节选部分<<2026年黑龙江省监理工程师质量投资进度控制，有哪些题型？>>题型

考试了，我在百度搜出千百条祝福语，在搜狗找到无数句吉祥话，但我觉得都太俗。我只想真诚地对你说：得心应手考试顺利，十年努力今日成功!总结的来说，那么多人搜索"2026年黑龙江省监理工程师质量投资进度控制，有哪些题型？"，奥斯特洛夫斯基曾经说过，共同的事业，共同的斗争，可以使人们产生忍受一切的力量。　这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 总结的来说，学习犹如农民耕作，汗水滋润了种子，汗水浇灌了幼苗，没有人瞬间奉送给你一个丰收。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们找题吧！

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《标准材料采购招标文件》，合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量证明文件是()。

A.质量检测报告

B.产品核验清单

C.第三方检测证明

D.质量合格证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书。

第1题:项目负责人()内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责

A.2天

B.3天

C.5天

D.7天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责

第2题:下列关于专业分包的说法，错误的是()。

A.施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

B.专业分包工程通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任

C.施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划

D.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，获得包括施工成本、管理成本、利润等全部收入

正确答案:查看最佳答案

第3题:招标单位在评标委员会中人员不得超过1/3，其他人员来自()。

A.上级行政部门

B.监理单位

C.招标单位的董事会

D.省、市政府部门提供的技术、经济等方面的专家

正确答案:查看最佳答案

第4题:检验批应由()组织进行验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.施工单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是()。

A.勘察机构设置

B.勘察工作难点分析

C.发包人要求

D.勘察工作具体措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察招标文件内容包括:招标公告或邀请书，投标人须知，评标办法，合同条款及格式，发包人要求，投标文件格式，其他资料。

第6题:依据《建设施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期。

A.需承包人书面通知工程师

B.应经建设行政主管部门批准

C.应经工程师批准

D.需承包人书面通知发包人

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《招标投标法》，建设项目施工招标中，确定评标委员会专家的方式是()。

A.从专家库中抽取，并经政府主管部门批准

B.经招标机构推荐，由招标监管部门认定

C.经评标委员会主席推荐，由招标人批准

D.从专家库中随机抽取或由招标人直接确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专家。

第8题:FIDIC合同条件规定，业主应在监理工程师签发()后的14天内，退还承包商的履约保函。

A.工程移交证书

B.解除缺陷责任证书

C.结清单

D.最终支付证书

正确答案:查看最佳答案

第9题:以下关于旁站，正确的是()。

A.接到施工单位口头通知后，项目监理机构应安排人员实施旁站

B.旁站记录与监理日志不吻合时，应以旁站记录为准

C.需要旁站的关键工序，没有旁站记录的，总监理工程师不得在相应文件上签字

D.工程竣工验收后，项目监理机构应将旁站记录移交给建设单位

正确答案:查看最佳答案

第10题:下列不属于发包人和设计人必须共同满足的施工图设计条件的是()。

A.设计的施工图达到规定的设计深度

B.存在有可能损害公共利益的其他影响

C.建筑物(包括地基基础、主体结构体系)的设计稳定、安全、可靠

D.设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范

正确答案:查看最佳答案

第11题:有关合同鉴证，下列说法中错误的是()。

A.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷

B.合同鉴证由市级以上工商行政管理机关办理

C.合同经审查符合要求的，可以予以鉴证

D.合同鉴证可以到合同签订地、合同履行地工商行政管理机关办理

正确答案:查看最佳答案

第12题:监理工程师是依据()的质量标准对承包人的工程质量进行检查。

A.法律规定

B.国家强制性

C.合同约定

D.工程所在地

正确答案:查看最佳答案

第13题:国际咨询工程师联合会(FIDIC)《施工合同条件》中,业主可以根据合同向承包商提出索赔,索赔的金额应由()确定。

A.业主代表

B.承包商

C.工程师

D.争端裁决委员会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由工程师确定业主通过索赔是否有权得到承包商的支付和(或)缺陷通知期的延长。

第14题:依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是()。

A.预付款的金额不少于合同价22％

B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函

C.预付款保函金额要大于预付款额

D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10％的月开始扣回预付款

正确答案:查看最佳答案

第15题:施工合同示范文本规定，因不可抗力事件导致的承包人机械设备损坏及停工损失，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第16题:《民法典》规定，当约定的违约金过分高于造成损失的，当事人可以()。

A.要求第三人赔偿

B.请求人民法院予以适当减少

C.要求责任方赔偿

D.请求仲裁机构予以适当增加

正确答案:查看最佳答案

第17题:承揽人按照定作人的具体要求，用定作人提供的物料制成约定的成品交付给定作人的合同是()合同。

A.加工

B.定作

C.承包

D.服务

正确答案:查看最佳答案

第18题:执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物后的结算应按照()执行。

A.新价格

B.市场价

C.原价格

D.双方协商的价格

正确答案:查看最佳答案

第19题:()适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目，采用工程量清单计价，单价可调整，由业主委派工程师管理合同。

A.银皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“红皮书”，适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目，采用工程量清单计价，单价可调整，由业主委派工程师管理合同。

第20题:按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()。

A.颁发履约证书日

B.颁发工程接收证书日

C.协议书中约定的竣工日

D.工程接收证书注明的竣工日

正确答案:查看最佳答案

第21题:某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的()。

A.主体

B.客体

C.内容

D.内容中的义务

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《标准材料采购招标文件》材料延迟交付违约金最高限额是()。

A.迟交材料价格的10%

B.合同价格的10%

C.迟交材料价格的25%

D.合同价格的25%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:延迟交付违约金不超过合同价格的10%

第23题:在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是()。

A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息

B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定

C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明

D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金不予退还的情形:(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同；(3)在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

第24题:工程建设施工过程中，()是最为常用的一种担保方式。

A.定金

B.留置

C.保证

D.质押

正确答案:查看最佳答案

第25题:公证机关进行公证的依据是()，这是自愿原则的体现。

A.公证协议

B.当事人的申请

C.行政法律规定

D.法律规定

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)宜委托()对吊篮悬挂机构支撑点处结构的承载能力进行复核确认。

A.吊篮制造厂家

B.吊篮安装单位

C.吊篮使用单位

D.建筑结构原设计单位

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。选项A错误，评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明；选项B错误，投标人书面回答的澄清.说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。参见教材P34。

第28题:在标准设备采购招标文件中，因卖家原因导致设备未达到技术要求指标时，对卖方的检测次数不应超过

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因卖家原因导致设备未达到技术要求指标时，对卖方的检测次数不应超过3次

第29题:实行总分包的工程，分包单位应按照分包合同约定对其分包工程的质量向()负责。

A.总承包单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由()组织。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第31题:大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料，不仅没有统一的设备标准，而且由于设备庞大.生产成本较高，通常厂家在签订合同后才进行制造，因此招标签订的合同属于加工承揽合同。

第32题:承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，()。

A.应征得业主同意

B.可不经过业主同意

C.自行决定后通知业主

D.自行决定后通知监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第33题:当监理工程师根据规定对承包人同时给予费用补偿和工期延长时，()。

A.监理工程师的决定不能更改

B.应由监理工程师与业主再进行协商

C.业主有作出只增加费用补偿决定的权利

D.业主没有更改监理工程师决定的权利

正确答案:查看最佳答案

第34题:定金的数额由当事人约定，但不得超过()。

A.主合同与从合同标的总额的20%

B.主合同标的额的20%

C.主合同与从合同标的总额的10%

D.主合同标的额的10%

正确答案:查看最佳答案

第35题:由于客观条件的限制，法定代表人不能亲自签订合同，可采取()的方式订立合同。

A.转让代理

B.指定代理

C.委托代理

D.法定代理

正确答案:查看最佳答案

第36题:取得工程设计()资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务。

A.综合

B.行业

C.专业

D.专项

正确答案:查看最佳答案

第37题:全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是()。

A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少

B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多

C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少

D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多

正确答案:查看最佳答案

第38题:项目监理机构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是()。

A.定期观测和必要的判断

B.分析和必要的论证

C.检查验收和必要的鉴定

D.征询设计单位意见

正确答案:查看最佳答案

第39题:以下关于工程材料见证取样，正确的是()。

A.见证检测机构应由施工单位确定

B.见证检测机构应当是施工单位下属单位

C.见证检测机构应当具有相应的资质

D.施工单位应按规定编制见证取样送检计划

正确答案:查看最佳答案

第40题:按照《施工合同标准文本》规定，承包人的义务包括()。

A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作

B.编制环境保护措施计划

C.办理现场外道路的通行许可

D.组织设计交底

正确答案:查看最佳答案

第41题:供货方逾期交货，采购方认为不再需要，有权在接到供货方发货协商通知后的()天内，通知供货方办理解除合同手续。

A.10

B.15

C.20

D.25

正确答案:查看最佳答案

第42题:对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是()。

A.初步设计

B.施工图设计

C.全过程设计

D.技术设计

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下关于低压配电系统使用的电线.电缆进场复验检查数量，正确的是()。

A.同厂家各种规格总数的10%，且不少于1个规格

B.同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格

C.同厂家最大与最小2个规格

D.同厂家最大规格

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同

正确答案:查看最佳答案

第45题:定金作为设计合同担保方式时，定金()有约束力。

A.仅对提供担保的第三方

B.对当事人双方

C.仅对接受定金的设计单位

D.仅对委托人

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，人货两用施工升降机的悬臂高度指的是()。

A.塔式起重机附墙后最上面一道附着点之上的塔身高度

B.塔式起重机未附着之前的塔身高度

C.人货两用施工升降机未附着之前的导轨架高度

D.人货两用施工升降机附墙后最上面一道附着点之上的导轨架高度

正确答案:查看最佳答案

第47题:在建设工程施工过程中，工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第48题:某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从()日起无效。

A.订立施工合同

B.开始施工

C.确认无效

D.下达停工令

正确答案:查看最佳答案

第49题:不同合同计价方式下承包商的风险不同，承包商的合同风险从大到小排序正确的是()。

A.总价合同-可变单价合同-固定单价合同-成本加酬金合同

B.总价合同-固定单价合同-可变单价合同-成本加酬金合同

C.成本加酬金合同-可变单价合同-总价合同-固定单价合同

D.成本加酬金合同-固定单价合同-可变单价合同-总价合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不同合同计价方式下承包商的风险从大到小:总价合同(固定＞可调)＞单价合同(固定＞可变)＞成本加酬金合同。

第50题:以下关于设备采购方案，正确的是()。

A.设备由总包单位实施采购的，由总承包单位审查采购方案

B.设备由设备安装单位采购的，由监理单位负责编制采购方案

C.设备由建设单位直接采购的，由监理单位审查采购方案

D.设备由建设单位直接采购的，由监理单位协助编制采购方案

正确答案:查看最佳答案

第51题:发包人应在收到定金或预付款支付申请后()内，将定金或预付款支付给勘察人

A.7天

B.14天

C.28天

D.15天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给勘察人

第52题:建设工程监理的基本程序宜按()实施。

A.编制建设工程监理大纲.监理规划.监理细则，开展监理工作

B.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作

C.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收

D.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料

正确答案:查看最佳答案

第53题:我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之一为()。

A.发包人为承.发包双方人员办理保险.支付保险费用

B.承包人为承.发包双方人员办理保险.支付保险费用

C.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险.支付保险费用

D.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险.支付保险费用

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于基槽验收正确的是()。

A.验槽时，现场应留置厚度200mm的保护土层

B.天然地基验槽应根据勘察.设计文件核对基坑位置.平面尺寸.坑底标高

C.桩基工程不需要验槽

D.槽底被扰动后，经勘察.设计及总监共同认可后方可验槽

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工项目部对现场安全检查的次数要求是()。

A.每天巡查

B.每周不应少于一次

C.每月不应少于一次

D.每季度不应少于一次

正确答案:查看最佳答案

第56题:按照法律规定，不能成为建筑施工合同的担保人的是()。

A.贸易公司

B.建筑公司

C.建设主管部门

D.银行

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)塔式起重机电气系统对地的绝缘电阻不小于()。

A.4Ω

B.10Ω

C.0.5MΩ

D.10MΩ

正确答案:查看最佳答案

第58题:以下属于建设单位在设计阶段质量控制的是()。

A.选择最佳建设方案

B.使项目的质量要求符合业主的图

C.保证图纸符合现场和施工实际条件

D.择优选择监理单位

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),扣件式钢管模板支撑架的构造要求立杆各接头中心距主节点不宜大于()的1/3。

A.步距

B.立杆纵距

C.立杆横距

D.两跨跨距

正确答案:查看最佳答案

第60题:合同被撤销后的法律后果为()。

A.返还财产，赔偿损失，追缴财产，收归国有

B.赔礼道歉，赔偿损失，追缴财产，收归国有

C.赔礼道歉，赔偿损失，追缴财产，收归集体所有

D.返还财产，恢复原状，追缴财产，收归集体所有

正确答案:查看最佳答案

第61题:工程项目履约保证的有效期限为()。

A.从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止

B.从签订施工合同起，到项目竣工移交止

C.从签订施工合同起，到工程验收合格日止

D.从提交履约保证起，到合同约定的完成日止

正确答案:查看最佳答案

第62题:按照《建设工程监理合同》规定，执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。

A.向其他人泄露委托人申明的秘密

B.从承包方获取提前工期奖金

C.帮助承包人完善施工组织设计

D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

正确答案:查看最佳答案

第63题:某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由()。

A.发包人赔偿，延误的工期顺延

B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C.承包人承担，延误的工期顺延

D.承包人承担，延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)两台塔式起重机之间的最小架设距离应保证处于低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间至少有()m的距离。

A.5

B.4

C.2

D.1

正确答案:查看最佳答案

第65题:钻孔灌注桩桩长的检测方法是()。

A.静载荷试验法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.雷达法

正确答案:查看最佳答案

第66题:建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是()。

A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标

B.投标人在投标截止日前撤回其投标

C.投标保证金的有效期短于投标有效期

D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标人根据规定未能提交履约保证金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第67题:设计标准()国家规范的强制性规定。

A.必须高于

B.可以低于

C.可以高于

D.不得高于

正确答案:查看最佳答案

第68题:建设工程施工合同的计价方式中，()通常用于工期较长的施工合同。

A.固定价格合同

B.组合计价合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第69题:项目监理机构对施工现场进行的定期或不定期的检查活动称为()。

A.巡视

B.旁站

C.平行检验

D.专业检查

正确答案:查看最佳答案

第70题:下列()可作为索赔报告。

A.业主与承包商签署的合同变更协议

B.业主的口头指示

C.业主的合理建议

D.监理工程师的口头指示

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；选项C错误，发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本；选项D错误，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。参见教材P111。

第72题:因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()

A.由被代理人自行承担责任

B.由代理人自行承担责任

C.由第三人自行承担责任

D.由被代理人与代理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是代理行为不当或违法行为应承担的法律责任。授权不明:被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任；代理人不履行职责:给被代理人造成损失的，代理人承担民事责任；与第三人串通，损害被代理人利益的，两者负连带责任；代理事项违法:双方承担连带责任。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围或者职权范围内行使代理权，超出授权范围或者职权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理违法行为未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。

第73题:根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于履约担保的保证期限的表述中，不正确的是()。

A.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务

B.工程接收证书的颁发是对承包商按合同约定圆满完成施工义务的证明

C.履约保函应担保承包商到工程师颁发工程接收证书为止

D.如果双方有约定的话，允许颁发整个工程的接收证书后，将履约保函的担保金额减少一定的百分比

正确答案:查看最佳答案

第74题:以下关于开始设计描述错误的是()

A.符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前5天向设计人发出开始设计通知

B.设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。

C.因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，发包人应当承担由此增加的费用和(或)周期延误。

D.因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出解除合同，发包人应当承担由此增加的费用和(或)周期延误。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:3.开始设计符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始设计通知。设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)周期延误。

第75题:对发包人提供的材料和工程设备管理描述正确的是()

A.承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用

B.发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况时，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，但不向承包人支付合理利润

C.承包人在约定的时间内，在交货地点独自进行验收。

D.发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人有权拒绝

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(四)对发包人提供的材料和工程设备管理承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的保管费用。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况时，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。

第76题:建设工程采用EPC模式的基本特征之一是()。

A.业主承担大部分风险

B.由工程师管理工程实施

C.采用可调总价合同

D.承包商承担大部分风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:EPC模式的基本特征:承包商承担大部分风险；业主或业主代表管理工程实施；总价合同。

第77题:工程设计招标的评标过程，应考虑的主要因素是()。

A.设计取费高低

B.设计单位的资历

C.设计方案的优劣

D.设计任务完成的进度

正确答案:查看最佳答案

第78题:建设工程委托监理合同的终止日为()之日。

A.监理合同内注明的监理工作完成

B.监理的工程竣工验收通过

C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款

D.监理的工程保修期届满

正确答案:查看最佳答案

第79题:设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行()处理。

A.薰蒸

B.刷漆

C.封蜡

D.烘干

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于木质包装材料，应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理，并出具有关薰蒸证明。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据AIA合同文本，关于CM管理的说法正确的是()。

A.代理型CM合同，CM承包商只为雇主对设计和施工阶段提供咨询服务，不承担项目的实施风险

B.风险型CM合同，与分包商、供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责

C.风险型CM合同，对于工程节约的费用归雇主

D.风险型CM合同，对于工程节约的费用归CM承包商

E.风险型CM合同，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:关于D，风险型CM合同，是雇主与CM承包商采用保证最大工程费用(GMP)加酬金的合同形式，对于工程节约的费用归雇主。

第81题:对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如()，必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。

A.深基坑工程

B.地下暗挖工程

C.高大模板工程

D.高空作业工程

E.深水作业工程

正确答案:查看最佳答案

第82题:签发()必须由监理工程师亲自处理。

A.工程移交证书

B.付款证书

C.解除缺陷责任证书

D.最终证书

E.分项工程合格证书

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书

D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

正确答案:查看最佳答案

第84题:依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应()。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.为承包人提供赶工的便利条件

E.追加合同价款

正确答案:查看最佳答案

第85题:工程建设合同是()合同。

A.主合同

B.从合同

C.诺成合同

D.实践合同

E.无偿合同

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》的规定，划分分包合同责任时应遵循的基本原则有()。

A.不论是承包商选择的分包商，还是业主选定的指定分包商，均不允许与业主有任何私下约定

B.没有征得承包商同意，分包商不得将任何部分转让或分包出去

C.任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长、施工成本的增加和修复缺陷的费用，均应由承包商给予补偿

D.承包商应该保障分包商免于承担非分包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿，保障程度应与业主按合同保障承包商的程度相类似

E.从业主处获得批准的索赔款为承包商就该索赔对分包商承担责任的先决条件

正确答案:查看最佳答案

第87题:工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。

A.保险责任不同

B.安全生产管理职责不同

C.劳务人员管理方式不同

D.施工组织不同

E.施工质量责任期限不同

正确答案:查看最佳答案

第88题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工项目技术负责人签认后报送项目监理机构

B.施工组织设计需要修改的，由总监代表签发书面意见退回修改

C.项目监理机构宜将要求发回修改施工组织设计的情况及时向建设单位通报

D.施工组织设计需要调整时，由建设单位审批

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑的影响因素有()。

A.是否有毁约被驱逐的历史

B.对工程总投资的影响

C.施工内容的专业要求

D.施工现场条件

E.允许承接的施工工作范围是否符合招标工程要求

正确答案:查看最佳答案

第90题:以下关于项目监理机构工程质量控制原则，正确的有()。

A.坚持以人为核心的原则

B.坚持以预防为主的原则

C.以合同为依据，坚持质量标准的原则

D.坚持科学.公平.守法的职业道德规范

E.坚持三大目标对立统一的原则

正确答案:查看最佳答案

第91题:《建设工程委托监理合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程委托监理合同

B.规范.图纸

C.委托人对监理人的授权委托书

D.标准合同条件

E.专用合同条件

正确答案:查看最佳答案

第92题:合同履行过程中，行使后履行抗辩权应满足的条件为()。

A.合同中约定了履行的顺序

B.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

D.应当后履行的合同当事人的经营状况严重恶化

E.应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务

正确答案:查看最佳答案

第93题:工程材料质量证明文件包括()。

A.材料检测试验室资质证书

B.材料出厂合格证

C.材料质量检验报告.

D.项目监理机构见证取样记录

E.施工单位的质量抽检报告

正确答案:查看最佳答案

第94题:建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括()

A.决定中标单位

B.批准招标申请

C.审核招标文件

D.负责编制标底

E.监督评审过程

正确答案:查看最佳答案

第95题:项目可行性研究直接影响项目的()。

A.决策质量

B.设计质量

C.施工质量

D.监理质量

E.环境质量

正确答案:查看最佳答案

第96题:以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有()。

A.地震造成的工程损坏

B.水灾的淹没损失

C.气温变化导致材料变质

D.施工机具的自然磨损

E.非外力引起的机械本身损坏

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据有关规定，下列需要旁站的关键部位.关键工序有()。

A.地下室底板卷材防水细部处理

B.土方回填

C.地下连续墙钢筋笼绑扎

D.钢结构安装

E.装配式结构安装

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于施工招标中对投标申请人资格预审申请文件澄清和说明的说法，正确的有()。

A.对资格预审申请文件要求澄清和说明的通知应发给所有申请人

B.申请人的澄清不得改变资格预审申请文件的实质性内容

C.申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分

D.招标人和审查委员会应拒绝申请人主动提出的澄清和说明

E.请人可以主动提出资格预审申请文件的澄清或说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:审查过程中，审查委员会可以用书面形式，要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。

第99题:《民法典》规定的承担违约责任的方式有()。

A.采取补救措施

B.继续履行

C.支付违约金

D.终止履行

E.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第100题:下列关于发包人向承包人提供图纸的叙述，正确的是()。

A.施工图可以一次提供，也可以分阶段提供，只要符合专用条款约定即可

B.发包人应免费按专用条款约定的份数供应承包人图纸

C.发包人应按专用条款约定的份数供应承包人图纸，图纸费用由承包人承担

D.承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复制，但复制费用由承包人承担

E.承包人要求增加图纸套数时，发包人应自费代为复制

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人要求监理人投保的险种有()。

A.第三者责任险

B.监理职业责任险

C.现场人员工伤保险

D.现场人员人身意外伤害保险

E.建筑工程一切险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应按照专用条款的约定投保(1)建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险。(选项E)(2)第三者责任保险。(选项A)(3)工伤保险:承包人应为其雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。(4)其他保险:承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。(选项C、D)详见教材第116页。

第102题:建设单位在工程开工前应负责向建设行政管理部门办理()等手续。

A.建设资金贷款

B.施工图设计文件审查

C.工程施工许可证

D.工程质量监督

E.大型施工机械进场许可

正确答案:查看最佳答案

第103题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人施工项目部人员管理的主要措施有()。

A.在施工现场设立专门的质量检验机构

B.施工人员的质量教育和技术培训

C.严格执行规范和操作规程

D.现场施工人员的职称和职业资格审查

E.定期考核施工人员的劳动技能

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目部的人员管理:(1)质量检查制度:承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。(2)规范施工作业的操作程序:承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。(3)撤换不称职的人员:当监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员时，承包人应予以撤换。

第104题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于发包人负责提供的材料和工程设备，承包人应完成的工作内容有()。

A.提交材料和工程设备的质量证明文件

B.根据合同计划安排向监理人报送要求发包人交货的日期计划

C.会同监理人在约定的时间和交货地点共同进行验收

D.运输、保管材料和工程设备

E.支付材料和工程设备合同价款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A、E项属于发包人的工作。承包人负责接收、保管和施工现场内二次搬运所发生的费用。

第105题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)下列哪些做法不符合模板支撑架拆除的安全规定()。

A.拆除作业前，应先对支撑结构的稳定性进行检查确认

B.拆除作业分层.分段，按由下至上顺序拆除

C.当只拆除部分支撑结构时，拆除前应对不拆除的支撑结构进行加固，确保稳定

D.对多层支撑结构，当楼层结构不能满足承载要求时，可以拆除下层支撑

E.遇六级强风或大雨.大雪时，可在采取相应措施后继续作业

正确答案:查看最佳答案

第106题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，由承包人承担增加的费用和工期的情形有()

A.由于承包人原因为安全保障所必须的暂停施工

B.承包人负责采购、运输的材料未能按期运到工地

C.因不可抗力事件导致承包人暂停施工

D.因不利物质条件导致承包人暂停施工

E.发包人负责采购的工程设备未能按期运到工地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，承包人可获得工期补偿。D项，承包人可获得工期、费用补偿。E项，承包人可获得工期、费用、利润补偿。

第107题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)塔式起重机基础专项施工方案内容有()。

A.基础选型

B.设计计算书

C.构造要求

D.施工图

E.专家论证意见

正确答案:查看最佳答案

第108题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。

第109题:施工现场质量管理检查记录资料包括()。

A.施工现场质量管理制度

B.主要专业工种操作上岗证书

C.施工图审查核对资料

D.各工序作业原始施工记录

E.工程材料质量证明资料

正确答案:查看最佳答案

第110题:设计合同发包方的义务包括()。

A.为设计人员提供工作和生活条件

B.明确设计范围的深度

C.委托施工图设计，应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告

D.按合同承担设计文件的保密责任

E.向施工单位进行技术交底

正确答案:查看最佳答案

第111题:合同生效应当具备的条件是()

A.当事人具有相应的民事权利能力

B.当事人具有相应的民事行为能力

C.意思表示真实

D.违反社会公共利益

E.不违反法律法规

正确答案:查看最佳答案

第112题:招标人自行办理招标事宜，须具备()等条件。

A.具有编制招标文件能力

B.有自己的评标专家库

C.有组织评标能力

D.经招标代理机构批准

E.向有关行政监督部门备案

正确答案:查看最佳答案

第113题:依据《民法典》的规定，提供格式条款一方()的，该条款无效。

A.排除对方次要权利

B.减轻对方责任

C.加重对方责任

D.免除其责任

E.排除对方主要权利

正确答案:查看最佳答案

第114题:下列属材料采购合同主要条款的有()。

A.技术标准和质量要求

B.材料数量及计量方法

C.担保

D.保险

正确答案:查看最佳答案

第115题:设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括()。

A.经批准的可行性研究报告

B.设计依据的标准

C.城市规划许可文件

D.限额设计要求

E.工程勘察资料

正确答案:查看最佳答案

第116题:根据《标准施工合同》，承包人的施工安全责任有()。

A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失

B.编制施工安全措施规程

C.制定施工安全操作规程

D.配备必要的安全生产和劳动保护措施

E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失

正确答案:查看最佳答案

第117题:在委托监理合同中，监理人享有()。

A.选择工程总承包人的建议权

B.对工程规模.设计标准等的审批权

C.工程建设有关协作单位的组织协调主持权

D.合同范围内工程款支付的审核和签认权

E.一切工程变更的批准权

正确答案:查看最佳答案

第118题:竣工阶段发包人接受了承包人提交并经监理人签认的竣工付款证书后，承包人不能再对()的事项提出索赔要求。

A.施工阶段

B.竣工阶段

C.设计阶段

D.缺陷责任期

E.保修期

正确答案:查看最佳答案

第119题:为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括()。

A.设计方案

B.规划许可文件

C.工程勘察资料

D.限额设计要求

E.高于设计规范要求的标准

正确答案:查看最佳答案