节选部分<<2025年河南郑州二建法律法规考前练习题>>题型

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于承担代理责任的说法，正确的是()。

A.代理行为的法律后果由被代理人和代理人共同承担

B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任

C.代理人不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任

D.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是代理的法律特征和主要种类，选项分析:A错误，代理行为的法律后果归属于被代理人。B错误，代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。C正确，代理人不履行或者不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任。D错误，代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任。

第1题:甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲()。

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

第2题:对已发现的质量缺陷，()应当修复。

A.设计单位

B.监理单位

C.建设单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程的返修，选项分析:《建筑法》规定，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。

第3题:关于人民调解的说法，正确的有()。

A.人民调解达成调解协议的，应当制作调解协议书

B.经司法确认的人民调解协议，可以作为强制执行的依据

C.人民调解委员会调解民间纠纷，按照金额或件收费

D.人民调解的组织形式是居民委员会

正确答案:查看最佳答案

第4题:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任是()。

A.继续履行.消除危险或赔偿损失

B.返还财产.赔礼道歉或者采取补救措施

C.继续履行.采取补救措施或者赔偿损失

D.恢复原状.赔偿损失或者支付边违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，应当承担继续履行.采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第5题:关于建筑业企业资质证书变更的说法，正确的是()。

A.建筑业企业资质证书遗失补办的。由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息

B.企业在建筑业企业资质证书有效期内注册资本发生变更的，不必办理资质证书变更手续

C.国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书的变更，企业应当直接向国务院住房城乡建设主管部门提出变更申请

D.企业发生合并.分立.重组以及改制等事项时，可以直接承继原建筑业企业资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:企业在建筑业资质证书有效期内名称.地址.注册资本.法定代表人等发生变更的。应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续，故B错:由国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书的变更，企业应当向企业工商注册所在地省.自治区.直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提出变更申请，省.自治区.直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当自受申请之日起2日内将有关变更证明材料报国务院住房城乡建设主管部门，由国务院住房城乡建设主管部门在2日内办理变更手续。因此C选项错误;企业发生合并.分立.重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级，因此，D选项错误。

第6题:关于建筑工程发包的说法，正确的做法是()。

A.建设工程只能招标发包，不能直接发包

B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包

C.建筑材料.建筑构配件等也必须发包，并由承包人采购

D.总承包招标时，以暂估价形式包括在总承包范围内的货物达到国家规定规模标准的，应当由总承包中标人和工程建设项目招标人共同依法组织招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查工程发包制度。建设工程的发包方式主要有两种:招标发包和直接发包，A错误。禁止发包单位将建设工程肢解发包，所谓肢解发包指的是建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为，B错误。小规模的建筑材料.建筑构配件的釆购，可以由招标人进行，也可以由招标人委托承包单位进行，C错误。

第7题:小李应聘到建筑施工企业，双方于6月10日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。8月17日，王某拟解除劳动合同，则()。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应提前3日以书面形式通知用人单位

D.应提前30日以书面形式通知用人单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在试用期内，劳动者提前3日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。转正以后劳动者须提前30日一书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。本题中试用期为3个月，则转正时间为9月10日，王某8月17日解除劳动合同，处于试用期内，提前3日以书面形式通知用人单位。

第8题:在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()。

A.保险经纪人

B.保险人

C.受益人

D.投保人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在财产保险合同中，保合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。

第9题:根据《招标投标法实施条例》，应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的是()。

A.项目技术比较复杂

B.拟进行公开招标的费用比较多

C.受自然地域环境限制的，只有少量潜在投标人可供选择

D.灾后重建工程项目工期紧

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程招标方式，选项分析:国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。A选项，表述不全面:技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择。

第10题:关于建设工程见证取样，正确的是()。

A.施工人员对防水材料，应当在项目技术负责人监督下在生产厂家进行现场取样

B.见证取样和送检的样品比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%

C.①填充墙的混凝土小型砌块.②混凝土掺加剂.③用于拌制砌筑砂浆的水泥均应当进行见证取样

D.样品应当有标识和封志，由取样人员签字并标明工程名称.样品名称.样品数量

正确答案:查看最佳答案

第11题:公民甲与公民乙约定，乙借给甲5万元，利息2000元，乙将借款交给甲时先行扣除了利息。合同履行中发生争议，则下列说法正确的是()。

A.甲乙之间的借款合同为诺成合同

B.甲在还钱时按本金5万元还款

C.甲在还款时按照4.8万元本金还款

D.甲乙应签订书面借款合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查借款合同。金融机构借款合同属于诺成合同，自然人之间的借款合同则为实践合同，A错误。借款合同一般为要式合同，即要求架用书面形式，但自然人之间的借款除外，D错误。借款的利息不得预先在本金中扣除，利息预先扣除的，应当按照实际借款数额归还借款并计算利息，C正确，B错误。

第12题:关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。

A.住房城乡建设主管部门应当自受理建筑施工企业的申请之日起45日内审查完毕

B.施工企业向工程所在地省级人民政府住房和城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证

C.施工企业不再具备安全生产条件的，直接吊销安全生产许可证

D.建筑施工企业申请安全生产许可证，仅需要提交营业执照

正确答案:查看最佳答案

第13题:为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险.限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款()的罚款。

A.1倍以上3倍以下

B.3倍以上5倍以下

C.5倍以上10倍以下

D.10倍以上

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险.限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款1倍以上3倍以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。

第14题:以下关于建筑节能的说法，错误的是()。

A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准

B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度

C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑节能的国家标准，行业标准由国务院建设主管部门组织制定，并依照法定程序发布，省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门可以根据本地实际情况，制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准，并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部门备案，国家鼓励企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准

第15题:关于建设工程分包的说法，正确的是()。

A.劳务作业的分包可以不经建设单位认可

B.承包单位可将其承包的全部工程进行分包

C.建设工程主体结构的施工可以分包

D.建设单位有权直接指定分包工程的承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程分包的规定。选项A正确，劳务分包不必经过建设单位的认可。

第16题:施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未编制拆装方案、制定安全施工措施的，责令限期改正，处()的罚款。

A.1万元以上2万元以下

B.2万元以上5万元以下

C.5万元以上10万元以下

D.10万元以上20万元以下

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位的安全责任，选项分析:施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任(1)未编制拆装方案、制定安全施工措施的(2)未由专业技术人员现场监督的(3)未出具自检合格证明或者出具虚假证明的(4)未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。

第17题:关于不动产物权设立的说法，正确的是()。

A.不动产物权的设立应依法登记

B.不动产物权的设立属自愿登记

C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效

D.不动产登记由合同签订地登记机构办理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是物权的设立，变更，转让，消灭和保护。选项B，未经登，不发生效力；选项C，不动产权的设立，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿发生效力；选项D，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理，参见教材P18

第18题:安装工程一切险的除外责任不包括()。

A.因设计错误引起的保险财产本身的损失

B.由于超负荷造成电气设备本身的损失

C.由于自然灾害导致调试过程中产生的经济损失

D.由于施工用机具失灵造成的本身损失??

正确答案:查看最佳答案

第19题:下列关于中标通知书的表述，正确的是()。

A.中标通知书对招标人具有法律效力，而对中标人无法律效力

B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同

C.招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议

D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起30日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

正确答案:查看最佳答案

第20题:建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。

A.建筑节能合格

B.建筑节能达标

C.竣工验收合格

D.能耗验收合格

正确答案:查看最佳答案

第21题:下列社会关系中，属于我国劳动法调整的劳动关系的是()。

A.施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系

B.劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系

C.家庭雇佣劳动关系

D.社会保险机构与劳动者之间的关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同及劳动者权益保护制度，选项分析:劳动合同是在市场经济体制下，用人单位与劳动者进行双向选择、确定劳动关系、明确双方权利与义务的协议，是保护劳动者合法权益的基本依据。所谓劳动关系，是指劳动者与用人单位在实现劳动过程中建立的社会经济关系。由于存在着劳动关系，劳动者和用人单位都要受劳动法律的约束与规范。故“劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系”正确。

第22题:工程合理使用年限是指()。

A.从竣工验收合格之日起，工程地基基础.主体结构能够保证在正常情况下安全使用的年限

B.从竣工结算之日起，工程地基基础.主体结构能够保证在正常情况下安全使用的年限

C.从工验收合格之日起，工程主体结构.装饰装修能够保证在正常情况下安全使用的年限

D.从合同到期之日起，工程地基基础.主体结构能够保证在正常情况下安全使用的年限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。工程合理使用年限是指从竣工验收合格之日起，工程地基基础.主体结构能够保证在正常情况下安全使用的年限。

第23题:某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包人发出开工通知，开工通知载明的开工日期为3月20日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3月30日才正式施工。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》，该项目开工日期应当为()。

A.3月1日

B.3月20日

C.3月10日

D.3月30日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程工期，选项分析:开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。

第24题:根据《绿色施工导则》，施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

A.50%

B.60%

C.80%

D.70%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的70%以上。P190

第25题:下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的法律责任

C.提交事故调查报告

D.提出对受伤人员的赔偿方案

正确答案:查看最佳答案

第26题:《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向()的省环保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。

A.移人地

B.移出地

C.途经地

D.接受地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:转移固体废物出省.自治区.直辖市行政区域贮存.处置的，应当向固体废物移出地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省.自治区.直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。

第27题:建设工程施工许可证的申请主体是该工程的()。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.咨询服务单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工许可证的申请主体，选项分析:根据《建筑法》，按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证的主体是建设单位。

第28题:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证，实行施工总承包的，由()组织召开。

A.监理单位

B.施工总承包单位

C.建设单位

D.相关专业承包单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。

第29题:下列关于勘查、设计单位质量责任和义务说法中，正确的是()。

A.勘察、设计质量的责任主体是执业注册人员

B.工程质量的责任主体是勘察、设计单位

C.勘察、设计质量实行单位与执业注册人员双重责任制

D.设计标准必须符合建设单位的要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是依法承揽勘察、设计业务，选项分析:谁勘察设计谁负责，谁施工谁负责，这是国际上通行的做法。勘察、设计单位和执业注册人员是勘察设计质量的责任主体，也是整个工程质量的责任主体之一。勘察、设计质量实行单位与执业注册人员双重责任，即勘察、设计单位对其勘察、设计的质量负责，注册建筑师、注册结构工程师等专业人士对其签字的设计文件负责。

第30题:工程合理使用年限是指()。

A.从竣工验收合格之日起，工程地基基础、主体结构能够保证在正常情况下安全使用的年限

B.从竣工结算之日起，工程地基基础、主体结构能够保证在正常情况下安全使用的年限

C.从竣工验收合格之日起，工程主体结构、装饰装修能够保证在正常情况下安全使用的年限

D.从合同到期之日起，工程地基基础、主体结构能够保证在正常情况下安全使用的年限

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《安全生产法》的规定，无需设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的企业有()。

A.矿山企业、金属冶炼企业

B.建筑施工企业

C.道路运输单位

D.民用物品的生产、经营、储存单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位的安全生产责任制度，选项分析:矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

第32题:仲裁庭调解达成协议的，调解书自()，即发生法律效力。

A.仲裁庭制作完成后

B.当事人签收后

C.人民法院确认后

D.当事人签字后

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《仲裁法》规定，仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。

第33题:法律责任的特征不包括()。

A.因违反法律上的义务而形成的法律后果

B.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依照法定程序进行

C.法律责任即承担不利的前提

D.法律责任的实现由国家强制力作为保障

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律责任的特征为:(1)法律责任是因违反法律上的义务(包括违约等)而形成的法律后果，以法律义务的存在为前提;(2)法律责任即承担不利的后果;(3)法律责任的认定和追究，由国家专门机关依照法定程序进行;(4)法律责任的实现由国家强制力作保障。

第34题:建筑物倒塌造成他人损害的，由()承担连带责任，能够证明不存在质量缺陷的除外。

A.所有人和建设单位

B.使用人和建设单位

C.建设单位和施工企业

D.管理人和施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷致害责任，选项分析:建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。

第35题:关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()。

A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以变更施工项目负责人

B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册制另一企业

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

第36题:甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是()。

A.甲应当对乙承担违约责任

B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产

C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

D.租赁期满，乙取得该设备的所有权

正确答案:查看最佳答案

第37题:下列关于工程分包的表述中，正确的是()。

A.工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成

B.专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完

C.劳务作业分包是指施工总承包人或专业分包人将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业

D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包单位将其所承包的工程中的专业工程或者劳务作业发包给其他承包单位完成的活动称为分包。专业工程分包，是指总承包单位将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他承包单位完成的活动。劳务作业分包，是指施工总承包人或专业分包人将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业完成的活动。

第38题:基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为()

A.3年

B.5年

C.10年

D.设计文件规定的该工程的合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

第39题:关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任

D.承包人的民事责任可以免除

正确答案:查看最佳答案

第40题:关于《建设工程质量管理条例》规定的正常使用条件下建设工程最低保修期限，下列表述正确的是()。

A.供热与供冷系统为2年

B.给排水管道为5年

C.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为50年

D.外墙面的防渗漏为5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期;(4)电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

第41题:关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是()。

A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密

B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查

C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理

D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件

正确答案:查看最佳答案

第42题:第二审人民法院对上诉案件，需要开庭审理的，应当()。

A.依当事人的上诉请求来决定是否组成合议庭

B.采用独立审判

C.组成合议庭

D.可以独立审判，也可以组成合议庭

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼的审判程序，选项分析:第二审人民法院对上诉案件，应当组成合议庭，开庭审理。

第43题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于竣工工程质量责任的说法，正确的是()。

A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任

B.建设工程术经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项，发包人直接指定分包人分包专业工程，造成建设工程质量缺陷的，发包人应承担过错责任。C选项，发包人擅自使用未经竣工验收的工程，承包人除了对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任外，不承担工程质量保修责任。D选项，建设工程竣工时发现质量问题或者质量缺陷，无论是律设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或饭修。但是，对于非施工单位原因的质量问题或质量缺陷，其返修费用和造成的损失是应由责任方承担的。

第44题:根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及()的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

A.改善工程内部观感

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加工程造价总额

D.改变建筑工程局部使用功能

正确答案:查看最佳答案

第45题:注册建造师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，尚未构成严重情节，将被责令停止执业()。

A.1个月～2个月

B.2个月～3个月

C.3个月～1年

D.1年～5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工管理人员违法行为应承担的法律责任。，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第46题:在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成()。

A.重大责任事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程常见犯罪行为及罪名，选项分析:重大劳动安全事故罪:安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

第47题:建设单位组织竣工验收，()对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照合同约定由建设单位采购墙体材料.()保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。

第48题:关于框架协议采购的形式，下列说法正确的是()。

A.封闭式框架协议采购是指明确采购需求和付费标准等框架协议条件，愿意接受协议条件的供应商可以随时申请加入的框架协议采购

B.开放式框架协议采购是框架协议采购的主要形式

C.封闭式框架协议采购是框架协议采购的主要形式

D.封闭式框架协议采购和开放式框架协议采购没有主次之分,征集人可以自主决定采用哪种形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是框架协议采购，选项分析:框架协议采购分为封闭式框架协议采购和开放式框架协议采购两类。封闭式框架协议采购是指通过公开竞争订立框架协议后，除经过框架协议约定的补充征集程序外，不得增加协议供应商的框架协议采购。开放式框架协议采购是指明确采购需求和付费标准等框架协议条件，愿意接受协议条件的供应商可以随时申请加入的框架协议采购。封闭式框架协议采购是框架协议采购的主要形式。除法律、行政法规或者《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》另有规定外，框架协议采购应当采用封闭式框架协议采购。

第49题:按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被()。

A.撤回

B.撤销

C.注销

D.吊销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是企业资质证书的撤回、撤销和注销，选项分析:有下列情形之一的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质，并公告其资质证书作废，建筑业企业应当及时将资质证书交回资质许可机关:(1)资质证书有效期届满，未依法申请延续的；C正确。(2)企业依法终止的；(3)资质证书依法被撤回、撤销或吊销的；(4)企业提出注销申请的；(5)法律、法规规定的应当注销建筑业企业资质的其他情形。

第50题:甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定:项目所在地为丁地，若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为()。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.合同签订地

D.合同履行地

正确答案:查看最佳答案

第51题:施工合同履行过程中场中出现以下情形，()施工企业可以被免除违约责任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，()部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第52题:下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是()。

A.使用通过受让或者租借的方式获取的资质证书投标

B.使用伪造、变造的许可证件投标

C.提供虚假的财务状况或者业绩投标

D.提供虚假的信用状况投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是投标人不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标，选项分析:《招标投标法实施条例》进一步规定，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于《招标投标法》第33条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于《招标投标法》第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为:(1)使用伪造、变造的许可证件；(2)提供虚假的财务状况或者业绩；(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；(4)提供虚假的信用状况；(5)其他弄虚作假的行为。

第53题:关于无资质承揽工程的法律规定，下列说法中正确的是()。

A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同

B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利

C.当作为无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理

D.无资质的“实际施工人”不能向发包人主张权利

正确答案:查看最佳答案

第54题:某工程招标文件中记载如下时间点:购买招标文件时间为2012年8月20日上午9时至2012年8月25日下午4时，标前会议时间为2012年8月28日上午9时，投标书递交截止时间为2012年9月15日下午4时。根据我国《招标投标法》有关规定，开标时间应为()。

A.2012年9月15日下午4时

B.2012年9月16日上午9时

C.2012年9月18日下午4时

D.2012年9月20日上午9时

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《刑法》的规定，下列不属于刑法的基本原则的是()。

A.罪刑法定原则

B.程序正当原则

C.适用刑法人人平等原则

D.罪责刑相适应原则

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是刑法的基本原则，选项分析:刑法的基本原则:①罪刑法定原则；②适用刑法人人平等原则；③罪责刑相适应原则。B选项为行政法的基本原则。

第56题:某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在()小时内赶赴工地现场。

A.12

B.24

C.48

D.36

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

第57题:某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑工程一切险(及第三者责任险)，选项分析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。

第58题:《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求.()，对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。

A.一般性和特殊性标准

B.施工技术标准和合同的约定

C.强制性和推荐性标准

D.国际标准和合同的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是施工单位的质量责任和义务。《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求.施工技术标准和合同的约定，对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。

第59题:下列关于劳动合同效力的表述中，正确的是()。

A.用人单位免除自己的法律责任、排除劳动者权利的劳动合同无效或部分无效

B.用人单位的投资人变更，劳动合同终止，效力灭失

C.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同内容变更，效力降低

D.劳动合同被确认无效，对劳动者已付出的劳动，用人单位可以不支付劳动报酬

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:监理单位监理施工项目时，其监理的依据包括()。

A.《建筑法》

B.《民法典》

C.施工图设计文件

D.建设工程承包合同

E.监理合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是监理工作的依据和监理责任，选项分析:监理工作的主要依据是:(1)法律、法规，如《建筑法》、《民法典》、《建设工程质量管理条例》等；(2)有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；(3)设计文件，施工图设计等设计文件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据；(4)建设工程承包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。

第61题:根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.劳动者不能胜任工作

B.劳动者在试用期内不符合录用条件

C.劳动者严重违反用人单位的规章制度

D.劳动者被依法追究刑事责任

E.劳动者患病

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的解除和终止，选项分析:《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同:(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

第62题:根据《消防法》的规定，有()行为的施工单位，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款。

A.消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准

B.擅自拆除消防设施

C.不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量

D.遮挡消火栓

E.封闭消防车通道，妨碍消防车通行

正确答案:查看最佳答案

第63题:某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将该施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有()。

A.停止侵害

B.消除危险

C.恢复原状

D.消除影响

E.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法典》规定，承担侵权责任的方式主要有(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)修理.重作.更换;(7)继续履行;(8)赔偿损失:(9)消除影响.恢复名誉;(10)赔礼道歉。以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。赔礼道歉和消除影响.恢复名誉，主要是适用于人身权受到侵害时的责任。

第64题:根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体存在的下列情形中，应当被列入建筑市场主体“黑名单”的有()。

A.利用虚假材料取得企业资质的

B.出借资质，受到行政处罚的

C.发生工程质量安全事故的

D.因转包受到行政处罚的

E.经人民法院判决认定为拖欠工程款且拒不履行生效法律文书确定的义务的

正确答案:查看最佳答案

第65题:某施工单位在土方施工作业过程中，为有效防治扬尘大气污染，施工现场采取比较得当的措施包括()。

A.运送土方的车辆封闭严密

B.施工现场出口设置洗车槽

C.堆放的土方洒水、覆盖

D.建筑垃圾分类堆放

E.地面硬化处理

正确答案:查看最佳答案

第66题:仲裁过程中的调解是双方解除纠纷的有效方法，以下说法错误的有()。

A.仲裁庭在作出裁决前，必须先行调解

B.调解不成的，应当及时作出裁决

C.调解达成协议的，仲裁庭只能制作调解书而不能制作裁决书

D.调解书不具备强制约束力

E.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁和解与调解，选项分析:仲裁庭在作出裁决前，可以根据当事人的请求或者在征得当事人同意的情况下按照其认为适当的方式主持调解。“仲裁庭在作出裁决前，必须先行调解”说法错误。调解达成协议的，当事人可以撤回仲裁申请，也可以请求仲裁庭根据调解协议的内容制作调解书或者裁决书。“调解达成协议的，仲裁庭只能制作调解书而不能制作裁决书”说法错误。调解不成的，应当及时作出裁决。“调解不成的，应当及时作出裁决”说法正确。调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。“调解书不具备强制约束力”说法错误。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。“在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决”说法正确。因此正确选项是“仲裁庭在作出裁决前，必须先行调解”“调解达成协议的，仲裁庭只能制作调解书而不能制作裁决书”“调解书不具备强制约束力”。

第67题:代理的法律特征包括()。

A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

B.代理人一般应以被代理人名义实施代理行为

C.代理行为必须具有法律意义的行为

D.代理行为的法律后果归属于第三人

E.代理行为的法律后果归属于被代理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。(2)代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为。(3)代理行为必须是具有法律意义的行为。(4)代理行为的法律后果归属于被代理人。

第68题:有关评标委员会的规定，说法正确的有()。

A.评标委员会的成员人数为5人以上单数

B.评标委员会成员中，技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3

C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密

D.评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处

E.评标委员会由招标代理机构负责组建

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预.影响评标的过程和结果。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

第69题:注册建造师办理变更注册手续时应提交的材料有()。

A.注册建造师变更注册申请表

B.注册证书和执业印章

C.专业增项资格证明

D.与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件

E.与原单位解除聘用合同的证明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是二级建造师的注册。，选项分析:申请变更注册的，应当提交下列材料:(1)注册建造师变更注册申请表；(2)注册证书和执业印章；(3)申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件；(4)工作调动证明(与原聘用单位解除聘用合同或聘用合同到期的证明文件、退休人员的退休证明)。

第70题:根据招投标相关法规规定，下列招标投标行为中，属于招标人与投标人串通投标的是()。

A.招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利

B.招标人从几名中标候选人中确定中标人

C.招标人在开标前将标底告知投标人

D.招标人示意其中一家投标单位修改投标文件的条款

E.同一个投标人提交两份投标文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是禁止招标人与投标人串通投标，选项分析:有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标:(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件；(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

第71题:根据《碳排放权交易管理办法(试行)》，温室气体排放单位应当列入温室气体重点排放单位名录的情形有()。

A.因企业向生产经营单位转型，可能排放温室气体的

B.属于全国碳排放权交易市场覆盖行业的

C.碳排放配额交易活跃的

D.年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量的

E.温室气体排放单位自愿申请纳入重点排放单位名录的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场大气污染防治的规定，选项分析:2020年12月生态环境部发布的《碳排放权交易管理办法(试行)》规定，温室气体排放单位符合下列条件的，应当列入温室气体重点排放单位名录:(1)属于全国碳排放权交易市场覆盖行业;(2)年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量。

第72题:下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。

A.承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同

B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

C.建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同

D.建设单位为逃税而订立的施工合同

E.分包单位胁迫施工企业订立的合同

正确答案:查看最佳答案

第73题:用人单位不得解除劳动合同的情形有()。

A.女职工在孕期.产假.哺乳期内的

B.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的

C.劳动者在试用期被证明不符合录用条件的

D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行

E.患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条.第41条的规定解除劳动合同:(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期.产期.哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律.行政法规规定的其他情形。用人单位违反《劳动合同法》规定解除或者终止劳动合同，劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行;劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当依法向劳动者支付赔偿金。赔偿金标准为经济补偿标准的2倍。

第74题:关于招标基本程序的说法，正确的有()。

A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，可以先行办理招标事宜，再履行审批手续

B.招标投标活动应当遵循公开.公平.公正和诚实信用的原则

C.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜

D.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询

E.委托招标代理机构应当采用招标方式进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A错误，先办理审批手续，后办理招标事宜。选项D错误，招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。选项E错误，无此表述。

第75题:在仲裁裁决作出后，被申请人提出证据证明裁决有下列情形。其中可以作为法院裁定不予以执行理由的情形包括()。

A.双方合同中约定的仲裁事项仅涉及合同价款，裁决中包含了工程质量

B.对方当事人向仲裁机构隐瞒了少量的证据

C.仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿行为

D.没有书面仲裁协议，仅在合同中有仲裁条款

E.仲裁庭认定事实的主要证据不足

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列选项中，属于施工单位项目负责人安全生产责任的有()。

A.对建设工程项目的安全施工负责

B.落实安全生产责任制度

C.确保安全生产费用的有效使用

D.消除安全事故隐患

E.及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位的安全生产责任制度。，选项分析:施工项目负责人的安全生产责任主要是:(1)对建设工程项目的安全施工负责；(2)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；(3)确保安全生产费用的有效使用；(4)根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；(5)及时、如实报告生产安全事故情况。“及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告”是施工企业。

第77题:根据《民诉法解释》规定，审判人员包括参与本案审理的()。

A.副院长

B.法官助理

C.审判委员会委员

D.书记员

E.人民陪审员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事审判组织，选项分析:审判人员，包括参与本案审理的人民法院院长、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员和人民陪审员。依据《民事诉讼法》规定，法官助理、书记员、司法技术人员、翻译人员、鉴定人、勘验人适用审判人员回避的有关规定。

第78题:对于可撤销合同，()，撤销权消灭。

A.当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权的

B.重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起60日内没有行使撤销权

C.当事人受胁迫，自胁迫行为发生之日起1年内没有行使撤销权

D.当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起1年内没有行使撤销权

E.当事人自民事法律行为发生之日起5年内没有行使撤销权的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是可撤销合同，选项分析:《民法典》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭:(1)当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内没有行使撤销权；(2)当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起1年内没有行使撤销权；(3)当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。当事人自民事法律行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

第79题:根据《招标投标法实施条例》及相关规定，关于两阶段招标基本程序的说法，正确的有()。

A.招标人要求提交投标保证金的，应当在第二阶段提出

B.招标人应根据投标人第一阶段提交的技术建议确定技术标准和要求

C.对无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶段进行招标

D.招标人应向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件

E.投标人第一阶段应当提交技术建议和投标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是两阶段招标、投标保证金，选项分析:实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。