节选部分<<广东广州监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？>>题型

可能很多人都在寻求"广东广州监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？"，莫扎特曾经说过，谁和我一样用功，谁就会和我一样成功。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 这样看来，学问二字，须要拆开看，学是学，问是问。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们看刷题吧！最后的祝福:手机铃响,那是问候;手机唱歌,那是祝福;手机震动,那一定是我握住了你的手。考试考成功!我的朋友。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:FIDIC施工合同条件规定，用从()之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。

A.开工日起至颁发接收证书

B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

C.颁发接收证书日起至颁发履约证书

D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

正确答案:查看最佳答案

第1题:承发包双方人员的伤亡损失，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人分别各自

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。

A.债权人应当通知债务人

B.债权人应当经债务人同意才可转让

C.主权利转让后从权利并不随之转让

D.无论何种情形合同债权都可以转让

正确答案:查看最佳答案

第3题:甲公司与乙公司订立了一份总贷款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为贷款总额的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()。

A.2万元

B.2.5万元

C.3万元

D.3.5万元

正确答案:查看最佳答案

第4题:某项目监理机构在进行桩基分包单位审核确认时，以下做法，不正确的是()。

A.应审查桩基工程分包内容是否符合施工合同约定

B.对桩基分包单位的营业执照进行审查

C.对桩基分包单位的资质证书进行审查

D.由于工期紧张，允许桩基单位先行施工，一周内补齐报审资料

正确答案:查看最佳答案

第5题:在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单价金额不一致时，应当()。

A.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

B.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可

C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可

D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

正确答案:查看最佳答案

第6题:下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是()。

A.不影响合同的效力

B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效

C.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人

D.部分影响合同的效力

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),塔吊附着装置的杆件与建筑物及塔身之间的连接，应采用()。

A.预埋件焊接

B.刚性连接

C.铰接

D.后置埋件焊接

正确答案:查看最佳答案

第8题:地基基础牢固程度，反映的是工程质量的()特性。

A.适用性

B.安全性

C.可靠性

D.耐久性

正确答案:查看最佳答案

第9题:钻孔灌注桩桩身混凝土强度的检测方法是()。

A.钻芯法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.静载荷试验法

正确答案:查看最佳答案

第10题:建设工程质量，是指建设工程满足相关标准规定和()要求的程度。

A.合同约定

B.结构安全

C.使用功能

D.耐久性能

正确答案:查看最佳答案

第11题:材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的F方法是()。

A.类比衡量法

B.理论换算法

C.尾差分析法

D.经验鉴别法

正确答案:查看最佳答案

第12题:典型的从合同是()。

A.融资租赁合同

B.担保合同

C.赠与合同

D.借款合同

正确答案:查看最佳答案

第13题:工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是()阶段。

A.决策

B.勘察

C.设计

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前()天通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人更换总监理工程师时，应提前14天通知承包人。

第15题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

正确答案:查看最佳答案

第16题:不属于约定质量标准的一般度则的是()。

A.按企业颁布的企业标准执行

B.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行

C.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行

D.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行

正确答案:查看最佳答案

第17题:当业主和承包商发生的争议由仲裁机关进行仲裁时，监理单位应当()。

A.设法化解双方矛盾

B.维护业主的利益

C.保持冷静

D.积极提供作证的事实材料

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是()

A.加盖试验室公章并由试验负责人签字

B.加盖试验室公章并由项目负责人签字

C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认

D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认

正确答案:查看最佳答案

参考解析:试验报告的格式应符合CMA计量认证体系要求，加盖CMA章并由试验负责人签字确认。

第19题:某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为()。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时，评标价最低的投标书为最优。“评标价”既不是投标价也不是中标价，只是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

第20题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是()。

A.设计文件

B.施工组织设计

C.价格清单

D.承包人建议书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人文件中最主要的是设计文件。

第21题:某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()。

A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

正确答案:查看最佳答案

第22题:按照施工合同文本的规定，()是承包人应当完成的工作。

A.使施工场地具备施工条件

B.提供施工场地的地下管线资料

C.做好施工现场地下管线的保护工作

D.组织设计交底

正确答案:查看最佳答案

第23题:评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的()。

A.1／3

B.1／2

C.2／3

D.3／4

正确答案:查看最佳答案

第24题:招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。

A.初步设计编制的概算价

B.施工图设计编制的预算价

C.投标书中标明的报价

D.评标委员会算出的评标价

正确答案:查看最佳答案

第25题:有限数量制审查程序描述错误的是()

A.通过详细审查的申请人不少于3个且没有超过规定数量的，不再进行评分

B.通过详细审查的申请人超过规定数量的，审查委员会按照得分进行排序

C.得分按高到低进行排序

D.有限数量制与合格制在预审文件澄清方面有很大区别

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有限数量制与合格制在审查程序以及预审文件澄清方面两方面基本是相同的。

第26题:投标人资格审查办法有两种，分别是()

A.合格制和有限数量

B.有限合格制和固定数量

C.合格和有限合格制

D.固定数量和有限数量制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人资格审查办法包括合格制和有限数量制

第27题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，预制构件采用钢筋套筒灌浆连接时，应检查套筒的()，应进行连接接头的()。

A.型式检验报告，抗压强度试验

B.型式检验报告，抗拉强度试验

C.生产许可证，抗压强度试验

D.生产许可证，抗拉强度试验

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按()执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第29题:根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是()的规定。

A.施工合同中关于进度控制条款

B.施工合同中关于变更条款

C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款

D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款

正确答案:查看最佳答案

第30题:由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由()承担。

A.采购方

B.供货方

C.代运方

D.采购方和供货方共同

正确答案:查看最佳答案

第31题:FIDIC《施工合同条件》规定，施工合同中构成合同一部分的其他文件是指()。

A.由承包商填写并随投标函一起提交的文件

B.在合同协议书或中标函中列明范围的文件

C.承包商负责采购材料和设备需提供的样本

D.业主的设备和免费提供的材料

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，()及以上大风和雾.雨.雪等恶劣天气时应暂停室外脚手架搭设和拆除。

A.六级

B.五级

C.四级

D.三级

正确答案:查看最佳答案

第33题:下列对于重薪招标和不再招标的情形描述错误的是()。

A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包

B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标

C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包

D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包

正确答案:查看最佳答案

第34题:采购方拒付货款，应当按照()的拒付规定办理。

A.国家财政部门结算办法

B.地方财政部门结算办法

C.中国人民银行结算办法

D.银行结算办法

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求、中标通知书、合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以()的内容为准。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.专用条款

D.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同文件的优先解释次序为:“合”“中”“投”“专”“通”“发包人要求”“承包人建议书”“价格清单”。

第36题:委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至()止的时间。

A.办理竣工验收之时

B.办理工程移交手续之时

C.合同完成之时

D.承包人和委托人签订工程保修合同之时

正确答案:查看最佳答案

第37题:()是工程施工合同的基础和框架。

A.核心条款

B.主要选项条款

C.次要选项条款

D.基本条款

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人.分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人.监理人.承包人和分包人均应投保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。

第39题:招标投标法规定开标的时间应当是()。

A.提交投标文件的同一时间

B.提交投标文件截止日期的同一天

C.提交投标文件截止日期的第二天

D.提交投标文件截止日期的30天内

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，在合同的计价方式中，()的价款并不是绝对不可调整的，而是约定范围内的风险由承包人承担。

A.单项价格合同

B.固定价格合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列影响工程质量的环境因素中，属于工程技术环境的是()。

A.工程地质.水文.气象

B.施工环境作业面

C.工程实施的合同环境

D.工程邻近的地下管线

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于()。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。参见教材P142。

第43题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，为保证工程质量和施工安全，提出相关措施建议的内容包括()。

A.设计人员现场服务的安全保护措施

B.清理人现场人员的安全保护措施

C.预防生产事故和保护施工作业人员的安全措施

D.业主方工程施工的安全生产方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

第44题:()是投标人编制投标文件和报价的依据。

A.投标人须知

B.招标公告

C.图纸

D.招标文件

正确答案:查看最佳答案

第45题:项目负责人()内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责

A.2天

B.3天

C.5天

D.7天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责

第46题:设计合同履行过程中，()属于设计人的责任。

A.确定设计参数的取值

B.组织对设计成果的鉴定

C.办理设计成果的报批手续

D.为现场的设计人员提供必要的工作条件

正确答案:查看最佳答案

第47题:建设工程施工合同的计价方式中，()通常用于工期较长的施工合同。

A.固定价格合同

B.组合计价合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第48题:以下关于工程原材料的质量控制，正确的是()。

A.总监理工程师应组织对石材等重要装饰材料的考察

B.专业监理工程师应组织对石材等重要装饰材料的考察

C.装饰材料订货时最好一次性备足，以免分批而出现色泽不一的问题

D.装饰材料品牌与合同不一致时，经设计单位认可后方可进场

正确答案:查看最佳答案

第49题:工程施工工期应自()中载明的开工日期起计算。

A.工程开工报审表

B.施工组织设计报审表

C.施工控制测量成果报验表

D.工程开工令

正确答案:查看最佳答案

第50题:下列财产中，()可作为抵押物进行抵押。

A.学校.医院等教育.医疗设施

B.抵押人依法承包的荒山土地使用权

C.抵押人依法被监管的财产

D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

正确答案:查看最佳答案

第51题:采用直方图法分析工程质量时，出现折齿型直方图的原因是()

A.组数或组距确定不当

B.不同设备生产的数据混合

C.原材料发生变化

D.人为去掉上限下限数据

正确答案:查看最佳答案

第52题:履行施工合同时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在()。

A.所有合同文件之后

B.中标通知书之前

C.投标书之后

D.图纸之后

正确答案:查看最佳答案

第53题:如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过()作为解决争议的最终方式。

A.调解

B.和解

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第54题:2013年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20%。发包人于2013年2月25日支付20万元定金，设计人于2013年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2013年4月13日，设计人于2013年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为()万元。

A.100

B.99.9

C.99.8

D.99.6

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《建设工程监理规范》，监理规划应由()负责审批。

A.监理单位法定代表人

B.监理单位技术负责人

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于保证的叙述中，有误的是()。

A.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

B.保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为

C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

D.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人不得拒绝承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

第57题:被代理人取得或者恢复民事行为能力可以导致()关系的终止。

A.委托代理

B.转代理

C.意定代理

D.指定代理或法定代理

正确答案:查看最佳答案

第58题:由于下列原因，承包商无权得到延长工期的是()

A.额外的或附加的

B.承包商违约引起的

C.合同条件提到的导致工期延误的原因:如征地拆迁延误;颁发图纸或指令延误;工程师命令暂时停工;特殊风险引起的对工程的损害或延误等

D.异常恶劣的气候条件

正确答案:查看最佳答案

第59题:在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为()

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照一般保证承担保证责任。

第60题:在招标投标活动中，()属于违反招标投标法的行为。

A.没有编制标底

B.委托代理机构进行招标

C.在招标文件中规定不允许外省施工单位参与

D.委托评标委员会定标

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()。

A.施工测量放线成果

B.岩土工程钻探方案

C.标志桩定位报告

D.建筑总平面布置图

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工测量放线成果、岩土工程钻探方案、标志桩定位报告，均由勘察人提供。

第62题:根据钢结构工程相关规范，钢板厚≥40mm，且设计有Z向性能要求的厚板，应由订货方进行抽样检验的内容包括力学性能.工艺性能和()。

A.重量偏差

B.耐腐蚀性能

C.化学成分

D.焊接性能

正确答案:查看最佳答案

第63题:施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。

A.永久工程的损坏和延误的工期

B.承包人的停工损失

C.承发包双方的人员伤亡

D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第64题:某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是()。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是经评审的最低投标价法。合同价格是投标人报价1800万元，评标价=1800-30=1770(万元)。参见教材P42。

第65题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是()。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。监理人收到承包人共同检验通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加。承包人为了不延误施工可以单独进行试验和检验，将记录送交监理人后可继续施工。此次试验或检验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果可靠性，监理人与承包人共同进行重新试验和检验。

第66题:根据设计合同规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则()。

A.设计人应无偿负责解决有关设计问题

B.设计人负责处理有关设计问题，可适当收取咨询服务费

C.设计人不再负责有关设计问题的处理

D.按收取的费用标准确定设计问题的处理程度

正确答案:查看最佳答案

第67题:在标准材料采购招标文件中，迟早违约金不应超过

A.迟延材料价格的10%

B.合同金额的10%

C.迟延材料金额的25%

D.合同金额的25%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:迟延违约金不超过合同金额10%

第68题:关于评标.决标阶段的工作程序，下列说法错误的是()。

A.如果投标人代表未到场，也要开启其投标书，进行评标

B.设有标底的，公布标底

C.按照宣布的开标顺序当众开标

D.检查投标文件的密封情况

正确答案:查看最佳答案

第69题:某工程的监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据《委托监理合同(示范文本)》，监理单位应承担的赔偿金额为()万元。

A.40

B.47

C.37

D.50

正确答案:查看最佳答案

第70题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。可以抵押的财产包括不动产和动产，提单属于权利凭证，可用于质押，不得用于抵押。

第71题:由于客观条件的限制，法定代表人不能亲自签订合同，可采取()的方式订立合同。

A.转让代理

B.指定代理

C.委托代理

D.法定代理

正确答案:查看最佳答案

第72题:()是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。

A.买卖合同

B.货物运输合同

C.保险合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《民法典》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。可见，可以质押的客体包括动产和权利，而可以质押的权利具体包括:(1)汇票、支票、本票；债券、存款单；仓单、提单；(2)可以转让的基金份额、股权；(3)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；(4)应收账款；(5)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。

第74题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第75题:第一次工地会议纪要应由()负责起草，并经与会各方代表会签。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.项目监理机构

D.建设单位代表

正确答案:查看最佳答案

第76题:以下关于钢结构螺栓性能检验,不正确的是()。

A.普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计有要求，应进行螺栓实物最小拉力载荷复验

B.扭剪型高强度螺栓连接副应检验预拉力

C.高强度大六角头螺栓连接副应检验扭矩系数

D.高强度螺栓连接副保管时间超过6个月后使用时，经监理工程师外观检查合格后方可再使用

正确答案:查看最佳答案

第77题:设计评标时，设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标投标书内的设计进度计划，看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期，初步设计完成后进行施工招标，在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求，避免妨碍或延误施工的顺利进行。

第78题:材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是()。

A.化学实验

B.理论换算法

C.物理实验

D.经验鉴别法

正确答案:查看最佳答案

第79题:建设工程施工合同通用条款规定，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要是()应承担的义务。

A.承包人

B.发包人

C.总工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:进行工程施工招标时，需要在投标人须知中列明的内容有()。

A.工程质量要求

B.中标通知时间

C.招标文件的密封

D.现场勘时间

E.开标时间和地点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人须知包括前附表、正文和附表格式3部分。前附表针对招标工程列明正文中的具体要求，明确新项目的要求、招标程序中主要工作步骤的时间安排、对投标书的编制要求等内容。正文有:(1)总则，包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求、投标人资格要求等内容；(2)招标文件，包括招标文件的组成、招标文件的澄清与修改等内容；(3)投标文件，包括投标文件的组成、投标报价、投标有效期、投标保证金和投标文件的编制等内容；(4)投标，包括投标文件的密封和标识、投标文件的递交和投标文件的修改与撤回等内容；(5)开标，包括开标时间、地点和开标程序；(6)评标，包括评标委员会和评标原则等内容；(7)合同授予；(8)重新招标和不再招标；(9)纪律和监督；(10)需要补充的其他内容。附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括:开标记录表、问题澄清通知书格式、中标通知书格式和中标结果通知书格式。

第81题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。

第82题:采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括()。

A.发布招标广告

B.发出投标邀请函

C.进行资格预审

D.组织现场考察

E.召开标前答疑会

正确答案:查看最佳答案

第83题:施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，提前竣工协议书中应包括的内容有()。

A.提前竣工的时间

B.发包人为赶工应提供的便利条件

C.承包人采取的赶工措施

D.提前竣工需追加的合同价款

E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法

正确答案:查看最佳答案

第84题:工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有()。

A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案

B.发包人订购的设备未能按时到货

C.施工作业方法存在重大安全隐患

D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作

E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护

正确答案:查看最佳答案

第85题:下列关于投标预备会的说法正确的有()。

A.招标人按投标人须知说明的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题

B.投标人应在招标公告规定的时间前，以任何形式将提出的问题送达招标人

C.投标人应在招标公告规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人

D.投标预备会后，招标人在招标公告规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，该澄清内容不是招标文件的组成部分

E.组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间15日以前进行。

正确答案:查看最佳答案

第86题:关于风险CM模式的说法，正确的有()。

A.cm合同属于管理承包合同

B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.

C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价

D.cm承包商属于专业咨询机构

E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有()。

A.用于支付签订了协议书时尚未确定的工程设备款

B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用

C.不能用于计日工支付

D.属于签约合同价的一部分

E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额

正确答案:查看最佳答案

第88题:FIDIC《施工合同条件》规定，关于竣工结算与支付的表述中，正确的有()。

A.工程师接到竣工报表后，应对照竣工图进行工程量详细核算，对其他支付要求进行审查，然后再依据检查结果签署竣工结算的支付证书

B.工程师应在收到竣工报表后28d内完成签证工作

C.工程师接到竣工报表后，直接签署竣工结算的支付证书

D.此项签证工作，工程师也应在收到竣工报表后21d内完成

E.业主依据工程师的签证予以支付竣工结算

正确答案:查看最佳答案

第89题:当事人在()的情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。

A.没有仲裁协议

B.裁决的证据是伪造的

C.裁决所根据的证据不全面

D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据

E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊

正确答案:查看最佳答案

第90题:可以质押的权利包括()。

A.汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单；

B.依法可以转让的股份.股票；

C.依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权；

D.房屋所有权证书

E.依法可以质押的其他权利。

正确答案:查看最佳答案

第91题:FIDIC《施工合同条件》规定，工程接收证书颁发后，表明()。

A.承包商对该部分工程的施工义务已经完成

B.承包商对工程照管的责任转移给业主

C.缺陷责任期的开始

D.主体工程完成

E.工程达到竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第92题:项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。

A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

B.承包人在施工过程中毁约

C.发生不可抗力导致合同无法履行

D.承包人破产.倒闭使合同不能履行

E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间

正确答案:查看最佳答案

第93题:当事人以自己所有的房屋提供抵押的，办理抵押物登记时，应当向登记部门提供()。

A.房屋买卖合同

B.主合同

C.抵押合同

D.房屋产权证书

E.房屋钥匙

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的工作有()。

A.从施工现场外部接通施工用电线路

B.施工现场的安全保卫

C.已完工程的保护

D.办理暴(同音字)破作业行政许可手续

E.施工现场邻近建筑物的保护

正确答案:查看最佳答案

第95题:国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金

E.第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

第96题:按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中()

A.与投标人就投标价格进行谈判

B.将中标结果通知未中标的投标人

C.强制中标人接受新的承包条件

D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

E.授权评标委员会确定中标人

正确答案:查看最佳答案

第97题:招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有()等。

A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人

B.竞争的激烈程度相对较差

C.招标时间长

D.招标费用高

E.评标工作量较大

正确答案:查看最佳答案

第98题:监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有()。

A.审查分包人施工资质

B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施

C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为

D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指令进行调整

E.接收分包人的索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第99题:监理质量管理体系“行为到位”的含义包括()。

A.文件规定到位

B.过程控制到位

C.目标管理到位

D.持续改进到位

E.监理人员到位

正确答案:查看最佳答案

第100题:依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应()。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.为承包人提供赶工的便利条件

E.追加合同价款

正确答案:查看最佳答案

第101题:以下属于详细评审标准和评审因素的有()

A.单价遗漏

B.付款条件

C.响应性评审标准

D.形式评审标准

E.资格评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:详细评审标准和评审因素一般包括单价遗漏，付款条件等。其余选项属于初步评审标准

第102题:根据《标准施工合同》，发包人在施工准备阶段的主要义务有()。

A.审定施工方案

B.组织设计交底

C.提供施工现场

D.约定开工时间

E.讨论通过施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人在施工准备阶段的主要义务包括:1、提供施工场地2、组织设计交底3、约定开工时间。选项A属于监理人的职责。选项E属于承包人的义务。教材P82-84。

第103题:监理工程师的索赔管理任务包括()。

A.按法律规定制定《索赔评价报告》

B.通过有效的合同管理减少索赔事件的发生

C.依据相关法规和工程合同公正合理的处理索赔事件

D.处理索赔事件时尽量维护业主的权益

E.预测和分析导致索赔的原因和可能性

正确答案:查看最佳答案

第104题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师应当具备的风险意识能力包括()。

A.及时识别可能发生不可抗力风险的因素

B.督促当事人转移或分散风险

C.监督承包人采取有效的防范措施

D.重视施工安全

E.不可抗力事件发生后采取有效手段尽量减少损失

正确答案:查看最佳答案

第105题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第106题:设备合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，下列对卖方可能被要求提供的伴随服务描述正确的有()。

A.实施所供货物的现场组装

B.提供货物组装所需的工具

C.为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作手册

D.在卖方厂家就提供货物的组装对卖方人员进行培训

E.该服务可适当免除卖方在合同保证期内所承担的义务

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》，承包商应履行的合同义务有()

A.向业主提供工程设计标准

B.向业主提交月进度报告

C.向业主提供临时操作与维护手册

D.向工程师报批所有分包商

E.对业主人员进行操作与维护培训

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“业主要求”包括合同中业主提出的工程目标、范围、设计和技术标准。只有在专用合同条件中对分包商有要求的，承包商才需向业主通知分包商的有关事项。

第108题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于发包人负责提供的材料和工程设备，承包人应完成的工作内容有()。

A.提交材料和工程设备的质量证明文件

B.根据合同计划安排向监理人报送要求发包人交货的日期计划

C.会同监理人在约定的时间和交货地点共同进行验收

D.运输、保管材料和工程设备

E.支付材料和工程设备合同价款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A、E项属于发包人的工作。承包人负责接收、保管和施工现场内二次搬运所发生的费用。

第109题:下列关于施工质量控制的说法正确的有()。

A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收

B.双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定

C.承包人可以拒绝接受工程师及委派人员的检查

D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担

E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《标准施工招标文件》，组成施工招标文件的有()。

A.投标人须知

B.发包人要求

C.图纸及工程量清单

D.合同条款及格式

E.技术标准和要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工招标文件包括下列内容:(1)招标公告或投标邀请书；(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)工程量清单；(6)图纸；(7)技术标准和要求；(8)投标文件格式；(9)投标人须知前附表规定的其他材料。

第111题:对选定的评标因素，可采用以下()量化方法调整评标价格。

A.运输费、保险费和其他费用

B.根据投标文件申报的交货期调整

C.根据付款条件的偏差来调整

D.投标设备的预计运行和维护费用

E.成套设备的费用

正确答案:查看最佳答案

第112题:《建设工程委托监理合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程委托监理合同

B.规范.图纸

C.委托人对监理人的授权委托书

D.标准合同条件

E.专用合同条件

正确答案:查看最佳答案

第113题:施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括()。

A.国家规定应缴纳的税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.电价发生变化

D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用

E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《建设工程材料设备采购合同》，供货方不能按期交货的行为可以分为()。

A.交货数量与合同不符

B.延期交货

C.逾期交货

D.提前交货

E.交货质量不符

正确答案:查看最佳答案

第115题:以下关于平行检验，正确的有()。

A.平行检验就是对施工单位所有的检验项目均由监理同步检验

B.平行检验的项目应符合施工合同的约定

C.平行检验的项目应符合监理合同的约定

D.平行检验的频率.费用应符合施工合同的约定

E.平行检验的频率.费用应符合监理合同的约定

正确答案:查看最佳答案

第116题:关于工程设计招标方式的说法，正确的有()。

A.所有的工程设计都应当通过招标发包

B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包

C.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标

D.工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标

E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A，依法规定必须招标范围内的工程必须招标，并不是所有的工程；选项B，建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标；选项C，依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标；参见教材P46。

第117题:鉴于建设工程监理招标标的特殊性，其特点主要有()。

A.邀请投标人较多

B.一般采用邀请招标

C.招标的宗旨是对监理单位能力的选择

D.报价在选择中居主要地位

E.邀请数量以3～5家为宜

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下关于外墙保温浆料同条件试件，正确的有()。

A.检测内容包括导热系数.干密度和抗压强度

B.试件尺寸为100x100x100mm

C.抗压强度试件数量为1组(6个)，导热系数试件数量为1组(2个)

D.抗压强度试件数量为1组(6个)，导热系数试件数量为1组(6个)

E.抗压强度试件数量为1组(2个)，导热系数试件数量为1组(2个)

正确答案:查看最佳答案

第119题:“建筑工程一切险”保险公司开始承担保险责任的日期，可能是()之中较早的时间。

A.业主与承包商签订施工合同日

B.承包商提交履约担保日

C.业主办理土地征用手续日

D.承保项目所用建筑材料运抵工地日

E.保险工程在工地动工日

正确答案:查看最佳答案