节选部分<<吉林省长春一建法规在线模拟考题>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元.根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为()

A.特别重大事故一夕

B.较大事故

C.重大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤.P239.

第1题:甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是()

A.免除

B.抵销

C.混同

D.提存

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理力法》关于城镇污水排入排水管网许可的说法,正确的是()

A.城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费的

B.因施工作业需要排水的,排水许可证有效期不得超过施工期限

C.排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水

D.施工作业时,施工单位应当申请领取排水许可证

正确答案:查看最佳答案

第3题:负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前()通知生产经营单位。

A.12小时

B.36小时

C.24小时

D.48小时

正确答案:查看最佳答案

第4题:按照《劳动合同法》及相关法规的规定，下列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中，正确的是()。

A.劳动者提前7天以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同

B.劳动者试用期内提前15天通知用人单位，可解除劳动合同

C.劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的，无需告知用人单位可立即解除劳动合同

D.劳动者不满意用人单位的严格管理，可随时解除劳动合同

正确答案:查看最佳答案

第5题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于这笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于()。

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是不当得利，选项分析:不当得利，是指没有法律依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。受损失的人有权请求其返还不当利益。不当得利产生的债被称为不当得利之债。

第6题:关于项目经理的说法，正确的是()。

A.项目经理的权利来自于企业法人的授权

B.施工项目可以设有项目经理

C.项目经理具有相对独立的法人资格

D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉

正确答案:查看最佳答案

第7题:按照《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。

A.10%，70%

B.15%，70%

C.20%，80%

D.25%，80%

正确答案:查看最佳答案

第8题:某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年1月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为()。

A.2012年11月20日

B.2012年12月20日

C.2013年1月20日

D.2013年2月20日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:该工程因承包方原因拖期，但建设工程未经验收而被发包方实际占用，依法应以转移占用之日为竣工日期，故C选项为正确选项。

第9题:某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折，应当由()承担连带责任。

A.建设单位和施工企业

B.建设单位和监理单位

C.监理单位和施工企业

D.道路管理部门和施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设工程债的发生根据。，选项分析:《民法典》规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任,但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。

第10题:关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。

A.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

B.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是竣工工程质量争议的处理，选项分析:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第11题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或力理开工报告之前

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《民法典》，建设用地使用权自()时设立。

A.划拨

B.登记

C.支付出让金

D.转让

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设用地使用权，选项分析:建设用地使用权自登记时设立。

第13题:某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应()。

A.按中标无效处理

B.视为放弃投标

C.按废标处理

D.视为放弃中标项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P96最上面“三.履约保证金”第三行。

第14题:某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以()作为结算工程款的依据。

A.双方达成的补充协议

B.双方签订的备案合同

C.类似项目的结算价格

D.市场的平均价格

正确答案:查看最佳答案

第15题:甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是()。

A.丙应对此承担损害赔偿责任

B.乙应赔偿甲的损失

C.甲应对此承担损害赔偿责任

D.乙应赔偿丙的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因托运人托运货物时的过错，造成多式联运经营人损失的，即使托运人已经转让多式联运单据，托运人仍然应当承担损害赔偿责任。因此，甲公司应承担损害赔偿责任。

第16题:根据我国《物权法》关于设立建设用地使用权的相关规定，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，不能采取()方式出让。

A.招标

B.拍卖

C.协议

D.挂牌

正确答案:查看最佳答案

第17题:无效合同从()之日起就不具备法律效力。

A.确认

B.订立

C.履行

D.谈判

正确答案:查看最佳答案

第18题:下列法律文书中不具有强制执行效力的是()

A.由仲裁机构作出的仲裁调解书

B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书

C.由国家行政机关作出的调解书

D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《建造师执业资格制度暂行规定》的规定，建造师的执业范围不包括()。

A.担任建设工程项目施工的项目经理

B.从事其他施工活动的管理工作

C.法律.行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

D.施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第20题:某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同()。

A.效力待定

B.可撤销

C.无效

D.有效

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于申请办理施工许可证的程序，说法正确的是()。

A.发证机关应自受理申请之日起7日，对符合规定的，颁发施工许可证

B.对于证明文件不全的，可以10日内一次告知建设单位需要补正的全部内容

C.证明文件补全后，审批时间可以作相应顺延

D.对于不符合条件的，应当自收到申请之日起7日内书面或口头通知建设单位，并说明理由

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是申请办理施工许可证的程序，选项分析:A错误，发证机关应当自收到申请之日起7日内，对符合条件的申请颁发施工许可证；B错误，对于证明文件不齐全或者失效的，应当当场或者5日内一次告知建设单位需要补正的全部内容，审批时间可以自证明文件补正齐全后作相应顺延；D错误，对于不符合条件的，应当自收到申请之日起7日内书面通知建设单位，并说明理由。

第22题:在所有权的权能中，最核心的权利是()权。

A.占有

B.使用

C.收益

D.处分

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是()

A.在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少

B.停工薪期一般不超过12个月

C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付

D.工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

正确答案:查看最佳答案

第24题:下列不属于建筑施工企业的特种作业人员的是()。

A.建筑电工

B.架子工

C.起重机械司机

D.钢筋工

正确答案:查看最佳答案

第25题:王某与原执业单位解除合同关系时，为了不影响该单位的资质等级和工作，将自己的注册证书复制了一分交给了该单位，则王某的注册证书将()。

A.被吊销

B.被撤销

C.延续有效

D.被撤回

正确答案:查看最佳答案

第26题:建设法的主体由()构成。

A.法律、行政法规、部门规章、地方规章

B.建设法律、建设行政法规

C.行政法、民法商法

D.行政法、民法商法、经济法、社会法

正确答案:查看最佳答案

第27题:张某的日工资为100元，2014年元旦国家规定放假3天，其中1月1日属于法定休假日，其他两天为周末休息日。公司安排张某在这3天加班而且不能安排补休。根据《劳动法》的规定，公司应当向张某支付加班费合计()元。

A.300

B.500

C.700

D.900

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是劳动者的工作时间和休息休假。用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬:安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于300%的工资报酬。

第28题:2017年8月,乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以施工质量不合格为由拒绝支付,2017年10月15日,乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司,同年10月25日,甲接到乙转让债权的通知,关于该债权转让的说法,正确的是()

A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意

B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙柱状

C.甲拒绝支付50万工程款,丙可以要求甲和乙承担连带责任

D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力

正确答案:查看最佳答案

第29题:《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以()的罚款。

A.500元以上2000元以下

B.1000元以上1万元以下

C.5000元以上2万元以下

D.2万元以上5万元以下

正确答案:查看最佳答案

第30题:实行施工总承包的，隔震减震装置应当由()完成。

A.具有相应资质的专业分包

B.总承包单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程抗震管理制度，选项分析:实行施工总承包的，隔震减震装置属于建设工程主体结构的施工，应当由总承包单位自行完成。

第31题:某施工单位作业工长将施工挖掘出来的文物据为己有，单位领导多次催促后仍拒不上交，则其有可能面临的处罚是()。

A.开除

B.行政拘留

C.3000元罚款

D.5000元罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法》规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政 府文物主管部门会同公安机关追缴文物；情节严重的，处 5000 元以上 5 万元以下的罚款： （1）发现文物隐匿不报或者拒不上交的； (2) 未按照规定移交拣选文物的。

第32题:下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是()。

A.知名法学家

B.基层法律服务工作者

C.当事人的亲属

D.建设行政主管部门推荐的公民

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程代理行为的设立，选项分析:一般的代理行为可以由自然人、法人担任代理人，对其资格并无法定的严格要求。即使是诉讼代理人，也不要求必须由具有律师资格的人担任。2021年12月经修改后颁布的《民事诉讼法》第61条规定，下列人员可以被委托为诉讼代理人:(1)律师、基层法律服务工作者；(2)当事人的近亲属或者工作人员；(3)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。

第33题:关于不可移动文物保护的说法，正确的是()

A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记

B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带

C.历史文化名域的保护办法由国务院制定

D.在历史文化名域范围内可以进行采石活动

正确答案:查看最佳答案

第34题:中外合资经营的建筑企业.中外合作经营建筑企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的()。

A.10%

B.20%

C.25%

D.51%

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于分包工程的范围，下列说法中正确的是()

A.承包单位可以将其承包的全部建筑工程分包给他人

B.建筑工程总承包单位可以将部分工程分包给其他具有相应资质的分包单位完成

C.承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工不必由总承包单位自行完成

正确答案:查看最佳答案

第36题:关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是()。

A.招标投标交易场所以营利为目的

B.国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标

C.招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系

D.设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所

正确答案:查看最佳答案

第37题:住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。安全专项施工方案的内容不包括()

A.工程概况

B.编制依据

C.施工图预算

D.施工工艺技术

正确答案:查看最佳答案

第38题:某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是()。

A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利

B.实际施工人可以以转包人为被告起诉

C.人民法院应当追加转包人为本案当事人

D.发包人在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是禁止无资质承揽工程。，选项分析:需要指出的是，无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方)主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定:“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。”2019年2月《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第24条规定:“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任”。

第39题:?公民、法人或者其他组织单独就损害赔偿提出请求，应先由()解决。

A.协商调解?

B.行政机关?

C.人民法院?

D.仲裁委员会

正确答案:查看最佳答案

第40题:某招标人于2008年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2008年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据我国《招标投标法》的规定，招标人至少应当在()前以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.2008年5月10日

B.2008年5月15日

C.2008年5月20日

D.2008年5月30日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是招标基本程序。招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件接受人。故B正确。

第41题:根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.工程项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为相互串通投标情形的是()。

A.与招标人有实际性控制关系的某单位也得参加投标

B.投标人组成联合体参加投标并多次开会商讨报价

C.投标文件载明的项目管理成员为同一人

D.多名投标人均伪造工程业绩参与投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程投标，选项分析:《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标:(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；(2)投标人之间约定中标人；(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(5)不同投标人的投标文件相互混装；(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第43题:在某案件仲裁裁决作出过程中，3名仲裁员针对某争议问题的意见不能形成多数意见，则该部分仲裁裁决()。

A.暂不作出

B.由秘书长裁定

C.应当按首席仲裁员意见作出

D.由专家委员会裁定

正确答案:查看最佳答案

第44题:建筑物倒塌造成他人损害的，由()承担连带责任。

A.所有人和建设单位

B.使用人和建设单位

C.建设单位和施工企业

D.管理人和施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是侵权，选项分析:《民法典》规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。

第45题:施工企业拒不执行公安机关消防机构焦土的停止施工处罚诀定的，将由()负责强制执行.

A.公安机关

B.旗焦决定的公安机关消防机构

C.人民法院

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人逾期不执行停产停业.停止使用.停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行.P239·

第46题:合同权利转让未通知债务人，则()。

A.转让合同无效

B.对债务人不发生效力

C.推定为未转让

D.抗辩权发生转移

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于抵押权的说法，正确的是()。

A.以动产抵押的，抵押权自合同生效时设立

B.抵押权可以与债权分离而单独转让

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的，拍卖抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的，拍卖抵押财产所得的价款按照债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是抵押权，选项分析:选项A正确，以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。选项B错误，抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。选项CD错误，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:(1)抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序；(2)抵押权已经登记的先于未登记的受偿；(3)抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

第48题:生产经营单位与从业人员订立的免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡责任的条款()。

A.有效

B.可撤销

C.效力待定

D.无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是无效合同、施工作业人员安全生产的权利和义务，选项分析:《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。无效合同，是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受法律保护的合同。本题违反了法律的强制性规定，因此无效。

第49题:施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包了乙分包商，但是甲分包商工期延误，乙分包商为此应向()提出要求承担违约责任。

A.发包方

B.总包方

C.甲分包商

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同，和乙分包商有合同关系的只有总包单位，其次明确《合同法》第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的，应当向对方承担违约责任”，本题的第三人是甲分包商，当事人一方是总包单位，现由于甲分包商违约，承担违约责任的自然就应该是总包单位，选B。

第50题:下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的王某

D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()。

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日

C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限”错误，人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限。“人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日”错误，人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于15日，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于10日。“举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许”正确，举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许。“当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳”错误，当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。

第52题:甲、乙、丙三家同专业承包单位，甲的资质等级最高，乙次之，丙最低。当三家单位实行联合共同承包时，应按()单位的业务许可范围承揽工程。

A.甲

B.乙

C.丙

D.中间级别资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是联合体投标的规定。《招标投标法》规定，由同一专业组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

第53题:关于规划许可证的说法正确的是()。

A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可

B.出让土地的建设用地规划许可证由县级人民政府审批

C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可

D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理

正确答案:查看最佳答案

第54题:某施工合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息，后合同双方因垫资返还发生争议并向法院提起诉讼。下列选项有关该垫资的说法，正确的是()

A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效

B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C.发包人应返还承包人垫资并支付利息

D.垫资违反相关规定，应予以没收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程价款支付，选项分析:当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持。

第55题:王某参加国家一级建造师考试合格后，准备注册在某施工单位，下列关于对注册的理解正确的是()。

A.由聘用单位向工商注册所在地的省级人民政府建设行政主管部门提出申请

B.由建设单位工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门提出申请

C.王某注册在施工单位就是该单位的项目经理

D.由所聘单位工商注册所在地的县级人民政府建设行政主管部门审批

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是一级建造师的注册。，选项分析:《注册建造师管理规定》规定，取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位提出申请注册，并可以向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料。故“由聘用单位向工商注册所在地的省级人民政府建设行政主管部门提出申请”正确。

第56题:关于管辖权异议的说法，正确的是()。

A.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出

B.当事人未提出管辖异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外

C.人民法院审查后，认为异议成立的，应当判决将案件移送有管辖权的人民法院

D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼的法院管辖，选项分析:A选项，人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。C选项，异议成立的，裁定将案件移交有管辖权的人民法院。D选项，当事人不服地方人民法院管辖异议裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。

第57题:根据我国《保险法》的规定，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。

A.盘点时发现的短缺

B.不可预料的意外事故

C.维修保养或正常检修的费用

D.因原材料缺陷或工艺不善

正确答案:查看最佳答案

第58题:甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合同，乙可采取的正确做法是()。

A.要求甲继续履行合同

B.与甲协商续订租赁合同

C.要求甲赔偿损失

D.要求甲支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《合同法》规定，租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同。因此，本题中如果乙需要继续使用该房屋开展商业活动，就必须先与甲协商，续订租赁合同，且约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。

第59题:注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前()个月内申请续展注册。

A.3

B.6

C.9

D.12

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《中华人民共和国商标法(2019年修正)》第四十条注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续；在此期间未能办理的，可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年，自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的，注销其注册商标。

第60题:王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》的规定，下列主体可以作为保证人的是()。

A.某大学教授

B.某企业财务科

C.某公立小学

D.某街道办事处

正确答案:查看最佳答案

第61题:评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是()。

A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审

B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审

C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审

D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标

正确答案:查看最佳答案

第62题:某施工企业在施工过程中，因未对建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物和地下管线采取专项防护措施，造成了3人死亡，直接经济损失600余万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是生产安全事故的等级划分标准，选项分析:根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的"以上"包括本数，所称的"以下"不包括本数。

第63题:?下列属于违反建筑节能管理规定应承担法律责任的行为是()

A.设计单位施工单位未按照民用建筑节能标准的

B.设计单位因按照建筑节能强制性标准进行设计调高了设计概算

C.施工单位承担了对未按照节能设计进行施工进行了改正

D.监理单位发现设计节能标准偏低，建议建设单位进行修改?

正确答案:查看最佳答案

第64题:某工程施工过程中，总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故，则应由()负主要责任。

A.总承包单位

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位和分包单位共同

正确答案:查看最佳答案

第65题:实行开工报告制度的建设工程，其开工报告是指()。

A.施工单位向监理工程师提交的开工报告

B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告

C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告

D.施工单位项目部向公司总部提交的报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度，性质上与施工许可证审批制度相同，主要是审查建设单位应具备的开工条件，由建设单位向政府主管部门申报，选项B是正确的。

第66题:某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验收发现:混凝土基础工程出现渗漏，部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的是()。

A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题承担责任

D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第67题:某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当()

A.配备兼职安全生产管理人员

B.配备专职安全生产管理人员

C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员

D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

正确答案:查看最佳答案

第68题:河北甲建筑公司与山西乙建材公司签订一份材料采购合同，合同约定，因本合同发生的争议提交华北地区的仲裁委员会进行仲裁，后来合同履行过程中发生争议，甲公司向北京仲裁委员会申请仲裁，乙公司则向甲公司所在地河北省人民法院提起诉讼，该法院立案受理后，甲公司对该法院管辖提出异议，此时法院应该采取()。

A.裁定不予受理

B.裁定本院具有管辖权

C.裁定驳回起诉

D.裁定管辖权异议成立，移送有管辖权的仲裁机关受理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是仲裁制度。仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构。仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。《仲裁法》规定，“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。”因此，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。答案是“裁定本院具有管辖权”。

第69题:抵押担保与质押担保的区别是()

A.债务人或者第三人可以是担保人

B.担保期间不转移对财产的占有

C.债权人有权优先受偿

D.债务人不履行债务时，可以依法拍卖抵押物

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于质权的说法，正确的有()。

A.质权包括动产质权和权利质权

B.动产质权自出质人交付质权财产时设立

C.权利质权自权利凭证交付质权人时设立

D.质权人无权收取质押财产的孳息

E.质权人负有妥善保管质押财产的义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是质权，选项分析:A正确，质押分为动产质押和权利质押。B正确，动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。法律、行政法规禁止转让的动产不得出质。质权自出质人交付质押财产时设立。C错误，权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:(1)汇票、本票、支票；(2)债券、存款单；(3)仓单、提单；(4)可以转让的基金份额、股权；(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；(6)现有的以及将有的应收账款；(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自办理出质登记时设立。法律另有规定的，依照其规定。D错误，质权人可以收取质押财产带来的孳息。根据《中华人民共和国民法典》第四百三十条的规定，质权人有权收取质押财产的孳息，但是合同另有约定的除外。前款规定的孳息应当先充抵收取孳息的费用。E正确，质权人负有妥善保管质押物的义务，质权人违反保管义务造成质物毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。

第71题:某开发商与建筑公司达成延期付款协议，协议约定开发商最迟于2012年5月1日一次性支付全部款项，后开发商未付款，在建筑公司一再催促下，开发商在2012年8月1日仅支付了部分款项，关于建筑公司剩余工程款的诉讼时效说法正确的是()。

A.诉讼时效自2012年5月2日起算

B.诉讼时效自2012年8月2日起算

C.诉讼时效期间为2年，适用于中止和中断

D.如建筑公司提起诉讼，则时效从法院立案之日起中断

E.如建筑公司签订债权转让，则时效从签订转让协议之日起算

正确答案:查看最佳答案

第72题:下列选项中，发包人可以请求解除建设工程施工合同的有()。

A.承包人未按约定工期完工的

B.承包人完成工程质量不合格，并拒绝修复的

C.承包人擅自将专业工程分包的

D.承包人将工程转包的

E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据我国《合同法》的规定，不可抗力主要表现为()。

A.订立合同时不能预见

B.对其发生和后果不可避免并不能克服

C.对其发生的后果可采取措施避免

D.对其规律不可抗拒

E.对其产生的后果不能承受

正确答案:查看最佳答案

第74题:在某大型基础设施工程的招标投标活动中，存在下列现象，其中属于投标人与招标人串通投标的行为有()。

A.招标人直接或间接向某投标人透露标底

B.招标人组织投标人踏勘项目现场并回答投标人的提问

C.招标人在开标前，开启了标书，并将投标情况透露给了某投标人

D.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便

E.招标人授意投标人撤换.修改投标文件

正确答案:查看最佳答案

第75题:某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有()。

A.停止侵害

B.消除危险

C.恢复原状

D.消除影响

E.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第76题:项目专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中应当履行的职责有()。

A.查阅在建项目安全生产有关资料.核实有关情况

B.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

C.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

D.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会

E.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况

正确答案:查看最佳答案

第77题:我国建筑施工企业的资质序列包括()。

A.工程总承包

B.专业分包

C.专业承包

D.施工总承包

E.劳务分包

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()??

A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期??

B.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月??

C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期??

D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计??

E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计?

正确答案:查看最佳答案

第79题:《民事诉讼法》规定，有()情形，人民法院应裁定中止执行。

A.申请人表示可以延期执行的

B.案外人对执行标的提出确有理由异议的

C.被执行人隐匿可执行的财产的

D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的

E.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

正确答案:查看最佳答案

第80题:导致中标无效的情形有()。

A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的

B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的

C.投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的

D.招标人要求投标人提交投标保证金的

E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是招标人违法行为应承担的法律责任，选项分析:A正确，依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。E正确，招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，中标无效。

第81题:根据《安全生产法》的规定，从业人员在安全生产活动中的义务包括()。

A.绝对服从作业指挥

B.正确佩戴和使用劳动防护用品

C.制定安全生产事故的处理程序

D.掌握本岗位工作所需的安全生产知识

E.发现事故隐患立即向新闻媒体披露

正确答案:查看最佳答案

第82题:使用单位自购的建筑其重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有()。

A.经检验达不到安全技术标准规定的

B.属国家明令淘汰或者禁止使用的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

D.没有完整安全技术档案的e.没有齐全有效的安全保护装置的

E.没有齐全有效的安全保护装置的e.没有齐全有效的安全保护装置的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任。有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租和使用；属国家明令淘汰或者禁止使用的，超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的，经检验达不到安全技术规定的，没有完整安全技术档案的，没有有效的安全保护装置的。其中前三种情况应当报废并向原备案机关办理注销手续。

第83题:根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的有()。

A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护

B.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水和养护用水

C.喷洒路面、绿化浇灌用水，优先采用市政自来水

D.现场机具、设备用水优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水

E.力争施工中非传统水源和循环水的可利用量大于30%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工节能的规定，选项分析:非传统水源利用:(1)优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。(2)处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。(3)现场机具、设备、车辆冲洗，喷洒路面，绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。(4)大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。(5)力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。

第84题:根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期的说法，正确的有()。

A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年

B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

C.缺陷责任期的期限由法律直接规定

D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90日后，工程自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程质量保证金，选项分析:缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90日后，工程自动进入缺陷责任期。

第85题:下列关于评标的说法正确的是()。

A.评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较

B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人

C.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

D.评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容

E.依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当直接确定中标人

正确答案:查看最佳答案

第86题:某设计单位承担了某市体育场的设计任务，其做法正确的是()。

A.为加快设计进度，在勘察成果文件不全时先开始部分设计工作

B.在设计文件中注明“本工程地基基础和主题结构设计年限为50年，从竣工验收合格之日起计算”

C.在设计文件中注明“本工程电视直播间有特殊防烟要求，建议参照某项目电视直播间选用相关防火涂层材料”

D.对正在送审的排水管网图纸进行了设计交底

E.设计文件中没有对危险性大的屋顶吊装工程提出防范生产安全事故的措施建议，但图纸会审中提出了

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《建筑业企业资质管理规定》的规定，施工企业的资质序列按照承包能力划分不包括()。

A.施工总承包

B.专业承包

C.施工劳务承包

D.联合承包

E.工程总承包

正确答案:查看最佳答案

第88题:总承包单位要对施工现场的施工组织和安全生产进行统一管理和全面负责，应当承担的法定安全生产责任包括()。

A.分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任

B.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

C.负责向有关部门上报生产安全事故

D.发生安全事故负主要责任

E.自行完成建设工程主体结构的施工

正确答案:查看最佳答案

第89题:必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料有()。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.所有的水泥材料

E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度，选项分析:下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

第90题:关于工程质量检测的说法，正确的有()。

A.检测人员.检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字

B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

C.检测机构不得与建设单位有隶属关系

D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。

A.某公司的职能部门

B.某市人民法院

C.某有限责任公司

D.自然人孙某

E.某建筑大学

正确答案:查看最佳答案

第92题:合同双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院，以解决双方争议纠纷。

A.被告住所地

B.合同备案地

C.合同签订地

D.合同履行地

E.原告住所地

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《行政复议法》的规定，可申请行政复议的具体行政行为包括()。

A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的

B.不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理的

C.对行政机关作出的行政拘留等行政处罚决定不服的

D.认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的

E.认为行政机关违法集资.征收财物.摊派费用或者违法要求履行其他义务的

正确答案:查看最佳答案

第94题:跟进《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有()

A.交通运输工具

B.建筑物

C.生产设备.原材料

D.正在建造的船舶

E.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权。抵押权自登记时设立的有:建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标.拍卖.公开协商的方式取得的荒地土地承包经营权，正在建造的建筑物。

第95题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有()。

A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会

C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况

D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定

E.对不符合安全生产条件的设施.设备.器材，有权当场作出查封的处理决定

正确答案:查看最佳答案

第96题:以下合同中，可撤销合同有()。

A.违背公序良俗的合同

B.无民事行为能力人订立的合同

C.基于重大误解订立的合同

D.以欺诈手段订立的合同

E.合同成立时显失公平的合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是可撤销合同，选项分析:可撤销合同的种类:①基于重大误解订立的合同，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。②一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。③一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。④一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使合同成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第97题:在建设工程合同中，属于承包人义务的有()。

A.及时检查隐蔽工程

B.参加工程验收

C.提出工期索赔

D.自行完成建设工程主体结构施工

E.对质量不合格的工程无偿修理

正确答案:查看最佳答案

第98题:《民法典》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担()等违约责任。

A.严格责任原则

B.继续履行

C.采取补救措施

D.赔偿损失

E.承担法律责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是赔偿损失的概念和特征。《民法典》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第99题:根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有()。

A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发

B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗

C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任

D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸脯刺伤

E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀

正确答案:查看最佳答案