节选部分<<甘肃省一建法规预习题>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:具尸体,另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为()。

A.2017年7月6曰

B.2017年7月8曰

C.2017年7月15日

D.2017年7月31日

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据《保险法》的规定，投保建筑工程一切险的，保险人对()应负责赔偿。

A.盘点时发现的短缺

B.维修保养或正常检修的费用

C.设计错误引起的损失和费用

D.外力引起的机械或电气装置的本身损失

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是()。

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付利息的，不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程价款的支付，选项分析:A错误。利息从应付工程价款之日计付。B错误。D正确。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。C错误。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

第3题:行政法规地方性法规.自治条例和单行条例.规章应当在公布后的()日内，依照我国《立法法》的规定报有关机关备案。

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

第4题:下列安全事故中，属于重大事故的是()。

A.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元

B.12人死亡，直接经济损失960万元

C.36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元

D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是生产安全事故的等级划分标准，选项分析:B正确，重大事故:10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失。A，较大事故；CD，特别重大事故。

第5题:用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者()。

A.可以立即解除合同

B.事先告知用人单位解除合同

C.不得拒绝

D.可以要求加薪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是劳动合同的解除和终止。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

第6题:某商场要约卖某型号的电冰箱数台，价格为5000元，期限为7天，张某要求以4800元购买其中一台，双方成交，此种结果属于()。

A.要约失效

B.商场撤销要约

C.张某承诺到达

D.拒绝要约的通知到达要约人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是合同的要约与承诺。承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约人的内容作出实质性变更的，为新要约。在本案例中，张某的购买价格同商场发出的要约的价格不同，因此，张某的行为为发出新要约，商场的要约失效。

第7题:关于必须实行监理的建设工程的说法，正确的是()。

A.建设单位需将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

B.建设单位有权决定是否委托某工程监理单位进行监理

C.监理单位不能与建设单位有隶属关系

D.监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。，选项分析:“建设单位有权决定是否委托某工程监理单位进行监理”错误，题干问到必须实施监理的建设工程，为了保证监理工作的质量，建设单位必须将需要监理的工程委托给具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。“监理单位不能与建设单位有隶属关系”错误，监理单位受建设单位委托。“监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系”错误，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。

第8题:建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，应给予警告，并在()年内不得申请安全生产许可证。

A.2

B.3

C.5

D.1

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是以不正当手段取得安全生产许可证应承担的法律责任，选项分析:《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告1年内不得申请安全生产许可证。

第9题:下列个人所得，属于个人所得税的征税范围的是()。

A.保险赔款

B.国家发行的金融债券利息

C.抚恤金

D.偶然所得

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

正确答案:查看最佳答案

第11题:某施工现场实验人员进场前要求了解其工作岗位存在的危险因素及事故应急措施，否则拒绝进场作业。这是《安全生产法》规定从业人员所具有的()。

A.知情权

B.请求赔偿权

C.拒绝权

D.获得教育培训权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工作业人员的安全生产权利。，选项分析:《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。

第12题:施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是()。

A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理

B.施工合同是监理工程师实施监理的依据

C.施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权

D.施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是监理工作的依据和监理责任。工程监理的依据是:(1)有关法律法规，如《建筑法》《民法典》《建设工程质量管理条例》等；(2)有关技术标准，如工程建设强制性标准以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；(3)设计文件，施工图设计等设计文件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据；(4)建设工程承包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。

第13题:甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《民法典》，此协议为()。

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是融资租赁合同的规定，选项分析:《民法典》规定，融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同。

第14题:负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前()通知生产经营单位。

A.12小时

B.36小时

C.24小时

D.48小时

正确答案:查看最佳答案

第15题:下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是()。

A.项目安全生产管理人员

B.项目技术员

C.企业主要负责人

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:此题考查了施工单位“安管人员”和特种作业人员的培训考核。，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。

第16题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()。

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于工程总承包的说法,正确的是()。

A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定,可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业

B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标

C.工程总承包评标应当采用综合评估法,评审的主要因素包括工程总承包报价.项目管理组织方案.设计方案和工程业绩等

D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称

正确答案:查看最佳答案

第18题:某建设项目，招标文件中规定的开标日期是2008年6月6日上午9点整。在2008年6月6日上午9点整的时候，共收到了投标书10份，其中一份标书没有密封。2008年6月6日上午11点，另有一家投标人送来了一份投标书并说明原因，是因为公司的领导出差刚回来，由于签字的原因才送来晚了。下面说法正确的是()。

A.共收到有效标书9份

B.共收到有效标书10份

C.共收到有效标书11份

D.11点送来的标书是有效标书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是投标文件。《招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。招标人应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并存档备查。

第19题:根据《招标投标法实施条例》，关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成

B.资格预审后联合体增减.更换成员的，应当书面通知招标人

C.招标人应当在资格预审公告.招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于商标专用权的说法，正确的是()。

A.商标专用权是一种有形财产权

B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请

C.注册商标的有效期为10年

D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算

正确答案:查看最佳答案

第21题:宋某将其房屋出租给陈某，房屋租赁合同约定租期1年，租金按月支付。期间，宋某因子女出国留学急需资金，便决定出售该房屋。对此，下列说法中错误的是()。

A.该租赁合同在房屋出售后即无效

B.宋某有权在租赁期出售房屋

C.同等价格下陈某有优先购买该房屋的权利

D.宋某应在合理期限内通告陈某将出售房屋

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《合同法》第230条规定:“出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。”第229条还规定:“租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。”因此，本题中A选项是错误的说法。

第22题:关于保证担保的说法，正确的是()。

A.第三人加入债务的，保证人不再承担保证责任

B.保证期间适用中止、中断和延长

C.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

D.连带责任保证的债务人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人承担补充责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定，选项分析:保证期间不适用中止、中断和延长，B错误。第三人加入债务的，保证人的保证责任不受影响。A错误。连带责任保证的债权人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人不再承担责任。D错误。

第23题:某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是()。

A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利

B.实际施工人可以以转包人为被告起诉

C.人民法院应当追加转包人为本案当事人

D.发包人在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是禁止无资质承揽工程。，选项分析:需要指出的是，无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方)主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定:“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。”2019年2月《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第24条规定:“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任”。

第24题:甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定

B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙

C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬

正确答案:查看最佳答案

第25题:某建设单位与某施工单位订立了施工合同，建设单位负责电梯设备的采购。于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期10日方能交付。电梯厂的回函属于()。

A.要约邀请

B.要约撤销

C.承诺

D.新要约

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是承诺，选项分析:承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。

第26题:某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。

A.行政处罚

B.行政裁决

C.行政处分

D.行政强制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程纠纷的主要种类，选项分析:行政处罚，是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。常见的行政处罚为警告、通报批评;罚款、没收违法所得、没收非法财物;暂扣许可证件、降低资质等级、吊销资质证书;限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等。行政处罚易导致的行政纠纷，通常是行政处罚超越职权、滥用职权、违反法定程序、事实认定错误、适用法律错误等。

第27题:依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.15

B.30

C.45

D.60

正确答案:查看最佳答案

第28题:行政复议申请人不服行政复议决定的，可以在收到复议决定书之日起()日内向人民法院提起诉讼。

A.10

B.15

C.30

D.60

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是起诉。经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，可以在收到行政复议决定书之日起15日内起诉；若行政复议机关逾期不作复议决定的，除法律另有规定的外，申请人可以在行政复议期满之日起15日内起诉。

第29题:?施工企业承建的办公大楼没有经验验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，下列正确的是()。

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

正确答案:查看最佳答案

第30题:某工程项目施工过程中，施工单位根据建设单位提供的地下管线资料进行基坑挖掘作业，不慎将一根未标识的电缆挖断造成停电事故，则对该起事故应承担责任的是()。

A.施工单位

B.建设单位

C.建设单位和施工单位共同

D.地下管线专业管理机构

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《绿色施工导则》，为有效防治扬尘大气污染，施工单位在土方施工作业过程中，采取的下列措施中，错误的是()

A.运送土方车辆封闭严密

B.施工现场出口应设置洗车槽

C.土方作业阶段采取洒水、覆盖等措施

D.结构施工阶段，作业区目测扬尘高度控制在2m以下

正确答案:查看最佳答案

第32题:除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为()?

A.要式合同?

B.实践合同?

C.有偿合同?

D.双务合同?

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担的叙述中，错误的是()。

A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任

B.因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗力原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修及承担经济责任

C.因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担

D.由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据我国《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起()日内向上一级人民法院提起上诉。

A.3

B.5

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是第二审程序。根据我国《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。正确选项为C。

第35题:日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2011年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。由于施工合同未约定明确的付款日期，根据有关司法解释的规定，该工程欠款的利息起算日应为()。

A.2010年10月1日

B.2010年10月10日

C.2010年10月20日

D.2011年5月1日

正确答案:查看最佳答案

第36题:在乡村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

正确答案:查看最佳答案

第37题:定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在()支付报酬。

A.合同生效后

B.交付工作成果时

C.完成工作成果50%

D.完成全部工作成果前

正确答案:查看最佳答案

第38题:国家标准.行业标准的制定一般分为()四个程序。

A.准备.征求意见.修正.送审

B.征求意见.修正.送审.报批

C.准备.专家会审.征求意见.报批

D.准备.征求意见.送审.报批

正确答案:查看最佳答案

第39题:某施工企业的下列工作人员中，有权要求与企业订立无固定期限劳动合同的是()。

A.在该企业已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤未丧失劳动能力的赵某

B.在该企业连续工作满8年的张某

C.在该企业工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

D.在该企业累计工作10年，但期间曾就职于其他企业的李某

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同订立的规定，选项分析:用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同:(1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的;(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的;(3)连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。

第40题:仲裁协议应当具备的内容是()。

A.仲裁事项.仲裁员.选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示.选定的仲裁委员会.仲裁事项

C.仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会

D.仲裁事项.仲裁地点.仲裁规则

正确答案:查看最佳答案

第41题:某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上(包括二级)，甲(施工总承包三级).乙(施工总承包二级).丙(施工总承包一级).丁(施工总承包一级)纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说法正确的是()

A.甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标?

B.乙.丙组成投标联合体，其资质等级应为施工总承包一级?

C.若丙.丁组成的投标联合体中标，以丁作为代表与招标人签订施工合同?

D.丙.丁组成联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人

正确答案:查看最佳答案

第42题:用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人的情形不包括()。

A.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的

B.患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是劳动合同的解除和终止。有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同:1.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；2.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；3.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

第43题:发明专利权的期限为()年。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

第44题:无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。

A.王某

B.某建筑公司

C.某建筑公司和王某连带

D.双方按事先的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:此题考查了承包单位违法行为应承担的法律责任。，选项分析:《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。故“某建筑公司和王某连带”正确。

第45题:?第三方当事人不知道某企业董事长越权，与其签订了保证合同，则该合同()。

A.待定?

B.可撤销?

C.有效?

D.无效?

正确答案:查看最佳答案

第46题:实行施工总承包的，隔震减震装置应当由()完成。

A.具有相应资质的专业分包

B.总承包单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程抗震管理制度，选项分析:实行施工总承包的，隔震减震装置属于建设工程主体结构的施工，应当由总承包单位自行完成。

第47题:根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备，应当()。

A.按照建设单位的指令确定

B.注明规格.型号性能等技术指标

C.注明生产厂.供应商

D.征求施工企业的意见

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于运输合同中承运人权利义务的说法，正确的是()。

A.承运人将货物交付收货人之前，托运人不能要求承运人变更到达地

B.货物由于不可抗力灭失但已经收取运费的，托运人可以要求承运人返还

C.由不可抗力造成货物毁损、灭失的，承运人应当承担损害赔偿责任

D.货运合同履行中，承运人对所要运送的货物享有拒运权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是运输合同的法律规定，选项分析:A错误，在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失。C错误，承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担赔偿责任。但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担赔偿责任。D错误，托运人托运易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品的，应当按照国家有关危险物品运输的规定对危险物品妥善包装，做出危险物品标志和标签，并将有关危险物品的名称、性质和防范措施的书面材料提交承运人。托运人违反以上规定的，承运人可以拒绝运输，也可以采取相应措施以避免损失的发生，因此产生的费用由托运人承担。B正确，货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。

第49题:施工单位处置施工过程中产生的废水.废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是()。

A.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场

B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地

C.将清洗设备的废水回灌补给地下水

D.工业废水处理达标后排入河流

正确答案:查看最佳答案

第50题:某市政工程沟槽发生基坑坍塌事故，作业人员被覆盖于坑底无法报告，事故现场除一名过路人外没有其他工作人员。下列说法中错误的是()。

A.该过路人负有法定的报告义务

B.过路人可以直接向相关主管部门报告

C.过路人应当在事故发生后2小时内报告

D.过路人可以向该施工现场的负责人报告

正确答案:查看最佳答案

第51题:施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由()强制执行。

A.建设单位

B.人民法院

C.建设行政主管部门

D.公安部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人逾期不执行停产停业.停止使用.停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。

第52题:甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合同，乙可采取的正确做法是()。

A.要求甲继续履行合同

B.与甲协商续订租赁合同

C.要求甲赔偿损失

D.要求甲支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《合同法》规定，租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同。因此，本题中如果乙需要继续使用该房屋开展商业活动，就必须先与甲协商，续订租赁合同，且约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。

第53题:乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

正确答案:查看最佳答案

第54题:下列对保证担保合同的理解中，错误的是()

A.保证合同的当事人包括债权人、债务人和保证人

B.可以协议在最高额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同

C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同

D.保证的担保人只能是第三人

正确答案:查看最佳答案

第55题:施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当()。

A.予以拒绝

B.征得设计单位同意

C.征得监理单位同意

D.与相关各方协商一致

正确答案:查看最佳答案

第56题:下列关于投标保证金的表述中，正确的是()。

A.投标保证金不得超过投标报价的3%

B.投标保证金的有效期与投标有效期相同

C.实行两阶段招标的，招标人可要求投标人分两次提交投标保证金

D.招标人应在选定中标人后的5日内向投标人退还投标保证金及同期存款利息

正确答案:查看最佳答案

第57题:以下关于建造师的说法中，正确的是()。

A.未经注册，即使取得建造师执业资格，也不得从事建设工程施工项目的管理工作

B.国家鼓励和提倡注册建造师一师多岗

C.建造师的执业范围不受限制

D.具有一定的外语水平是建造师执业的基本条件之一

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是一级建造师的注册。注册建造师实行注册执业管理制度，注册建造师分为一级注册建造师和二级注册建造师。取得资格证书的人员，经过注册方能以注册建造师的名义执业。

第58题:?公民、法人或者其他组织单独就损害赔偿提出请求，应先由()解决。

A.协商调解?

B.行政机关?

C.人民法院?

D.仲裁委员会

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()。

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.合同签订地法院

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题

正确答案:查看最佳答案

第61题:对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当()。

A.申请延期开工

B.重新核验

C.重新办理批准手续

D.备案

正确答案:查看最佳答案

第62题:公民贾某于2011年4月1日得知行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益，则贾某最迟应于()前提出行政复议申请。

A.2011年4月15日

B.2011年4月30日

C.2011年5月15日

D.2011年5月30日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是行政复议申请。公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但法律规定的申请期限超过60日的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。

第63题:?根据《招标投标法》规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是()

A.共同投标?

B.联合投标?

C.协作投标?

D.合作投标?

正确答案:查看最佳答案

第64题:某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则()。

A.不能继续使用，必须拆除

B.继续使用即可

C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用

D.委托鉴定，重新界定使用期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固.维修等措施，重新界定使用期。

第65题:甲公司业务员王某开出后，为报复家公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()。

A.王某的行为为无权代理，合同无效

B.王某的行为为表见代理，合同无效

C.王某的行为为表见代理，合同有效

D.王某的行为为委托代理，合同有效

正确答案:查看最佳答案

第66题:在某工程项目建设中，建筑结构所采用的新材料不符合现行强制性标准规定，施工单位提请建设单位组织并通过了专题技术论证，则()。

A.论证通过后可使用

B.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门备案

C.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定

D.报工程监理机构批准

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息

正确答案:查看最佳答案

第68题:甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是()。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第69题:甲.乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在()之前向人民法院或仲裁机构申请。

A.2009年8月10日

B.2009年8月20日

C.2010年8月10日

D.2010年8月20日

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于仲裁裁决不予执行和撤销的说法，正确的是()。

A.当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的，经人民法院由审判员独任或者组成合议庭审查核实，裁定不予执行

B.当事人向人民法院申请不予执行被驳回后，又以相同事由申请撤销仲裁裁决的，人民法院不予支持

C.仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷应当向法院提起诉讼

D.案外人有证据证明仲裁案件当事人虚假仲裁，损害其合法权益的，可以根据法律相关程序的要求，申请不予执行仲裁裁决

E.当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起1年内提出

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁裁决的执行，选项分析:A选项错误，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行；C选项错误，仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。E选项错误，当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起6个月内提出。

第71题:关于建设工程开工日期有争议时的处理，以下错误的有()。

A.具备开工条件时，有开工通知的，开工日期为开工通知载明的开工日期

B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以实际进场施工时间为开工日期

C.没有开工通知，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以开工条件具备时间为开工日期

D.发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑各种因素认定开工日期

E.承包人经发包人同意已经实际进场施工，之后发包人又发出开工通知的，以开工通知载明的时间为开工日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程工期，选项分析:当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(1)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。(2)承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。(3)发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

第72题:某投标人向招标人行贿15万元人民币，从而谋取中标。则该行为造成的法律后果应当是()。

A.中标无效

B.有关责任人和单位应当承担相应的行政责任或刑事责任

C.中标有效，对当事人以行贿受贿罪论处

D.中标是否有效由招标人重新评估投标人实际能力后决定

E.如果给他人造成损失的，应当承担民事赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第73题:根椐《工商保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有().

A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤

B.在施工现场斗殴受伤

C.在施工现场因工作原因受到事故伤害

D.施工期间醉酒坠落致残

E.在办公场所内因劳资纠纷自杀

正确答案:查看最佳答案

第74题:M公司向N公司发出要约，购买一批建筑材料。要约发出后，M公司因资金紧张而拟撤回要约。M公司撤回要约的通知应当()到达N公司。

A.在要约到达N公司之前

B.与要约同时

C.在N公司发出承诺前

D.在N公司发出承诺的同时

E.在收到N公司承诺之前

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是要约，选项分析:要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达相对人前或者与要约同时到达相对人。

第75题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，划分事故等级的要素包括()。

A.人身要素

B.经济要素

C.环境要素

D.社会要素

E.影响要素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:据此，生产安全事故等级的划分包括了人身、经济和社会3个要素:人身要素就是人员伤亡的数量；经济要素就是直接经济损失的数额；社会要素则是社会影响。这三个要素依法可以单独适用。

第76题:关于违约责任，下列表述正确的是()。

A.非违约方如果未尽到减损义务，对扩大的损失不能要求赔偿

B.因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任

C.就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当继续履行债务

D.约定的违约金低于造成的损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加

E.一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有()。

A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的

B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的

D.用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的

E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满

正确答案:查看最佳答案

第78题:物权的保护包括()。

A.请求确认物权

B.请求排除妨碍

C.请求恢复原状

D.支付违约金

E.请求返还原物

正确答案:查看最佳答案

第79题:关于土地权属的说法，正确的有()。

A.城市郊区的土地归国家所有

B.自留地归集体所有

C.城市市区土地归国家所有

D.农村土地均归集体所有

E.宅基地归农民个人所有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是土地所有权，城市市区土地属于国家所有，农村和城市郊区的土地，除法律规定属于国家所有外，属于农民集体所有，宅基地和自留地.自留山.属于农民集体所有。

第80题:必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料有()。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.所有的水泥材料

E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度，选项分析:下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

第81题:关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有()。

A.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月

B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计

C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期

E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据建造师注册管理的规定，以下人员的注册申请将不予批准的有()。

A.李某因工伤丧失了民事行为能力

B.张某取得资格证书4年后方才申请注册，并继续教育合格

C.赵某将申请通过考试的两个专业类别在一个单位注册

D.魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册

E.孙某虽然已年满65岁，但仍担任单位的咨询顾问

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在()等危险部位设置明显的安全警示标志。

A.脚手架

B.基坑边沿

C.楼梯口

D.工人食堂

E.施工现场入口处

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工现场安全防范措施。，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、暴(同音字)破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

第84题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,关于安全生产许可证的说法正确的有()。

A.施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动

B.施工企业变更法定代表人的,不必办理安全生产许可证变更手续

C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目,不得颁发施工许可证

D.施工企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件

E.未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时自动延期

正确答案:查看最佳答案

第85题:甲企业向乙企业发出要约并提示乙企业不能对要约做实质性变更，乙企业不理解实质性变更，请帮助乙企业指出下列属于实质性变更的有()。

A.合同中的说明性条款

B.合同的质量

C.争议的解决方法

D.合同的价款

E.合同的履行地点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是承诺，选项分析:受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。

第86题:根据《民法典》，当事人一方可以解除合同的情形有()。

A.当事人一方发生合并、分立

B.由于不可抗力致使不能实现合同目的

C.作为当事人一方的公民死亡

D.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行

E.法定代表人变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合同的解除，选项分析:《民法典》第563条规定了法定解除。有下列情形之一的，当事人可以解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的；(2)在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(3)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(5)法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。

第87题:当事人对法院管辖权有异议，应当在()提出。

A.第一次开庭时

B.提交答辩状期间

C.被告收到起诉状副本之日起15日内

D.法庭辩论终结前

E.第一审判决作出前

正确答案:查看最佳答案

第88题:建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果()。

A.折价补偿

B.赔偿损失

C.合同解除

D.继续履行

E.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第四章第1节建设工程合同制度P135

第89题:行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项()。

A.当事人有权提起行政复议或行政诉讼

B.涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式

C.履行义务的方式

D.履行义务的期限

E.当事人依法享有的陈述权和申辩权

正确答案:查看最佳答案

第90题:在工程建设领域，下列()可以由相关权利人享有著作权。

A.建设单位编制的招标文件

B.有法定代表人签字的授权委托书

C.项目经理完成的工作报告

D.工程设计图纸

E.监理会议纪要

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《建设工程质量管理条例》，属于违法分包的情形有()。

A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

B.主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的

C.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成

D.施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的

E.分包单位将承包的建设工程再分包的

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《中华人民共和国民法总则》，下列属于代理的法律特征包括()。

A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

B.代理行为的法律后果归属于被代理人

C.代理人和被代理人对代理行为的法律后果承担连带责任

D.代理行为必须是具有法律意义的行为

E.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为

正确答案:查看最佳答案

第93题:下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是()。

A.冻结存款

B.扣押财物

C.查封设施

D.限制人身自由

E.限制出境

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据下列材料，回答以下5道题问题:?某建筑公司有140名员工，目前经营发生严重困难，需要裁减人员。公司员工存在以下情况:小张大学毕业刚来公司工作4个月，因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件，主动提出解除劳动合同，公司副总刘某与公司的劳动合同期满，因刘某工作能力强，公司提出提高工资待遇，想留下刘某与公司共渡难关，但刘某不同意续订合同；陈某不能胜任工作，调整工作岗位后仍然不能胜任工作；员工李某与公司订立了无固定期限合同；员工朱某与公司订立了3年期限劳动合同，并且其家庭无其他就业人员，还有需要抚养的未成年人；赵某在公司连续工作了15年，还有3年就到了法定退休年龄；钱某因工负伤，并丧失了部分劳动能力；女职工孙某刚来工作2年，并且正在孕期；员工周某与公司订立的是完成今年一个在建项目为期限的劳动合同；吴某与公司签订的合同期限是3年。裁员时公司应优先留用的员工是()。

A.小张?

B.孙某?

C.李某?

D.刘某

E.朱某?

正确答案:查看最佳答案

第95题:建设单位办理工程质量监督手续，应提供的文件和资料包括()。

A.工程规划许可证

B.工程勘察设计文件

C.设计单位资质等级证书

D.投标文件及施工承包合同

E.监理单位资质等级证书，监理合同及《工程项目监理登记表》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是依法办理工程质量监督手续，选项分析:建设单位办理工程质量监督手续，应提供以下文件和资料:1.工程规划许可证；2.设计单位资质等级证书；3.监理单位资质等级证书，监理合同及《工程项目监理登记表》；4.施工单位资质等级证书及营业执照副本；5.工程勘察设计文件；6.中标通知书及施工承包合同等。正确选项是“工程规划许可证”“工程勘察设计文件”“设计单位资质等级证书”“监理单位资质等级证书，监理合同及《工程项目监理登记表》”。

第96题:当事人对人民法院委托的鉴定部门做出的鉴定意见有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在()情形，人民法院应予准许。

A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格的

B.鉴定程序严重违法的

C.鉴定结论明显依据不足的

D.经过质证认定不能作为证据使用的其他情形

E.鉴定人员经验不足

正确答案:查看最佳答案

第97题:关于施工企业安全费用的说法,正确的有()。

A.采取经评审的最低投标价法评标的招标项目,安全费用在竞标时可以降低

B.安全费用以工程造价为计提依据

C.安全费用不列入工程造价

D.房屋建筑工程的安全费用计提比例高于市政公用工程

E.施工总承包单位与分包单位分别计提安全费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工现场安全防范措施、安全费用和特种设备安全管理的规定。，选项分析:“采取经评审的最低投标价法评标的招标项目,安全费用在竞标时可以降低”“安全费用不列入工程造价”错误，建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管理。“安全费用以工程造价为计提依据”正确，建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。“房屋建筑工程的安全费用计提比例高于市政公用工程”正确，各建设工程类别安全费用提取标准如下:(1)矿山工程为2.5%；(2)房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%；(3)市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5%。“施工总承包单位与分包单位分别计提安全费用”错误，总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。

第98题:下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。

A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

B.与书证原件核对无误的复印件

C.无法与原件.原物核对的复印件.复制品

D.有其他证据佐证并以合法手段取得的.无疑点的视听资料

E.无正当理由未出庭作证的证人证言

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()

A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期

B.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月

C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期

D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计

E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

正确答案:查看最佳答案