节选部分<<2026年甘肃省兰州二建法律法规在线模拟模拟题>>题型

我们千辛万苦找到了"2026年甘肃省兰州二建法律法规在线模拟模拟题"。维龙曾经说过，要成功不需要什么特别的才能，只要把你能做的小事做得好就行了。这启发了我们， 这启发了我们， 一般来说，学问二字，须要拆开看，学是学，问是问。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们就来找答案吧！最后的祝福:考试加油!亲爱的朋友，平和一下自己的心态，控制自己的情绪，以平常心态应考，考完一门忘一门，让自己尽量放松，好好休息。希望你一举通过喔!

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:(1)下列情形中，属于弄虚作假.骗取中标的情形是()

A.共同抬高投标报价

B.借用他人资质证书

C.行贿评标专家谋取高分

D.低价中标.高价索赔

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，投标人“不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标”。《招标投标法实施条例》进一步规定，使用通过受让或者租借等方式获取的资格.资质证书投标的，属于《招标投标法》第33条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于《招标投标法》第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为:使用伪造.变造的许可证件;(2)提供虚假的财务状况或者业绩;(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历.劳动关系证明;(4)提供虚假的信用状况;(5)其他弄虚作假的行为。P87

第1题:某企业机械操作工张某在作业过程中，发现供电线路绝缘破损，铜丝裸露。根据《安全生产法》，关于张某安全生产权利、义务和责任的说法，正确的是()。

A.张某有权立即撤离现场

B.张某应当排除事故隐患

C.张某未及时报告事故隐患，应当给予其罚款处罚

D.张某对事故隐患应当立即向有关负责人报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务，选项分析:从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

第2题:下列法人中，属于特别法人的是()。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.机关法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是法人的分类，选项分析:机关法人、基层群众性自治组织、农村集体经济组织、城镇农村的合作经济组织等属于特别法人。ABC属于非营利法人。

第3题:根据《生产安全事故应急条例》，应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由()承担。

A.事故责任单位

B.有关人民政府

C.应急救援队伍

D.事故责任个人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是应急救援的组织实施。，选项分析:应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由事故责任单位承担;事故责任单位无力承担的，由有关人民政府协调解决。

第4题:因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由()承担。

A.建设单位

B.设计单位

C.总承包单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

第5题:关于行政诉讼管辖的说法，正确的是()。

A.对限制人身自由的行政强制措施不服提出的诉讼，应当由被告所在地人民法院管辖

B.复议机关改变原行政行为的案件，可以由复议机关所在地人民法院管辖

C.中级人民法院管辖第一审行政案件

D.因不动产提起的行政诉讼，由被告所在地人民法院管辖

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于不动产物权设立的说法，正确的是()。

A.不动产物权的设立应依法登记

B.不动产物权的设立属自愿登记

C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效

D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。选项A表述正确，不动产物权的设立应依法登记;不动产物权的设立自记载于不动产登记薄时发生效力，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。

第7题:在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()，经其同意继续承保后，依法转让合同。

A.被保险人

B.保险人

C.受益人

D.投保人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是财产保险合同。财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。

第8题:建设工程纠纷案件审理中，承包商为证明业主方违约而出示的施工承包合同属于()。

A.书证

B.物证

C.证人证言

D.鉴定意见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼证据，选项分析:根据《民事诉讼法》，证据包括:当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。其中，书证是指以文字、符号所记录或表示的，以证明待证事实的文书，如合同、书信、文件、票据等。故选项“书证”正确。

第9题:某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，向()申请行政复议。

A.市环保局

B.省建设厅

C.市人民政府

D.省级人民政府

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政复议的范围.受理和复议决定。对于行政复议，应当按照《行政复议法》的规定向有权受理的行政机关申请，如“对县级以上地方各级人民政府部门的具体行政行为不服的”由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。

第10题:当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由()管辖。

A.被告所在地的中级人民法院

B.该仲裁委员会所在地的中级人民法院

C.被告所在地的基层人民法院

D.该仲裁委员会所在地的基层人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。

第11题:以下不属于施工单位项目负责人的安全生产责任的是()。

A.对建设工程项目的安全技术措施负责

B.及时处理生产安全事故

C.确保安全生产费用的有效使用

D.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程

正确答案:查看最佳答案

第12题:用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同，属于()劳动合同。

A.固定期限

B.无固定期限

C.以完成一定工作任务为期限

D.短期

正确答案:查看最佳答案

第13题:甲建筑公司与乙房地产开发公司产生合同纠纷，甲按照合同中的仲裁条款向约定的丙仲裁委员会申请仲裁。此后，甲乙双方达成和解协议，甲向丙仲裁委员会撤回了仲裁申请，但乙公司未按和解协议履行其义务。甲公司解决此纠纷的适宜方式是()。

A.重新向丙仲裁委员会申请仲裁

B.向人民法院提起诉讼

C.向丙仲裁委员会申请恢复仲裁程序

D.向其他仲裁委员会申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁和解与调解，选项分析:当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人自行达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据原仲裁协议另行申请仲裁。故选项“重新向丙仲裁委员会申请仲裁”正确。

第14题:关于单式联运与多式联运合同的特殊规则的说法，正确的是()。

A.单式联运合同中，损失发生在某一运输区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任

B.多式联运经营人负责履行或者组织履行多式联运合同，对全程运输享有承运人的权利，承担承运人的义务

C.多式联运合同的双方当事人为托运人与所有承运人

D.航空运输+航空运输属于多式联运第6章建设工程安全生产法律制度

正确答案:查看最佳答案

第15题:下列诉讼时效中，不属于中断条件的有()。

A.申请仲裁

B.当事人一方以发送信件或者数据电文方式主张权利，信件或者数据电文到达对方当事人

C.当事人一方向人民法院提交起诉状

D.导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内

正确答案:查看最佳答案

第16题:不视为工伤的情形()。

A.在工作时间和工作岗位、突发疾病死亡或者在48小时内经抢救无效死亡的

B.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

C.职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的

D.工作期间因为工作问题跳楼自杀

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是本题考查的是工伤保险的规定，选项分析:不视为工伤的情况:(1)故意犯罪的；(2)醉酒或吸毒的；(3)自残或自杀的。

第17题:某施工单位持提货单去材料供应商仓库取货，由于仓库发货员的失误，多取回20t材料，对于施工单位该情形构成了()。

A.合同之债

B.侵权之债

C.无因管理

D.不当得利

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程债的产生，选项分析:不当得利，是指没有法律根据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。受损失的人有权请求其返还不当利益。不当得利产生的债被称为不当得利之债。故选项“不当得利”正确。

第18题:下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是()。

A.非涉密的国有资金占70%的控股项目，必须采用公开招标

B.国有资金占40%股份，另外两家私有合作企业占股份分别为30%的，可以采用邀请招标

C.国有资金控股，但受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以采用邀请招标

D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，可以采用邀请招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，B选项虽然国有资金只占40%的股份，但在三家合作企业中，国有资金占主导地位，应该采用公开招标方式。招标的项目，应当公开招标，但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

第19题:张阳15周岁，因智力超常被某大学录取。在入学半年后有一项重大专利，与某公司达成转让该专利的协议，则该转让协议()。

A.有效

B.效力未定

C.无效

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查效力待定合同。效力待定合同，是指合同成立之后，是否具有效力还未确定，有待于其他行为或者事实使之确定的合同。效力待定合同主要包括:限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同;无权代理人以被代理人名义订立的合同;无处分权人所订立合同。张阳15周岁，属于限制行为能力人，转让专利协议属于其不能独立签订的合同。因此，其签订的合同为效力待定合同，必须经过其法定代理人追认后方能有效，因此本题应选B。

第20题:根据最高法院司法解释，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是()。

A.发包人拖延付款.迟延提供设计图纸或甲供材料，应承担对质量缺陷的过错责任

B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程未经竣工验收投入使用后，装饰工程出现质量问题的，不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()。

A.企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，申请人1年内不得再次申请建筑业企业资质

B.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收

C.将承包的工程转包的，吊销资质证书

D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

第22题:作为消防安全重点单位的某施工单位，建立了消防安全自我评估机制，定期对本单位进行一次消防安全检查评估，每次检查的时间间隔为()个月。

A.1

B.3

C.6

D.12

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的，给予建设单位的行政处罚是()。

A.责令改正，可以处以10万元以上30万元以下的罚款

B.责令改正，并处以20万元以上50万元以下的罚款

C.责令改正，可以处以20万元以上50万元以下的罚款

D.责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位违法行为应承担的法律责任。，选项分析:《实施工程建设强制性标准监督规定》中规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，并处以20万元以上50万元以下的罚款:(1)明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；(2)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的。

第24题:关于工程建设标准的说法，正确的是()。

A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.工程建设国家标准由国务院或其授权机关批准发布

C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施

D.国家标准的复审一般是在公布后10年进行一次

正确答案:查看最佳答案

第25题:下列关于保证方式的说法，不正确的是()。

A.一般保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的保证方式

B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任

C.连带保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式

D.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人在要求债务人履行债务后，才能要求保证人承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人既可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人承担保证责任。

第26题:在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是()。

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

正确答案:查看最佳答案

第27题:下列关于工程承包活动的表述中，正确的是()。

A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包

B.具有勘察、设计综合资质的企业，可承接施工总承包业务

C.甲公司有施工总承包资质，但不能以EPC方式承包工程

D.乙公司刚刚成立，暂以合作伙伴企业的名义承包工程

正确答案:查看最佳答案

第28题:关于规划许可证的说法，正确的是()。

A.在乡、村庄规划区内进行建设可以不办理规划许可

B.在城市规划区内对符合详细规划和规划条件的，可以由省级人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证

C.建设单位在办理了用地批准手续后，方可申请乡村规划许可证

D.建设单位应当按照规划条件进行建设，一律不得变更

正确答案:查看最佳答案

第29题:当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起()日内向上一级人民法院提起上诉。

A.10?

B.15?

C.30?

D.60?

正确答案:查看最佳答案

第30题:甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()

A.要约已撤销

B.要约已撤回

C.合同已失效

D.甲方未承诺

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。

第31题:《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》所称采购限额标准以上，是指同一品目或者同一类别的货物、服务()采购预算达到采购限额标准以上。

A.单次

B.月度

C.季度

D.年度

正确答案:查看最佳答案

第32题:某施工企业没有取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程。为此，该企业受到了相应的处罚，并被处以罚款。适宜的罚款额应为()。

A.5万元以下

B.5万元以上20万元以下

C.5万元以上50万元以下

D.50万元以上

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是未取得相应资质证书擅自承担文物保护单位修缮、迁移、重建工程违法行为应承担的法律责任。，选项分析:《文物保护法实施条例》规定，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责处5万元以上50万元以下的罚款令限期改正；逾期不改正，或者造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。故选项“5万元以上50万元以下”正确。

第33题:建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期，但延期以两次为限，每次不超过()个月。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是申请延期的规定，选项分析:《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

第34题:关于保证合同的说法，正确的是()。

A.被保证的主债权的种类、数额是保证合同中的核心条款，没有此条款，保证合同不能成立

B.保证方式有一般保证、连带责任保证和部分连带责任保证

C.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带保证承担保证责任

D.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是()。

A.各类施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证

B.施工作业排水许可证的有效期，由建设行政主管部门根据工期确定

C.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费

D.排水户应当按照实际需要的排水类别.总量排放污水

正确答案:查看最佳答案

参考解析:未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水。各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。排水户应当按照排水许可证确定的排水类别.总量.时限.排放口位置和数量.排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。

第36题:特别重大事故逐级上报，每级上报的时间不得超过()小时。

A.2

B.4

C.6

D.12

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是政府部门工程质量监督管理的相关规定。特别重大事故.重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。每级上报的时间不得超过2小时。

第37题:根据《建筑法》，已经领取施工许可证的在建建筑工程因故中止施工6个月，关于其施工许可证处理的说法，正确的是()。

A.建设单位应当重新申请领取施工许可证

B.施工许可证自行作废

C.建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告

D.恢复施工时，建设单位应当报发证机关核验施工许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是延期开工、核验和重新办理批准的规定，选项分析:建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

第38题:根据《民事诉讼法》，关于简易程序的说法，正确的是()。

A.简易程序是人民法院审理案件的首选诉讼程序

B.简易程序实行一审终审

C.人民法院在审理过程中，发现案件不宜适用简易程序的，裁定转为普通程序

D.对简单的民事案件，原告也应当提交起诉状

正确答案:查看最佳答案

第39题:物权包括所有权、()和担保物权。

A.占有权

B.使用权

C.处分权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是所有权、用益物权、担保物权和占有，选项分析:物权包括所有权、用益物权和担保物权。

第40题:按照各人民法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级人民法院之间审判第一审民事案件的权限，称为()。

A.级别管辖

B.指定管辖

C.地域管辖

D.移送管辖

正确答案:查看最佳答案

第41题:施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是()。

A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡

B.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人

C.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护警示措施，造成路人李某掉成重伤

D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员集体中毒

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，只有选项B是降低工程质量的描述。

第42题:《工伤保险条例》的规定，申请鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会作出的鉴定结论不服的，可以在收到该鉴定结论之日起()内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请。

A.5日

B.10日

C.15日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工伤保险的规定。，选项分析:《工伤保险条例》的规定，申请鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会作出的鉴定结论不服的，可以在收到该鉴定结论之日起15日内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请。省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会作出的劳动能力鉴定结论为最终结论。

第43题:关于无效合同法律后果的说法，正确的是()。

A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力

B.无效合同的当事人因该合同取得的财产，应当折价补偿

C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失

D.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法典》规定，无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。合同不生效.无效.被撤销或者终止的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力。民事法律行为无效.被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。

第44题:·订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务()。

A.抵消

B.提存

C.混同

D.免除

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的终止。债权和债务同归于一人时，合同终止。这属于债权债务的混同。P126。

第45题:某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014.年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。

A.2014.年2月10日

B.2014.年4月20日

C.2014.年5月1日

D.2014年5月10日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑国内工程一切险。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或检验合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。

第46题:《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为()。

A.6个月的统筹地区上年度职工月平均工资

B.12个月的统筹地区上年度职工月平均工资

C.6个月的职工本人工资

D.12个月的职工本人工资

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资。

第47题:关于建设工程竣工验收，正确的是()。

A.建设工程竣工验收应当由建设工程质监站组织，建设.设计.施工.监理单位参加

B.施工单位申请建设工程竣工验收时应当已经完成设计和合同约定的主要内容，并提交质量保证金

C.建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行竣工验收，编制验收报告并依法向社会公开

D.不符合节能强制性标准的建筑工程，已经建成的，2年内不得投入生产.使用

正确答案:查看最佳答案

第48题:某住宅小区施工时，承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误，承包方正确的做法是()。

A.仍按图纸施工

B.按经验继续施工

C.由施工单位技术人员修改图纸

D.向相关单位及时提出修改建议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位提出，避免造成不必要的损失和质量问题。

第49题:根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在()小时内作出裁定。

A.6

B.48

C.12

D.24

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。

第50题:甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是()。

A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任

B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任

C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任

D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是对施工质量负责和总分包单位的质量责任。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

第51题:《绿色施工导则》中规定:结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于()米。

A.0.2

B.0.5

C.0.8

D.1.0

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据《仲裁法》的规定，仲裁裁决不予执行的情形不包括()。

A.仲裁协议是发生纠纷后签订的

B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的

C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序

D.裁决所依据的证据是伪造的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是不予执行仲裁裁决，选项分析:《民事诉讼法》规定，被申请人提出证据证明仲裁裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行:①当事人在合同中没有订有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；②裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；③仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；④裁决所根据的证据是伪造的；⑤对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；⑥仲裁员在仲裁该案时有贪污受贿，衔私舞弊，枉法裁决行为的。

第53题:根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可以进行的活动是()。

A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动

B.占用保护规划确定保留的道路

C.在核心保护范围内举办大型群众性活动

D.为响应国家扶贫政策修建生产爆炸性物品的工厂

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。，选项分析:在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动:(1)开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；(2)占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；(3)修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；(4)在历史建筑上刻划、涂污。在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑;制订保护方案，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续:(1)改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动(2)在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动(3)其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动。

第54题:某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该()作为结算工程款的依据。

A.双方达成的补充协议

B.双方签订的备案合同

C.类似项目的结算价格

D.市场的平均价格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程价款的支付。当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

第55题:根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是()。

A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的

B.患职业病的

C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的

D.高空作业跌落掉伤的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本人主要责任的交通事故不认定为工伤。换言之，次要责任是可以认定为工伤的。

第56题:根据《生产安全事故应急条例》公应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由()承担。

A.事故责任单位

B.有关人民政府

C.应急救援队伍

D.事故责任个人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应急救援队伍接到有关人民政府及其部门的救援命令或者签有应急救援协议的生产经营单位的救援请求后，应当立即参加生产安全事故应急救援。应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由事故责任单位承担；事故责任单位无力承担的，由有关人民政府协调解决。

第57题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，设计结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的比例不得低于技术标准中规定数量的()。

A.100%

B.80%

C.50%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2000年9月建设部发布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样量的30%下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制亍昆凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下.屋面.厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块.试件和材料。

第58题:关于合同成立的说法，正确的是()。

A.承诺生效时合同成立，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外

B.当事人采用合同书形式订立合同的，自一方当事人签字时生效

C.未依法采用书面形式订立合同的，合同无效

D.当事人采用数据电文订立合同要求签订确认书的，自承诺生效时合同成立

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《招标投标法》，下列投标人的违法行为中，属于情节严重应由有关行政监督部门取消其1年至3年内参加依法必须招标的项目投标资格的是()。

A.无正当理由不与招标人订立合同的

B.3年内有1次串通投标的

C.弄虚作假骗取中标造成招标人直接经济损失10万元以上的

D.伪造资格、资质证书骗取中标的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是违法行为应承担的法律责任(建设工程招标投标制度)，选项分析:投标人有下列行为之一的，属于《招标投标法》第54条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其1年至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格:(1)伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件骗取中标；(2)3年内2次以上使用他人名义投标；(3)弄虚作假骗取中标给招标人造成直接经济损失30万元以上；(4)其他弄虚作假骗取中标情节严重的行为。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的有()。

A.在本单位因工负伤并被确认部分丧失劳动能力的

B.患病在规定的医疗期内的

C.女职工在哺乳期的

D.劳动者被依法追究刑事责任的

E.劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任作的

正确答案:查看最佳答案

第61题:关于租赁合同的解除权，说法正确的有()。

A.租赁物因出租人的原因被司法机关或者行政机关依法查封，致使租赁物无法使用的，承租人可以解除合同

B.承租人订立合同时明知租赁物危及其安全或者健康的，则不可随时解除合同

C.承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同

D.承租人有正当理由未支付租金的，出租人可以解除合同

E.不定期租赁合同，双方当事人均享有随时解除合同的权利，但是应当在合理期限之前通知

正确答案:查看最佳答案

第62题:按照《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，下列对安全事故报告制度理解正确的是()。

A.生产经营单位发生生产安全事故时，单位主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守

B.特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门

C.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，并立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门

D.事故现场有关人员应当立即报告本当地负有安全生产监督管理职责的部门

E.单位负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地有关部门报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求、建设工程质量事故报告制度、发生施工生产安全事故后应采取的相应措施，选项分析:1.《安全生产法》规定，生产经营单位发生安全生产事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门；2.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告；3.特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门；4.《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故时，单位主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

第63题:对于施工企业资质证书的变更，下列表述正确的是()。

A.企业合并后存续或新生企业可承继合并前各方中较高的资质等级，但应符合相应资质等级条件

B.企业分立后的资质等级，根据实际达到的资质条件，按照规定的审批程序核定

C.企业改制后不再符合资质标准的，应按其实际达到的资质标准申请重新核定

D.企业资质证书的变更，由国务院建设主管部门负责办理

E.企业资质证书的变更，由企业工商注册所在地的建设主管部门负责办理

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《民法典》，保证合同担保的范围包括()。

A.定金

B.主债权及利息

C.违约金

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。

第65题:(1)根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.劳动者不能胜任工作

B.劳动者在试用期内不符合录用条件

C.劳动者严重违反用人单位的规章制度

D.劳动者被依法追究刑事责任

E.劳动者患病

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用人单位单方解除:在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。P135

第66题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件包括()。

A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.特种作业人员经有关部门考核合格并取得资格证书

C.全员参加意外伤害保险

D.设置安全生产管理机构，按照国家规定配备专职安全生产管理人员

E.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是申请领取安全生产许可证的条件，选项分析:《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中进一步规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备12项安全生产条件:(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入；(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；......(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；......(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；--“全员参加意外伤害保险”错误，此选项中并不是要求“全员”，而是“施工现场从事危险作业的人员”，所以错误。

第67题:关于违约金和定金的表述中，正确的有()。

A.当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保

B.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

C.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金和定金条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是违约金和定金。当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款

第68题:6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的有()。

A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同

B.买卖合同自6月10日成立

C.定金合同自6月1日成立

D.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元

E.若卖方不能交付货物，应返还50万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买卖合同属于诺成性合同，自合同双方当事人意思表示一致时生效。定金合同是实践性合同，自支付定金一方当事人交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，因此本合同定金为20万元，卖方应将5万元返还买方。

第69题:根据《劳动合同法》，下列劳动合同中，属于无效或者部分无效的有()。

A.以欺诈、胁迫的手段订立的劳动合同

B.以虚假的意思表示订立的劳动合同

C.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的劳动合同

D.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的劳动合同

E.违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同订立的规定，选项分析:《劳动合同法》第26条规定，下列劳动合同无效或者部分无效:(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；(3)违反法律、行政法规强制性规定的。

第70题:用人单位的下列情形中，劳动者有权解除劳动合同的有()。

A.未按照劳动合同约定提供劳动保护的

B.未按照劳动合同约定提供劳动条件的

C.用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的

D.安排劳动者加班的

E.未依法为劳动者缴纳社会保险费的

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，工程质量不良行为的认定标准包括()。

A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的

D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的

E.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准，选项分析:工程质量不良行为认定标准:(1)在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的；(2)未按照节能设计进行施工的；(3)未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；(4)工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；(5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。E属于承揽业务不良行为认定标准。

第72题:下列施工合同中，属于无效合同的有()。

A.施工企业借用他人资质签订的

B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的

C..建设工程依法必须进行招标而未招标的

D.工企业超越资质等级与建设单位签订的

E.施工企业将其承包的部分非主体工程分包的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程施工合同具有下列情形之一的，应认定无效:(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时，承包人非法转包.违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。P121

第73题:当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，关于该合同效力的说法正确的有()。

A.自合同成立时生效

B.自办理物权登记时生效

C.未办理物权登记的，不影响合同效力

D.未办理物权登记的，合同效力待定

E.合同生效，并且当然发生物权效力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是物权的设立、变更、转让、消灭和保护，选项分析:当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。

第74题:劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有()。

A.在试用期内

B.用人单位濒临破产

C.用人单位未依法缴纳社会保险费

D.用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全

E.用人单位以暴力.威胁手段强迫劳动者劳动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查劳动合同的解除和终止。用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的，或者用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

第75题:下列选项中()属于委托代理终止的原因。

A.代理期限届满

B.被代理人取得民事行为能力

C.代理人辞去委托

D.被代理人死亡

E.代理事务完成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托代理的终止①代理期限届满或代理事务完成；②被代理人取消委托或代理人辞去委托；③代理人死亡或丧失民事行为能力；④作为被代理人或代理人的法人组织终止

第76题:下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()

A.重伤80人

B.直接经济损失5000万元

C.死亡20人

D.直接经济损失8000万元

E.死亡30人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:重大事故，是指造成10人以上30人以下的死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上一亿元一下直接经济损失，以上包括本数，以下不包括。

第77题:根据《民法典》，关于民事诉讼时效的说法，正确的有()。

A.向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间均为3年

B.超过诉讼时效期间，权利人的胜诉权消灭

C.诉讼时效期间届满后，义务人自愿履行债务的，不得请求返还

D.当事人违反法律规定，预先放弃诉讼时效利益的，人民法院不予认可

E.超过诉讼时效期间，当事人起诉的，人民法院不予受理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼时效，选项分析:普通诉讼时效，即向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为3年。超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的胜诉权消灭。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已经自愿履行的，不得请求返还。人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效。超过诉讼时效期间权利人起诉，如果符合《民事诉讼法》规定的起诉条件，法院仍然应当受理。

第78题:关于调解法律效力的说法，正确的有()。

A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力

B.仲裁调解书经人民法院确认后，即发生法律效力

C.经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力

D.经调解组织调解达成的调解协议，具有强制执行的法律效力

E.专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:调解协议的法律约束力与强制执行力是两个不同的概念。法律约束力是指协议生效后，在协议当事人之间产生“私法”意义上的效力，一方不履行协议时，另一方可以通过起诉或仲裁要求其履行。而强制执行力是“公法”意义上的效力，一方不履行时，另一方可以直接申请法院对该协议内容予以强制执行。根据我国法律规定，只有法院和仲裁机构主持的调解协议，在当事人双方签收后，不但具有法律约束力，而且直接具备强制执行力。而其他任何机构主持的调解协议，在当事人双方签收后，只产生法律约束力;必须由双方当事人共同向法院申请司法确认，经过司法确认后方具备强制执行力。

第79题:某银行与某投资公司签订了保证合同，该合同应当包括()。

A.被保证的主债权种类、数额

B.保证的方式

C.债务人履行债务的期限

D.保证人的资格

E.保证的范围

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是保证的基本法律规定，选项分析:保证合同的内容一般包括被保证的主债权的种类、数额，债务人履行债务的期限，保证的方式、范围和期间等条款。