节选部分<<2026年河北石家庄监理工程师质量投资进度控制测试模拟真题>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:以下关于工程质量缺陷的处理，正确的是()。

A.发生工程质量缺陷后，由总监签发停工令

B.发生工程质量缺陷后，由总监签发监理通知单

C.发生工程质量缺陷后，由项目监理机构签发停工令

D.发生工程质量缺陷后，由项目监理机构签发监理通知单

正确答案:查看最佳答案

第1题:某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()。

A.甲投标人，合同价为7040万元

B.甲投标人，合同价为7080万元

C.乙投标人，合同价为7050万元

D.乙投标人，合同价为7060万元

正确答案:查看最佳答案

第2题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

A.总承包单位

B.建设单位

C.设计单

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第3题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.评标价法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。同时，某些评审要素难以用金额表示。因此，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第4题:根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。

A.14

B.28

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

第5题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。参见教材P145。

第6题:根据《标准施工招标文件》，合同文件的优先解释顺序是()。

A.技术标准和要求——图纸——已标价工程量清单——投标函及其附录

B.投标函及其附录——已标价工程量清单——技术标准和要求——图纸

C.技术标准和要求——投标函及其附录——图纸——已标价工程量清单

D.投标函及其附录——技术标准和要求——图纸——已标价工程量清单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行约定，合同文件序号为优先解释的顺序:(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)技术标准和要求(7)图纸(8)已标价的工程量清单(9)其他合同文件。

第7题:①勘察纲要②费用清单③中标通知书排序

A.①②③

B.②③①

C.③①②

D.③②①

正确答案:查看最佳答案

参考解析:顺序为合中投专通发清勘

第8题:某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第9题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》，通用条款的规定，当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由()协商解决。

A.承包人和设计人

B.发包人和监理人

C.发包人和承包人

D.承包人和监理人

正确答案:查看最佳答案

第10题:委托监理招标过程中，划分合同包的工作范围时通常考虑的因素不包括()。

A.工程规模

B.工程项目的专业特点

C.监理单位的业绩

D.被监理合同的难易程度

正确答案:查看最佳答案

第11题:当合同履行过程中发现，对给付货币的地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，根据《民法典》，应在()履行。

A.支付货币一方所在地

B.接受货币一方所在地

C.货币存放地

D.货币使用地

正确答案:查看最佳答案

第12题:委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于()。

A.额外监理工作

B.附加监理工作

C.正常监理工作

D.变更监理工作

正确答案:查看最佳答案

第13题:债权人的()是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权。

A.撤销权

B.代位权

C.先履行抗辩权

D.后履行抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第14题:发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。

A.2%

B.2%

C.5%

D.7%

正确答案:查看最佳答案

第15题:由于无效合同自始没有法律约束力，因此，()是处理无效合同的主要方式。

A.赔偿损失

B.赔礼道歉

C.返回财产

D.追缴财产，收归国有

正确答案:查看最佳答案

第16题:单价合同又可分为固定单价合同和可变单价合同两种形式，两者描述错误的是()

A.固定单价合同对承包商而言，存在较大的报价风险。

B.固定单价合同适合于工期较短的项目

C.固定单价合同适合于工作内容和工程量变化幅度较大的项目

D.可变单价合同承包商承担价格变动的风险较小

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单价合同又可分为固定单价合同和可变单价合同两种形式。固定单价合同对承包商而言，存在较大的报价风险。一般适合于工期较短、工作内容和工程量变化幅度不大的项目。与固定单价合同相比，可变单价合同承包商承担价格变动的风险较小

第17题:某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当()。

A.认定合同有效

B.认定合同无效

C.认定合同成立

D.认定合同不成立

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据ISO质量管理体系标准，以下不属于“过程方法”质量管理原则的是().

A.应用PDCA循环

B.重点管理能改进组织关键活动的各种因素

C.配备过程所需资源

D.总结推广.肯定成果奖励

正确答案:查看最佳答案

第19题:为了确保工程质量，标准设备的采购，一般宜()。

A.考核合格供货厂家后直接向厂家订货

B.采用招标采购方式采购

C.货比三家后直接市场采购设备

D.通过样品鉴定后，直接请中介机构代为采购

正确答案:查看最佳答案

第20题:建设监理招标的最大特点是()。

A.非常注重监理单位的报价

B.邀请投标人较多

C.很注重监理单位能力的选择

D.很注重监理单位的资金状况

正确答案:查看最佳答案

第21题:建设工程施工合同履行中，由于施工场地的电路出现问题，而导致工期延误，并给承包人带来了损失应()。

A.由承包人承担，工期不予顺延

B.由承包人承担，工期相应顺延

C.由发包人承担，工期不予顺延

D.由发包人承担，工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第22题:FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指()。

A.工程保修期

B.承包商的施工期

C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程()。

A.材料生产厂家

B.合理使用年限

C.保修期限

D.材料品牌及产地

正确答案:查看最佳答案

第24题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当基坑支护体或支撑发生险情时，可采取的措施不包括()。

A.立即停止基坑开挖，清理基坑周边堆放的物资

B.有条件的情况下挖除坑外土体进行卸载

C.对基坑支护体或支撑进行加固处理

D.坑外双管双液注浆

正确答案:查看最佳答案

第25题:施工合同的当事人选择仲裁的，应当由()仲裁委员会仲裁。

A.双方选定

B.合同签字地

C.施工企业所在地

D.建设单位所在地

正确答案:查看最佳答案

第26题:向生产厂家订购设备时，质量控制工作的首要环节是对()。

A.质量合格标准的确定

B.运输方式选择

C.选择合格的供货厂商

D.工艺方案合理性评审

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，防水层最小厚度不得小于设计厚度的()。

A.80%

B.85%

C.90%

D.95%

正确答案:查看最佳答案

第28题:合同公证与鉴证的相同点是()。

A.目的.法律效力.原则

B.范围.性质.目的

C.目的.原则.内容

D.法律效力.目的.性质

正确答案:查看最佳答案

第29题:勘察合同履行管理时，如果发包人不履行合同，发包人()。

A.无权要求返还定金

B.有权要求返还定金

C.只能要求返还定金的一半

D.无权要求返还定金且需支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第30题:业主招标采购工程建设所需货物时，对于投标截止时间前已经进口的货物，国内供货方的报价应是()。

A.仓库交货价

B.出厂价

C.船上交货价

D.离岸价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于投标截止时间前已经进口的货物，可报仓库交货价。卖方在其所在地或其他指定的地点(如:工场、工厂或仓库)将货物交给买方后即完成交货，则报出厂价。

第31题:合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将()。

A.仍然有效

B.自行终止

C.合同无效

D.双方重新协商另签合同

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于保证人资格的说法.正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

第33题:某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于()签订的合同。

A.采取欺诈手段

B.采取胁迫手段

C.超越经营范围

D.无效代理

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《英国工程施工合同文本》(ECC)，如果采用固定价格承包，则应当选择()。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的标价合同

C.带有分项工程表的目标合同

D.带有工程量清单的目标合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同，选项A.带有分项工程表的标价合同适用于固定价格承包，选项B.带有工程量清单的标价合同适用于综合单价计量承包。

第35题:依据《民法典》，()是标的的内在品质和外观形态的综合指标。

A.数量

B.质量

C.履行的方式

D.价款或者报酬

正确答案:查看最佳答案

第36题:与《标准施工招标文件》相比，《标准设计施工总承包招标文件》的特点是()。

A.评标办法不同，设计施工总承包适用综合评估法

B.招标程序不同，设计施工总承包分为设计和施工两阶段招标

C.招标内容不同，设计施工总承包增加了有关设计的工作内容和费用

D.资格审查方式不同，设计施工总承包适用于资格后审方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工招标与总承包招标，评标办法都包括综合评估法和经评审的最低投标价法，招标程序基本相同。资格审查方式取决于公开招标或邀请招标。

第37题:除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起()内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同

A.90天

B.30天

C.60天

D.50天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同

第38题:合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法错误的是()。

A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁

C.仲裁协议约束合同当事人

D.仲裁协议不排除法院对纠纷的管辖权

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据项目NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()。

A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”

B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定

C.工程师应对合同争议作出决定

D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理

正确答案:查看最佳答案

第40题:某顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。

A.工期和经济损失由承包人承担

B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期

C.顺延合同工期，不补偿经济损失

D.补偿经济损失并顺延合同工期

正确答案:查看最佳答案

第41题:合同法对合同纠纷解决的规定是()。

A.只能通过诉讼解决

B.调解、仲裁、诉讼可以任选

C.只能通过仲裁解决

D.按照调解-仲裁-诉讼的步骤依次进行

正确答案:查看最佳答案

第42题:建筑工程一切险的保险期限()开始。

A.自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准

B.自工地动工

C.自主要材料、设备运抵工地

D.保险公司中约定日期

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，建筑围护结构节能工程施工完成后，应对围护结构的外墙节能构造和外窗气密性能进行()。

A.见证取样试验

B.现场实体检验

C.委托使用

D.型式检验

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列承担缔约过失责任的情形中，不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是()。

A.故意隐瞒标的物的瑕疵

B.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有

C.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商

D.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标

正确答案:查看最佳答案

第45题:设计工作正式开始前，发包人预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进行阶段支付时，发包人()。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例定金冲抵部分设计费

正确答案:查看最佳答案

第46题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

C.停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第47题:委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于()。

A.正常监理工作

B.附加监理工作

C.额外监理工作

D.义务监理工作

正确答案:查看最佳答案

第48题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。

A.未中标的投标人不予退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

正确答案:查看最佳答案

第49题:建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。

A.勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金

B.勘察工作已经进行了25%，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费

C.勘察工作已经进行了40%，发包人应支付预算额100%的勘察费

D.勘察工作已经进行了80%，发包人应支付预算额100%的勘察费

正确答案:查看最佳答案

第50题:在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是()。

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是大型工程设备采购招标概述。选项A错误，投标保证金额不足，属于实质性偏差；选项C错误，单价计算的结果与总价不一致，修正即可；选项D错误，评标时需要考虑运费问题。参见教材P56。

第51题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，临时建筑使用年限不应超过()年。

A.4

B.5

C.6

D.7

正确答案:查看最佳答案

第52题:按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

正确答案:查看最佳答案

第53题:勘察费用在合同签订后()天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第54题:在施工合同履行过程中，发包人按合同约定购买了钢材，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分钢材锈蚀，则应由()。

A.保管员负责赔偿损失

B.发包人承担损失责任

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人与承包人共同承担损失责任

正确答案:查看最佳答案

第55题:设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的()

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第56题:下列合同内容中，()是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

A.质量

B.数量

C.标的

D.价款或者报酬

正确答案:查看最佳答案

第57题:建设工程投资控制最主要的阶段是()。

A.施工阶段

B.招标阶段

C.竣工验收阶段

D.设计阶段

正确答案:查看最佳答案

第58题:施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格，则()。

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延

B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于承包商负责采购的材料和设备的使用前检验的表述中错误的是()。

A.由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商

B.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定

C.采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担

D.工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复.拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第60题:建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是()。

A.要约

B.承诺

C.新要约

D.要约邀请

正确答案:查看最佳答案

第61题:关于货样买卖合同的说法，正确的是()。

A.货样买卖属于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:货样买卖属于非即时买卖合同。凭样品买卖的当事人应当封存样品，出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

第62题:甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可立l000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为()。

A.不成立

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

正确答案:查看最佳答案

第63题:法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的()。

A.自然人

B.公民

C.领导者

D.组织

正确答案:查看最佳答案

第64题:我国《担保法》规定，采用抵押担保时，其抵押物应当是()。

A.交付动产

B.交付不动产

C.货币

D.只交付不动产的法律文书

正确答案:查看最佳答案

第65题:中外合资、合作、外商独资的建设工程，工程建设监理的费用按照()。

A.监理工程概预算的百分比计收

B.参与监理工作的年度平均人数计算

C.工程所在地的标准计收

D.国际标准协商确定

正确答案:查看最佳答案

第66题:建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为()。

A.买受人占有材料时

B.合同订立时

C.合同生效时

D.买受人支付全部材料价款时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。如果材料在订立合同之前已为买受人占有，合同生效的时间为交付时间。

第67题:材料采购招标时，投标保证金一般不得超过项目估算价的2%，但最高不得超过()人民币

A.80万元

B.50万元

C.60万元

D.10万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金一般不得超过项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币

第68题:卖方应在货物装完启运后以传真形式将全部装运细节()。

A.仅通知买方

B.仅通知保险公司

C.通知买方和保险公司

D.通知承运人

正确答案:查看最佳答案

第69题:合同众多的分类中，()的目的在于确立合同的生效时间。

A.诺成合同

B.计划合同

C.要式合同

D.主合同

正确答案:查看最佳答案

第70题:根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是()。

A.提供资料的有效性和完整性

B.企业资质条件

C.拟派项目经理资格

D.企业类似工程业绩

正确答案:查看最佳答案

第71题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由()。

A.承包人承担，延误的工期不应顺延

B.承包人承担，延误的工期相应顺延

C.发包人承担，延误的工期相应顺延

D.发包人承担，延误的工期不应顺延

正确答案:查看最佳答案

第72题:某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()。

A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

正确答案:查看最佳答案

第73题:在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应()。

A.将其退还投标人进行密封

B.进入初评阶段后确定为无效投标文件

C.作为无效投标文件，不再进入评标

D.在详评阶段将其确定为无效投标文件

正确答案:查看最佳答案

第74题:某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是()。

A.各自承担自己的损失

B.分别承担对方的损失

C.供应方承担购买方1万元损失

D.供应方承担购买方2万元损失

正确答案:查看最佳答案

第75题:某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工，承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()。

A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿

B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求

C.只同意延期开工报告中的要求

D.不同意延期开工报告中的要求

正确答案:查看最佳答案

第76题:《建设工程监理合同》示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。

A.建议权

B.否决权

C.确认权

D.无任何权

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)当模板安装高度超过()时，必须搭设脚手架或操作平台。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

正确答案:查看最佳答案

第78题:在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由()。

A.承包人办理申报手续，发包人承担费用

B.承包人办理申报手续，承包人承担费用

C.发包人办理申报手续，承包人承担费用

D.发包人办理申报手续，发包人承担费用

正确答案:查看最佳答案

第79题:关于要约的表述中，不正确的是()。

A.要约必须是特定人的意思表示

B.要约必须是以缔结合同为目的

C.要约必须具备合同的一般条款

D.要约必须由相对人承诺，且相对人必须为不特定的多数人

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:下列关于施工质量控制的说法正确的有()。

A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收

B.双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定

C.承包人可以拒绝接受工程师及委派人员的检查

D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担

E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担

正确答案:查看最佳答案

第81题:以下属于质量数据波动偶然因素的有()。

A.气温突然下降

B.测量出现微小误差

C.工人违规操作

D.机械设备长期过度磨损

E.钢筋未经验收投入使用

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第83题:材料采购合同履行中，可用来验收现场交货质量的方法有()。

A.查点衡量法

B.物理试验法

C.理论换算法

D.化学分析法

E.经验鉴别法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质量验收方法包括经验鉴别法、物理试验、化学分析。数量验收方法包括衡量法、理论换算法、查点法。详见教材第131页。

第84题:政府建立和落实工程质量责任制，包括()。

A.工程建设程序管理

B.工程承发包管理

C.参建单位法定代表人的责任

D.工程质量终身负责制

E.建设活动主体资格的管理

正确答案:查看最佳答案

第85题:索赔损失调查主要表现为()。

A.工期的延长

B.费用的增加

C.工期的延长和费用的增加

D.施工材料的损失

正确答案:查看最佳答案

第86题:投标人须知的组成部分中，正文部分关于投标的内容包括()

A.投标文件的密封和标识

B.招标文件的澄清与修改

C.投标文件的递交

D.招标文件的组成

E.投标文件的修改与撤回

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(4)投标，包括投标文件的密封和标识、投标文件的递交和投标文件的修改与撤回等内容

第87题:关于民事代理的说法,正确的有()

A.代理人必须在代理范围内实施代理行为

B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为

C.代理人以自己的名义实施代理行为

D.被代理人对代理人的代理行为承担责任

E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。代理人在被代理人的授权范围内可以独立地表现自己的意志。代理人以被代理人的名义实施代理行为。被代理人对代理行为承担民事责任，既包括对代理人在执行代理任务中的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

第88题:《标准资格预审文件》各章规定的内容包括()。

A.资格预审公告

B.招标人须知

C.资格审查方法

D.资格自查办法

E.资格预审申请文件

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工企业应建立健全安全生产管理体系，明确以下()安全制度。

A.项目部管理人员和作业人员的安全生产责任制度

B.安全教育培训制度

C.防火消防安全制度

D.危险性较大的分部分项工程专项巡查制度

E.安全生产文明施工措施费使用管理制度

正确答案:查看最佳答案

第90题:工程质量的特点包括()。

A.影响因素多

B.质量标准化

C.质量隐蔽性

D.终检局限性

E.评价方法特殊性

正确答案:查看最佳答案

第91题:勘察人如遇()情况，可以相应延长合同工期。

A.设计变更

B.工作量变化

C.勘察设备损坏

D.不可抗力影响

E.非勘察人原因造成的窝工

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《合同法》的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的()条款仍然有效。

A.质量

B.结算

C.仲裁

D.清理

E.担保

正确答案:查看最佳答案

第93题:按照《建设工程施工合同》的规定，下列选项中属于发包人义务的有()。

A.提供施工场地

B.现场勘查

C.组织设计交底

D.编制施工实施计划

E.约定开工时间

正确答案:查看最佳答案

第94题:按照法律是否要求合同要具备一定形式和手续为标准，将合同划分为()。

A.诺成合同

B.实践合同

C.要式合同

D.不要式合同

E.双务合同

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有()。

A.因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交监理人处理决定

B.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔

C.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向监理人提交索赔报告

D.因监理人的错误指令使分包商受到损失的索赔。承包商审查确认索赔成立后。以承包商的名义向监理人提交索赔报告

E.因监理人的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第96题:建设工程项目设备材料采购招标，下列选项中，综合评标法需要考虑的因素有()。

A.零配件

B.交货期

C.付款条件

D.寿命残值

E.运输费用

正确答案:查看最佳答案

第97题:某一般项目的评标委员会组成如下:招标人代表2人，建设行政监督部门代表2人，技术、经济方面专家4人。招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评标委员会人员组成的说法正确的有()。

A.不应该包括建设行政监督部门代表

B.不应该包括招标人代表

C.技术、经济方面的专家所占比例偏低

D.招标人代表所占比例偏低

E.招标人可以直接指定专家

正确答案:查看最佳答案

第98题:在建设工程监理合同中，属委托人应履行的义务有()。

A.负责合同的协调管理工作

B.负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作提供必要的外部条件

C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料

D.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位

E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有()。

A.索赔要求的提出不需经对方同意

B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书

D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E，监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果，可以按照合同争议解决。

第100题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。

第101题:可以作为质押的权利有()。

A.支票

B.提单

C.依法可以转让的著作权中的财产权

D.依法可以转让的股份

E.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

第102题:在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有()。

A.选址意见书

B.场地规划红线图

C.场地工程勘察报告

D.有关水.电等供应情况的资料

E.有关公用设施的资料

正确答案:查看最佳答案

第103题:按照监理合同的规定，业主对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，()。

A.发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表

B.48小时时发出异议通知书

C.按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款

D.按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金

E.拖延支付时按无异议部分酬金额计算逾期付款利息

正确答案:查看最佳答案

第104题:在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有()

A.选址意见书

B.场地规划红线图

C.场地工程勘察报告

D.有关水、电等供应情况的资料

E.有关公用设施的资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:各个设计阶段需发包人提供的资料和文件有以下几种:(1)方案设计阶段:1)规划部门的规划要点、规划设计条件、选址意见书；2)场地规划红线图；3)场地地形坐标图；4)设计任务书。(2)初步设计阶段:还需提供1)已批准的方案设计资料；2)场地工程勘察报告(初勘或详勘)；3)有关水、电、气、燃料等能源供应情况的资料；4)有关公用设施和交通运输条件的资料；5)有关使用要求或生产工艺等资料；6)如工程设计项目属于技术改造或者扩建项目时，发包人还应提供企业生产现状的资料、原设计资料和对现状的检测资料。(3)施工图设计阶段:还需提供1)已批准的初步设计资料；2)场地工程勘察报告(详勘)。

第105题:下列属于发包人违约责任的是()。

A.设计错误

B.设计工作暂停

C.审批工作延误

D.发包人延误支付定金

E.设计人员受不可抗为影响延误完成

正确答案:查看最佳答案

第106题:建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括()

A.决定中标单位

B.批准招标申请

C.审核招标文件

D.负责编制标底

E.监督评审过程

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于塔式起重机基础，正确的有()。

A.应根据使用说明书.工程地质情况编制基础专项施工方案

B.基础形式有板式.桩基承台式.组合式等

C.桩基承台式基础，经设计计算，混凝土承台尺寸可小于使用说明书规定的承台尺寸

D.组合式基础，应组织专家论证

E.塔机机身与基础的连接方式应符合使用说明书的规定

正确答案:查看最佳答案

第108题:按索赔事件的性质分类，索赔可分为()。

A.工程变更索赔

B.合同中明示的索赔

C.工程延误索赔

D.意外风险和不可预见因素索赔

E.工程加速索赔

正确答案:查看最佳答案

第109题:根据《合同法》的规定，采用合同形式的不要式原则的理由有()。

A.合同本质对合同形式不作要求

B.电子技术对合同形式的影响

C.当事人对合同的形式不予重视

D.国际公约要求不应对合同形式进行限制

E.市场经济要求不应对合同形式进行限制

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《标准施工合同》，关于工程保险的说法，正确的有()。

A.进场材料和工程设备保险手续应由发包人办理

B.必须以发包人和承包人的共同名义投保

C.由承包人负责投保并承担办理保险的费用

D.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致

E.必须以全部建安工程费作为投保的保险金额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的单据和副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件一致。如果一个建设工程项目采用平行发包的方式交由多个承包人施工，此时由发包人办理工程保险和第三者责任保险为宜。无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。大型工程项目为了减少保险费的支出，经常采用不足额投保方式，即以建安工程费的60%-70%作为投保的保险金额。进场材料和工程设备保险由当事人双方具体约定，并在专用条款内写明投保责任。通常情况下，应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险。详见教材第81-82页。

第111题:监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有()

A.审查分包人施工资质

B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施

C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为

D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指令进行调整

E.接收分包人的索赔报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人对分包人在现场的施工不承担协调管理义务，只履行监督义务，包括负责对分包人承担相应工程施工要求的资质、经验和能力进行审查；审查承包人的施工组织设计时，应特别关注分包人拟采用的施工工艺和保障措施是否切实可行；在对分包工程进行旁站、巡视过程中，发现分包人忽视质量的行为和存在安全隐患的情况，应及时书面通知承包人，要求其监督分包人纠正；如果分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同的履行时，监理人需对承包人发出相关指令进行相应的协调；监理人不应受理分包人直接提交的索赔报告，分包人的索赔应通过承包人的索赔来完成。

第112题:建设工程施工招标公告的内容包含()。

A.建设资金来源

B.招标人的名称

C.项目概况

D.投标人的资格要求

E.评标办法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标公告的内容包括:(1)招标条件，包括建设资金来源、招标人的名称等内容(2)项目概况与招标范围(3)投标人资格要求(4)招标文件的获取(5)投标文件的递交(6)发布公告的媒介(7)联系方式等。

第113题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工和管理不到位的有()。

A.计算简图和实际受力不符

B.未经设计单位同意擅自修改设计

C.技术交底不清

D.图纸未经会审

E.施工组织管理混乱

正确答案:查看最佳答案

第114题:按索赔目的分类施工，索赔可分为()。

A.工期索赔

B.费用索赔

C.合同中明示的索赔

D.合同中默示的索赔

E.意外风险和不可预见因素索赔

正确答案:查看最佳答案

第115题:建设工程施工合同履行过程中，工程保险是转移工程风险的重要手段，如果合同约定有保险的话，在专用条款内应约定()。

A.保险范围

B.保险金额

C.投保的险种

D.办理保险的责任

E.保险的内容

正确答案:查看最佳答案

第116题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第117题:供货方的运输责任主要涉及()。

A.产品质量缺陷

B.包装责任

C.逾期付款

D.发运责任

E.数量短缺责任

正确答案:查看最佳答案

第118题:下列选项中属于项目设计要求的有()。

A.限额设计的要求

B.设计依据的标准

C.建筑物的设计合理使用年限要求

D.工程勘察资料准确性

E.城市规划许可

正确答案:查看最佳答案

第119题:工程施工过程中，处理质量事故的依据有()。

A.相关法律法规

B.有关合同文件

C.质量事故实况资料

D.有关工程定额

E.有关工程设计文件

正确答案:查看最佳答案