节选部分<<一级建造师法规考试电子题库>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是()。

A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任

B.甲对丙应承担付款义务

C.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理

D.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是无权代理与表见代理，选项分析:丙不知乙离职，构成表见代理。但丁明知乙离职，还与乙实施民事行为给甲造成损害，则由丁与乙向甲负连带责任。A选项，甲不应当拒绝丙，合同有效；B选项，甲应对丙承担付款义务；C选项，丁不是善意相对人，不构成表见代理D选项，丙的合同有效、丁的合同无效。

第1题:根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为相互串通投标情形的是()。

A.与招标人有实际性控制关系的某单位也得参加投标

B.投标人组成联合体参加投标并多次开会商讨报价

C.投标文件载明的项目管理成员为同一人

D.多名投标人均伪造工程业绩参与投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程投标，选项分析:《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标:(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；(2)投标人之间约定中标人；(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(5)不同投标人的投标文件相互混装；(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第2题:某市政工程沟槽发生基坑坍塌事故，作业人员被覆盖于坑底无法报告，事故现场除一名过路人外没有其他工作人员。下列说法中错误的是()。

A.该过路人负有法定的报告义务

B.过路人可以直接向相关主管部门报告

C.过路人应当在事故发生后2小时内报告

D.过路人可以向该施工现场的负责人报告

正确答案:查看最佳答案

第3题:按照《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。

A.10%，70%

B.15%，70%

C.20%，80%

D.25%，80%

正确答案:查看最佳答案

第4题:关于对招标文件异议的说法，正确的是()。

A.招标人做出答复前，应当暂停招标投标活动

B.应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当自收到异议之日起5日内作出答复

D.应当直接向有关行政监督部门投诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是招标基本程序-编制招标文件、标底及工程量清单计价；招标投标投诉与处理，选项分析:潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。

第5题:根据合同的分类，下列合同属于双务合同的是()。

A.买卖合同

B.无偿委托合同

C.无偿保管合同

D.赠与合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是合同的分类。双务合同，是指当事人双方互负有对待给付义务的合同，即双方当事人互享债权、互负债务，一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成对价关系。

第6题:某建设单位2020年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法正确的是()。

A.领取施工许可证不能延期

B.可以延期，但只能延期一次

C.延期以两次为限，每次不超过两个月

D.超过延期界限的，施工许可证自行废止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是申请延期的规定。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工也不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

第7题:根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位安全生产费用的提取和使用管理，选项分析:工程总承包单位对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。总承包单位应当按照本规定及合同约定及时向分包单位支付安全防护、文明施工措施费用。总承包单位不按本规定和合同约定支付费用，造成分包单位不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由总承包单位负主要责任。

第8题:某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()

A.进行辩论

B.进行和解

C.提起反诉

D.提起上诉

正确答案:查看最佳答案

第9题:建设工程代理法律关系中,存在两个法律关系,分别是()。

A.代理人与被代理人之间的委托关系，被代理人与相对人之间的合同关系

B.代理人与被代理人之间的合作关系，代理人与相对人之间的合同关系

C.代理人与被代理人之间的委托关系，代理人与相对人之间的转委托关系

D.代理人与被代理人之间的合作关系，被代理人与相对人之间的转委托关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是代理人和被代理人的权利、义务及法律责任，选项分析:建设工程代理法律关系与其他代理关系一样，存在着两个法律关系:一是代理人与被代理人之间的委托关系；二是被代理人与相对人的合同关系。

第10题:某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是()。

A.开标由当地建设行政主管部门主持

B.开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证

C.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出

D.开标时不能宣读投标文件

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列可以分两段进行招标的项目是()。

A.技术复杂的项目

B.潜在投标人较多的项目

C.潜在投标人较少的项目

D.精确拟定技术规格的项目

正确答案:查看最佳答案

第12题:某施工单位将自有办公楼向银行进行抵押贷款并办理登记，银行对该办公楼的权利属于()。

A.所有权

B.用益物权

C.债权

D.担保物权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是担保物权的一般规定，选项分析:担保物权包括抵押权、质权、留置权。

第13题:关于无权代理人签订的合同，下列说法中错误的是()

A.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

B.相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认

C.被代理人未作表示的，视为同意追认

D.合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利

正确答案:查看最佳答案

第14题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()

A.继续按设计文件和图纸施工

B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工

C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议

D.及时提出意见和建议

正确答案:查看最佳答案

第15题:按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以()

A.降低资质等级

B.撤回资质证书

C.处以相应罚款

D.吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑市场诚信行为的奖励机制。企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府城乡建设主管部门或者替她有关部门归于警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以处1000元以上1万元以下的罚款。

第16题:关于地方性法规.自治条例.单行条例制定的说法，正确的是()。

A.省.自治区.直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布

B.省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告

C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布

D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区.自治州.自治县的人大常委会予以公布

正确答案:查看最佳答案

参考解析:自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区.自治州.自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。P4.

第17题:仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向()申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.公安机关

D.政府主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核点为仲裁裁决的执行。仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。

第18题:施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是()。

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.所有权

正确答案:查看最佳答案

第19题:某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法，正确的是()。

A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损.灭失的风险由丁承担

B.甲向丙交付货物后，货物毁损.灭失的风险由丙承担

C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损.灭失的风险即由乙承担

D.丙向丁交付货物后，货物毁损.灭失的风险由乙承担

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于建设单位安全责任的说法，正确的是()。

A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行暴(同音字)破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续

C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案报送有关部门备案

D.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实、准确、完整

正确答案:查看最佳答案

第21题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

正确答案:查看最佳答案

第23题:甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。

A.只能要求乙方返还4万元定金

B.只能要求乙方支付3万元违约金

C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金

D.只能要求乙方支付3万元违约金或双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

第24题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订了设备买卖合同。丙按照合同要求的时间及时向甲交付了该设备，但却一直没提供该设备的质量证明文件，于是甲拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中错误的是()。

A.甲有权拒绝向乙支付租金

B.乙可以收回该设备

C.乙可按约定协助甲向丙索取质量证明文件

D.甲可直接向丙主张权利

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》第239条规定:“出租人根据承租人对出卖人.租赁物的选择订立的买卖合同，出卖人应当按照约定向承租人交付标的物，承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。”因此，对于丙未向甲提交设备质量证明文件，甲应直接向丙主张，不享有不履行支付租金的抗辩权。

第25题:关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是()

A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正；对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

C.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的.，该施工许可证自行废止，并由发证机关对责任单位处以罚款

D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于要约撤销的说法，正确的是()。

A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人

B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力

C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

正确答案:查看最佳答案

第27题:某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是()。

A.按照原无效合同约定

B.参照原无效合同约定

C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式

D.不予结算

正确答案:查看最佳答案

第28题:某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议应向()提出。

A.市质量监督站

B.区质量监督站

C.市建委

D.区建委

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《行政复议法》规定行政复议要向有权受理的行政机关申请，如对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。

第29题:工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是()。

A.承包方与监理方串通造成的损失

B.承包方不履行保修义务所造成的损失

C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失

D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题中选项A是由承包人承担连带赔偿责任，选项B.D则完全是由承包人承担赔偿责任，但是C与D虽然都是出现偷盗造成的损失，但选项C是发包方采购的材料运抵现场尚未验收，其保管责任不属于承包人，选项D是承包人完成的工作成果，在未交付发包方使用前，保管责任属于承包人，因此，本题选C。

第30题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于这笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于()。

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是不当得利，选项分析:不当得利，是指没有法律依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。受损失的人有权请求其返还不当利益。不当得利产生的债被称为不当得利之债。

第31题:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。但以下夜间施工无需取得证明的是()。

A.配合建设单位24小时联动试车

B.为避免冬期施工进行抢工

C.自来水管道爆裂进行抢修

D.全运会项目开幕时间临近必须抢工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

第32题:由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

正确答案:查看最佳答案

第33题:某施工单位拟采用某种新工艺、新技术组织施工，因其不符合现行强制性标准规定，则施工单位正确的处理程序是()

A.提供担保后可以实施

B.自行组织专题论证并经建设单位或监理单位批准后实施

C.由施工单位向建设行政主管部门备案后实施

D.提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定后实施

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于人民调解的说法，正确的是()。

A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织

B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力

C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力，当事人应当按照约定履行。P342.

第35题:根据《立法法》，下列事项中，法律.行政法规均可以进行规定的是()。

A.诉讼和仲裁

B.建筑业增值税税率的确定

C.限制人身自由的强制措施和处罚

D.施工许可证的申请条件

正确答案:查看最佳答案

第36题:在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是()

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D.材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是债的发生依据。施工企业于甲材料供应商发生了合同之债，乙材料供应商收到的货款属于不当得利，应当返还施工企业。甲乙供应商没有债的关系。

第37题:下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工

正确答案:查看最佳答案

第38题:某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是()

A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任

B.应由总承包单位对建设单位承担责任

C.应由分包单位对建设单位承担责任

D.由建设单位自行承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

第39题:甲砂场将应该发给乙建筑公司的细砂发给了丙路桥公司，三天后，甲砂场向丙路桥公司索取这批细砂，所产生的债权债务关系是()之债。

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是不当得利，选项分析:不当得利，是指没有法律依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。在该案例中，丙获得细砂属于不当得利，他于甲之间存在的是不当得利之债。

第40题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限()。

A.与合同计划工期一致

B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止

C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止

D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止

正确答案:查看最佳答案

第41题:某施工企业在施工过程中，因未对建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物和地下管线采取专项防护措施，造成了3人死亡，直接经济损失600余万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是生产安全事故的等级划分标准，选项分析:根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的"以上"包括本数，所称的"以下"不包括本数。

第42题:关于建设工程分包的说法，正确的有()

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体，非关键性工作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护.文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织?并且至少每()组织一次演练。?

A.一季度?

B.半年?

C.—年??

D.两年?

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于涉外仲裁的说法不正确的是()。

A.财产保全应提交申请人住所地或者财产所在地的中级人民法院裁定

B.在中国境内的涉外案件主要由中国国际经济贸易仲裁委员会受理

C.涉外仲裁委员会可以由中国国际商会组织设立

D.最高人民法院可以裁定财产保全的法院

正确答案:查看最佳答案

第46题:甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()

A.应当由甲公司承担全部债务

B.乙公司与丙公司均不承担清偿债务

C.应当由乙、丙公司承担连带债务

D.应当由乙公司承担全部债务

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于行政许可的说法,正确的是()

A.部门规章可以设定行政许可

B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证

C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项

D.行政许可可以统一办理或者联合办理

正确答案:查看最佳答案

第48题:建设工程代理行为终止的情形是()。

A.被代理人丧失民事行为能力

B.代理事项难以完成

C.发生不可抗力

D.代理人辞去委托

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程代理行为的终止，选项分析:《民法典》规定，有下列情形之一的，委托代理终止:(1)代理期限届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；D正确。(3)代理人丧失民事行为能力；A错误。(4)代理人或者被代理人死亡；(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。

第49题:工程项目施工安全监督档案保存期限()，自归档之日起计算。

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是终止施工安全监督，选项分析:工程项目终止施工安全监督后监督机构应当整理工程项目的施工安全监督资料，包括监督文书、抽查记录、项目安全生产标准化自评材料等，形成工程项目的施工安全监督档案。工程项目施工安全监督档案保存期限3年，自归档之日起计算。

第50题:某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告己上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有()，最终该项目未能通过。

A.项目招标计划

B.项目施工组织设计

C.安全管理实施方案

D.合理用能的专题论证

正确答案:查看最佳答案

第51题:某施工现场发生火灾事故，死亡10人，100人重伤。国务院应当自收到事故调查组事故调查报告最长()天内，做出批复。

A.15

B.30

C.60

D.120

正确答案:查看最佳答案

第52题:女工张英已怀孕8个月，按照劳动法，企业的下列做法符合法律规定的是()。

A.安排其加班

B.安排其值夜班

C.安排其跟随矿领导下矿井检查工作

D.安排其做文秘工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是女职工的特殊保护，选项分析:根据《女职工劳动保护特别规定》,女职工禁忌从事的劳动范围有:①矿山井下作业；②体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业；③每小时负重6次以上、每次负重超过20公斤的作业，或者间断负重、每次负重超过25公斤的作业。根据《女职工劳动保护特别规定》,女职工在孕期不能适应原劳动的，用人单位应当根据医疗机构的证明，予以减轻劳动量或者安排其他能够适应的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动，并应当在劳动时间内安排一定的休息时间。

第53题:某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿()。

A.6000元

B.12000元

C.15000元

D.18000元

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据法律规定，对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请，致使对案件纠纷的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担()的法律后果。

A.主要责任

B.举证不能

C.迟延举证

D.放弃诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是证据的种类。，选项分析:当事人申请鉴定，应当注意在举证期限内提出。根据《民事诉讼证据规定》，对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关材料，致使对案件争议的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的法律后果。当事人申请鉴定经人民法院同意后，由双方当事人协商确定有鉴定资格的鉴定机构、鉴定人员，协商不成的，由人民法院指定。故选择B。

第55题:某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成()。

A.重大劳动安全事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

第56题:甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同()。

A.无效

B.成立

C.可变更

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合同订立与合同成立，选项分析:《民法典》第490条规定“当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。”

第57题:甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法，正确的是()。

A.丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定

B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙

C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳务派遣，选项分析:被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。有下列情形之一的，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位:(1)用工单位有劳动合同法第40条第3项、第41条规定情形的；(2)用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的；(3)劳务派遣协议期满终止的。用工单位应当履行下列义务:(1)执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护；(2)告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬；(3)支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇；(4)对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训；(5)连续用工的，实行正常的工资调整机制。用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。被派遣劳动者退回后在无工作期间，劳务派遣单位应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。

第58题:关于分包工程的项目管理机构，下列说法正确的是()。

A.分包工程发包人可根据组织管理所承包工程的施工活动情况决定是否设立项目管理机构

B.项目管理机构应当具有高于承包工程的规模.技术复杂程度的技术.经济管理人员

C.项目负责人.技术负责人.项目核算负责人.质量管理人员.安全管理人员必须是本单位的人员

D.分包工程发包人将工程分包后，可以不在施工现场设立项目管理机构，但必须派驻相应人员

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于小额诉讼程序的说法，正确的是()。

A.小额诉讼程序适用于审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单金钱给付民事案件

B.小额诉讼程序是普通程序的一种

C.小额诉讼程序适用于标的额为全国上年度就业人员年平均工资50%以下的案件

D.小额诉讼程序实行两审终审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼的审判程序，选项分析:根据《民事诉讼法》,基层人民法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单金钱给付民事案件，标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资50%以下的，适用小额诉讼的程序审理，实行一审终审。

第60题:根据《民法典》，对于普通的商品，如果价款或报酬不明确，合同履行中应按()。

A.订立合同时履行地的政府定价

B.订立合同时履行地的市场价格

C.履行合同时履行地的政府定价

D.履行合同时履行地的市场价格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合同的履行，选项分析:价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。

第61题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。

A.实际控制人

B.副总工程师

C.主管经营的副总经理

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

第62题:下列合同中，属于实践合同的是()。

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的分类，实践合同是指当事人双方意思表达一致以外，尚需交付标的物才能成立的合同，如保管合同。

第63题:关于建设工程质量保修的说法，正确的是()

A.不同类型的建设工程，其保修范围相同

B.，建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修

C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同

D.设工程质量保证金应在保修期满后返还

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是()。

A.国务院环保部门

B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门

D.大气污染排放总量控制区内的人民政府

正确答案:查看最佳答案

第65题:甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师资格证书后,正确的做法是()

A.甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业

B.甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业

C.甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业

D.甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业

正确答案:查看最佳答案

第66题:安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是()。

A.出借安全生产许可证

B.未办理延期手续

C.生产单位变更企业名称

D.超越法定职权颁发安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是()。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收

B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标

D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是()。

A.优良信用信息公开期限一般为3年

B.不良信用信息公开期限一般为3-5个月

C.违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建筑市场诚信行为的公布建筑市场各方主体的信用信息公开期限为:(1)基本信息长期公开；(2)优良信用信息公开期限一般为3年；(3)不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。

第69题:在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损.灭失的风险自()时起由买受人承担。

A.合同成立

B.标的物交付

C.合同生效

D.支付货款

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:注册建造师依法享有的权利包括()。

A.获得相应劳动报酬

B.保管和使用本人注册证书.执业印章

C.接受继续教育

D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章

E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业.技术等秘密

正确答案:查看最佳答案

第71题:跟进《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有()

A.交通运输工具

B.建筑物

C.生产设备.原材料

D.正在建造的船舶

E.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《合同法》，要约失效的情形有()

A.受要约的人拒绝要约的通知到达要约人

B.受要约人的承诺对要约内容作了实质性变更

C.要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知

D.受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知

E.发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人

正确答案:查看最佳答案

第73题:在工程建设领域，下列()可以由相关权利人享有著作权。

A.建设单位编制的招标文件

B.有法定代表人签字的授权委托书

C.项目经理完成的工作报告

D.工程设计图纸

E.监理会议纪要

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《民法典》，关于融资租赁合同的说法，正确的是()。

A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力

B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同

C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意

D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产

E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是融资租赁合同的法律规定，选项分析:出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人仍然有效；出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经承租人同意，出租人不得变更。

第75题:下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。

A.工程建设规划.施工等通用的综合标准

B.工程建设重要的通用的制图方法标准

C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准

D..工程建设重要的通用的信息管理标准

E.工程建设通用的有关安全和环境保护的标准

正确答案:查看最佳答案

第76题:关于和解的说法，正确的有()。

A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请

B.和解协议具有强制执行力

C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序

D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解

E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《安全生产法》，下列单位中，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的有()。

A.矿山企业

B.金属冶炼企业

C.建筑施工企业

D.道路运输企业

E.仓储企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位的安全生产责任，选项分析:《安全生产法》规定，矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

第78题:建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件包括()

A.规划、环保部门出具的准许使用文件

B.工程竣工验收报告

C.施工单位签署的工程质量保修书

D.工程竣工验收备案表

E.施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第79题:关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有()。

A.意外伤害保险费由施工企业支付

B.施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额

C.保险期间应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日，工程提前竣工的，保险责任自行终止

D.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险

E.工程项目中有分包项目，由分包单位办理意外伤害保险并承担投保费用

正确答案:查看最佳答案

第80题:关于建设民商事法律关系的特点，下列说法正确的是()。

A.该法律关系主要是财产关系

B.该法律关系主要是人身关系

C.该法律关系是平等主体之间的关系

D.该法律关系的保障措施具有补偿性和财产性

E.该法律关系是主体之间的民商事权利和民商事义务关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设法律、行政法规与民法商法的关系，选项分析:建设民事商事法律关系有以下特点:第一，建设民事商事法律关系是主体之间的民事商事权利和民事商事义务关系。民法商法调整一定的财产关系和人身关系，赋予当事人以民事商事权利和民事商事义务。第二，建设民事商事关系是平等主体之间的关系。民法商法调整平等主体之间的财产关系和人身关系，这就决定了参加民事商事关系的主体地位平等，相互独立、互不隶属。第三，建设民事商事关系主要是财产关系。民法商法以财产关系为其主要调整对象。第四，建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性。

第81题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的，属于建设单位违法发包()。

A.建设单位将工程发包给个人的

B.建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的

C.未履行法定发包程序，包括应当依法进行招标未招标，应当申请直接发包未申请或申请未核准的

D.建设单位设置不合理的招投标条件，限制.排斥潜在投标人或者投标人的

E.建设单位指定分包

正确答案:查看最佳答案

第82题:某市一基础设施项目进行招标，现拟组建招标评标委员会，按《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中不得担任评标委员会成员的有()。

A.投标人的亲属

B.行政监督管理部门人员

C.与投标人有经济利益关系的人员

D.招标代理机构的工作人员

E.与招标人有利害关系的人员

正确答案:查看最佳答案

第83题:关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。

A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用

B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工

C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款

D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收

E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用

正确答案:查看最佳答案

第84题:建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有()。

A.特种作业人员经有关业务主管部门考核良好，取得特种作业操作资格证书

B.施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求

C.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案

D.管理人员和作业人员每半年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格

E.有职业危害防治措施，并为管理人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装

正确答案:查看最佳答案

第85题:下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有()。

A.总承包分为工程总承包和施工总承包

B.具有工程勘察.设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务

C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察.设计.采购.施工.监理.试运行等全过程或若干阶段的承包

D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任

E.具有勘察.设计资质的企业，可以进行施工总承包

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《建设工程质量管理条例》，关于质量保修期限的说法，正确的有()。

A.地基基础工程最低保修期限为设计文件规定的该工程合理使用年限

B.屋面防水工程最低保修期限为3年

C.给排水管道工程最低保修期限为2年

D.供热工程最低保修期限为2个采暖期

E.建设工程的保修期自交付使用之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定，选项分析:建设工程质量的最低保修期限:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。

第87题:下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是()。

A.工程监理单位经建设单位同意，可以将附属工程的监理业务转让

B.工程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系，也需要回避

C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收

D.监理单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行合同约定的义务

E.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有()。

A.承包人明确表示不履行合同主要义务的

B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

C.承包人将承包的建设工程转包的

D.承包人在合同约定的期限内没有完工的

E.承包人将承包的建设工程违法分包的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合同的终止，选项分析:《民法典》规定，承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。

第89题:《民法典》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担()等违约责任。

A.严格责任原则

B.继续履行

C.采取补救措施

D.赔偿损失

E.承担法律责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是赔偿损失的概念和特征。《民法典》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第90题:根据《建设工程质量管理条例》，属于建设单位质量责任和义务的有()。

A.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限

B.不得任意压缩合理工期

C.不得明示施工企业使用不合格的建筑材料

D.不得暗示施工企业使用不合格的建筑构配件

E.应当就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务；勘察、设计单位相关的质量责任和义务，选项分析:“设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限”、“应当就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明”为设计单位质量责任和义务。《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。

第91题:以下()免缴土地使用税。

A.村委会自用的土地

B.公园自用的土地

C.个人独资企业自用的土地

D.农、林、牧、渔业的生产用地

E.市政街道、广场公共用地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是城镇土地使用税，选项分析:下列土地免缴土地使用税:(1)国家机关、人民团体、军队自用的土地；(2)由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的土地；(3)宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的土地；(4)市政街道、广场、绿化地带等公共用地；(5)直接用于农、林、牧、渔业的生产用地；(6)经批准开山填海整治的土地和改造的废弃土地，从使用的月份起免缴土地使用税5年至10年；(7)由财政部另行规定免税的能源、交通、水利设施用地和其他用地。土地使用税按年计算、分期缴纳。

第92题:《商标法》规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限，有()行为，均属侵犯注册商标专用权。

A.销售侵犯注册商标专用权的商品的

B.经商标专用权人许可自行制造他人注册商标标志的

C.销售伪造.擅自制造的注册商标标志的

D.未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的

E.未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的

正确答案:查看最佳答案

第93题:《绿色施工导则》中关于对临时用地指标.临时用地保护的规定说法正确的是()。

A.临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。要求平面布置合理.紧凑，在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率不大于90%。

B.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。

C.红线外临时占地应尽量使用荒地.废地，少占用农田和耕地。工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形.地貌，使施工活动对周边环境的影响降至最低。

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

E.施工场地道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有()。

A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程

B.将承揽的工程转包或违法分包；

C.施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的

D.未按照节能设计进行施工

E.未履行保修义务或拖延履行保修义务的

正确答案:查看最佳答案

第95题:《劳动合同法》规定，被派遣者被劳务派遣单位派遣后，用工单位应当履行的义务包括()。

A.执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护

B.告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬

C.支付加班费.绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇

D.对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训

E.用工单位可以将优秀的被派遣劳动者再派遣到其他用人单位

正确答案:查看最佳答案

第96题:劳动者发生下列情形，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的

C.严重违反用人单位规章制度的

D.同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响的

E.患病,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是劳动合同的履行、变更、解除和终止。，选项分析:劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。BE属于用人单位的预告解除。有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同:(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

第97题:下列选项中，属于劳动合同必备条款的有()。

A.劳动合同期限

B.工作内容和地点

C.试用期

D.社会保险

E.劳动报酬

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的内容，选项分析:《劳动合同法》规定，劳动合同应当具备以下条款:①用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；②劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；③劳动合同期限；④工作内容和工作地点；⑤工作时间和休息休假；⑥劳动报酬；⑦社会保险；⑧劳动保护、劳动条件和职业危害防护；⑨法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。《劳动合同法》规定，劳动合同除上述规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。

第98题:法人应当具备的条件有()。

A.依法成立

B.有自己的场所

C.有必要的财产或者经费

D.有自己的名称、组织机构

E.能够独立承担无限民事责任

正确答案:查看最佳答案

第99题:在劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有()。

A.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的

B.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的

C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的

D.用人单位经营恶化，申请破产的

E.劳动者在试用期间的

正确答案:查看最佳答案