节选部分<<2026年新版湖南省长沙监理工程师质量投资进度控制，刷题有哪些平台?>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:组织持续发展的关键是()。

A.传承.改进和创新

B.以人为本

C.系统管理

D.远见卓识的领导

正确答案:查看最佳答案

第1题:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，当约定的违约金低于造成的损失时，()。

A.当事人可以请求人民法院予以适当减少

B.当事人可以请求仲裁机构予以适当减少

C.当事人可以请求人民法院予以增加

D.当事人承受此项损失

正确答案:查看最佳答案

第2题:当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以()为准。

A.招标文件中的规定

B.招标单位在会议上的口头解答

C.发给投标单位的会议记录

D.现场考察时招标单位的口头解释

正确答案:查看最佳答案

第3题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于抽样检查的产品，还应约定抽检的比例和取样的方法，以及双方共同认可的检测单位。

第4题:根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是()。

A.投标文件中个别地方存在漏项

B.投标文件中提供了不完整的技术信息

C.投标人所提供的投标担保有瑕疵

D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第5题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。参见教材P52。

第6题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人的()要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。

A.明示索赔

B.工程变更索赔

C.工程延误索赔

D.默示索赔

正确答案:查看最佳答案

第7题:考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用()方式为宜。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.方案竞赛

正确答案:查看最佳答案

第8题:合同评审中发现的问题应做以下处理，不妥的是()

A.口头提出汇总改正

B.对问题予以澄清或调整

C.根据需要进行合同谈判

D.协商，细化、完善、补充、修改或另行约定合同条款和内容。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同评审中发现的问题，应以书面形式提出，并对问题予以澄清或调整。合同当事方还可根据需要进行合同谈判，通过协商，细化、完善、补充、修改或另行约定合同条款和内容。

第9题:设备招标及报价注意事项，报价分析中考虑内容描述不正确的是()

A.设备本体和辅助设备的费用

B.大件运输

C.专用工具等的费用

D.不需考虑售后维修服务人员培训、备品备件、软件升级等的可获得性和费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用;还要考虑售后维修服务人员培训、备品备件、软件升级等的可获得性和费用。

第10题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)潜水泵应()。

A.横卧于水中

B.直立于水中

C.放置在水面上

D.倾斜45°至60°并浸没水中

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，扣件式钢管模板支撑架立杆的纵横距离不应大于()mm，对于超限工程，不应大于()mm

A.1800，1500

B.1500，1200

C.1200，1000

D.1200，900

正确答案:查看最佳答案

第12题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为，其法律责任由()承担。

A.项目经理

B.发包人

C.监理单位

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，卷扬机钢丝绳在卷筒中间位置时，滑轮的位置应与卷筒轴线垂直，其垂直度允许偏差为()。

A.3°

B.5°

C.6°

D.9°

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于塔式起重机拆卸，不正确的是()。

A.塔式起重机拆卸应办理告知手续

B.非常规拆卸方案应经专家论证

C.拆卸时应先拆除附着装置，后降塔身标准节

D.拆卸作业一般应连续进行

正确答案:查看最佳答案

第15题:监理人对照设计图纸，属于承包人超出设计图纸范围(包括超控、涨线)的工程()；因承包人原因造成返工的工程量不予计量。

A.经发包人同意后计量

B.与承包人协商后计量

C.在竣工结算时计量

D.不予计量

正确答案:查看最佳答案

第16题:合同当事人双方权利义务共同指向的对象是()。

A.标的

B.数量

C.质量

D.价款

正确答案:查看最佳答案

第17题:《建设工程监理合同》通用条件规定“委托人”是指()。

A.进行监理招标的一方

B.监督监理招标的一方

C.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人

D.委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于给水排水工程，不正确的是()。

A.地漏水封深度应符合设计和规范要求

B.室内外消火栓安装应符合设计和规范要求

C.气压给水或稳压系统应设置水流指示器

D.管道穿越楼板的处理应符合设计和规范要求

正确答案:查看最佳答案

第19题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管

正确答案:查看最佳答案

参考解析:伴随服务，系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。

第20题:经过鉴证的合同()。

A.人民法院应当作为认定事实的依据

B.该合同具有法律约束力

C.该合同具有强制执行的效力

D.人民法院仍需进行质证，审查确定其效力

正确答案:查看最佳答案

第21题:非招标工程的合同价款，由当事人双方依据()协商后，填写在协议书内。

A.工程监理书

B.工程预算书

C.工程施工书

D.工程勘察设计书

正确答案:查看最佳答案

第22题:监理公司具有法人资格的时间为()日。

A.注册资金到位

B.公司成立

C.工商行政管理机关核准登记

D.建设行政主管部门颁发资质证书

正确答案:查看最佳答案

第23题:建设工程中涉及的代理主要是()。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于提前或者部分履行合同的说法中，不正确的是()。

A.提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用

B.提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务

C.部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务

D.债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因子的变值权重之和为()。

A.0.8

B.1.0

C.1.2

D.1.8

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定值权重与可调因子的变值权重之和为1.0。

第26题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-215,开关箱中漏电保护器额定漏电动作时间不应大于()。

A.1.0S

B.0.5S

C.0.2S

D.0.1S

正确答案:查看最佳答案

第27题:若某大型设备采用外商供应的设备，则需使用外商提供的制造图纸，()应负责对外商的设计资料进行审查。

A.监理人

B.设计人

C.发包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第28题:在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款()。

A.有效

B.无效

C.经公证后有效

D.被拒绝后无效

正确答案:查看最佳答案

第29题:资格审查办法描述不当的是()

A.合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案

B.合格制可能增加招标成本

C.有限数量制得分按高到低排序

D.有限数量制和合格制在审查标准上，二者有本质或重要区别

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有限数量制和合格制在审查标准上，二者无本质或重要区别，都是需要进行初步审查和详细审查。

第30题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。参见教材P145。

第31题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是()。

A.发包人应在合同生效后支付预付款

B.工程建设期间的概算调整不影响设计费

C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金

D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用

正确答案:查看最佳答案

第32题:质量事故处理完毕后，监理单位应及时向()提交质量事故书面报告，并将完整的质量事故处理记录整理归档。

A.建设行政主管部门

B.建设单位

C.项目调查组负责人

D.建设行政主管部门和项目调查组负责人

正确答案:查看最佳答案

第33题:甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()。

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可变更或撤销

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。

第35题:按照伙伴关系协议，()负责支付咨询顾问费用。

A.雇主

B.承包商

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第36题:标准施工合同的通用条款包括()条

A.24

B.131

C.25

D.135

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同的通用条款包括24条，共计131款

第37题:由于运输时间过长，混凝土不能满足施工要求时，严禁加水，可在运输车罐中加入适量与原配合比成分相同的()。

A.减水剂

B.膨胀剂

C.隔离剂

D.缓凝剂

正确答案:查看最佳答案

第38题:材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的()。

A.不安抗辩权

B.同时履行抗辩权

C.后履行抗辩权

D.合同中止履行的抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A.工程进度款z支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案

第40题:法律关系主体有意识的、能够引起法律关系发生变更和消灭的活动称为()。

A.行为

B.物

C.事件

D.智力成果

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于违反法律法规的是()。

A.无证施工

B.计算简图与实际受力情况不符

C.图纸技术交底不清

D.不经竣工验收就交付使用

正确答案:查看最佳答案

第42题:依据《民法典》的规定，()是承担违约责任的主要形式。

A.违约金

B.定金

C.赔偿损失

D.继续履行

正确答案:查看最佳答案

第43题:FIDIC《施工合同条件》规定，如果工程或某区段未能通过竣工检验，承包商对缺陷进行修复和改正后，()。

A.在相同条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验

B.在降低条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验

C.在增加条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验

D.直接通过竣工检验

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。

A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计人员错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。C项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应结清全部设计费。D项，由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

第45题:设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行()处理。

A.薰蒸

B.刷漆

C.封蜡

D.烘干

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于木质包装材料，应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理，并出具有关薰蒸证明。

第46题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于使用单位对施工升降机检查的频率，正确的是()。

A.每3个月不少于1次

B.每2个月不少于1次

C.每个月不少于1次

D.每个月不少于2次

正确答案:查看最佳答案

第47题:设计施工总承包合同通用条款中，只给承包人补偿费用的情形是指()。

A.基准资料错误

B.发包人原因指示的暂停工作

C.化石、文物

D.发包人要求提前交货A、基准资料错误工期、费用、利润补偿B、发包人原因指示的暂停工作工期、费用、利润补偿C、化石、文物工期、费用补偿D、发包人要求提前交货费用补偿

正确答案:查看最佳答案

第48题:以下关于工程施工质量控制依据，正确的是()。

A.对于国内工程，国家标准是必须执行与遵守的最低要求

B.对于国际工程，国家标准是必须执行与遵守的最低要求

C.地方标准应因地制宜，高于或低于国家标准

D.施工企业应当严格遵守监理企业的企业标准，服从监理管理

正确答案:查看最佳答案

第49题:()是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。

A.法律规范

B.事件

C.行为

D.形式

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同文件包括:①承包人建议书:②中标通知书:③合同协议书。仅就上述组成文件而言，正确的优先解释顺序为()。

A.①-②-③

B.③-①-②

C.①-③-②

D.③-②-①

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的组成文件优先解释顺序为(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)发包人要求(7)承包人建议书(8)价格清单(9)其他合同文件。

第51题:债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的担保方式是()。

A.抵押

B.留置

C.保证

D.质押

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是()

A.暂列金额和暂估价

B.变更的价款调整

C.索赔补偿金额

D.保修期的保修费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

第53题:某大型复杂工程，施工技术要求高，对性能有特殊要求，则施工招标适宜采用的评标方法是()。

A.综合评估法

B.综合评标价法

C.最低评标价法

D.最低投标价法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:综合评估法适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目。经评审的最低投标价法(最低评标价法)适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目。

第54题:根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是()。

A.编制进度计划

B.对进度计划提出修改意见

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查进度计划的执行情况

正确答案:查看最佳答案

参考解析:编制进度计划是承包人的责任。

第55题:能够作为保证人的是()。

A.法人的职能部门

B.公司

C.学校

D.幼儿园

正确答案:查看最佳答案

第56题:某防洪堤坝的压实土的干密度未达到规定值，设计要求挖除不合格土，重新填筑。该处理方案类型是()。

A.修补处理

B.延期处理

C.返工处理

D.不做处理

正确答案:查看最佳答案

第57题:成本加酬金合同通常适用于()

A.施工期限一年左右的项目

B.建设周期一年半以上的工程项目

C.抢险救灾项目

D.工程技术、结构方案已经预先确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通常仅适用于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫(如抢险救灾)的项目。

第58题:根据《标准设计施工总承包合同》，"变更管理"正确程序是()。

A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

正确答案:查看最佳答案

第59题:人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起()个月内做出撤销裁决或者驳回申请的裁定。

A.2

B.3

C.4

D.6

正确答案:查看最佳答案

第60题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主必须保护()的合法利益不受侵害是选择指定分包商的基本原则。

A.工程师

B.指定分包商

C.一般分包商

D.承包商

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点并保证施工期间需要，是()应完成的工作。

A.发包人

B.承包人

C.设计单位

D.勘察单位

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还承包商的方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还

B.工程竣工试验合格后和工程师颁布工程接收证书后分两次返还

C.工程师颁布工程接收证书后一次性返还

D.工程师颁布履约证书后一次性返还

正确答案:查看最佳答案

第64题:以下关于钢绞线进场验收，正确的是()。

A.同一规格的钢绞线每批不得大于30吨

B.屈服强度检验试验必须在现场进行

C.钢绞线应逐盘进行表面质量的外观检查

D.抽样检验时，应从每批钢绞线中任取6盘取样送检

正确答案:查看最佳答案

第65题:某工程监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据《委托监理合同(示范文本)》，监理单位应承担的赔偿金额为()万元。

A.40

B.47

C.37

D.50

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的()部分。

A.单价支付

B.工程材料费用

C.总价支付

D.人工费用

正确答案:查看最佳答案

第67题:总临理上程帅是工程临理的()主体。

A.决策

B.权力

C.利益

D.行为

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《标准施工招标文件》，施工评标办法应在()中明确规定。

A.招标文件

B.招标公告

C.资格预审文件

D.资格预审公告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标办法是招标文件的组成内容。

第69题:发包人不按约定支付预付款，承包人在约定预付时间()d后向发包人发出要求预付的通知。

A.7

B.14

C.28

D.34

正确答案:查看最佳答案

第70题:招标人确定中标后()天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。

A.7

B.14

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

第71题:合同生效应当具备的条件不包括()。

A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

B.意思表示真实

C.不违反法律或者社会公共利益

D.必须采用一定的合同形式

正确答案:查看最佳答案

第72题:债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

第73题:下列说法正确的是()。

A.公证的效力仅限于我国国内

B.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同

C.鉴证在我国域内和域外都有法律效力

D.合同鉴证属于司法行政行为

正确答案:查看最佳答案

第74题:下列关于建筑工程一切险的说法正确的是()。

A.《标准施工招标文件》(2007年版)规定由发包人投保

B.设备供应商可以作为被保险人

C.被保险人在工地的原有建筑物受到的损失属于除外责任

D.工程施工延误竣工的，工程竣工验收日为保险责任终止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准施工招标文件》(2007年版)规定由承包人投保。被保险人具体包括:(1)业主或工程所有人；(2)承包商或者分包商；(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。建筑工程一切险保险人的保险责任期限终止的时间包括①工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时；②工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时；③保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。以先发生者为准。因此，工程延误竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止。

第75题:招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由()承担责任。

A.招标代理机构

B.招标监管部门

C.投标人

D.招标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据代理的特征，被代理人对代理行为承担民事责任。招标代理过程中的被代理人是招标人。

第76题:施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是()。

A.审核施工进度计划

B.控制施工工作按进度计划执行

C.争取提前工期完成工程

D.发布工程暂停令

正确答案:查看最佳答案

第77题:在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于()。

A.清理施工现场

B.工程维修

C.施工收尾

D.财务结算

正确答案:查看最佳答案

第78题:在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指()

A.不应由发包人承担的经济支出

B.不应由发包人和承包人承担的经济支出

C.不应由承包人承担的经济支出

D.不包含在合同价款之内，应由发包人或承包人承担的经济支出

正确答案:查看最佳答案

第79题:投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

C.购买招标文件后不递交投标文件

D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，专项施工方案应包括的内容有()。

A.工程概况

B.计算书及相关图纸

C.施工技术措施

D.施工安全保证措施

E.危大工程旁站要求

正确答案:查看最佳答案

第81题:虽然投标书的设计方案各异需要评审的内容很多，但大致可以归纳为()。

A.设计方案的优劣

B.投入、产出经济效益比较

C.设计进度快慢

D.设计资历和社会信誉

E.设计质量

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

第83题:从商务角度，下列情况视为没有实质性响应，其投标将被拒绝的有()。

A.投标人未提交投标保证金

B.投标文件已按照要求逐页签字的

C.投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的

D.投标文件无法定代表人签字

E.投标有效期不足的

正确答案:查看最佳答案

第84题:订立合同可采用的形式有()

A.承诺

B.要约

C.要约邀请

D.书面

E.口头

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据有关规定，下列需要旁站的关键部位.关键工序有()。

A.地下室底板卷材防水细部处理

B.土方回填

C.地下连续墙钢筋笼绑扎

D.钢结构安装

E.装配式结构安装

正确答案:查看最佳答案

第86题:在施工合同中，发包人的义务通常包括()。

A.平整施工场地

B.确保施工所需水.电供应

C.提供工程进度计划

D.负责施工现场的安全保卫

E.办理施工临时用地的批准手续

正确答案:查看最佳答案

第87题:合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。下列说法正确的有()。

A.如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格

B.如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情波动的新价格执行

C.如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价

D.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行

E.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，接新价格执行；价格下降时，按原价格执行

正确答案:查看最佳答案

第88题:施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合同包括()等文件。

A.施工合同条件

B.施工合同协议条款

C.发包人与监理单位签订的监理委托合同

D.发包人上级主管部门的书面指示

E.通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)卸料平台钢丝绳出现下列情况之一的不得使用()。

A.断丝严重.断丝局部聚集

B.内.外部磨损或腐蚀的

C.绳股挤出.钢丝挤出.扭结.弯折.压扁等变形的

D.绳股断裂

E.钢丝绳上油保养不足

正确答案:查看最佳答案

第90题:关于专业施工分包人权利义务的说法，正确的有()

A.分包人应当按照固定计件单价取得劳务报酬

B.分包人为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械办理保险，并支付保险费用

C.分包人不需要单独编制施工组织设计，可以根据承包人制定的施工组织设计施工

D.分包人对分包工程的质量缺陷承担修复责任

E.分包人在施工现场接受承包人的管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工专业分包人的收入规定为分包合同价格；分包人独立承担分包工程的实施风险，必须为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用；分包人应编制分包工程的施工组织设计和进度计划，报承包人批准后执行，承包人负责整个施工场地的管理工作；分包工程通过竣工验收后，分包人对分包工程仍需承担质量缺陷的修复责任。选项A、C是关于施工劳务分包的表述。

第91题:政府建立和落实工程质量责任制，包括()。

A.工程质量行政领导的责任

B.项目法定代表人的责任

C.参建单位法定代表人的责任

D.工程质量终身负责制

E.建设活动主体资格的管理

正确答案:查看最佳答案

第92题:《建设工程质量管理条例》规定，()的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

A.屋面防水工程

B.基础设施工程

C.房屋建筑的地基基础工程

D.房屋建筑的主体工程

E.设备安装和装修工程

正确答案:查看最佳答案

第93题:监理工程师的索赔管理任务包括()。

A.按法律规定制定《索赔评价报告》

B.通过有效的合同管理减少索赔事件的发生

C.依据相关法规和工程合同公正合理的处理索赔事件

D.处理索赔事件时尽量维护业主的权益

E.预测和分析导致索赔的原因和可能性

正确答案:查看最佳答案

第94题:依据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人应提供的项目设计要求主要包括()等。

A.工程的范围和规模

B.工程勘察依据

C.限额设计的要求

D.设计依据的标准

E.建筑物的合理使用年限设计要求

正确答案:查看最佳答案

第95题:设计施工总承包合同(EPC)相比施工合同的特点有()。

A.加大招标工作量

B.简化合同管理的工作量

C.合同建设周期短

D.有利于发包人对承包人的监督管理

E.有利于减少设计变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第96题:合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划应包括()。

A.合同主要内容

B.合同实施的主要风险

C.合同实施总体安排

D.合同分解与管理策划

E.合同实施保证体系的建立

正确答案:查看最佳答案

参考解析:其他选项属于合同交底的内容

第97题:根据《设计施工总承包合同》通用条款，发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包括利润情形有()。

A.发包人未能按时提供文件

B.发现文物

C.行政审批延误

D.发包人原因造成工期延误

E.出现异常恶劣气候条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:补偿原则:(1)非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期(2)发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润(3)发包人无过错导致承包人损失→补偿费用(4)不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。选项A、D，可以对承包人补偿工期、费用和利润。

第98题:根据《合同法》的规定，采用合同形式的不要式原则的理由有()。

A.合同本质对合同形式不作要求

B.电子技术对合同形式的影响

C.当事人对合同的形式不予重视

D.国际公约要求不应对合同形式进行限制

E.市场经济要求不应对合同形式进行限制

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》，承包商应履行的合同义务有()

A.向业主提供工程设计标准

B.向业主提交月进度报告

C.向业主提供临时操作与维护手册

D.向工程师报批所有分包商

E.对业主人员进行操作与维护培训

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“业主要求”包括合同中业主提出的工程目标、范围、设计和技术标准。只有在专用合同条件中对分包商有要求的，承包商才需向业主通知分包商的有关事项。

第100题:按照设计合同示范文本有关违约责任的规定，下列描述不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费

D.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费

E.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《合同法》的规定，承诺必须具备的条件包括()。

A.必须由受要约人作出

B.只能向要约人作出

C.内容应当与要约的内容一致

D.可以随时发出

E.必须采取书面形式

正确答案:查看最佳答案

第102题:以下属于监理合同评审内容的有()。

A.服务要求

B.成本核算

C.资源配置

D.建设单位财产

E.监理产品防护

正确答案:查看最佳答案

第103题:关于违约赔偿损失的说法，正确的有()。

A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额

B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失

C.损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益

D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失

E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用

正确答案:查看最佳答案

第104题:关于设计招标项目评标的说法，正确的有()

A.通常采用综合评估法

B.技术标与商业标同时进行评审

C.不对投资估算进行评审

D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。建设工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分。评审的内容大致可以归纳为以下五个方面:(1)设计方案的优劣，评审内容主要包括总体布置的合理性等(2)投入、产出经济效益比较，主要涉及投资估算是否超过限制等(3)设计进度快慢(4)设计资历和社会信誉(5)报价的合理性。

第105题:与传统的“设计—招标—建造”模式相比，设计施工总承包模式的特点有()

A.可减少业主方对合同协调管理的工作量

B.有利于更好实现发包人对承包人工作的监控

C.有利于缩短工程建设周期

D.加大了编制招标文件和评标的工作量

E.可减少工程施工过程中发生的设计变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计施工总承包模式的优点:1.单一的合同责任2.固定工期、固定费用3.可以缩短建设周期4.减少设计变更5.减少承包人的索赔不足:1.设计不一定是最优方案2.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

第106题:施工合同履行过程中，由于承包人原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则()。

A.发包人无权要求交付工程

B.发包人有权要求交付工程

C.承包人可以留置工程

D.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任

E.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任

正确答案:查看最佳答案

第107题:关于评标委员会组成的说法，正确的是()。

A.招标人代表3人，经济、技术等方面专家6人

B.招标人代表2人，经济、技术等方面专家5人

C.招标人代表2人，经济、技术等方面专家4人

D.招标人代表1人，经济、技术等方面专家3人

E.招标人代表1人，经济、技术等方面专家5人

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于争端裁决程序的表述中，正确的有()。

A.调解合同争议并做出决定

B.召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料

C.解决争议的地点只可以在工地进行

D.裁决委员会成员审阅各方提交的材料

E.接到业主或承包商任何一方的请求后，裁决委员会确定会议的时间和地点

正确答案:查看最佳答案

第109题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，关于因不可抗力事件导致损失的说法，错误的是()。

A.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

B.工程所需清理.修复费用，由发包人承担

C.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

D.延误的工期相应顺延

E.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第110题:无权代理是指行为人无代理权而以他人名义进行民事.经济活动。无权代理情况包括()。

A.没有代理权而为代理行为

B.超越代理权限为代理行为

C.代理权终止为代理行为

D.表见代理

E.转代理

正确答案:查看最佳答案

第111题:设备采购监理工作开始时，监理工程师应熟悉和掌握设计文件对拟采购设备的()。

A.各项要求

B.技术说明

C.价格

D.供应单位

E.有关标准

正确答案:查看最佳答案

第112题:公开招标与邀请招标相比，主要特点有()。

A.有利于公平竞争

B.有利于缩短招标时间

C.资格预审工作量大

D.以招标公告形式告知潜在投标人

E.有利于节省招标费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:公开招标是招标人通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒体发布招标公告，邀请不特定的法人或者组织投标。公开招标的优点是所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标，能体现出公开、公平、公正的招标原则，有利于实现充分竞争。缺点是:招标人事先难以预计有哪些投标人、投标人的数量有多少；招标人可能不熟悉某些投标人的情况；招标人所期待的投标人可能并未参加投标；周期长、工作量大、成本高。

第113题:根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有()。

A.投标人撤回已提交的投标文件

B.投标人撤销已提交的投标文件

C.投标人拒绝延长投标有效期

D.中标人拒绝订立合同

E.中标人拒绝提交履约保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(2)没收投标保证金的情况招标过程中出现下列情形之一时，招标人有权没收该投标人的投标保证金:(1)投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。投标截止日期前，投标人要求撤标或修改投标文件中的部分内容，不构成投标人违约。投标人书面通知招标人撤回投标文件，招标人在收到书面通知后退还投标保证金。投标人拒绝延长投标有效期，失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标人根据规定未能提交履约保证金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第114题:下列施工过程的质量验收环节中，应由专业监理工程师组织验收的有()。

A.单位工程

B.分部工程

C.单项工程

D.分项工程

E.检验批

正确答案:查看最佳答案

第115题:在监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括()。

A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失

B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失

C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失

D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出

E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额

正确答案:查看最佳答案

第116题:在对进场水泥检验时，应判定为不合格的情况有()。

A.包装标志中水泥品种.强度等级.厂家名称等不全的

B.出厂超过三个月时间的

C.强度低于标准相应强度等级规定指标的

D.混合材料掺和量超过最高限量的

E.终凝时间不符合相应产品标准的

正确答案:查看最佳答案

第117题:《建设工程质量管理条例》规定，()的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

A.屋面防水工程

B.基础设施工程

C.房屋建筑的地基基础工程

D.房屋建筑的主体工程

E.设备安装和装修工程

正确答案:查看最佳答案

第118题:工程施工招标资格预审公告包括的内容有()。

A.招标条件

B.项目概况与招标范围

C.资格预审方法

D.申请人资格要求

E.投标保证金要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工招标资格预审公告的内容包括:招标条件、项目概况与招标范围、申请人资格要求、资格预审方法、资格预审文件的获取、资格预审申请文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等。

第119题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。