节选部分<<山西省一级建造师法规模拟题>>题型

老子曾经说过，知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 是不是不知道"山西省一级建造师法规模拟题"对你是否真有用?经过上述讨论，读万卷书，行万里路。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们就来好好看题吧！最后祝福你:考试即将来临，或许你有些焦急紧张，或许有些不安担心，或许正在为一道数学题而绞尽脑汁，或许我帮不上什么忙，就祝你考试顺利吧!~用平常心对待，问心无愧，尽力就好!~加油!~

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建设项目完工后，施工企业已提交竣工验收报告，如建设单位未组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期()。

A.相应顺延

B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准

C.以合同约定的计划竣工日期为准

D.以实际通过竣工验收之日为准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程工期，选项分析:最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

第1题:劳动合同依法解除，用人单位支付经济补偿金的标准，()不正确

A.按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准

B.月工资是指劳动者在合同解除前的上月工资

C.劳动者月工资超过本地区上年度职工月工资3倍，按3倍付

D.劳动者月工资超过本地区上年度职工月工资3倍，经济补偿的年限最高不超过12年

正确答案:查看最佳答案

第2题:动产物权的设立和转让，自()时发生效力，但法律另有规定的除外。

A.占有

B.交付

C.登记

D.合同成立

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是物权的设立、变更、转让、消灭，选项分析:动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但是法律另有规定的除外。船舶、航空器和机动车等的物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。

第3题:关于建设工程共同承包的说法，正确的是()

A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B.两个不同

C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任

D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第4题:国家标准.行业标准的制定一般分为()四个程序。

A.准备.征求意见.修正.送审

B.征求意见.修正.送审.报批

C.准备.专家会审.征求意见.报批

D.准备.征求意见.送审.报批

正确答案:查看最佳答案

第5题:施工项目负责人是指施工企业的()。

A.总经理

B.总工程师

C.项目经理

D.董事长

正确答案:查看最佳答案

第6题:某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应()。

A.按中标无效处理

B.视为放弃投标

C.按废标处理

D.视为放弃中标项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P96最上面“三.履约保证金”第三行。

第7题:全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经()批准后再划定公布。

A.国务院文物行政部门

B.国家发改委

C.省.自治区.直辖市人民政府

D.省.自治区.直辖市文物行政部门

正确答案:查看最佳答案

第8题:关于不动产物权的说法，正确的是()。

A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记

B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人

C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力

D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是不动产物权的设立、变更、转让、消灭，选项分析:不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，依照法律规定应当登记的，自记载于不动产登记簿时发生效力。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。

第9题:甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()市人民法院管辖。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是地域管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。

第10题:甲.乙双方签订的施工合同中约定，合同发生争议由仲裁委员会裁决，但未约定仲裁委员会的名称，后来双方对仲裁委员会的选定也未达成一致意见。则该仲裁协议()。

A.无效

B.有效

C.可撤销

D.效力待定

正确答案:查看最佳答案

第11题:注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是()。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是一级建造师的执业范围，选项分析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；(2)发包方同意更换项目负责人的；(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。

第12题:关于一级建造师注册说法，正确的是()。

A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业

B.取得一级建造师职业资格证书后即可申请注册

C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册

D.注册者应向省.自治区.直辖市人民政府的人事部提出

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()

A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商

D.设计深度由设计单位酌定

正确答案:查看最佳答案

第14题:对于可撤销合同，下列情况不可能出现的是()。

A.当事人要求继续履行

B.双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同

C.当事人请求撤销合同后，法院要求变更合同

D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同属于可变更.可撤销合同，撤销权人可以要求继续履行合同.变更合同或者撤销合同，但是撤销权人如果请求变更合同，那么法院或仲裁机构不得撤销，如果请求撤销合同，人民法院则可以变更合同

第15题:关于保险索赔的说法，正确的是()。

A.保险事故发生后，投保人.被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料

B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人.被保险人或者受益人补充提供

C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金

D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有关保险索赔内容。P41.

第16题:关于注册商标转让的说法，正确的是()。

A.转让注册商标的，由转让人向商标局备案

B.注册商标的转让包括注册商标的使用许可

C.转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，应当一并转让

D.商标专用权人不得将注册商标与企业分离而单独转让

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类，选项分析:转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。注册商标的转让是指商标专用人将其所有的注册商标依法转移给他人所有并由其专用的法律行为。注册商标的使用许可是指商标注册人通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标的法律行为。转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。商标专用权人可以将商标连同企业或者商誉同时转让，也可以将商标单独转让。

第17题:某商业工程项目，业主急于营业，在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是()。

A.施工单位有维修义务

B.业主自己承担责任

C.施工单位承担保修责任

D.业主可扣减施工单位保修金

正确答案:查看最佳答案

第18题:进场的建筑材料、建筑构配件和设备在使用或者安装前，应该经过()签字。

A.监理工程师

B.总监理工程师

C.项目经理

D.建设单位代表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是工程监理的职责和权限。，选项分析:未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。应选择A。

第19题:关于建设工程共同承包的说法，正确的是()。

A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B.两个不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

C.共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任

正确答案:查看最佳答案

第20题:某建设工程施工合同约定支付最终结算款的时间为2015年9月1日。由于建设单位迟迟不予支付，施工单位于2015年12月1日致函建设单位要求付款，建设单位答应最迟于2016年3月1日前付清工程尾款。但是，到期时，建设单位仍然未能兑现承诺，施工单位起诉建设单位工程款纠纷的诉讼时效截止时间为()

A.2018年9月1日?

B.2019年9月1日?

C.2018年12月1日?

D.2019年3月1日

正确答案:查看最佳答案

第21题:?买卖合同中，不属于出卖人义务的是()。

A.具有将标的物的所有权转移给买受人的能力

B.应承担瑕疵担保义务

C.应保证第三人不得向买受人主张任何权利

D.应具备相应的民事行为能力，还应当具有买卖合同标的物的所有权或者处分权?

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《民法典》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，()。

A.需经债务人同意，且需办理公证手续

B.无需经债务人同意，也不必通知债务人

C.无需经债务人同意，但需办理公证手续

D.无需经债务人同意,但需通知债务人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合同权利义务的转让，选项分析:债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。

第23题:根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是()

A.，处以一年年收入30%的罚款

B.处以一年年收入40%的罚款

C.降级，撤职处分

D.销有关人员资格

正确答案:查看最佳答案

第24题:甲建筑公司承建一住宅项目，采用租赁方式向乙建筑机械租赁公司租赁一物料提升机，以降低成本。该物料提升机为乙建筑机械租赁公司刚刚购买，但缺少产品合格证明，下列说法正确的是()。

A.不能出租使用

B.可以出租使用

C.经建设单位批准后可以出租使用

D.经建设行政管理部门批准后可以出租使用

正确答案:查看最佳答案

第25题:关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()

A.原判诀认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判诀

B.原判诀适用法律错误的，裁定撤销原判诀，发回原审人民法院重审

C.原判决认定事实不清的，裁定撒销原判诀，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判

D.原判诀违反法定程序的，依法改判

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《标准化法》的规定，标准包括国家标准.行业标准.地方标准和团体标准.企业标准，其中()可分为强制性标准和推荐性标准。

A.行业标准

B.地方标准

C.企业标准

D.国家标准

正确答案:查看最佳答案

第27题:甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定

B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙

C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《标准施工招标文件》，关于建设工程争议评审的说法，正确的是()。

A.当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者裁决，也不能再通过仲裁或者诉讼的方式解决争议

B.争议评审制度是法定的争议解决方式

C.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行

D.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后，协商成立争议评审组

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是争议评审机制的规定，选项分析:在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。“当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者裁决，也不能再通过仲裁或者诉讼的方式解决争议”错误，一个评审组在工程进程中可能会持续解决很多的争议。如果当事人不接受评审组的建议或者裁决，仍可通过仲裁或者诉讼的方式解决争议。“争议评审制度是法定的争议解决方式”错误，“通用合同条款”的争议解决条款部分规定了争议评审内容，当事人之间的争议在提交仲裁或者诉讼前可以申请由专家组成的争议评审组进行评审。即争议评审制度是约定的争议解决方式。“采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后，协商成立争议评审组”错误，《标准施工招标文件》中规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

第29题:建设单位领取施工许可证后因故不能开工又不申请延期超过时限的，施工许可证()。

A.自行废止

B.应报发证机关核验

C.应由发证机关收回

D.由施工单位重新申办

正确答案:查看最佳答案

第30题:某施工单位在土方挖掘施工作业过程中，发现了近代古墓葬，但考虑到发掘会影响工程正常工期，因此没有向文物主管部门报告，造成部分文物损害，则应对施工单位采取的处罚措施是()。

A.处以罚款

B.吊销资质证书

C.追究项目经理刑事责任

D.要求恢复文物原状

正确答案:查看最佳答案

第31题:?下列属于违反建筑节能管理规定应承担法律责任的行为是()

A.设计单位施工单位未按照民用建筑节能标准的

B.设计单位因按照建筑节能强制性标准进行设计调高了设计概算

C.施工单位承担了对未按照节能设计进行施工进行了改正

D.监理单位发现设计节能标准偏低，建议建设单位进行修改?

正确答案:查看最佳答案

第32题:某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成()。

A.重大劳动安全事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.严重违反用人单位

C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的

D.被依法追究刑事责任的

正确答案:查看最佳答案

第34题:某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一审人民法院开庭审理的过程中，王某的儿子有病住院急需用钱，则关于本案中先予执行的适用，下列说法中，正确的是()

A.人民法院可直接裁定先予执行

B.王某可请求一审人民法院裁定先予执行

C.因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行

D.若王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据有关规定，对于违法发包.转包.分包.挂靠等违法行为进行行政处罚的追溯期限为2年，其起算时间应为()。

A.工程开工之日

B.合同签订之日

C.竣工验收之日

D.工程交付之日

正确答案:查看最佳答案

第36题:关于法人应当具备条件的说法，正确的是()。

A.须经有关机关批准

B.有技术负责人

C.承担有限民事责任

D.应当有自己的名称和组织机构

正确答案:查看最佳答案

第37题:当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向()申请执行。

A.申请人所在地的中级人民法院

B.被执行人所在地的基层人民法院

C.被执行财产所在地的中级人民法院

D.仲裁机构所在地的中级人民法院

正确答案:查看最佳答案

第38题:某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法，正确的是()。

A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损.灭失的风险由丁承担

B.甲向丙交付货物后，货物毁损.灭失的风险由丙承担

C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损.灭失的风险即由乙承担

D.丙向丁交付货物后，货物毁损.灭失的风险由乙承担

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于申请办理施工许可证的程序，说法正确的是()。

A.发证机关应自受理申请之日起7日，对符合规定的，颁发施工许可证

B.对于证明文件不全的，可以10日内一次告知建设单位需要补正的全部内容

C.证明文件补全后，审批时间可以作相应顺延

D.对于不符合条件的，应当自收到申请之日起7日内书面或口头通知建设单位，并说明理由

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是申请办理施工许可证的程序，选项分析:A错误，发证机关应当自收到申请之日起7日内，对符合条件的申请颁发施工许可证；B错误，对于证明文件不齐全或者失效的，应当当场或者5日内一次告知建设单位需要补正的全部内容，审批时间可以自证明文件补正齐全后作相应顺延；D错误，对于不符合条件的，应当自收到申请之日起7日内书面通知建设单位，并说明理由。

第40题:施工企业在施工过程中未采取相应防范措施，对第三方造成损害而产生的纠纷属于()。

A.权属纠纷

B.合同纠纷

C.侵权纠纷

D.知识产权纠纷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程纠纷的主要种类，选项分析:侵权纠纷，是指因侵害民事权益而产生的纠纷。在建设工程领域也易发生侵权纠纷，如施工单位在施工中未采取相应防范措施造成第三方损害而产生的侵权纠纷，未经许可使用他方的专利、工法等而造成的知识产权侵权纠纷等。

第41题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行招标核准.审批手续；⑤开标.评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。正确的排序是()。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.③②④⑦①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤⑥⑧

D.④③②⑦①⑤⑧⑥

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

第43题:失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为()。

A.12个月

B.16个月

C.18个月

D.24个月

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《消防法》，关于建设刚才竣工消防验收的说法，正确的是()。

A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案

B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见

C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工消防验收的规定，选项A，已经依法备案的建设工程消防设计需要修改的，修改后建设单位需重新申请消防设计备案，选项B，公安机关消防机构应该当自受理消防验收申请之日起20日内组织消防验收并出具消防验收意见。选项C，公安消防机构实施消防验收，不可以收取费用。

第45题:根据《民法典》，债务人不履行债务，债权人有留置权的是()。

A.运输合同

B.施工合同

C.买卖合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。

第46题:某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得()同意。

A.城市规划部门

B.建设行政管理部门

C.水行政主管部门

D.渔业主管部门

正确答案:查看最佳答案

第47题:可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是()。

A.人民法院

B.建设行政主管部门

C.工商行政主管部门

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考査的是可撤销合同。P134

第48题:根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，下列关于分包的说法正确的是()。

A.个人可以承揽分包工程业务

B.建设单位可以直接指定分包工程承包人

C.分包工程承包人应具备相应的资质条件

D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝

正确答案:查看最佳答案

第49题:某施工企业向某建筑材料供应商发出购买建筑材料的要约,该建筑材料供应商在承诺有效期内对该要约做出了完全同意的答复，则该买卖合同成立的时间为()。

A.建筑材料供应商的答复文件到达施工企业时

B.施工企业发出订购建筑材料的要约时

C.建筑材料供应商发出答复文件时

D.施工企业订购建筑材料的要约到达建筑材料供应商时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是合同的要约与承诺，选项分析:《民法典》规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺应当以通知的方式作出；但是，根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。这里的行为通常是履行行为，如预付价款、工地上开始工作等。《民法典》规定，承诺生效时合同成立，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。以通知方式作出的承诺，生效的时间适用《民法典》第137条的规定。承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。承诺的生效:以对话方式作出的意思表示，相对人知道其内容时生效，以非对话方式做出的意思表示，到达相对人时生效。

第50题:无效合同从()之日起就不具备法律效力。

A.确认

B.订立

C.履行

D.谈判

正确答案:查看最佳答案

第51题:某开发商与施工企业签订合同，约定双方如在合同履行过程中发生争议，则提交北京仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是()。

A.只能向有管辖权的人民法院起诉

B.只能申请北京仲裁委员会仲裁

C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁

D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是排除法院管辖制度，选项分析:有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。仲裁条款约定有效，排除了法院管辖权。

第52题:根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南》，作为工程项目疫情常态化防控总牵头单位，负责施工现场疫情常态化防控工作指挥、协调和保障的是()。

A.施工企业

B.监理单位

C.建设单位

D.项目管理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场安全防范措施，选项分析:施工总承包单位负责施工现场疫情常态化防控各项工作组织实施。建设、施工、监理项目负责人是本单位工程项目疫情常态化防控和质量安全的第一责任人。

第53题:根据现行规定，招标人和中标人应当按照招标人的招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。某项目2014年3月1日确定了中标人，2014年3月8日发出了中标通知书，2014年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。

A.2014年3月16日

B.2014年3月31日

C.2014年4月7日

D.2014年4月8日

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是()。

A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任

B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明

C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字

D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安全监督管理部门

正确答案:查看最佳答案

第55题:关于资格预审，下列说法正确的是()。

A.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于3日

B.通过资格预审的申请人少于5个的，应当重新招标

C.未通过资格预审的申请人不具有投标资格

D.资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于3日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程招标，选项分析:选项A错误，依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。选项B错误，通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。选项C正确，未通过资格预审的申请人不具有投标资格。选项D错误，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。

第56题:根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由()制定并公布。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门

C.省级以上人民政府建设行政主管部门

D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是政府主管部门安全监督管理的相关规定，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》规定，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度。具体目录由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定并公布。

第57题:某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是()

A.侵权

B.不当得利

C.无因管理

D.合同

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工15日前，报送建设行政主管部门或者其他部门备案的资料是()。

A.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

B.设计单位资质等级证明

C.拆除设计方案

D.拆除工程施工合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是装修工程和拆除工程的规定，选项分析:建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案:(1)施工单位资质等级证明；(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；(3)拆除施工组织方案；(4)堆放、清除废弃物的措施。

第59题:包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于无权代理人签订的合同，下列说法中错误的是()

A.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

B.相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认

C.被代理人未作表示的，视为同意追认

D.合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利

正确答案:查看最佳答案

第61题:《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经()认可。

A.监理单位

B.建设单位

C.设计单位

D.工程所在地人民政府建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《立法法》，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法，正确的是()。

A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决

B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决

C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决

D.根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是法的效力层级，选项分析:地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决:(1)同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。(2)地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。(3)部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。

第63题:乙同意储存甲的20箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由()。

A.乙承担赔偿责任

B.丙承担该损失

C.甲承担赔偿责任

D.乙和丙应共同承担损失

正确答案:查看最佳答案

第64题:《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期,投标有效期从()起算。

A.招标公告发布之日

B.领取招标文件之日

C.提交投标文件的截止之日

D.资格预审结束之日

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列是法庭调查的陈述:①出示书证、物证和视听资料；②宣读鉴定结论；③宣读勘验笔录；④当事人陈述；⑤告知证人的权利义务、证人作证、宣读未到的证人证言。正确的排列顺序是()。

A.①一②一③一④一⑤

B.②一①一④一③一⑤

C.④一⑤一①一②一③

D.③一④一①一②一⑤

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是一审程序。法庭调查按下列程序进行:(1)当事人陈述；(2)告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到到庭的证人证言；(3)出示书证、物证、视听资料和电子数据；(4)宣读鉴定结论；(5)宣读勘验笔录。

第66题:无权代理主要包括没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由()承担责任。

A.被代理人

B.代理人

C.第三人

D.行为人

正确答案:查看最佳答案

第67题:关于建筑市场行为公布的说法，正确的是().

A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

正确答案:查看最佳答案

第68题:按照《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。

A.10%，70%

B.15%，70%

C.20%，80%

D.25%，80%

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《生产安全事故应急条例》下列情形中，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的是()。

A.制定预案所依据的规章标准发生变化

B.安全生产面临的风险发生变化

C.应急资源发生变化

D.应急指挥机构及其职责发生调整

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故应急救援预案的规定，选项分析:《生产安全事故应急预案管理办法》规定，有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档:(1)依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；(2)应急指挥机构及其职责发生调整的；(3)安全生产面临的风险发生重大变化的；(4)重要应急资源发生重大变化的；(5)在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；(6)编制单位认为应当修订的其他情况。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。

A.某公司的职能部门

B.某市人民法院

C.某有限责任公司

D.自然人孙某

E.某建筑大学

正确答案:查看最佳答案

第71题:2014年3月15日，王某与乙银行签订了一份贷款合同，乙银行要求王某提供保证人。根据我国《担保法》的规定，以下不可以作为保证人的是()。

A.项目经理

B.某大学

C.医院

D.国家机关

E.幼儿园

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有()。

A.超过一定规模的危险性较大的分部分工程施工时，施工企业负责人应到工程现场进行带班值班

B.工程出现险情时发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查

C.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门留档备案

D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%

E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《民法典》，下列要约中，不得撤销的有()。

A.要约人确定了承诺期限的要约

B.要约人明示不得撤销的要约

C.已经到达受要约人但受要约人尚未承诺的要约

D.受要约人有理由相信该要约不能撤销，且为履行合同做了准备的要约

E.受要约人有理由相信该要约不能撤销的要约

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是要约，选项分析:有下列情形之一的，要约不得撤销:(1)要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；(2)受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作。

第74题:我国目前对建设工程开工条件的审批的形式有()。

A.颁发用地规划证

B.颁发工程规划证

C.颁发施工许可证

D.批准开工报告

E.批准施工合同备案

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《绿色施工原则》,关于建筑节材的说法,正确的有()。

A.图纸会审时,要达到材料损耗率比定额损耗率降低35%

B.应根据现场平面布置情况就近卸载,避兔和减少二次搬运

C.优化安装工程的预留.预埋.管线路径等方案

D.施工现场200公里以内的建筑材料用量占总重星的70%以上

E.采取技术和管理措施提高模版.脚手架的周转次数

正确答案:查看最佳答案

第76题:跟进《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有()

A.交通运输工具

B.建筑物

C.生产设备.原材料

D.正在建造的船舶

E.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权。抵押权自登记时设立的有:建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标.拍卖.公开协商的方式取得的荒地土地承包经营权，正在建造的建筑物。

第77题:注册建造师在担任施工项目负责人期间，可以予以更换的情形有()

A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的

B.发包方同意更换项目负责人的

C.该注册建造师的受聘单位聘用了新的项目经理的

D.因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的

E.因发包方原因致使工程项目停工超过120天的

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《节约能源法》规定，国家对固定资产投资项目实行()制度，不符合强制性节能标准的项目，依法负责审批或者批准的机关不得批准或者核准建设。

A..节能评估

B.能复查

C.节能审査

D.节能审核

E.节能测试

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设。

第79题:关于工程质量检测单位检测的说法，正确的有()。

A.检测报告加盖检测机构公章即可生效

B.检测机构应当单独建立检测结果不合格项目台账

C.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

D.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由工程监理单位归档

E.检测机构可以推荐质量合格的建筑材料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定，选项分析:检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。

第80题:在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()。

A.法律规定

B.当事人的陈述

C.施工企业偷录的谈判录音

D.工程设计图纸

E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告

正确答案:查看最佳答案

第81题:关于劳动合同中试用期的约定，错误的是()。

A.劳动合同期限3个月以下，试用期不得超过1个月

B.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过3个月

C.无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月

D.用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期，但累计不得超过6个月

E.完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期

正确答案:查看最佳答案

第82题:安全生产制度的“三同时”是指建设项目的安全设施与主体工程同时进行的项目“三同时”具体指()。

A.同时设计

B.同时投资

C.同时施工

D.同时投入使用

E.同时评价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工现场大气污染防治的规定。，选项分析:安全生产制度的“三同时”是指建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

第83题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下对施工单位质量责任和义务的正确表述是()。

A.施工单位不得转包或违法分包工程

B.承包单位应当履行工程质量保修义务

C.施工单位应当按照国家有关规定组织竣工验收

D.按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计

E.领取施工许可证之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

第84题:下列关于商标权的说法中，正确的有()。

A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

B.商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权

C.注册商标每次续展注册的有效期为10年

D.注册商标不能转让

E.注册商标的有效期自提出申请之日起计算

正确答案:查看最佳答案

第85题:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括()

A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

C.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

D.组织制定并实施本单位的年度安全检验验收

E.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的，属于承包单位转包()。

A.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的

B.施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的

C.施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人.技术负责人.质量管理负责人.安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理

D.施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料.构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的

E.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列可以进行抵押的财产包括()。

A.抵押人所有的房屋

B.抵押人所有的机器

C.土地所有权

D.集体所有土地使用权

E.抵押人依法有权处理的土地使用权

正确答案:查看最佳答案

第88题:建筑施工企业项目专职安全生产管理人员应当履行的职责有()。

A.负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录

B.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况

C.对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告

D.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处

E.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位的安全生产管理职责，选项分析:选项E属于建筑施工企业安全生产管理机构的职责。项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责:(1)负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录。(2)现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况。(3)对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处。(4)对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改。(5)对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告。(6)依法报告生产安全事故情况。

第89题:甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对法院委托的造价咨询部门作出的鉴定结构有异议，申请重新鉴定。甲提出的理由能得到法院准许的有()。

A.鉴定机构不具备相关鉴定资格

B.鉴定程序严重违法

C.鉴定结论明显依据不足

D.鉴定结论没有日期

E.鉴定人员不具备鉴定资格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是证据的种类。当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许:1.鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；2.鉴定程序严重违法的；3.鉴定结论明显依据不足的；4.经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。正确选项是ABCE。

第90题:有效仲裁协议必须同时具备的内容有()。

A.仲裁地点

B.请求仲裁的意思表示

C.仲裁事项

D.选定的仲裁委员会

E.仲裁庭组成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁协议的内容，选项分析:仲裁协议应当具有下列内容:(1)请求仲裁的意思表示；(2)仲裁事项；(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。1Z308031仲裁协议的规定

第91题:下列选项中，注册建造师享有的权利包括()。

A.使用注册建造师名称

B.保管和使用本人注册证书、执业印章

C.在执业范围外从事相关专业的执业活动

D.对侵犯本人权利的行为进行申述

E.不可再继续教育

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建造师的基本权利，选项分析:《注册建造师管理规定》规定，注册建造师享有下列权利:(1)使用注册建造师名称；(2)在规定范围内从事执业活动；(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章；(4)保管和使用本人注册证书、执业印章；(5)对本人执业活动进行解释和辩护；(6)接受继续教育；(7)获得相应的劳动报酬；(8)对侵犯本人权利的行为进行申述。

第92题:按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其()应当报项目审批、核准部门审批、核准。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标公告

E.招标组织形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程招标，选项分析:按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须选行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门。

第93题:某政府投资的工程项目向社会公开招标，并成立了评标委员会，该项目技术特别复杂、专业性要求特别高。则下列说法正确的有()。

A.评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建

B.评标委员会成员的名单在开标时予以公布

C.评标委员会由9人组成，其中技术、经济等方面的专家为6人

D.评标委员会可以要求投标人对含义不明的内容作出澄清或者说明

E.招标人可以直接授权评标委员会确定中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是评标，选项分析:依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进人相关项目的评标委员会；已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。故“评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建”、“评标委员会成员的名单在开标时予以公布”两个选项错误。“评标委员会由9人组成，其中技术、经济等方面的专家为6人”、“评标委员会可以要求投标人对含义不明的内容作出澄清或者说明”、“招标人可以直接授权评标委员会确定中标人”符合《招标投标法》及相关法规的规定。

第94题:发包人请求解除合同的条件有()。

A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

B.合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的

C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

D.将承包的建设工程非法转包、违法分包的

E.未按约定支付工程价款的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是合同的终止。承包人具有下列情形之一的，发包人请求解除建设工程施工合同，应予以支持:1.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；2.合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告合理期限内仍未完工的；3.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；4.将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

第95题:下列属于工程建设国家标准中强制性标准的有()。

A.工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准

B.工程建设重要的通用的建筑模数和制图方法标准

C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准

D.工程建设重要的通用的信息技术标准

E.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准:(1)工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语.符号.代号.量与单位.建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试验.检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。

第96题:根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时竣工日期确定的说法，正确的有()。

A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期

B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期

正确答案:查看最佳答案

第97题:?合同法规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则根据合同的性质、目的和交易习惯履行()等义务。

A.保管?

B.通知?

C.协助

D.保密

E.运送?

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《中华人民共和国民法总则》，下列属于代理的法律特征包括()。

A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

B.代理行为的法律后果归属于被代理人

C.代理人和被代理人对代理行为的法律后果承担连带责任

D.代理行为必须是具有法律意义的行为

E.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《建设工程质量管理条例》，关于质量保修期限的说法，正确的有()。

A.地基基础工程最低保修期限为设计文件规定的该工程合理使用年限

B.屋面防水工程最低保修期限为3年

C.给排水管道工程最低保修期限为2年

D.供热工程最低保修期限为2个采暖期

E.建设工程的保修期自交付使用之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定，选项分析:建设工程质量的最低保修期限:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。