节选部分<<2026年云南省监理工程师质量投资进度控制历年真题>>题型

可能很多人都在寻求"2026年云南省监理工程师质量投资进度控制历年真题"，莎士比亚曾经说过，那脑袋里的智慧，就像打火石里的火花一样，不去打它是不肯出来的。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 既然如此，知识是取之不尽，用之不竭的。只有最大限度地挖掘它，才能体会到学习的乐趣。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们学习之旅吧！最后的祝福:相信自己就好了,没什么大不了的,真的,不用想太多,会什么做什么,你不会的他们肯定会的也不多,相信我没错!我的你，衷心地祝福你在这次的考试中定能一举夺魁,榜上有名,考上通过的分数。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:()是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的协议。

A.建设工程施工合同

B.建设工程设计合同

C.建设工程勘察设计合同

D.建设工程勘察合同

正确答案:查看最佳答案

第1题:FIDIC《施工合同条件》规定，预付款又称动员预付款，是业主为了帮助()解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。

A.承包商

B.分包商

C.工程师

D.指定分包商

正确答案:查看最佳答案

第2题:下列关于设备采购招标的特点，说法错误的是()。

A.招标签订合同属于购买合同

B.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差

C.投标人可以是生产厂家或贸易公司

D.采购标的包括设备和伴随服务

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容是()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

正确答案:查看最佳答案

第4题:在采用排列图法分析工程质量问题时，按累计频率划分进行质量影响因素分类，次要因素对应得累计频率区间为()。

A.70%~80%

B.80%~90%

C.80%~100%

D.90%~100%

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《标准勘察招标文件》，招标人应按投标人须知前附表规定的媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日工程勘察设计的评标(P38)

第6题:施工中订购了10000m电缆线的合同，在合同约定的时间内交付了9000m，供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未做答复，则对这1000m电缆而言，()。

A.供货方不应再继续发运

B.供货方发运后，采购方有权拒收

C.供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款

D.供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款

正确答案:查看最佳答案

第7题:评标过程中，如果评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以()。

A.直接发包

B.否决所有投标

C.内部定标

D.选择投标书中报价最低者中标

正确答案:查看最佳答案

第8题:土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失

正确答案:查看最佳答案

第9题:关于对承包人施工设备的控制，以下做法正确的是()

A.施工设备不满足质量要求时，监理人要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由监理人承担

B.承包人擅自将施工设备挪作他用

C.目前闲置的施工设备，承包人擅自将其撤离施工现场

D.施工设备不满足合同进度计划，监理人要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工现场或挪作他用，对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场。

第10题:浙江某全装修住宅，监理人员验收浴室墙面防水高度时发现:设计为1.5m，建设单位企业标准规定为≥18m，省标规定为≥2m，施工单位企业标准为沿墙面全高设置，监理人员应按()验收。

A.1.5m

B.1.8m

C.2.0m

D.墙面全高高度

正确答案:查看最佳答案

第11题:承担违约责任的主要方式是()。

A.继续履行

B.支付违约金

C.赔偿损失

D.采取补救措施

正确答案:查看最佳答案

第12题:,根据《建设工程监理规范》，对设计单位提出的新材料.新技术.新工艺必要时，应由()组织专家评审。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在()前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于详细评审阶段工作内容的是()。

A.施工组织设计

B.项目管理机构

C.响应性评审

D.投标报价

正确答案:查看最佳答案

第15题:施工合同的总纲性法律文件是()

A.合同协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.附件

正确答案:查看最佳答案

第16题:最常用的工程质量事故处理方案类型是()。

A.修补处理

B.延期处理

C.返工处理

D.不做处理

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在()后将其移交发包人。

A.工程缺陷责任期届满

B.工程竣工

C.工程竣工验收合格

D.工程最终结算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，并在工程竣工后将其移交发包人。

第18题:勘察合同履行管理时，如果发包人不履行合同，发包人()。

A.无权要求返还定金

B.有权要求返还定金

C.只能要求返还定金的一半

D.无权要求返还定金且需支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第19题:设计招标过程中，为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用()。

A.单独进行初步设计招标

B.技术设计招标或监理单位招标

C.技术设计招标或施工图设计招标

D.施工图设计招标或单独进行初步设计招标

正确答案:查看最佳答案

第20题:可撤销的合同在撤销前，属于()合同。

A.无效

B.有效

C.既未成立也未生效

D.虽未成立但已生效

正确答案:查看最佳答案

第21题:按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书

B.签发最终支付证书

C.颁发履约证书

D.承包商提交结清单

正确答案:查看最佳答案

第22题:以下关于砌体结构实体检测，正确的是()。

A.砌体检测可采用回弹法

B.基础不均匀沉降可采用经纬仪检测

C.砌体中的钢筋可采用雷达法或电磁感应法检测

D.圈梁和构造柱设置应采用剔凿表面抹灰法

正确答案:查看最佳答案

第23题:施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由()。

A.承包人承担影响正常施工的费用

B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期

C.承包人只给予发包人顺延相应工期

D.发包人和承包人共同承担责任

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)施工现场竖向安全防护宜采用()。

A.安全栏杆

B.安全平网

C.安全立网

D.密目式安全立网

正确答案:查看最佳答案

第25题:企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于()的法律行为。

A.法定代理

B.指定代理

C.代表企业

D.代表部门

正确答案:查看最佳答案

第26题:依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。

A.传真

B.电子邮件

C.登记

D.信件

正确答案:查看最佳答案

第27题:依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是()。

A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

B.违约金和定金不可以同时选用

C.承担违约责任的条件采用严格责任原则

D.违约金和赔偿损失可以同时使用

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。

A.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间

B.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

D.补偿金额一设备原值×设备折旧率+管理费

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

正确答案:查看最佳答案

第30题:在工程项目的设计成果完成后，由()负责组织签订.验收和向设计审批部门报批。

A.设计人

B.监理人

C.审图机构

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第31题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。参见教材P79。

第32题:下列关于中标人选定原则的说法，不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案:查看最佳答案

第33题:地基承载力的检测方法是()。

A.标准贯入试验

B.静力触探试验

C.动力触探试验

D.静荷载试验

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。颁发工程接收证书后，将保留金50%返还承包商，颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。参见教材P141。

第35题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款,合同材料的所有权和风险自()之日起由卖方转移至买方。

A.材料从卖方生产加工地出厂

B.买方将采购材料合同款全部支付给卖方

C.卖方按合同将材料在施工场地卸货后办理完收货清单

D.买方按合同约定对到场材料进行抽检并经检验合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方。除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地卸货后将合同材料交付给买方。

第36题:以下关于监理单位质量目标，不正确的是()。

A.要制定具体的.可测量的质量目标

B.要突出监理工作服务性.公平性的要求

C.要突出监理工作严格执法.科学执法的要求

D.可以围绕总目标制定分目标

正确答案:查看最佳答案

第37题:承包人对施工专业分包管理的职责是()。

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工分包合同概述。承包人派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调，承担如同主合同履行过程中监理人的职责，包括审查分包工程进度计划.分包人的质量保证体系.对分包人的施工工艺和工程质量进行监督等。参见教材P104。

第38题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A错误，发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)；选项B错误，承包人是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人；选项D错误，工程设计行业资质.工程设计专业资质.工程设计专项资质设甲级.乙级。参见教材P65。

第39题:依据《中华人民共和国合同法》的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按()执行。

A.原价格

B.新价格

C.当地市场价格

D.签订合同地市场价格

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列关于建设工程施工合同履行过程中发包人的支付责任的表述中，错误的是()。

A.发包人应在双方计量确认后14d内向承包人支付工程预付款

B.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知

C.发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付的，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可以延期支付

D.延期付款协议中须明确延期支付时间，以及从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息

正确答案:查看最佳答案

第41题:设计施工总承包合同文件中的承包人建议书是()。

A.对承包人施工方案的进一步完善

B.对承包人合理化建议的阐述

C.对发包人要求的响应

D.对发包人招标文件的补充

正确答案:查看最佳答案

第42题:以下属于发包人义务的是()

A.现场外的道路通行权

B.现场查勘

C.编制施工实施计划

D.提出开工申请

正确答案:查看最佳答案

参考解析:四、发包人义务(一)提供施工场地1.施工现场；2.地下管线和地下设施的相关资料；3.现场外的道路通行权；(二)组织设计交底(三)约定开工时间五、承包人义务(一)现场查勘(二)编制施工实施计划(三)施工现场内的交通道路和临时工程(四)施工控制网(五)提出开工申请

第43题:建设工程监理合同履行中，由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间的工作属于()。

A.附加工作

B.额外工作

C.正常工作

D.变更工作

正确答案:查看最佳答案

第44题:以下属于建设单位在施工阶段质量控制的是()。

A.选择最佳建设方案

B.选择好勘察设计单位

C.保证图纸符合现场和施工实际条件

D.择优选择监理单位

正确答案:查看最佳答案

第45题:设计施工总承包合同模式下，在履行合同过程中发生一系列事件，()不可以进行工期索赔。

A.国家有关部门审批迟延

B.承包人采购的材料没有及时到货

C.隐蔽工程重新检验证明质量合格

D.监理人的指示延误

正确答案:查看最佳答案

第46题:与直接询价方式选择材料供应商相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是()。

A.交易成本低

B.采购工作量小

C.采购工作周期长

D.便于磋商价格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标投标则是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式，该方式有利于规范买卖双方的交易行为、扩大比选范围、实现公开公平竞争，但程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境。

第47题:下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。

A.以投标人的平均报价作为评标价

B.以中标人的评标价作为中标价

C.以报价最低的投标价为中标价

D.以中标人的报价为中标价

正确答案:查看最佳答案

第48题:观感质量验收以观察.触摸或简单量测的方式进行，并结合验收人员的主观判断，综合给出()的质量评价结果。

A.合格.基本合格.不合格

B.合格.良好.不合格

C.优.良.差

D.好.一般.差

正确答案:查看最佳答案

第49题:隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，()，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。

A.验收7小时后

B.验收24小时后

C.验收48小时后

D.验收72小时后

正确答案:查看最佳答案

第50题:公开招标与邀请招标，在招标程序上的主要差异之一表现为是否()。

A.编制招标文件

B.进行资格预审

C.进行公开开标

D.组织现场考察

正确答案:查看最佳答案

第51题:建筑工程一切险合同属于()。

A.财产保险合同

B.人身保险合同

C.财产及人身保险合同

D.国内建筑、安装工程保险合同

正确答案:查看最佳答案

第52题:某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由()。

A.发包人赔偿，延误的工期顺延

B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C.承包人承担，延误的工期顺延

D.承包人承担，延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第53题:合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，下列关于这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是()。

A.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任

B.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务

C.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，债权人有权直接追究第三人的违约责任

D.部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()。

A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《标准设备采购招标文件》.由于卖方原因导致合同设备未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会应不超过()。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由于卖方原因导致合同设备未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会应不超过3次

第56题:合同法对合同纠纷解决的规定是()。

A.只能通过诉讼解决

B.调解.仲裁.诉讼可以任选

C.只能通过仲裁解决

D.按照调解-仲裁-诉讼的步骤依次进行

正确答案:查看最佳答案

第57题:采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是()。

A.主要因素

B.次要因素

C.一般因素

D.基本因素

正确答案:查看最佳答案

第58题:施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由()。

A.发包人办理申报手续，发包人承担有关费用

B.发包人办理申报手续，承包人承担有关费用

C.承包人办理申报手续，承包人承担有关费用

D.承包人办理申报手续，发包人承担有关费用

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《标准勘察招标文件》，下列组成合同的文件:勘察纲要2勘察费用清单3中标通知书正确的优先解释顺序是()。

A.①-②-③

B.②-③-①

C.③-①-②

D.③-②-①

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排序为合中投专通发清勘

第60题:()综合衡量价格、商务、技术等各项因素对招标文件的满意程度，按照统一标准(分值或货币)量化后进行比较的方法。

A.综合评估法

B.价格折算法

C.最低价评标法

D.评分法

正确答案:查看最佳答案

第61题:资格审查标准的正文不包括()。

A.审查方法

B.审查标准

C.审查程序

D.审查时间

正确答案:查看最佳答案

第62题:在监理合同履行中，监理机构为执行监理任务所需的工作资料，应()。

A.单位自费收集

B.向业主付费索取

C.向设计单位付费索取

D.由业主负责提供

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。

A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目

B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目

C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目

D.构成内容多且专业性强的大型项目

正确答案:查看最佳答案

第64题:工程监理实施过程中，发生下列()情形时，总监理工程师应签发工程暂停令。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位未按施工方案施工

正确答案:查看最佳答案

第65题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是()。

A.可以一次移交完成，也可以分次移交

B.只能一次移交完成，不可以分次移交

C.只能分次移交完成，不可以一次移交

D.以不影响单位工程的竣工为原则

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交，以不影响单位工程的开工为原则。

第66题:采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是()。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时，按照预定的评标规则，将投标报价之外的部分评审要素进行价格量化，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价，评标价最低的投标书为最优。

第67题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》，通用条款的规定，当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由()协商解决。

A.承包人和设计人

B.发包人和监理人

C.发包人和承包人

D.承包人和监理人

正确答案:查看最佳答案

第68题:某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是()。

A.按订购数量加多付数量计算货款

B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

正确答案:查看最佳答案

第69题:委托人对监理人支付通知书中的部分监理酬金项目存在异议时，应当()。

A.无条件支付

B.停止支付该通知书所列酬金

C.先支付其他无异议部分酬金

D.加倍扣付有异议部分的款项作为惩罚

正确答案:查看最佳答案

第70题:下列组织或机构中,不能作为保证人的是()

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.银行

D.合伙企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以下组织不能作为保证人:①学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。②企业法人的职能部门。③企业法人的分支机构。④国家机关。

第71题:建设行政主管部门通过对建设活动的监督，主要从质量和安全的角度对工程项目进行管理。其主要职责不包括()。

A.颁布规章

B.批准工程项目的建设

C.对建设活动实施监督

D.执行建设活动

正确答案:查看最佳答案

第72题:在项目实施阶段，发包人将更多精力用于项目的筹资、建设过程重大问题的决策等方面，由()承担实施过程的主要风险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人

正确答案:查看最佳答案

第73题:评标委员会对投标书中的错误加以修正后，请该投标书的投标授权人予以签字确认，如果投标人拒绝签字，则()。

A.投标继续生效

B.返还投标保证金

C.默认为投标人同意其修改

D.没收投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，关于设计成果的说法，错误的是()。

A.设计概算不得超过合同约定的设计限额

B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料

C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准

D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在保健急救方面，施工现场必须备有()。

A.职工医院

B.医务室

C.全科医生

D.保健药箱

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)宜委托()对吊篮悬挂机构支撑点处结构的承载能力进行复核确认。

A.吊篮制造厂家

B.吊篮安装单位

C.吊篮使用单位

D.建筑结构原设计单位

正确答案:查看最佳答案

第77题:施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格，则()。

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延

B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第78题:《标准施工合同》中“暂估价”的含义是()。

A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用

B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用

C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用

D.暂估价属于签约合同价的组成部分

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料.设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分。参见教材P90。

第79题:指定分包商由()指定或选定。

A.业主

B.承包商

C.设计单位

D.业主和承包商共同

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:下列文件中，属于招标文件组成内容的有()。

A.投标人针对招标文件提出的质疑

B.投标预备会的会议纪要

C.对投标人质疑的书面解答

D.招标人发布的资格预审公告

E.招标人对投标文件的修改

正确答案:查看最佳答案

第81题:建设施工合同是否有履约担保不是合同有效的必要条件，按照合同具体约定来执行。如果合同约定有履约担保和预付款担保，则需在专用条款内明确说明()。

A.总价金额

B.担保的种类

C.担保方式有效期

D.担保金额

E.担保书的格式

正确答案:查看最佳答案

第82题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查，如未在约定时间内核查，又未提出具体意见，则()。

A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单

B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单

C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核

D.承包人应进行修正和提供补充资料，和监理人协商后，提交修正后的竣工付款申请单

E.承包人可再次提请监理人核查

正确答案:查看最佳答案

第83题:在FIDIC合同条件中，对于颁发工程移交证书的程序，下列提法错误的有()。

A.工程达到基本竣工要求后，承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书

B.工程师接到申请后的21天内，如认为已满足竣工条件，即可颁发证书

C.如工程师认为没有达到竣工条件，则指出还应完成哪些工作

D.承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后，需再次提出申请

E.部分工程的竣工验收不颁发移交证书

正确答案:查看最佳答案

第84题:招标人自行办理招标事宜，须具备()等条件。

A.具有编制招标文件能力

B.有自己的评标专家库

C.有组织评标能力

D.经招标代理机构批准

E.向有关行政监督部门备案

正确答案:查看最佳答案

第85题:合同协议书是施工合同的总纲性法律文件，标准化的协议书格式文字量不大，需要结合承包工程特点填写，约定的主要内容包括()。

A.工程概况

B.工程承包范围

C.合同工期

D.质量标准

E.合同条款

正确答案:查看最佳答案

第86题:建设工程施工合同履行过程中，关于暂停施工的管理程序，下列说法中正确的是()。

A.监理人若发现施工质量不合格，应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的48小时内提出书面处理意见

B.监理人应当按照工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工工程

C.监理人实施工程师做出的处理意见后，可提出书面复工要求

D.监理人应当在收到复工通知后的24小时内给予相应的答复

E.如果因监理人未及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第87题:进行地质勘察时，依据《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括()。

A.钻探设备的进场费用

B.勘察成果资料质量不合格

C.修建进入勘察现场临时道路的费用

D.工程用料运抵现场的费用

E.勘察人加班费

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，发包人应完成的工作有()。

A.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

B.将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至通用条款约定地点，并保证施工期间需要

C.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

D.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底，通用条款内需要约定具体的时间

E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用

正确答案:查看最佳答案

第89题:下列关于对中标通知书的说法，正确的是()。

A.中标通知书由招标人发出

B.中标通知书只对中标人具有法律效力

C.只有招标人才能确定中标人

D.中标通知书对招标人具有法律效力

E.中标通知书发出30日内签订合同

正确答案:查看最佳答案

第90题:为了保证招标行为规范化、科学化，达到招标选择承包人的预期目的，招标人应满足的要求有()。

A.有审查投标单位资质的能力

B.有组织开标、评标、定标的能力

C.有组织编制招标文件的能力

D.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

E.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员

正确答案:查看最佳答案

第91题:施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有()。

A.汽车

B.土地

C.土地所有权

D.支票

E.可以转让的商标专用权

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师应当具备的风险意识能力包括()。

A.及时识别可能发生不可抗力风险的因素

B.督促当事人转移或分散风险

C.监督承包人采取有效的防范措施

D.重视施工安全

E.不可抗力事件发生后采取有效手段尽量减少损失

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，由于承包人施工原因使设备试车达不到要求的()。

A.重新安装和试车的费用由发包人承担

B.工期不予顺延

C.承包人应按工程师的要求重新安装和试车

D.由设备制造方负责重新安装和修理

E.试车费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。

A.选择施工总承包人的确认权与否决权

B.工程实际竣工日期的签认权

C.工程上使用的材料和施工质量的检验权

D.设计变更的审批权

E.工程款支付的审核和签认权

正确答案:查看最佳答案

第95题:当事人能行驶留置权的合同有()。

A.购销合同

B.加工承揽合同

C.仓储保管合同

D.借款合同

E.运输合同

正确答案:查看最佳答案

第96题:要使索赔得到公平合理的解决，监理人在工作中必须注意的原则包括()。

A.公平合理地处理索赔

B.及时作出决定和处理索赔

C.尽可能通过协商达成一致

D.诚实信用

E.尽可能通过仲裁解决索赔

正确答案:查看最佳答案

第97题:工程项目施工过程中，质量监督机构的职责有()。

A.核查工程项目报建审批手续是否齐全

B.检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实情况

C.核查实际进度是否滞后于计划进度

D.抽查主体结构工程的施工质量

E.依据法规对违法分包行为进行处罚

正确答案:查看最佳答案

第98题:在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括()。

A.作为被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人取消委托

D.代理事项完成

E.代理期限届满

正确答案:查看最佳答案

第99题:工程施工过程中，应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。

A.施工单位施工质量保证措施欠缺

B.施工单位拒绝项目监理机构管理

C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

D.施工单位采用不适当的施工工艺

E.施工单位违反工程建设强制性标准

正确答案:查看最佳答案

第100题:根据相关规范，测定地基土最佳含水量时的最大干密度的试验方法有()。

A.环刀法

B.灌砂法

C.直接称量法

D.轻型击实法

E.重型击实法

正确答案:查看最佳答案

第101题:《建设工程监理合同》的标的包括()。

A.工程项目

B.正常的监理工作

C.附加工作

D.相关服务

E.包括工程项目总概算以外的有关工作

正确答案:查看最佳答案

第102题:关于投标预备会的说法，正确的有()。

A.投标预备会是法定的招标程序

B.投标预备会上应进行招标工程交底

C.投标预备会由工程监理单位组织召开

D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

正确答案:查看最佳答案

第103题:根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的有()。

A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施

B.暂估价是签约合同价的组成部分

C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标

D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定

E.暂估价金额由监理人控制使用

正确答案:查看最佳答案

第104题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下关于外墙节能构造和外窗气密性能现场实体检验的抽样数量，正确的有()。

A.同工程项目.同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算建筑面积;

B.同工程项目.同施工单位且同期施工的多个单位工程，应分别计算建筑面积:

C.每1万㎡可视为一个单位工程进行抽样，不足1万㎡也视为一个单位工程;

D.每2万m可视为一个单位工程进行抽样，不足2万㎡也视为一个单位工程;

E.每3万m可视为一个单位工程进行抽样，不足3万㎡也视为一个单位工程。

正确答案:查看最佳答案

第105题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间，没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的，应当根据()确定。

A.合同有关条款

B.交易习惯

C.签订合同地有关政策

D.债务人可以随时履行

E.债权人也可以随时要求履行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第106题:关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有()。

A.成套设备及生产线设备采购，宜采用市场采购的方式

B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报总监理工程师批准

C.市场采购设备，一般用于标准设备的采购

D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),安全网的质量保证资料应有()。

A.产品生产许可证

B.商检报告

C.质量合格证

D.检测报告

E.进场复试报告

正确答案:查看最佳答案

第108题:工程投保建筑工程一切险后，如果因()原因导致被保险人受到损害时，保险公司负责赔偿。

A.地震

B.地面沉陷

C.施工机械制动失灵造成的损失

D.施工现场邻近建筑物的火灾

E.领有公共运输行驶执照的运输汽车在工地被砸坏

正确答案:查看最佳答案

第109题:下列关于工程竣工结算阶段发包人违约责任的表述中，正确的是()。

A.发包人收到竣工结算报告及结算资料后28d内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款

B.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56d内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价

C.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56d内仍不支付，可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿

D.工程竣工验收报告经发包人认可后28d内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程损失时，如果发包人要求交付工程，承包人应当交付

E.工程竣工验收报告经发包人认可后28d内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程损失时，如果发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《标准施工招标文件》，招标人需重新招标的情形有()。

A.招标人在投标截止日前对招标文件内容做出修改

B.至投标截止时间共有2家单位投标

C.开标时发现所有投标人报价均高于标底

D.评标委员会成员中有投标人的近亲

E.所有投标人的投标经评标委员会评审后均被否决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人需重新招标的情形包括:投标截止时间止，投标人少于3个的；经评标委员会评审后否决所有投标的。

第111题:建设工程合同的特征有()。

A.合同主体的严格性

B.合同订立的短暂性

C.合同标的特殊性

D.合同履行期限的长期性

E.合同形式的非要式性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同的特征包括(1)合同主体的严格性(2)合同标的的特殊性(3)合同履行期限的长期性(4)计划和程序的严格性(5)合同形式的特殊要求(采用要式合同)。教材P2-3。

第112题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于塔式起重机基础，正确的有()。

A.应根据使用说明书.工程地质情况编制基础专项施工方案

B.基础形式有板式.桩基承台式.组合式等

C.桩基承台式基础，经设计计算，混凝土承台尺寸可小于使用说明书规定的承台尺寸

D.组合式基础，应组织专家论证

E.塔机机身与基础的连接方式应符合使用说明书的规定

正确答案:查看最佳答案

第113题:某工程外墙悬挑脚手架一次搭设高度20米，根据相关规定，以下关于该专项方案编制与审批，正确的是()。

A.该方案可由外墙脚手架专业劳务分包单位编制

B.该方案应由施工总承包单位技术负责人签字后报监理审核

C.该方案应经专家论证通过

D.该方案应经建设单位审批

E.该方案在施工过程中变更的，应重新报专家论证

正确答案:查看最佳答案

第114题:以下项目中，可不采取招标方式而采取直接委托方式的有()。

A.抢险救灾工程

B.大型基础设施

C.涉及国家安全、国家秘密的项目

D.需要使用农民工特殊情况的项目

E.利用扶贫资金以工代账的项目

正确答案:查看最佳答案

第115题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)下列哪些做法不符合模板支撑架拆除的安全规定()。

A.拆除作业前，应先对支撑结构的稳定性进行检查确认

B.拆除作业分层.分段，按由下至上顺序拆除

C.当只拆除部分支撑结构时，拆除前应对不拆除的支撑结构进行加固，确保稳定

D.对多层支撑结构，当楼层结构不能满足承载要求时，可以拆除下层支撑

E.遇六级强风或大雨.大雪时，可在采取相应措施后继续作业

正确答案:查看最佳答案

第116题:签发()必须由监理工程师亲自处理。

A.工程移交证书

B.付款证书

C.解除缺陷责任证书

D.最终证书

E.分项工程合格证书

正确答案:查看最佳答案

第117题:以下哪些财产可以作为抵押物

A.土地所有权

B.建筑材料

C.正在建的建筑物

D.建设用地使用权

E.非营利的公益设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第118题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，买卖双方承担违约责任的方式有()。

A.继续履行合同义务

B.采取经对方认可的补救措施

C.免除守约方配合义务

D.赔偿损失

E.提交仲裁机构裁定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第119题:保证合同应包括的内容有()。

A.保证的方式

B.保证的期间

C.保证担保的范围

D.债务人履行债务的期限

E.债权人单方认为需要约定的其他事项

正确答案:查看最佳答案