节选部分<<一级建造师法规考试预习题>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某合同执行政府定价。签订合同时价格2000元／t，约定2008年3月1日交货，但供货方2008年3月21日才交货。2008年3月15日时政府定价改为2500元／t。则买方应支付的货款为()元／t。

A.1960

B.2000

C.2460

D.2500

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是买卖合同当事人的权利义务。执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。

第1题:工程建设项目在开工前应取得项日土地的建设用地使用权，该建设用地使用权只能存在于()之上。

A.国家土地所有权

B.集体土地所有权

C.农村土地所有权

D.城市用地所有权

正确答案:查看最佳答案

第2题:工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般()复审一次。

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程建设行业标准的制订、修订程序与复审，选项分析:工程建设行业标准实施后，根据科学技术的发展和工程建设的实际需要，该标准的批准部门应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般也是5年复审1次。

第3题:关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准

C.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意

正确答案:查看最佳答案

第4题:甲和乙签订了材料运输合同，由乙和丙以汽车运输方式联运，甲向乙支付了运费。途经丙运输区段时，由于司机疲劳驾驶使货车侧翻，导致部分材料被毁。事故处理后，丙将其余材料送至指定地点。对此，下列说法中正确的是()。

A.丙应对此承担全部责任

B.甲应要求乙退还运费

C.乙和丙对此承担连带责任

D.甲直接要求丙赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业申请安全生产许可证时，应向住房城乡建设主管部门提供的材料是()。

A.营业执照

B.企业资质证书

C.审计报告

D.安全生产承诺书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全生产许可证的申请，选项分析:建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供下列材料:(1)建筑施工企业安全生产许可证申请表；(2)企业法人营业执照；(3)与申请安全生产许可证应当具备的安全生产条件相关的文件、材料。

第6题:根据《安全生产许可证条例》，下列情形中可以撤销已颁发的安全生产许可证的是()。

A.超过法定职权颁发安全生产许可证的

B.安全生产许可证有效期满，未办理延期手续，继续进行生产的

C.未听取社会公众意见颁发安全生产许可证的

D.取得安全生产许可证发生重大事故的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定，选项分析:安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证:(1)安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；(2)超越法定职权颁发安全生产许可证的；(3)违反法定程序颁发安全生产许可证的；(4)对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；(5)依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。

第7题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)。》，下列不属于转包的情形的是()

A.施工总承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的

B.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的

C.施工总承包单位通过采取个人承包的形式，直接将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的

D.合同约定由施工总承包单位负责采购的主要建筑材料，由其他单位或个人采购的

正确答案:查看最佳答案

第8题:某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于经2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年()。

A.5月1日

B.5月5日

C.5月8日

D.5月15日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。，选项分析:按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。此处是指单位工程竣工验收，并非分包工程验收。因此应选择D。

第9题:甲遗失一部相机，乙拾得后放在办公桌抽屉内，并张贴了招领启事。丙盗走该相机，卖给了不知情的丁，丁出质于戊。对此，下列说法错误的是()。

A.乙对相机的占有属于无权占有

B.丙对相机的占有属于他主占有

C.丁对相机的占有属于自主占有

D.戊对相机的占有属于直接占有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是占有，选项分析:本题中乙对拾得的相机的占有属于无权占有,丙对偷得的相机也是无权占有,A选项正确,不当选。根据是否以所有人的意思占有,占有可分为自主占有和他主占有,自主占有是指占有人以所有人的意思对标的物进行占有,他主占有是指非以所有人的意思进行的占有,因此在本题中不知情的丁从丙处购买相机，是以获取相机的所有权为目的，属于自主占有，C选项正确,不当选。丙盗走该相机是将相机据为己有，属于自主占有，B选项错误，当选。根据占有人是否对标的物直接进行事实上的占领,占有还可以分为直接占有和间接占有。直接占有是指占有人直接对标的物进行管领和控制,如出租人为直接占有人；间接占有则是基于一定的法律关系进行管领和控制,而不直接对标的物进行事实上的控制,如出租人对房屋的占有。因此,戊对相机的占有属于直接占有,D选项正确,不当选。

第10题:根据我国《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。

A.被告住所地

B.调解协议签订地

C.原告住所地

D.调解组织所在地

正确答案:查看最佳答案

第11题:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的依据。

A.承包商提交的结算书

B.人民法院的判决书

C.双方协商确定的和解协议

D.备案的中标合同

正确答案:查看最佳答案

第12题:生产经营单位的从业人员的权力包括()。

A.有权拒绝违章指挥和强令冒险作业

B.有权停止作业

C.有权撤离作业场所

D.有权随时解除与其订立的劳动合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:此题考查了施工作业人员依法享有的安全生产保障权利。，选项分析:按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员主要享有如下的安全生产权利:1.施工安全生产的知情权和建议权；2.施工安全防护用品的获得权；3.批评、检举、控告权及拒绝违章指挥和强令冒险作业权；4.紧急避险权；5.获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利6.请求民事赔偿权。7.依靠工会维权和被派遣劳动者的权利

第13题:下列不属于建设民事商事法律关系特点的是()。

A.建设民事商事法律关系是主体之问的民事商事权利和民事商事义务关系

B.建设民事商事关系是平等主体之间的关系

C.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性

D.建设民事商事关系主要是人身关系

正确答案:查看最佳答案

第14题:某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过()万元。

A.80

B.100

C.150

D.200

正确答案:查看最佳答案

第15题:关于工程建设强制性国家标准的说法，正确的是()。

A.强制性标准文本可以收费

B.国务院标准化行政主管部门根据国务院授权作出的强制性国家标准的解释与标准具有同等效力

C.应当由国务院标准化行政主管部门批准发布

D.对各有关行业起引领作用的技术要求应当制定强制性国家

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程建设国家标准，选项分析:强制性标准文本应当免费向社会公开。强制性国家标准的解释与标准具有同等效力。强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准。对满足基础通用、与强制性国家标准配套、对各有关行业起引领作用等需要的技术要求，可以制定推荐性国家标准。

第16题:企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入

正确答案:查看最佳答案

第17题:政府采购工程没有投标人投标的，应()。

A.邀请招标

B.竞争性谈判

C.单一来源

D.框架协议采购

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是竞争性谈判，选项分析:招标后没有供应商投标或没有合格标的或重新招标未能成立的，可采用竞争性谈判方式采购。

第18题:生产安全事故发生后，负责组织事故调查组的主体是()。

A.事故发生单位

B.事故发生地人民检察院

C.人民政府或者其授权、委托的有关部门

D.事故发生地相关行业协会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故的调查，选项分析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。

第19题:某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则()。

A.不能继续使用，必须拆除

B.继续使用即可

C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用

D.委托鉴定，重新界定使用期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固.维修等措施，重新界定使用期。

第20题:在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人()。

A.不能增加保险费

B.不可以解除合同

C.不能转让保险合同

D.可以按照合同约定增加保险费或解除合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是保险概述，选项分析:在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。建筑工程一切险和安装工程一切险即为财产保险合同。

第21题:下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.职工患病，在规定的医疗期内

B.女职工在孕期内

C.女职工在哺乳期内

D.在试用期间被证明不符合录用条件

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领许可证之前，应当按照有关规定办理()

A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续

D.工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

第23题:与起诉的条件相比，当事人提请仲裁还应当具备的条件是()。

A.有明确的被申请人

B.存在有效的仲裁协议

C.双方当事人有直接的利害关系

D.有具体的事实和理由

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是申请仲裁的条件。《仲裁法》规定，当事人申请仲裁，应当符合下列条件:1.有效的仲裁协议；2.有具体的仲裁请求和事实、理由；3.属于仲裁委员会的受理范围。《民事诉讼法》规定，起诉必须符合下列条件:1.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；2.有明确的被告；3.有具体的诉讼请求、事实和理由；4.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

第24题:对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩，人民法院应当予以支持的是()。

A.支付存款本金及利息请求权

B.向不特定对象发行的企业债券本息请求权

C.已转让债券的本息请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是不适用于诉讼时效的情形，选项分析:当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院不予支持:(1)支付存款本金及利息请求权；(2)兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；(3)基于投资关系产生的缴付出资请求权；(4)其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。

第25题:根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是()

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是按日连续处罚的法律规定。企事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚。

第26题:某建筑工程项目，其中消防工程经建设单位同意后总承包单位将其分包给某分包单位施工，则该分包单位作业人员的意外保险费应由()支付。

A.总承包单位

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位和分包单位共同

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于仲裁审理的说法,正确的是()。

A.仲裁审理,必须开庭审理作出裁决

B.涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理

C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决

D.被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。

A.工程施工图纸

B.法律、法规

C.监理合同

D.施工合同中约定采用的推荐性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程监理的依据是:(1)有关法律法规，如《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》等；(2)有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；(3)设计文件，施工图设计等设计文件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据；(4)建设工程承包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。

第29题:甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合同，乙可采取的正确做法是()。

A.要求甲继续履行合同

B.与甲协商续订租赁合同

C.要求甲赔偿损失

D.要求甲支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《合同法》规定，租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同。因此，本题中如果乙需要继续使用该房屋开展商业活动，就必须先与甲协商，续订租赁合同，且约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。

第30题:某工程符合法定开丁条件，但因工期紧未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，对此，主管部门适当的处理为()。

A.责令停止施.工

B.责令其改正

C.只对建设单位罚款

D.只对施工单位罚款

正确答案:查看最佳答案

第31题:甲施工企业向乙公司订购了10台自卸车，由于乙公司库存短缺，经甲同意，由丙公司代替乙交付2台。若丙公司交付的2台自卸车存在质量问题，则应当由()承担违约责任。

A.乙向丙

B.乙向甲

C.丙向甲

D.丙向乙

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是合同权利义务的转让。《民法典》规定，债务人将合同的义务部分转移给第三人，即新的债务人加入到原债务中，经债权人同意，原债务人与新债务人一起向债权人履行义务。在本案例中，买卖合同的双方当事人是甲施工企业和乙公司，丙公司承担了部分由乙公司转让的义务，因此，当甲施工企业的利益因为丙公司的原因造成损失的，乙公司应向甲施工企业要求承担违约责任。

第32题:下列选项中应当视同为工伤情形的有()。

A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

B.在工作单位突发疾病，并在48小时内经抢救无效死亡

C.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的

D.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工伤保险的规定，选项分析:职工有下列情形之一的，应当认定为工伤:(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；(4)患职业病的；(5)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。职工有下列情形之一的，视同工伤:(1)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；(2)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；(3)职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。但是，职工因下列情形之一导致本人在工作中伤亡的，不认定为工伤:(1)故意犯罪；(2)醉酒或者吸毒；(3)自残或者自杀。

第33题:某工程施工招标文件，其“投标保证金”条款规定中符合法律规定的是()。

A.本招标项目估算价6000万元，投标保证金为100万元

B.投标保证金以现金方式提交的，应当自投标人基本账户转出。以银行保函方式提交的，投标保函有效期必须与投标有效期一致，否则作废标处理

C.①投标人串通投标的，②投标书被评定为废标的，③投标人在投标截止前未经招标人同意擅自撤回投标的，④在投标有效期内修改.补充.撤销投标文件的，⑤中标后未在规定期限内提交履约保证金或拒绝签订合同的，其投标保证金均不予退还

D.中标人的投标保证金不退。未中标的投标人，其投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5日内无息退还

正确答案:查看最佳答案

第34题:投标有效期应从()之日起计算。

A.招标文件规定的提交投标文件截止

B.提交投标文件

C.提交投标保证金

D.确定中标结果

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《民法典》的规定，下列合同属于实践合同的是()。

A.建设工程合同

B.保管合同

C.买卖合同

D.融资租赁合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是合同的分类。，选项分析:根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。诺成合同(又称不要物合同)，是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。大多数的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。实践合同(又称要物合同)，是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。

第36题:下列关于保证担保合同的表述中，错误的是()

A.订立保证合同应采用书面形式

B.保证人与债权人可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同

C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同

D.保证担保的范围仅限于主债权

正确答案:查看最佳答案

第37题:建设工程合同纠纷适用普通程序审理。某施工单位因工程款纠纷起诉建设单位，发生了以下事件。其中判断正确的是()。

A.施工单位3月1日起诉，法院3月5日立案。本案一审一般最迟应当在6月5日前审结

B.由于案件可能涉及建设单位商业机密。本案法院应当主动裁定不公开审理，但应公开宣告判决

C.建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以按撤诉处理

D.法院8月1日作出第一审民事判决，判决书8月5日送达原告，8月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是8月26日

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据我国《行政许可法》，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

正确答案:查看最佳答案

第39题:合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是()条款。

A.违约责任

B.解决争议

C.价款或酬金

D.数量和质量

正确答案:查看最佳答案

第40题:建设项目完工后，施工企业已提交竣工验收报告，如建设单位未组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期()。

A.相应顺延

B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准

C.以合同约定的计划竣工日期为准

D.以实际通过竣工验收之日为准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程工期，选项分析:最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

第41题:根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是()

A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算

B.建筑工程选址应当尽可能避开一切文物

C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案

D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动

正确答案:查看最佳答案

第42题:用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付()倍的工资。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第43题:建设工程活动中涉及的代理行为比较多，下列选项中不得委托代理的是()。

A.工程招标

B.工程承包

C.纠纷诉讼

D.材料设备采购

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《民法典》，债务人不履行债务，债权人有留置权的是()。

A.运输合同

B.施工合同

C.买卖合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。

第45题:根据《物权法》，关于抵押的说法正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.仓单.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

第46题:关于计算机软件著作权的说法不正确的是()。

A.软件著作权属于软件开发者

B.接受他人委托开发的软件，其著作权属于委托人所有

C.软件著作权需合理使用

D.自然人的软件著作权，保护期为自然人死亡后50年

正确答案:查看最佳答案

第47题:下列法规中，属于部门规章的是()。

A.《建设工程质量管理条例》

B.《北京市建筑市场管理条例》

C.《重庆市建设工程造价管理规定》

D.《招标公告发布暂行办法》

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

正确答案:查看最佳答案

第49题:施工企业拒不执行公安机关消防机构焦土的停止施工处罚诀定的，将由()负责强制执行.

A.公安机关

B.旗焦决定的公安机关消防机构

C.人民法院

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人逾期不执行停产停业.停止使用.停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行.P239·

第50题:在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成()

A.重大责任事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程常见犯罪的概念。重大劳动安全事故罪是安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果。

第51题:建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

正确答案:查看最佳答案

第52题:建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。

A.施工行为地

B.施工合同签订地

C.施工单位所在地

D.施工项目业主住所地

正确答案:查看最佳答案

第53题:某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效;施工企业有权提前提取或逾期提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费

正确答案:查看最佳答案

第54题:某建筑公司致函水泥经销商甲公司:“我公司欲以350元/t的价格购买商品水泥10t，有意请在五日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司:“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于()。

A.要约

B.承诺

C.反要约

D.要约邀请

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是要约。《民法典》规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示。发出要约的人称为要约人，接受要约的人称为受要约人。本题中，乙公司并非受要约人，故乙公司的行为构成要约。

第55题:乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。

A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任

B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任

C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿

D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿

正确答案:查看最佳答案

第56题:以下关于民事诉讼证据的正确表述是()。

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

正确答案:查看最佳答案

第57题:行政复议机关应当自受理申请之日起()内作出行政复议决定；但是法律另有规定的除外。

A.30日

B.45日

C.60日

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

第58题:化工厂生产过程中产生水污染，被环保部门责令采取治理措施，同时应按照国家规定缴纳()，此款用于污染的防治。

A.罚金

B.罚款

C.排污费

D.超标准排污费

正确答案:查看最佳答案

第59题:当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，()。

A.合同不生效

B.合同无效

C.合同终止

D.不影响合同效力

正确答案:查看最佳答案

第60题:甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是()

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权

B.丙必须以乙名义行使乙的债权

C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

正确答案:查看最佳答案

第61题:在保险有效期内因在施工工地上发生意外事故造成在施工工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，保险人应按()进行赔付。

A.第三者责任险

B.意外伤害险

C.建筑工程一切险

D.工伤保险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑工程一切险(及第三者责任险)，选项分析:第三者责任险是指在保险有效期内因在施工工地上发生意外事故造成在施工工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。

第62题:根据《注册建造师管理规定》一级建造师申请初始注册应当具备的条件是()。

A.聘用单位3年内未发生重大质量和安全事故

B.未受过刑事处罚

C.年龄不超过65周岁

D.承诺参加继续教育

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是一级建造师的注册，选项分析:申请初始注册时应当具备以下条件:(1)经考核认定或考试合格取得资格证书；(2)受聘于一个相关单位；(3)达到继续教育要求；(4)没有《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形。《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册:(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。

第63题:根据我国土地用途和权属的划分，建设用地使用权()。

A.只能存于城市市区土地之上

B.可以存在于宅基地之上

C.可以存在于集体所有土地之上

D.可能存在于城市郊区上土地之上

正确答案:查看最佳答案

第64题:某项目于2014年3月1日开工，2014年12月10日主体工程完工，2014年12月28日通过竣工验收，则其保修期始于()。

A.2014年3月1日

B.2014年12月10日

C.2014年12月28日

D.2014年3月1日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设工程质量的最低保修期限。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。因此应选择C。

第65题:根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业()

A.1个月以上3个月以下

B.3个月以上1年以下

C.3个月以上2年以下

D.6个月以上1年以下

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于建设工程返修的说法,正确的是()

A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修

C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据《民法典》，下列财产可以抵押的是()。

A.学校的教学楼

B.生产设备

C.依法被查封的建筑物

D.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是抵押权，选项分析:B正确，下列财产不得抵押:(1)土地所有权；(2)宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；(3)学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产；(5)依法被查封、扣押、监管的财产；(6)法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

第68题:关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是()

A.工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系

B.工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察.设计或施工

C.工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察.设计或施工的企业签订合同

D.工程总承包企业可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受建设单位委托，按照合同规定，代表建设单位对工程的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务，工程项目管理企业不直接从事该工程项目的勘察.设计.施工等，也不与该工程项目的总承包企业或勘察.设计.供货.施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察.设计.供货.施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同额履行。《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》规定，工程总承包单位可以接受建设单位委托，按照合同约定承担工程项目管理业务，但不应在同一个工程项目上同事承担工程总承包和工程项目卦理业务，也不应与承担工程总承包或者工程项目管理业务的另一方企业有隶属关系或者其他利害关系

第69题:在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为是()。

A.无权代理

B.不当得利

C.侵权行为

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:属于承担民事责任的方式的是()。

A.警告

B.支付违约金

C.解除合同

D.提供抵押物

E.赔礼道歉

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《安全生产法》，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的()。

A.事故隐患

B.危险因素

C.防范措施

D.安全通病

E.事故应急措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。，选项分析:《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。

第72题:关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()。

A.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期

B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发.承包双方在合同中约定

C.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期

D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计

E.承包人导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

正确答案:查看最佳答案

第73题:建设工程纠纷发生后，双方当事人根据合同约定发生纠纷可以仲裁，其仲裁的特点是()。

A.不公开审理

B.当事人的自愿性

C.仲裁庭独立进行仲裁

D.不服仲裁裁决可以提出上诉

E.仲裁员应当由仲裁委员会确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是仲裁。仲裁的基本特点包括:自愿性；专业性；独立性；保密性；快捷性(指仲裁实行一裁终局制度，仲裁裁决一经作出即发生法律效力。仲裁裁决不能上诉。)；裁决在国际上得到承认和执行。因此正确选项是ABC。

第74题:在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有()。

A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据

B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言

C.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言

D.无正当理由未出庭作证的证人证言

E.无法与原件.原物核对的复印件.复制品

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师按照工程监理规范的要求，对建设工程实施监理的形式主要有()。

A.抽检

B.联合验收

C.旁站

D.巡视

E.平行检验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。

第76题:建筑施工企业项目专职安全生产管理人员应当履行的职责有()。

A.负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录

B.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况

C.对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告

D.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处

E.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位的安全生产管理职责，选项分析:选项E属于建筑施工企业安全生产管理机构的职责。项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责:(1)负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录。(2)现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况。(3)对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处。(4)对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改。(5)对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告。(6)依法报告生产安全事故情况。

第77题:各相关机关和单位在实施工程建设强制性标准的监督管理中的作用是()。

A.规划审查机关应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督

B.施工图审查单位应当对施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督

C.工程质量监督机构应当对工程建设监理阶段执行强制性标准的情况实施监督

D.安全监督管理机构应当对工程建设验收阶段执行强制性标准的情况实施监督

E.施工图审查单位应当对设计阶段执行强制性标准的情况实施监督

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《必须招标的工程项目规定》，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有()。

A.勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

B.施工单项合同估算价在400万元人民币以上

C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上

D.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上

E.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

正确答案:查看最佳答案

第79题:关于占有的说法，错误的是()。

A.占有可以分为自主占有和他主占有

B.他主占有是指占有人以所有的意思对物从事的占有

C.占有人返还原物的请求权，自侵占发生之日起30日内未行使的，该请求权消灭

D.在施工过程中，施工企业对施工场地的占有属于他主占有

E.占有是指占有人对不动产的实际控制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是占有，选项分析:选项B错误，自主占有是指占有人以所有的意思对物从事的占有。选项C错误，占有人返还原物的请求权，自侵占发生之日起l年内未行使的，该请求权消灭。选项E错误，占有，是指占有人对不动产或者动产的实际控制。

第80题:下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。

A.工程建设规划.施工等通用的综合标准

B.工程建设重要的通用的制图方法标准

C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准

D..工程建设重要的通用的信息管理标准

E.工程建设通用的有关安全和环境保护的标准

正确答案:查看最佳答案

第81题:按照《标准化法》的规定，()是正确的。

A.国家标准就是强制性标准

B.行业标准.地方标准一律为推荐性标准

C.保障人体健康.人身财产安全的标准，可以制定强制性标准

D.国家标准应当免费向社会公开标准文本

E.强制性国家标准由国务院或其授权部门批准发布

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《建设工程安全生产管理条例》，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，施工单位还应当组织专家对专项施工方案进行论证，审查的分部分项工程有()。

A.深基坑工程

B.脚手架工程

C.地下暗挖工程

D.起重吊装工程

E.拆除暴(同音字)破工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是危大工程专项施工方案的编制及审查，选项分析:对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

第83题:施工单位的“安管人员”主要是()，须经建设行政主管部门或者其他部门考核合格，并取得安全生产考核合格证书。

A.主要负责人

B.项目负责人

C.专职安全生产管理人员

D.特种作业人员

E.施工作业人员

正确答案:查看最佳答案

第84题:某省辖区某市市区内发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带由()来划定。

A.省文物行政主管部门

B.市文物行政主管部门

C.省城乡规划行政主管部门

D.市城乡规划行政主管部门

E.国家文物局

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《文物保护法实施条例》规定，全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省.自治区.直辖市人民政府批准，由省.自治区.直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。

第85题:根据《房产税暂行条例》，关于房产税的说法，正确的有()。

A.房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收

B.房产税由产权所有人缴纳

C.房产税依照房产原值一次减除10%~30%后的余值计算缴纳

D.个人所有非营业用的房产免纳房产税

E.房产税依照房产租金收入计算缴纳的，税率为1.2%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是房产税，选项分析:房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收。房产税由产权所有人缴纳。房产税依照房产原值一次减除10%~30%后的余值计算缴纳。具体减除幅度，由省、自治区、直辖市人民政府规定。没有房产原值作为依据的，由房产所在地税务机关参考同类房产核定。房产出租的，以房产租金收入为房产税的计税依据。房产税的税率，依照房产余值计算缴纳的，税率为1.2%；依照房产租金收入计算缴纳的，税率为12%。下列房产免纳房产税:(1)国家机关、人民团体、军队自用的房产；(2)由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的房产；(3)宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产；(4)个人所有非营业用的房产；(5)经财政部批准免税的其他房产。除《房产税暂行条例》规定外，纳税人纳税确有困难的，可由省、自治区、直辖市人民政府确定，定期减征或者免征房产税。

第86题:根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，属于违法分包行为的有()。

A.施工总承包单位将钢结构工程的施工分包给其他具备相应资质的单位的

B.专业分包单位将其承包的专业工程中劳务作业部分再分包的

C.专业作业承包人将其承包的劳务再分包的

D.承包单位将其承包的工程分包给个人的

E.有资质的施工企业相互借用资质承揽工程的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是违法分包，选项分析:存在下列情形之一的，属于违法分包:(1)承包单位将其承包的工程分包给个人的；(2)施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的；(3)施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；(4)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；(5)专业作业承包人将其承包的劳务再分包的；(6)专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。AB为合法行为。E属于挂靠。

第87题:下列情形中，导致施工合同无效的有()。

A.未取得相应施工企业资质的承包人订立的

B.承包人对工程内容有重大误解订立的

C.承包人胁迫发包人订立的

D.要求施工企业垫资施工的

E.施工项目必须进行招标而未招标订立的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是无效合同和效力待定合同的规定；合同的履行、变更、转让、撤销和终止，选项分析:无效合同的特征是:(1)具有违法性;(2)具有不可履行性;(3)自订立之时就不其有法律效力。可撤销合同的种类:因重大误解订立的合同、在订立合同时显失公平的合同、以欺诈手段订立的合同、以胁迫的手段订立的合同。BC选项为可撤销合同，D选项为合法有效合同。法无禁止不为罪，本题没有强调是“政府投资工程”，如只提到“垫资施工”则为一般意义上，是允许垫资施工的，只要双方协商一致即可。

第88题:施工单位下列用水做法符合《绿色施工导则》的是()。

A.自然养护混凝土

B.现场机具.车辆冲洗用循环水

C.生活.工程用水分别计量管理

D.现场设置雨水收集利用系统

E.现场供水管网就近设置多个用户点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:色施工导则》对提高用水效率规定:(1)施工中采用先进的节水施工工艺。(2)施工现场喷洒路面.绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水.养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。(3)施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理.管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。(4)现场机具.设备.车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区.生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施。(5)施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用。(6)施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。(7)大型工程的不同艰项下程.不同标段.不同分包坐活灰，凡具备条件的应分別计量用水量。在签定不同标段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳人合同条款，进行计董考核。(8)对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。施工现场建立雨水.中水或可再利用水的收集利用系统。

第89题:根据《建筑法》，关于建筑工程分包的说法，正确的有()

A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程

B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程

C.建设单位指定的分包单位，总承包单位必须采用

D.严禁个人承揽分包工程业务

E.劳务作业分包可不经建设单位认可

正确答案:查看最佳答案

第90题:下列人员中，属于《建筑施工特种作业人员管理规定》规定的建筑施工特种作业的包括()。

A.架子工

B.大模板安装工

C.高处作业吊篮安装拆卸工

D.起重机械拆卸工

E.起重机械司机

正确答案:查看最佳答案

第91题:关于违约责任，下列表述正确的是()。

A.非违约方如果未尽到减损义务，对扩大的损失不能要求赔偿

B.因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任

C.就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当继续履行债务

D.约定的违约金低于造成的损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加

E.一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第92题:抵押人转让抵押物所得的价款，应当()。

A.予以冻结

B.划拨给抵押人

C.向公证机关提存

D.向与抵押权人约定的第三人提存

E.向抵押权人提前清偿

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。

A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装

E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

正确答案:查看最佳答案

第94题:关于劳动者延长工作时间的说法，正确的有()。

A.延长工作时间一般每日不得超过1小时

B.用人单位由于生产经营需要，经工会同意即可延长工作时间

C.发生自然灾害需要紧急处理的，延长工作时间每月不得超过36小时

D.法定节假日安排劳动者工作的用人单位，支付不低于工资200%的工资报酬

E.安排延长工作时间的，用人单位支付不低于工资150%的工资报酬

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列合同行为中，属于违背诚实信用原则的有()。

A.合同签订时，施工企业对建设单位要求的业绩证明造假

B.合同履行时，现场发生不可抗力，施工企业没有通知甲方，并任由损失扩大

C.合同履行时，施工企业偷工减料，导致工程质量不合格

D.合同履行时，施工企业工人安排不够，导致工期拖延

E.合同结束时，施工企业泄露本项目要求保密的资料和技术

正确答案:查看最佳答案

参考解析:诚实信用原则主要包括:(1)订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；(2)履行合同义务时，当事人应该根据合同的性质.目的和交易习惯，履行及时通知.协助.提供必要条件.防止损失扩大.保密等义务；(3)合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知.协助.保密等义务，也称为后契约义务。本题中A选项属于违背了(1)，B选项属于违背了(2)，E选项属于违背了(3)，因此，正确答案为A.B.E。

第96题:关于增值税税率的说法，正确的有()。

A.纳税人销售交通运输、邮政、基础电信，税率为17%

B.纳税人销售建筑，转让土地使用权，税率为9%

C.纳税人进口饲料、农机，税率为6%

D.纳税人出口货物、税率为零；但是，国务院另有规定的除外

E.境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为零

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是税率。，选项分析:按照国务院常务会议决定，从2019年4月1日起，增值税税率调整为:(1)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物，除下述第(2)项、第(4)项、第(5)项另有规定外，税率为13%。(2)纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权，销售或者进口下列货物，税率为9%:①粮食等农产品、食用植物油、食用盐；②自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品；③图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物；④饲料、化肥、农药、农机、农膜；⑤国务院规定的其他货物。(3)纳税人销售服务、无形资产，除上述第(1)项、第(2)项、第(5)项另有规定外，税率为6%。(4)纳税人出口货物，税率为零:但是，国务院另有规定的除外。(5)境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为零。

第97题:关于不动产物权设立的说法，正确的有()。

A.不动产物权的设立属自愿登记

B.不动产物权变动未经登记，不影响当事人之间订立的消灭不动产物权合同的效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记

D.不动产物权登记由不动产所在地的登记机构办理

E.不动产物权自合同成立时设立

正确答案:查看最佳答案

第98题:按照《安全生产许可条例》规定，下列哪些生产企业应当取得安全生产许可证方可开展经营活动()。

A.烟花爆竹生产厂

B.监理公司

C.建筑公司

D.房地产开发公司

E.矿山企业

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有()。

A.应急指挥机构及其职责发生调整的

B.面临的事故风险发生重大变化的

C.重要应急资源发生重大变化的

D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的

E.单位经营情况发生变化的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《生产安全事故应急条例》规定，有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案:(1)制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化；(2)应急指挥机构及其职责发生调整；(3)安全生产面临的风险发生重大变化；(4)重要应急资源发生重大变化；(5)在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题；(6)其他应当修订的情形。本题考查:本题考查的是施工生产安全事故应急预案的修订、教育培训和演练，选项分析:有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档:(1)依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；(2)应急指挥机构及其职责发生调整的；(3)面临的事故风险发生重大变化的；(4)重要应急资源发生重大变化的；(5)预案中的其他重要信息发生变化的；(6)在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；(7)编制单位认为应当修订的其他情况。