对于前述的约定，下列表述正确的有()。

A.合同主体改变，加入了丙公司

B.合同主体不变，仍为甲乙公司

C.丙公司认为甲公司供货质量不符合约定时，可直接追究甲公司违约责任

D.由甲公司向丙公司履行合同义务

E.丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，由乙公司按合同追究甲公司的违约责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是合同的转让、变更规定。，选项分析:供货合同的订立当事人双方分别为甲与乙；甲公司对其所提供的标的物承担责任，若出现质量不符合约定的，应由乙按照合同追究甲的责任。

第92题:关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有()。

A.已经确定施工企业

B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查

C.建设资金已经落实

D.按照规定需要委托监理的工程已经委托监理

E.按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《立法法》，()之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。

A.地方性法规与地方政府规章

B.部门规章

C.部门规章与地方性法规

D.同一机关指定的旧的一般规定与新的特别规定

E.地方政府规章与部门规章

正确答案:查看最佳答案

第94题:关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()??

A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期??

B.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月??

C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期??

D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计??

E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计?

正确答案:查看最佳答案

第95题:关于法定代表人的说法，正确的有()。

A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任

C.法定代表人代表法人从事民事活动

D.法定代表人为特别法人

E.法人应当有法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第96题:因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其赔偿责任主体是()。

A.所有人

B.管理人

C.监理人

D.使用人

E.政府

正确答案:查看最佳答案

第97题:依据不同的标准，可以将合同划分为不同种类。下列分类中，建设工程合同所属的分类包括()。

A.有名合同

B.双务合同

C.要式合同

D.从合同

E.实践合同

正确答案:查看最佳答案

第98题:建设工程代理行为大多属于民事法律行为的委托代理，其授权委托书应当载明()并由委托人签名或者盖章。

A.代理人的姓名或名称

B.代理事项

C.代理权限

D.代理人的学历或职位

E.代理期间

正确答案:查看最佳答案

第99题:6月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中符合法律法规要求的有()。

A.基础工程的保修期限为60年

B.房间和外墙面的防渗漏的保修期限为15年

C.供热系统的保修期限为自2010年采暖期起，到2012年采暖期结束日止

D.电气管线.给排水管道.装修工程的保修期限为1年

E.供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期

正确答案:查看最佳答案