节选部分<<2026版最新版西藏拉萨监理工程师题库>>题型

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:以下不属于总监理工程师和总监办的主要职责的是()

A.审批总进度计划及计

B.签发工程开工令、单位工程和合同段的停工令及复工令

C.对施工单位原因延误工期的处置和提前竣工的奖励

D.场巡视和涉及工期,进度的法律条款的解释

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总监办是计划管理和工期控制的最高权力部门，总监办的进度控制和计划管理可集中围绕以下几个方面开展:(1)审批总进度计划及计划；(2)签发工程开工令、单位工程和合同段的停工令及复工令；(3)审核工程延期；(4)审查交工验收申请，参加交、竣工验收；(5)组织编写监理月报；(6)现场巡视和涉及工期,进度的法律条款的解释。

第1题:建设工程组织流水施工时，某施工过程(专业工作队)在单位时间内完成的工程量称为()。

A.流水节拍

B.流水步距

C.流水节奏

D.流水强度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:流水强度V流水强度又称流水能力、生产能力。每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为流水强度。举例:浇筑混凝土时，每工作班浇筑的混凝土的数量。

第2题:主要设备和材料明细表要满足订货要求，这是对()的深度要求。

A.施工图设计

B.施工组织设计

C.初步设计

D.方案设计

正确答案:查看最佳答案

第3题:()是指企业的生产组织领导者必须在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作的原则。它要求把安全工作落实到每一个生产组织管理环节中去。这是解决生产管理中安全与生产统一的一项重要原则。

A.安全工作的五同时原则

B.三管三必须原则

C.三同时原则

D.安全生产动态管理原则

正确答案:查看最佳答案

参考解析:安全工作的五同时原则是指企业的生产组织领导者必须在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作的原则。它要求把安全工作落实到每一个生产组织管理环节中去。这是解决生产管理中安全与生产统一的一项重要原则。

第4题:质量保证手段的最高形式是()。

A.以检验为手段

B.以工序管理为手段

C.以统计分析为手段

D.以开发新技术、新工艺和新材料为手段

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以开发新技术、新工艺和新材料为手段是质量保证手段的最高形式。

第5题:工期延误的计算依据不包括()。

A.合同工期

B.合同进度计划

C.施工日记

D.延误原因进行分析

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工期延误计算的依据主要有:(1)合同规定的完工时间。(2)承包人呈报的经监理人同意的施工进度计划。(3)合同双方共同认可的对工期的修改文件，如认可信、会谈纪要、来往信件等。(4)受干扰后实际工程进度记录，如施工日记、进度报告等。(5)施工现场情况。

第6题:钻孔桩桩长的计量一般采用的方法是()

A.断面法

B.图纸法

C.估价法

D.分解计量法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第7题:生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试的人员，其工资、工资性补贴等费用应从()中支付。

A.建筑安装工程费

B.设备工器具购置费

C.建设单位管理费

D.生产准备费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程建设其他费用。生产准备费是指新建企业或新增生产能力的企业，为保证竣工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用。费用内容包括生产职工培训费；生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试等以及熟悉工艺流程及设备性能等人员的工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费等。

第8题:下列关于双代号时标网络的说法，正确的是()。

A.工作箭线中波形线长，表示该工作的总时差

B.虚箭线垂直画，表示该工作不占用时间

C.双代号时标网络是按照最迟开始时间绘制的

D.双代号时标网络的关键线路可以存在水平波浪线

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是双代号时标网络计划时间参数的计算。以虚箭线表示虚工作，由于虚工作的持续时间为零，故虚箭线只能垂直画。选项A，除以终点节点为完成节点的工作外，工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其紧后工作之间的时间间隔。选项C，时标网络计划是按各项工作的最早开始时间编制。选项D，时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向进行判定。凡自始自终不出现波形线的线路即为关键线路。

第9题:安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率按不少于()计取

A.2%

B.1.5%

C.9%

D.7.42%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率按不少于1.5%计取

第10题:在工程质量统计分析时，应用控制图观察分析生产状态，应判定为工序异常的是()。

A.续七点链

B.排列点连续6点下降

C.排列点在连续11点中有6点连续同侧

D.列点连续5点上升

正确答案:查看最佳答案

参考解析:控制界限内的点子排列没有缺陷链连续出现在中心线一侧五点链，引起注意;六点链，开始调查;七点链，工序异常多次同侧(偏离)在中心线一侧多次出现10+1;12+2;14+3;16+4趋势或倾向连续上升或连续下降连续7点或7点以上周期性变动的排列显示周期性变化接近控制界限落在μ±2δ以外和μ±3δ以内连续3点至少有2点；连续7点至少有3点；连续10点至少有4点

第11题:咨询工程师的根本任务是()。

A.进行项目管理，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目

B.进行项目规划，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目

C.进行项目设计，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目

D.进行项目招标，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是国外项目咨询机构在建设工程投资控制中的主要工作。咨询工程师的根本任务是进行项目管理，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目。

第12题:钢筋接头的弯曲试验，对接头的每一验收批必须在工程结构中随机截取()个接头试件做抗拉强度试验。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件做抗拉强度试验，按设计要求的接头等级进行评定。

第13题:在建设项目投资构成中，单机无负荷试运转费包台在()中。

A.联合试运转费

B.安装工程费

C.间接费

D.预备费

正确答案:查看最佳答案

第14题:采用承压板现场试验确定地基土承载力时，荷载最大加载量不应小于设计要求的()倍。

A.1.2

B.1.5

C.2

D.3

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⒉地基土承载力试验地基土的承载力试验采用承压板现场试验确定。试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的3倍。加荷分级不应少于8级。最大加载量不应小于设计要求的2倍。沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06。

第15题:()是建设工程进度控制的总目标。

A.建设项目按预定的时间动用

B.建设项目按预定的时间提前交付使用

C.资源优化配置

D.建设工期

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据建筑安装工程费用相关规定，规费中住房公积金的计算基础是()。

A.定额人工费

B.定额材料费

C.定额机械费

D.分部分项工程费

正确答案:查看最佳答案

第17题:某工程由3项施工任务，各方3个施工过程，各自流水节拍分别为3/4/5，组织流水施工工期为(。

A.18

B.20

C.22

D.24

正确答案:查看最佳答案

第18题:在合同执行过程中，由于通货膨胀使工料成本增加，按合同规定可以对合同总价进行相应调整的合同形式称为()。

A.估计工程量单价合同

B.成本加酬金合同

C.可调值不变总价合同

D.不可调值不变总价合同

正确答案:查看最佳答案

第19题:下列关于建设工程组织非节奏流水施工时，其特点描述正确的是()。

A.各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间

B.同一施工过程的流水节拍不全相等，从而使专业工作队有时无法连续作业

C.相邻施工过程的流水步距不全相等，从而使专业工作队数大于施工过程数

D.虽然在施工段上没有空闲时间，但有的专业工作队有时无法连续作业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是非节奏流水施工的特点。非节奏流水施工具有以下特点:①各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等；②相邻施工过程的流水步距不尽相等；③专业工作队数等于施工过程数；④各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间。

第20题:组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为()。

A.流水节拍

B.时间间隔

C.间歇时间

D.流水步距

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈥流水步距⒈概念:流水步距是指组织流水施工时，相邻两个施工过程(或专业工作队)相继开始施工的最小间隔时间。

第21题:工程网络计划费用优化的目的是为了寻求()。

A.工程管理费最低时的工期安排

B.资源合理使用时的计划安排

C.工程直接费最低时的工期安排

D.工程总费用最低时的工期安排

正确答案:查看最佳答案

第22题:某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元，承包人受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元，工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额为()万元。

A.20

B.22

C.24

D.32

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期:⑴合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；⑵发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；⑶承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担；⑷停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担；⑸工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。因此承包方可以索赔的费用为16+4=20(万元)。

第23题:初步设计静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态总投资()时，必须重新编报可行性研究报告。

A.5%

B.10%

C.12%

D.15%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态总投资在15%以下时，要对工程变化内容和增加投资提出专题分析报告。超过15%以上(含15%)时，必须重新编制可行性研究报告并按原程序报批。

第24题:监理工程师对因施工单位的责任而增加的工程量()。

A.可以计量

B.不予计量

C.经业主同意后计量

D.施工单位计量，监理工程师签认

正确答案:查看最佳答案

第25题:技术方案在不同收益率下的净现值为:i=7%时，FNPV=1200万元，i=8%时，FNPV=800万元:i=9%时，FNPV=430万元。则该方案的内部收益率的范围为()。

A.小于7%

B.大于9%

C.7%-8%

D.8%-9%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对常规技术方案，财务内部收益率其实质就是使技术方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。并且对具有常规现金流量的投资方案，随着折现率的逐渐增大，财务净现值由大变小、由正变负。题目中指出当=9%时，FNPV=430万元。因此，使财务净现值等于零的折现率应当大于9%。

第26题:在工程项目交付使用资产总表中，融资费用列入()。

A.流动资产

B.固定资产

C.无形资产

D.其他资产

正确答案:查看最佳答案

第27题:对于施工现场临时用电设备数量在()及以上,或用电设备容量在()及以上的，应监督施工单位编制临时用电专项安全方案。

A.5台，50kW

B.3台，30kW

C.5台，30kW

D.3台，100kW

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于施工现场临时用电设备数量在5台及以上,或用电设备容量在50kW及以上的，应监督施工单位编制临时用电专项安全方案。

第28题:实现充分流水条件是()。

A.施工段数等于工序数

B.施工段数至少达到2个

C.施工段数大于或等于工序数

D.施工段数小于工序数

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实现充分流水条件是施工段数大于或等于工序数。

第29题:初步设计(技术设计)工作进度计划一般按照()编制。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是设计单位的计划系统。初步设计(技术设计)工作进度计划一般按照单位工程编制。

第30题:在工程项目建设的施工阶段，每一项工程开始施工前，都必须在施工单位做好施工准备后，提出“开工申请单”，经()审查，确认其施工准备达到了满意的程度并予以签署同意后，方可开始施工。

A.业主或建设单位

B.监理工程师

C.质量监督站

D.政府主管部门

正确答案:查看最佳答案

第31题:施工阶段施工质量控制的系统过程可从不同角度来划分，下列不正确的是()。

A.按工程实体质量形成过程的时间阶段划分

B.按物质形态转化的阶段划分

C.按工程项目施工层次划分

D.按工程项目施工顺序划分

正确答案:查看最佳答案

第32题:某工程双代号网络计划如下图所示，工作E的自由时差和总时差分别是()。

A.1和2

B.2和2

C.3和4

D.4和4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/B6F31E83844CB3D0941C7C23B5409248.png}}FFE=min(12,14)-10=2；TFE=21-10-(5+4)=2

第33题:对检验批基本质量其决定性作用的主控项目，必须全部符合有关()的规定。

A.检验技术规程

B.专业工程验收规范

C.统一验收标准

D.工程监理规范

正确答案:查看最佳答案

第34题:某工程组织无节拍流水施工，两个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为6、8、3、4d和8、4、6、3d，则该工程的流水施工工期是()d。

A.21

B.25

C.27

D.29

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无节拍流水施工，数列累加，错位相减，取最大值为两工序使用队组的流水步距，此题流水步距为6，流水施工工期＝6+(8＋4＋6＋3)＝27d

第35题:对于委托工程造价咨询人编制的招标控制价，其封面除了加盖招标单位公章，还应有()。

A.造价咨询人盖章

B.招标单位法定代表人盖章

C.编制人盖章

D.负责审核的造价工程师盖章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程量清单计价。对于委托工程造价咨询人编制的招标控制价，其封面除了加盖招标单位公章，还应有造价咨询人盖章。选项BCD是招标控制价扉页的内容。

第36题:以下关于分项工程质量检验描述错误的是()

A.分项工程应按基本要求、实测项目、外观质量和质量保证资料等项目分别检查

B.分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定，无外观质量限制缺陷，且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定

C.关键项目的合格率不低于100%(机电工程为95%)

D.一般项目的合格率不低于80%，否则该检查项目为不合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:分项工程质量检验分项工程应按基本要求、实测项目、外观质量和质量保证资料等项目分别检查。分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定，无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时,方可进行检验评定。关键项目的合格率不低于95%(机电工程为100%)，否则该检查项目为不合格。一般项目的合格率不低于80%，否则该检查项目为不合格。有规定极值的检查项目，任一单个检测值都不应突破规定极值，否则该检验项目为不合格。

第37题:某建筑工程因质量事故造成5万元的经济损失，按事故的性质及严重程度划分，该事故属于()。

A.一般质量事故

B.严重质量事故

C.重大质量事故

D.中等质量事故

正确答案:查看最佳答案

第38题:电缆线路工程质量控制要求，不符合规定的是()

A.目前主要采用充油、全塑型市话电缆

B.电缆线路工程的控制重点是敷设和接续两个工序

C.电缆的弯曲半径应大于其电缆外径的20倍

D.敷设后电缆的两端头应密封防潮，防止电缆芯线裸露

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通信电缆线路是程控交换业务电话传输线路，目前主要采用充油、全塑型市话电缆，电缆线路工程的控制重点是敷设和接续两个工序。①施工前，应对到场的电缆进行单盘测试，使其符合合同要求。②根据施工图设计要求调查了解电缆经路及人(手)孔情况,核实施工单位的电缆配盘是否合理。③电缆敷设应符合规范，电缆预留应符合设计及规范有关规定，电缆的弯曲半径应大于其电缆外径的15倍，敷设后电缆的两端头应密封防潮，防止电缆芯线裸露。

第39题:关于平行施工组织方式的说法，正确的是()。

A.专业工作队能够保持连续施工

B.单位时间内投入的资源量较均衡

C.能充分利用工作面且工期短

D.专业工作队能够最大限度地搭接施工

正确答案:查看最佳答案

第40题:关于赢得值法及其应用的说法，正确的是()。

A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标

B.投资(进度)绩效指数反映的是绝对偏差

C.投资(进度)偏差仅适合对同一项目作偏差分析

D.进度偏差为正值，表示进度延误

正确答案:查看最佳答案

第41题:质量计划的主要作用是向()做出保证。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第42题:采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是()。

A.组数或组距确定不当

B.不同设备生产的数据混合

C.原材料发生变化

D.人为去掉上限下限数据

正确答案:查看最佳答案

第43题:施工单位向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限:签订合同协议书后()天之内。

A.7

B.14

C.28

D.42

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限:签订合同协议书后28天之内。

第44题:某生产性项目正常生产年份应收账款、预付账款、存货、现金的平均占用额度分别为100万元、80万元、300万元和50万元，应付账款、预收账款的平均余额分别为90万元和120万元，则该项目估算的流动资金为()万元。

A.270

B.320

C.410

D.480

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈢流动资金估算⒈分项详细估算法流动资金=流动资产-流动负债流动资产=应收账款+预付账款+存货+现金=100+80+300+50=530万元流动负债=应付账款+预收账款=90+120=210万元流动资金本年增加额=本年流动资金-上年流动资金=530-210=320万元

第45题:某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月,预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是()。

A.固定总价合同

B.可调总价合同

C.固定单价合同

D.可调单价合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:固定总价合同的适用范围有:⑴工程范围清楚明确，工程图纸完整、详细、清楚，报价的工程量应准确而不是估计数字。⑵工程量小、工期短，在工程过程中环境因素(特别是物价)变化小，工程条件稳定。⑶工程结构、技术简单，风险小，报价估算方便。⑷投标期相对宽裕，承包商可以详细作现场调查，复核工程量，分析招标文件，拟定计划。⑸合同条件完备，双方的权利和义务关系十分清楚。可调总价合同适用于工程内容和技术经济指标规定很明确的项目，由于合同中列有调值条款，所以工期在1年以上的工程项目较适于采用这种合同计价方式。

第46题:我国工程设计行业长期形成的基本工作模式是()。

A.技术设计和施工图设计

B.初步设计和技术设计

C.初步设计和施工图设计

D.扩大初步设计和技术设计

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于标准施工招标文件的说法，错误的是()。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。

第48题:网络计划中某项工作进度拖延的时间超过总时差时，其进度计划的调整方法可分为三种情况，其中不包括()。

A.项目总工期不允许拖延

B.项目总工期允许拖延

C.项目总工期允许拖延的时间有限

D.项目持续时间允许拖延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果网络计划中某项工作进度拖延的时间超过总时差时，则无论该工作是否为关键工作，其实际进度都将对后续工作和总工期产生影响。此时，进度计划的调整方法又可分为以下三种情况:(1)如果项目总工期不允许拖延，工程项目必须按照原计划工期完成，则只能采取缩短关键线路上后续工作持续时间的方法来达到调整计划的目的。(2)项目总工期允许拖延(3)项目总工期允许拖延的时间有限

第49题:企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，应接受一次安全培训，培训时间不得少于()。

A.20学时

B.10学时

C.40学时

D.15学时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，应接受一次安全培训，培训时间不得少于20学时

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:为了确保建设工程进度控制目标的实现，可采取的经济措施包括()。

A.对工期延误收取误期损失赔偿金

B.对工期提前给予奖励

C.加强索赔管理，公正的处理索赔

D.对应急赶工给予优厚的赶工费用

E.加强风险管理，在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响

正确答案:查看最佳答案

第51题:工程计量的依据包括()。

A.质量合格资料

B.监理细则

C.施工合同文件

D.工程量清单计价规范

E.工程量清单说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程计量的依据主要包括:①工程量清单说明、工程量清单计价规范或计量规则；②施工合同文件和施工图纸；③质量合格证书。

第52题:设计概算审查的方法主要有()。

A.对比分析法

B.查询核实法

C.联合会审法

D.顺序检查

E.系统分析法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:概算审査方法(1)对比分析法。(2)查询核实法。(3)联合会审法。

第53题:建设项目总概算是根据所包括的()汇总编制而成的。

A.单项工程综合概算

B.工程建设其他费用概算

C.预备费用概算

D.单位工程概算

E.固定成本概算

正确答案:查看最佳答案

第54题:通过比较实际进度S曲线和计划进度S线，可以获得()的信息。

A.工程项目实际进展状况

B.工程项目实际进度超前或拖后的时间

C.工程项目实际超额或拖欠的任务量

D.后期工程进度预测

E.各项工作的最早开始时间和最迟开始时间

正确答案:查看最佳答案

第55题:某分项工程的计进度与1-6月检查的实进度如下图所示,从图中获得的正确信息有()。

A.第1月实际进度拖后5%

B.第2月实际进度超前5%

C.第3月实际进度与计划进度相同

D.第4月实际进度拖后5%

E.5月底实际进度拖后5%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，第1月实际进度15%，计划进度10%，超前5%。B错误，第2月当月实际完成30%-15%=15%，计划完成25%-10%=15%，相同。C错误，第3月当月实际完成40%-30%=10%，计划完成40%-25%=15%，拖后5%。D正确，第4月当月实际完成55%-40%=15%，计划完成60%-40%=20%，拖后5%。E正确，到4月底实际进度累计完成80%，计划累计完成85%，拖后5%

第56题:工程竣工结算应根据()编制和复核。

A.招标文件

B.工程合同

C.投标文件

D.质量保证书

E.建设工程设计文件及相关资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工结算编制。工程竣工结算应根据下列依据编制和复核:(1)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013；(2)工程合同；(3)发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款；(4)发承包双方实施过程中已确认调整后追加(减)的合同价款；(5)建设工程设计文件及相关资料；(6)投标文件；(7)其他依据。

第57题:下列检测方法中，属于砌体结构抗压强度现场检测方法的有()。

A.回弹法

B.轴压法

C.扁顶法

D.吊坠法

E.剪切法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:砌体结构材料强度及砌块强度检测方法及依据{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/937BC909A9CE9E93C57B239E5D540913.png}}

第58题:敏感性分析的步骤包括()。

A.选定需要分析的不确定因素

B.计算确定因素的临界点

C.计算因不确定因素变动引起的评价指标的变动值

D.计算敏感度系数并对敏感因素进行排序

E.确定进行敏感性分析的经济评价指标

正确答案:查看最佳答案

第59题:某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明()。

A.工作2-5为关键工作

B.工作5-7为关键工作

C.工作1-6的自由时差为O

D.工作4-7的自由时差为1

E.工作2-3的自由时差为1

正确答案:查看最佳答案

第60题:质量记录是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结构的客观反映。下列选项中，属于质量体系有关的记录的是()。

A.培训记录

B.纠正预防措施记录

C.内部审核记录

D.监理旁站记录

E.合同评审记录

正确答案:查看最佳答案

第61题:高速公路工程中，工程监理单位应按工程建设监理合同约定组建项目监理中心试验室进行平行检验工作。公路工程检验试验可分为()。

A.验证试验

B.标准试验

C.工艺试验

D.抽样试验

E.专项检验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:高速公路工程中，工程监理单位应按工程建设监理合同约定组建项目监理中心试验室进行平行检验工作。公路工程检验试验可分为验证试验、标准试验、工艺试验、抽样试验、验收试验

第62题:由于原因与结果、原因与原因之间逻辑关系不同，则形成的事故链的形状也不同，主要有()。

A.单一型

B.多因致果集中型

C.因果连锁型

D.复合型

E.混合型

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(1)多因致果集中型。各自独立的几个原因，共同导致事故发生，称为“集中型”。(2)因果连锁型。某一原因促成下一要素的发生，这一要素又引发另一要素的出现，这些因果连锁发生而造成的事故，称为“连锁型”事故。(3)复合型。

第63题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工与管理不到位的有()。

A.采用不正确的结构方案

B.未经设计单位同意擅自修改设计

C.技术交底不清d.施工方案考虑不周全e.图纸未经会审参考

D.施工方案考虑不周全

E.图纸未经会审参考d

正确答案:查看最佳答案

第64题:措施费包括()

A.冬季施工增加费

B.雨季施工增加费

C.夜间施工增加费

D.主副食运费补贴

E.职工探亲路费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:措施费包括冬季施工增加费、雨季施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、行车干扰工程施工增加费、施工辅助费、工地转移费七项。

第65题:下列费用中，属于建筑安装工程人工费的有()。

A.特殊地区施工津贴

B.劳动保护费

C.社会保险费

D.职工福利费

E.支付给个人的物价补贴

正确答案:查看最佳答案

第66题:公路供配电设施施工划分的分项工程包括(。

A.低压设备电力电缆

B.中压设备电力电缆

C.中心(站)内低压配电设备

D.高压设备电力电缆

E.风/光供电系统

正确答案:查看最佳答案

第67题:路基边坡坡度的大小取决于()

A.边坡的土质

B.岩石的性质

C.水文地质条件

D.边坡的高度

E.路基宽度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:边坡坡度的大小取决于边坡的土质、岩石的性质及水文地质条件等自然因素和边坡的高度。

第68题:新奥法采用的支护体系是复合式衬砌，由()组合而成。

A.初期支护

B.前支护

C.防水层热校

D.管棚支护

E.二次衬砌

正确答案:查看最佳答案

参考解析:目前,大都釆用内外两层衬砌，即内层的锚喷支护和外层的混凝土衬砌。典型的衬砌结构如:砂浆锚杆+格栅钢架+网喷混凝土(厚500px)+防水层+预留变形量(250px)+防水混凝土衬砌层(厚1000px)。

第69题:合同法律关系的客体有()。

A.物

B.行为

C.义务

D.权利

E.知识产权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。

第70题:关于后张法孔道压浆的说法正确的有()。

A.应对压浆设备进行清洗，清洗后的设备内不应有残渣和积水

B.压浆时，对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入

C.同一管道的压浆应连续进行，一次完成

D.浆液自拌制完成至压入孔道的延续时间不宜超过60min

E.压浆时，每一工作班应制作留取不少于3组试样，标准养护28d

正确答案:查看最佳答案

参考解析:浆液自拌制完成至压入孔道的延续时间不宜超过40min。

第71题:项目监理机构编制的施工进度控制工作细则的主要内容包括()。

A.施工进度控制目标实现的风险分析

B.进度控制人员的职责分工

C.与进度控制有关的各项工作流程

D.施工图设计文件交付时间目标

E.进度控制的组织措施

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《公路工程建设项目造价文件》，建筑安装工程费包括()。

A.直接费

B.设备购置费

C.公.安全生产费

D.利润税金

E.建设项目工程监理费

正确答案:查看最佳答案

第73题:标号法是一种快速寻求网络计划()的方法。

A.计划工期

B.计算工期

C.要求工期

D.关键线路

E.最短工期

正确答案:查看最佳答案

第74题:如果合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则包括()。

A.由业主确定变更价格

B.由承包商确定变更价格

C.由承包商提出适当的变更价格，由监理工程师批准执行

D.由监理工程师确定变更价格

E.当监理工程师与承包商对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定

正确答案:查看最佳答案

第75题:为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位进行设计交底，设计交底的内容包括()。

A.设计依据及参数

B.设计意图

C.施工图设计文件总体介绍

D.设计计算方法

E.特殊的工艺要求

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《水利工程设计变更管理暂行办法》(水规计93号)，下列设计变更中，属于一般设计变更的是()。

A.河道治理范围变化

B.除险加固工程主要技术方案

C.泵站装机容量变化

D.堤防线路局部变化

E.金属结构附属设备变化

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对工程质量、安全、工期、投资、效益影响较小的局部工程设计方案、建筑物结构型式、设备型式、工程内容和工程量等方面的变化为一般设计变更。

第77题:《水利水电工程标准施工招标条件》(2009)的通用条件规定，工程变更按下列原则确定其单价或合价:()。

A.合同工程量清单中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价

B.若合同工程量清单中无适用于变更工作的项目时，可用清单中类似项目的单价并加以修正

C.本合同工程量清单中无类似项目的单价或合价可供参考，应由监理人与发包人和承包人协商确定

D.由监理人提出适当的变更价格，报发包人执行

E.由承包人提出适当的变更价格，报监理人批准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对工程质量、安全、工期、投资、效益影响较小的局部工程设计方案、建筑物结构型式、设备型式、工程内容和工程量等方面的变化为一般设计变更。因变更引起的价格调整按照以下原则:1)已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。2)已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按合同约定与合同当事人商定或确定变更工作的单价。3)已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按合同约定与合同当事人商定或确定变更工作的单价。

第78题:下列费用中，属于建筑安装工程安全文明施工费的有()。

A.环境保护费

B.医疗保险费

C.施工单位临时设施费

D.建筑工人实名制管理费

E.已完工程及设备保护费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⒈安全文明施工费⑴环境保护费⑵文明施工费⑶安全施工费⑷临时设施费:指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用。包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。⑸建筑工人实名制管理费:对建筑工人实行实名制管理所需费用。

第79题:根据《水利建设项目后评价管理办法(试行)》(水规计(2010)51号)，项目后评价中的原则包括()。

A.独立

B.公正

C.高效

D.客观

E.科学

正确答案:查看最佳答案

参考解析:水利工程建设项目后评价(以下简称:项目后评价)应当遵照国家和水利部的有关规定以及遵循独立、公正、客观、科学的原则进行。