节选部分<<2024版湖北省监理工程师质量投资进度控制模拟练习题>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:按《中华人民共和国合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的确定价款或报酬时应按()的顺序履行。

A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议

B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格

C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格

D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据相关规定，在施工企业担任主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员应取得()。

A.营业执照

B.与工程相适应的资质证书

C.安全生产考核合格证书

D.安全生产许可证书

正确答案:查看最佳答案

第2题:下列关于施工图设计文件审查的说法，正确的是()。

A.审查机构对勘察结果.施工图设计文件的审查，并不改变勘察.设计单位的质量责任

B.审查机构应由设计单位选择

C.审查不合格的，审查机构应该将施工图退还给设计单位

D.施工单位应该将施工图送审查机构审查

正确答案:查看最佳答案

第3题:依法必须进行招标的项目，评标委员会成员人数为()人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

A.3

B.5

C.7

D.9

正确答案:查看最佳答案

第4题:建设工程合同是()实施工程建设活动，()支付价款或酬金的协议。

A.承包人，发包人

B.承包人，监理人

C.发包人，监理人

D.发包人，分包人

正确答案:查看最佳答案

第5题:建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑()因素。

A.设备性能

B.付款条件

C.运输费用

D.技术服务和培训

正确答案:查看最佳答案

第6题:下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是()。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第7题:某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应()。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B.修改招标文件后重新招标

C.改为直接发包

D.用原招标文件重新招标

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),塔吊附着装置的杆件与建筑物及塔身之间的连接，应采用()。

A.预埋件焊接

B.刚性连接

C.铰接

D.后置埋件焊接

正确答案:查看最佳答案

第9题:在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由()。

A.发包人承担费用和工期损失

B.承包人承担费用和工期损失

C.承包人承担费用，但工期给予顺延

D.发包人承担费用，但工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于地基强度或承载力检验，正确的是()。

A.注浆地基经承载力检验合格后即可判定合格

B.注浆地基应进行地基承载力检验和原位测试两种检测

C.对地基承载力检验应采用高应变动测法

D.对地基承载力检验应采用低应变动测法

正确答案:查看最佳答案

第11题:某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是()。

A.发包人办理申报手续并承担费用

B.发包人办理申报手续，承包人承担费用

C.承包人办理申报手续，发包人承担费用

D.承包人办理申报手续并承担费用

正确答案:查看最佳答案

第12题:承包人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。

第13题:某顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。

A.工期和经济损失由承包人承担

B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期

C.顺延合同工期，不补偿经济损失

D.补偿经济损失并顺延合同工期

正确答案:查看最佳答案

第14题:材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该()。

A.提取部分材料，按实际交付数量付款

B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款

C.拒绝提前提货，拒付货款

D.提取全部材料，按订购数量付款

正确答案:查看最佳答案

第15题:在项目实施阶段，发包人将更多精力用于项目的筹资、建设过程重大问题的决策等方面，由()承担实施过程的主要风险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人

正确答案:查看最佳答案

第16题:建设工程设计合同的履行中，设计的()是工程发挥预期效益的基本保障，发包人不应严重背离合理设计周期的规律，强迫设计人不合理地缩短设计周期的时间。

A.进度

B.依据

C.质量

D.计划

正确答案:查看最佳答案

第17题:国家强制监理招标宜采用的招标方式为()。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.监理规划和大纲竞选

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于钢结构防火涂料，正确的是()。

A.厚涂型钢结构防火涂料应进行粘结强度.抗压强度检测

B.厚涂型防火涂料不超过100t应抽检一次

C.薄涂型防火涂料不超过500t应抽检一次

D.薄涂型防火涂料最薄处厚度不应低于设计要求的80%

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下()混凝土构件的模板支撑架宜委托专业检测机构进行支撑架监测。

A.施工总荷载大于15kN/㎡

B.施工总荷载大于30kN/m

C.集中线荷载大于15kN/m

D.集中线荷载大于30kN/m

正确答案:查看最佳答案

第20题:下列可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的是()。

A.停建后恢复建设的单位工程，承包人发生变更的项目

B.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

C.采用专有技术进行勘察、设计或施工的项目

D.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

正确答案:查看最佳答案

第21题:以下关于旁站，正确的是()。

A.接到施工单位口头通知后，项目监理机构应安排人员实施旁站

B.旁站记录与监理日志不吻合时，应以旁站记录为准

C.需要旁站的关键工序，没有旁站记录的，总监理工程师不得在相应文件上签字

D.工程竣工验收后，项目监理机构应将旁站记录移交给建设单位

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于特种作业人员正确的是()。

A.建筑施工特种作业人员经施工单位考核合格后取得操作资格证书

B.建筑施工特种作业人员只能受聘于一家建筑施工企业或建筑机械租赁企业

C.建筑施工特种作业人员发现现场存在险情时，应当消除险情后撤离现场

D.施工单位可自行决定特种作业人员的专业配备和人员数量

正确答案:查看最佳答案

第23题:下列各项原则中，不属于项目监理机构组织没计原则的足()。

A.分工与协作统一

B.稳定性与适应性统一

C.权责一致

D.动态相关性

正确答案:查看最佳答案

第24题:分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。

A.分包商可直接向工程师递交索赔报告

B.分包商可直接向业主递交索赔报告

C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以承包商的名义向工程师递交索赔报告

D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第25题:某工程沥青面层厚度误差超过规范允许范围，采用弯沉试验检查路面的整体强度。这属于质量事故处理方案辅助方法中的()。

A.定期观测

B.试验验证

C.方案比较

D.专家论证

正确答案:查看最佳答案

第26题:FIDIC《施工合同条件》规定，施工阶段的合同管理，承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的()d内开工。

A.7

B.15

C.42

D.78

正确答案:查看最佳答案

第27题:设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拔款在合同中规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，()。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

正确答案:查看最佳答案

第28题:关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。选项A错误，评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明；选项B错误，投标人书面回答的澄清.说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。参见教材P34。

第29题:根据FIDIC《施工合同条件》，当已支付进度款累计金额，扣除()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.罚款

B.后续支付的预付款和已扣留的保留金

C.已扣留的保留金

D.累计支付的预付款和已扣留的保留金

正确答案:查看最佳答案

第30题:下列选项中属于风险型CM的合同计价方式的是()。

A.成本加酬金的计价方式

B.固定总价方式

C.固定单价方式

D.工程量清单方式

正确答案:查看最佳答案

第31题:监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时()。)

A.通知委托人后即可调换

B.无需通知委托人即可调换

C.取得委托人同意后才能调换

D.合同签订后不允许再调换总监人选

正确答案:查看最佳答案

第32题:在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指()

A.不应由发包人承担的经济支出

B.不应由发包人和承包人承担的经济支出

C.不应由承包人承担的经济支出

D.不包含在合同价款之内，应由发包人或承包人承担的经济支出

正确答案:查看最佳答案

第33题:与施工招标合同、材料招标合同相比，工程设计招标合同反映了合同法律关系中的()。

A.物体

B.事件

C.智力成果

D.行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程设计招标合同的客体是工程设计，属于智力成果。

第34题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第35题:下列风险中，既可能导致工期延误又可能产生第三者责任的是()。

A.投资风险和进度风险

B.进度风险和质量风险

C.质量风险和安全风险

D.安全风险和投资风险

正确答案:查看最佳答案

第36题:《建设工程监理合同》示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。

A.建议权

B.否决权

C.确认权

D.无任何权

正确答案:查看最佳答案

第37题:按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()。

A.颁发履约证书日

B.颁发工程接收证书日

C.协议书中约定的竣工日

D.工程接收证书注明的竣工日

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于设计合同履行的说法，正确的是()。

A.初步设计完成后，发包人向设计人支付第一笔设计费

B.提交施工图设计文件10天内，发包人一次性支付设计费

C.合同生效后3天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金

D.合同生效后5天内，发包人向设计人支付设计费总额的25%作为定金

正确答案:查看最佳答案

第39题:施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。

A.永久工程的损坏和延误的工期

B.承包人的停工损失

C.承发包双方的人员伤亡

D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第40题:以下关于混凝土立方体抗压强度试验，正确的是()。

A.混凝土强度等级

B.混凝土强度等级≥C60时，100x100x100mm试件的尺寸换算系数为0.95

C.混凝土强度等级

D.混凝土强度等级>C60时，200x200x200mm试件的尺寸换算系数为0.95

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于机电设备招标的说法，错误的是()。

A.可以采用公开招标或邀请招标方式

B.招标程序与施工招标基本相同

C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同

D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上，按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上，形成评标价。

第42题:关于保留金，下列说法错误的是()。

A.在承包商手中

B.用于承包商违约赔偿费

C.应从首次支付进度款时起扣

D.属于承包商的工程款

正确答案:查看最佳答案

第43题:对已经发生法律效力但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权、债务关系提前归于消灭的行为称为()。

A.合同解除

B.合同转让

C.合同变更

D.权利和义务同时转移

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在建工程脚手架的外侧边缘与1KV外电架空线路之间必须保持的最小安全操作距离应为()。

A.2m

B.4m

C.6m

D.8m

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，气瓶使用时，间距应大于()m。

A.12

B.10

C.8

D.5

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在尚未竣工的建筑物内不得设置()。

A.办公设施

B.会议室

C.临时仓库

D.员工宿舍

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据标准施工合同通用条款规定，下列不可抗力造成的损失应当由承包人承担的是()。

A.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失

B.发包人人员伤亡和其他财产损失

C.承包人人员伤亡和其他财产损失

D.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当()。

A.再次发布招标公告进行招标

B.降低对投标人的资格要求再次招标

C.降低工程质量标准再次招标

D.采用直接发包形式委托施工任务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:重新投标后，投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标，采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。

第49题:建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决

正确答案:查看最佳答案

第50题:()适用于承包商不仅需要承担设施的设计和施工工作，还要负责设施的长期运营，并在运营期到期后将设施移交给政府的项目。

A.金皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“金皮书”，适用于承包商不仅需要承担设施的设计和施工工作，还要负责设施的长期运营，并在运营期到期后将设施移交给政府的项目。

第51题:执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物后的结算应按照()执行。

A.新价格

B.市场价

C.原价格

D.双方协商的价格

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，确定变更价格正确的做法是()。

A.变更价格应包括在签约合同价中

B.由发包人根据项目投资效益决定变更价格

C.由承包人根据成本加利润原则确定变更价格

D.由监理人按合同与合同当事人商定或确定变更价格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人应按照合同商定或确定变更价格，变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人提出的合理化建议。

第53题:合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同()。

A.无效

B.变更

C.有效

D.终止

正确答案:查看最佳答案

第54题:在发包人与承包人之间的索赔事件处理和解决过程中，()是个核心。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.委员会

正确答案:查看最佳答案

第55题:能够作为保证人的是()。

A.法人的职能部门

B.公司

C.学校

D.幼儿园

正确答案:查看最佳答案

第56题:邀请招标中，邀请对象的数目不应少于()家。

A.2

B.3

C.5

D.7

正确答案:查看最佳答案

第57题:在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是()。

A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息

B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定

C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明

D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金不予退还的情形:(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同；(3)在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

第58题:某单位受业主委托与供应商签订木材供货合同时，事先必须从委托单位取得经批准的()后，签订的供货合同才对委托单位产生法律效力。

A.木材订货单

B.木材需求计划

C.委托授权书

D.履约保证书

正确答案:查看最佳答案

第59题:施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由()负责。

A.承包人

B.发包人

C.工程师

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),单层活动房层高不宜大于()m。

A.6.5

B.5.5

C.4.5

D.3.5

正确答案:查看最佳答案

第61题:招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月,承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中,工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨,工程师为了保证工程质量,指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为()个月。

A.19

B.19.5

C.21

D.21.5

正确答案:查看最佳答案

第62题:建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()。

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地

正确答案:查看最佳答案

第63题:物资设备采购中划分合同包装的主要考虑因素不包括()。

A.有利于投标竞争

B.要根据市场供应情况

C.考虑资金计划

D.尽量提前工程进度

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是()。

A.工程量清单

B.发包人要求

C.单位分析表

D.发包人建议

正确答案:查看最佳答案

第65题:《建设工程监理合同》通用条件规定“委托人”是指()。

A.进行监理招标的一方

B.监督监理招标的一方

C.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人

D.委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人

正确答案:查看最佳答案

第66题:依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。

A.传真

B.电子邮件

C.登记

D.信件

正确答案:查看最佳答案

第67题:工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。

A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

C.批准承包人缩短合同工期

D.将批准的索赔额纳入月进度款中

正确答案:查看最佳答案

第68题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位的，业主雇用其他人完成后，可从()中将这笔费用扣除。

A.预付款

B.履约保函

C.保留金

D.索赔款

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《建筑旅工安全管理规范》(DB33/1116-2015，E线所用材质与相线.工作零线(N线)相同时，当相线芯线截面S为35mm时，PE线最小截面应为()。

A.12mm2

B.16mm2

C.18mm2

D.35mm

正确答案:查看最佳答案

第70题:下列关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()。

A.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家3人

B.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家6人

C.招标代表人3人，技术、经济等方面的专家5人

D.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家7人

正确答案:查看最佳答案

第71题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。

A.索赔事件发生的原因和证据资料

B.索赔的依据

C.索赔意向通知

D.索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第72题:建设工程勘察合同是当事双方根据工程勘察工作需要，就查明、分析、评价建设场地的()而订立的协议。

A.地质地理环境特征和岩土工程条件

B.地质地理环境特征和施工现场布置

C.自然环境条件特征和地下施工方案

D.自然环境条件特征和土方开挖条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察合同的内容指勘察人根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。

第73题:根据《标准设计招标文件》,允许投标人递交备选投标方案的,关于备选投标方案的说法,正确的是()。

A.备选投标方案应采用与投标方案相同的报价

B.备选投标方案与投标方案的技术部分应有实质性不同

C.只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑

D.投标人最多只能提供一个备选投标方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为提供备选方案。如招标人未允许，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。如招标人允许，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。

第74题:审查设计投标人的人员技术力量主要是考察()的资质能力。

A.设计单位负责人

B.设计负责人

C.专业设计人员

D.所有设计人员

正确答案:查看最佳答案

第75题:经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。

A.债权转让

B.债务承担

C.债务人向第三人履行债务

D.由第三人向债权人履行债务

正确答案:查看最佳答案

第76题:设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行()处理。

A.薰蒸

B.刷漆

C.封蜡

D.烘干

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于木质包装材料，应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理，并出具有关薰蒸证明。

第77题:FIDIC施工合同条件规定的保留金属于()。

A.业主合同内的暂列金

B.承包商应交付的定金

C.业主应交付的定金

D.承包商应得的工程款

正确答案:查看最佳答案

第78题:委托监理招标过程中，划分合同包的工作范围时通常考虑的因素不包括()。

A.工程规模

B.工程项目的专业特点

C.监理单位的业绩

D.被监理合同的难易程度

正确答案:查看最佳答案

第79题:工程监理实施过程中，发生下列()情形时，总监理工程师应签发工程暂停令。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位未按施工方案施工

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:工程设计合同约定设计人承担违约责任的情形有()。

A.设计审批工作延误

B.设计错误

C.设计人延误完成设计任务

D.设计人原因要求解除合同

E.不可抗力

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足()条件。

A.建筑物的设计稳定、安全、可靠

B.提出技术设计计划

C.设计的施工图达到规定的设计深度

D.设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范

E.不存在有可能损害公共利益的其他影响

正确答案:查看最佳答案

第82题:抽样检验方法有()。

A.完全随机抽样

B.系统随机抽样

C.分层随机抽样

D.多阶段抽样

E.正态分布抽样

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，配电与照明节能工程使用的照明光源.照明灯具及其附属装置，应对其()性能进行见证取样检验。

A.照明光源初始光效

B.照明灯具镇流器能效值

C.照明灯具效率

D.照明设备功率.功率因数和谐波含量值

E.照明灯具接地电阻值

正确答案:查看最佳答案

第84题:有关合同()及解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。

A.法律效力

B.标的

C.质量

D.价款

E.履行期限

正确答案:查看最佳答案

第85题:关于风险CM模式的说法，正确的有()。

A.cm合同属于管理承包合同

B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.

C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价

D.cm承包商属于专业咨询机构

E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理

正确答案:查看最佳答案

第86题:某些项目的工程量清单中包括有"暂列金额"款项，对此款项的理解正确的是()。

A.不包含在合同价格之内

B.业主的备用金

C.可作为供意外用途的开支

D.支付时不需业主同意

E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额

正确答案:查看最佳答案

第87题:监理招标中，评标委员会对投标人的资质进行评审，其内容主要包括()。

A.财务状况

B.人员综合情况

C.批准的监理业务范围

D.单位规模

E.资质等级

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，由于承包人施工原因使设备试车达不到要求的()。

A.重新安装和试车的费用由发包人承担

B.工期不予顺延

C.承包人应按工程师的要求重新安装和试车

D.由设备制造方负责重新安装和修理

E.试车费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第89题:材料采购合同中，采购方的违约责任包括()。

A.提前交货

B.不按合同约定接受货物

C.产品的质量缺陷

D.货物交接地点错误

E.逾期付款

正确答案:查看最佳答案

第90题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，关于因不可抗力事件导致损失的说法，错误的是()。

A.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

B.工程所需清理.修复费用，由发包人承担

C.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

D.延误的工期相应顺延

E.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第91题:工程师在处理工期展延中，()。

A.依据合同有权删减工作内容和缩短工期

B.依据合同有权删减工作内容，但无权要求缩短工期

C.由工程师提出，经业主批准缩短工期

D.由工程师与承包商协商一致缩短工期

E.由业主与承包商协商，变更合同后缩短工期

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据FIDIC《施工合同条件》，业主可以凭保函索赔的有()。

A.承包商的施工质量低劣，需拆除重做导致的费用

B.履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续

C.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后，42天未派人修补

D.承包人的施工期限超过了合同工期

E.业主因承包人的严重违约行为解除合同

正确答案:查看最佳答案

第93题:承诺期限的确定，有()几种方法。

A.要约中规定承诺期限

B.要约中未规定、由仲裁人确定

C.要约中未规定、以对话方式承诺的、即时承诺

D.要约中未规定、以对话方式承诺的、在合理期限内作出

E.要约中未规定，以非对话方式作出的承诺应在合理期限内到达

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，勘察合同的内容有()。

A.发包人应提供的资料

B.勘察现场交通情况

C.勘察成果的提交

D.勘察费用的支付

E.合同争议的解决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程勘察合同(示范文本)(一)》合同条款的主要内容包括:(1)工程概况；(2)发包人应提供的资料；(3)勘察成果的提交；(4)勘察费用的支付；(5)发包人、勘察人责任；(6)违约责任；(7)未尽事宜的约定；(8)其他约定事项；(9)合同争议的解决；(10)合同生效。教材P61。

第95题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),附着式升降脚手架应在下列阶段进行检查与验收()。

A.首次安装完成

B.提升及下降前

C.提升.下降到位，投入使用前

D.拆除后

E.遇有五级大风.大雨后

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有()。

A.基础设施工程

B.防水工程

C.设备安装工程

D.电气管线工程

E.给水管道工程

正确答案:查看最佳答案

第97题:下列属于监理人职责的有()。

A.约定开工时间

B.提出开工申请

C.组织设计交底

D.审查承包人的实施方案

E.开工通知

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，属于发包人违约的情形有()。

A.因发生不可抗力事件导致设计工作严重受阻

B.设计人在合同约定的时间内未能获得发包人按合同约定应支付的设计费用

C.发包人未按合同约定对设计人提出的确认事项进行答复导致设计滞后

D.设计文件标注的质量标准不符合工程建设强制性标准规定

E.设计人所提供设计文件的设计深度不符合设计合同约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:属于发包人违约的情形有(1)发包人未按合同约定支付设计费用(2)发包人原因造成设计停止(3)发包人无法履行或停止履行合同(4)发包人不履行合同约定的其他义务。

第99题:保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为()

A.发生与否的不确定性

B.发生时间的不确定性

C.发生地点的不确定性

D.发生形式的不确定性

E.发生后果的不确定性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为(1)发生与否的不确定性;(2)发生时间的不确定性;(3)发生后果的不确定性。

第100题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，下列工作中，属于设计单位义务的有()。

A.组织设计成果鉴定

B.参加隐蔽工程验收

C.审查外商提供的设备设计图样

D.组织并主持设计交底会

E.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案

正确答案:查看最佳答案

第101题:建设工程施工合同履行中，投保()是转移风险的有效措施。

A.第三者责任险

B.机械损坏险

C.建筑工程一切险

D.人身意外伤害险

E.安装工程一切险

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期，正确的有()。

A.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏为5年

B.供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期

C.电气管线.给排水管道.设备安装为2年

D.装修工程为3年

E.基础设施工程.房屋建筑主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

第103题:施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是()。

A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书

B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力

E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

正确答案:查看最佳答案

第104题:鉴于建设工程监理招标标的特殊性，其特点主要有()。

A.邀请投标人较多

B.一般采用邀请招标

C.招标的宗旨是对监理单位能力的选择

D.报价在选择中居主要地位

E.邀请数量以3～5家为宜

正确答案:查看最佳答案

第105题:按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有()。

A.办理土地征用

B.向工程师提供工程进度计划

C.提供保证施工安全需要的围栏设施

D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

E.提供施工现场的地下管线资料

正确答案:查看最佳答案

第106题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),脚手架及其基础应在下列阶段进行检查与验收()。

A.基础完工后脚手架搭设前及悬挑梁安装完成后

B.作业层上施加荷载前

C.每搭设完6米至8米高度后

D.达到设计高度后

E.遇有四级大风.大雨后

正确答案:查看最佳答案

第107题:某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有()。

A.施工企业可以行使代位权

B.施工企业可以行使撤销权

C.施工企业应以建设单位名义行使权利

D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E.施工企业行使权利的范围以其债权为限

正确答案:查看最佳答案

第108题:法人应当具备的条件有()。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称、组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

E.必须有人来承担

正确答案:查看最佳答案

第109题:在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用()。

A.指明竣工日期

B.转移工程照管责任

C.颁发证书日就是缺陷责任期起始日

D.作为办理竣工结算的依据

E.表明施工合同的终止

正确答案:查看最佳答案

第110题:某工程外墙悬挑脚手架一次搭设高度20米，根据相关规定，以下关于该专项方案编制与审批，正确的是()。

A.该方案可由外墙脚手架专业劳务分包单位编制

B.该方案应由施工总承包单位技术负责人签字后报监理审核

C.该方案应经专家论证通过

D.该方案应经建设单位审批

E.该方案在施工过程中变更的，应重新报专家论证

正确答案:查看最佳答案

第111题:《民法典》采用合同形式的不要式原则有()等理由。

A.合同本质对合同形式不作要求

B.合同特点对合同形式不作要求

C.电子技术对合同形式的影响

D.国际公约要求不应对合同形式进行限制

E.市场经济要求不应对合同形式进行限制

正确答案:查看最佳答案

第112题:以下属于项目监理机构质量控制依据的有()。

A.建设单位与材料设备供应单位签订的项目融资合同

B.建设单位与施工单位签订的项目融资合同

C.建设工程监理合同

D.经批准的设计图纸

E.施工过程中设计单位出具的工程变更设计文件

正确答案:查看最佳答案

第113题:关于招标有效期的说法，正确的有()。

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作；投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。参见教材P32～33。

第114题:依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标，此标准为()。

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上

B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上

D.单项合同估算价低于规定的标准，但项目总投资在2500万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购

E.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采用邀请招标

正确答案:查看最佳答案

第115题:下列关于发包人向承包人提供图纸的叙述，正确的是()。

A.施工图可以一次提供，也可以分阶段提供，只要符合专用条款约定即可

B.发包人应免费按专用条款约定的份数供应承包人图纸

C.发包人应按专用条款约定的份数供应承包人图纸，图纸费用由承包人承担

D.承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复制，但复制费用由承包人承担

E.承包人要求增加图纸套数时，发包人应自费代为复制

正确答案:查看最佳答案

第116题:FIDIC《施工合同条件》规定，在分包方中，虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，其主要差异包括()。

A.选择分包单位的权利不同

B.业主对分包商利益的保护不同

C.工程款的支付开支项目不同

D.分包合同的工作内容不同

E.业主对分包商违约行为承担责任的范围不同

正确答案:查看最佳答案

第117题:设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按()阶段和专用条款约定的比例进行分解。

A.订立采购合同

B.设备制造完成

C.进场验收合格

D.安装就位

E.工程竣工

正确答案:查看最佳答案

第118题:以下属于买卖合同的是()

A.采购大宗建筑材料

B.采购通用型批量生产的中小型设备

C.订购非批量生产的大型复杂机组设备

D.特殊用途的大型非标准部件

E.特殊用途的大型复杂机组设备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于买卖合同，订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于加工承揽合同

第119题:监理招标中，评标委员会对投标人的资质进行评审，其内容主要包括()。

A.财务状况

B.人员综合情况

C.批准的监理业务范围

D.单位规模

E.资质等级

正确答案:查看最佳答案