节选部分<<2025年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据相关规范，同一厂家.同一类型的成型钢筋，不超过()吨为一批进行进场检验。

A.30

B.40

C.50

D.60

正确答案:查看最佳答案

第1题:合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成和解协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通过对当事人进行说服教育，促使双方互相做出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是()。

A.调解

B.和解

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第2题:能够作为保证人的为()。

A.法人的职能部门

B.公司

C.学校

D.幼儿园

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，建筑电气工程中，除临时接地装置外，接地装置应采用()。

A.圆钢

B.螺纹钢

C.热镀锌钢材

D.冷镀锌钢材

正确答案:查看最佳答案

第4题:关于标准施工招标文件的说法，错误的是()。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。

第5题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项A);第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车.投料试车等的要求，包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。

第6题:根据设计施工总承包合同，关于工程分包的说法不正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人不得将设计和施工的主体的施工分包给第三人

C.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应

D.发包人同意分包的工作，承包人应将分包人资质能力的材料向发包人和监理人备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款中对工程分包做了如下的规定:(1)承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人；(2)分包工作需要征得发包人同意。除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意；(3)承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；(4)分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查；(5)发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

第7题:所有的施工合同价款都必须在()中注明。

A.中标通知书

B.协议书

C.投标书

D.招标书

正确答案:查看最佳答案

第8题:施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第9题:当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。

A.投标文件

B.招标公告

C.宣传广告

D.招股说明书

正确答案:查看最佳答案

第10题:建设合同是()。

A.单务合同

B.实践合同

C.要式合同

D.无偿合同

正确答案:查看最佳答案

第11题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法，该方法在综合评标法的基础上，以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素，还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下，以评标价最低者作为中标人。

第12题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于设计差错的是()。

A.无证设计

B.越级设计

C.悬挑结构未进行抗倾覆验算

D.边设计.边施工

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据标准施工合同文本，关于对承包人施工设备的控制的说法不正确的是()。

A.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备

B.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划时，监理人要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由发包人承担

C.承包人的施工设备未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地

D.对目前闲置的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场。

第14题:索赔损失调查主要表现为()。

A.工期的延长

B.费用的增加

C.工期的延长和费用的增加

D.施工材料的损失

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据相关规范，以下关于普通混凝土力学性能试验不正确的是()。

A.一般采用150x150x150mm的标准试件

B.三个试件测量值的算术平均值为该组试件的强度值(精确至0.1MPa)

C.最大值最小值中有一个与中间值的差值超过中间值的15%时，取最小值为该组试件的强度值

D.最大值和最小值与中间值的差值均超过中间值的15%时，该组试件无效

正确答案:查看最佳答案

第16题:工程施工前，()需向承包人进行设计交底。

A.委托人

B.设计人

C.工程师

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于合同鉴证的说法，正确的是()。

A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证

B.法律规定强制实施合同鉴证

C.合同鉴证的效力不限于我国国内

D.合同鉴证由工商行政管理机关作出

正确答案:查看最佳答案

第18题:施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后的合同义务由()c承担。

A.施工企业法定代表人

B.拟派项目经理

C.施工项目部

D.施工企业

正确答案:查看最佳答案

第19题:建设工程施工合同中非招标工程的合同价款，由当事人双方依据()协商后，填写在协议书内。

A.工程量清单

B.工程概算书

C.预算定额

D.工程预算书

正确答案:查看最佳答案

第20题:设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行()处理。

A.薰蒸

B.刷漆

C.封蜡

D.烘干

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于木质包装材料，应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理，并出具有关薰蒸证明。

第21题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由()组织。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。

第23题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，龙门架.井架式货用施工升降机，最大安装高度不应超过()。

A.30m

B.36m

C.48m

D.50m

正确答案:查看最佳答案

第24题:合同履行的前提和依据是()。

A.有效的合同

B.合同法

C.诚实信用原则

D.合同生效

正确答案:查看最佳答案

第25题:下列影响工程质量的环境因素中，属于工程技术环境的是()。

A.工程地质.水文.气象

B.施工环境作业面

C.工程实施的合同环境

D.工程邻近的地下管线

正确答案:查看最佳答案

第26题:()适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工，既适于业主设计也适于承包商设计

A.银皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“银皮书”，适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包，完成一个配备完善的业主只需“转动钥匙”即可运行的工程项目，采用总价合同。“红皮书”，适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目，采用工程量清单计价，单价可调整，由业主委派工程师管理合同。“新黄皮书”，适用于“设计-建造”模式，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付。“绿皮书”，适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工，既适于业主设计也适于承包商设计。

第27题:以下属于项目监理机构在质量控制中，依据的质量标准与技术规范的是()。

A.建筑法

B.建设单位与施工单位签订的施工合同

C.经批准的设计文件

D.有关材料标志方面的技术标准

正确答案:查看最佳答案

第28题:供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。

A.抵押合同生效

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

正确答案:查看最佳答案

第29题:某施工单项合同估算价在500万元人民币以上的抢险救灾工程()。

A.必须采用公开招标

B.必须采用邀请招标

C.必须进行招标

D.可以直接委托发包

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，扣件式钢管模板支撑架，钢管立柱顶部宜采用U形可调支托，其螺杆伸出钢管顶部不得大于()mm，螺杆插入钢管的长度不应小于()mm。

A.200,200

B.200,150

C.150,200

D.15,150

正确答案:查看最佳答案

第31题:通用条件内以投标截止日前第28天定义为()作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.基准日期

B.下达开工令

C.合同签字日

D.风险事件发生日

正确答案:查看最佳答案

第32题:下列行为中不符合暂停施工规定的是()。

A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令

B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见；

C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工

D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复

正确答案:查看最佳答案

第33题:工程师在接到延期开工申请后的()内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。

A.24h

B.48h

C.7d

D.14d

正确答案:查看最佳答案

第34题:依法必须进行招标的项目，评标委员会成员人数为()人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

A.3

B.5

C.7

D.9

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，在TN系统中，保护零线每一重复接地装置的接地电阻值不应大于()Ω。

A.1

B.4

C.10

D.30

正确答案:查看最佳答案

第36题:对分包商主要通过分包合同明确双方的()，保证分包商能及时地按质按量地完成合同责任。

A.责权利关系

B.法律义务关系

C.分包责任关系

D.利益分配关系

正确答案:查看最佳答案

第37题:工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经()签字确认。

A.总监理工程师和工程监理单位技术负责人

B.总监理工程师和建设单位项目负责人

C.总监理工程师和施工单位技术负责人

D.总监理工程师和设计单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第38题:施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由()负责。

A.承包人

B.发包人

C.工程师

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第39题:简明施工合同通用条款包括()款

A.17

B.69

C.24

D.131

正确答案:查看最佳答案

参考解析:简明施工合同通用条款包括17条，标题分别为:一般规定；发包人义务；监理人；承包人；施工控制网；工期；工程质量；试验和检验；变更；计量与支付；竣工验收；缺陷责任与保修责任；保险；不可抗力；违约；索赔；争议的解决，共69款。

第40题:委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在()中明确的。

A.工程建设委托监理合同

B.建设工程委托监理合同标准条件

C.有关法律法规

D.建设工程委托监理合同专用条件

正确答案:查看最佳答案

第41题:建设工程材料采购合同中未约定交货期限时,合同双方既不能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或交易习惯确定的,正确的处理原则是()。

A.只有债权人可以随时要求履行

B.债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行

C.必须由债务人根据债权人要求的时间履行

D.必须由债权人根据债务人要求的时间履行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第42题:某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车()。

A.归还委托人，并应支付折旧费

B.不用归还委托人

C.归还委托人，并应支付租赁费

D.归还委托人即可

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行()制度。

A.发包人签证

B.勘察人签证

C.监理人签证

D.监理人核查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察费用实行发包人签证制度，即勘察人完成勘察项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一。

第44题:某项目监理机构在进行桩基分包单位审核确认时，以下做法，不正确的是()。

A.应审查桩基工程分包内容是否符合施工合同约定

B.对桩基分包单位的营业执照进行审查

C.对桩基分包单位的资质证书进行审查

D.由于工期紧张，允许桩基单位先行施工，一周内补齐报审资料

正确答案:查看最佳答案

第45题:采购工程所急需的少量特殊材料宜采用()方式签订合同。

A.公开招标

B.询价.报价比较

C.直接订购

D.邀请招标

正确答案:查看最佳答案

第46题:能够作为保证人的是()。

A.法人的职能部门

B.公司

C.学校

D.幼儿园

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《标准没计施工总承包招标文件》，承包人应保证其履约担保在()前一直有效。

A.包人提出工程竣工验收申请

B.发包人颁发工程接收证书

C.承包人提出工程竣工结算申请

D.发包人颁发工程缺陷责任终止证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。

第48题:建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是()。

A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费

C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费

D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费

正确答案:查看最佳答案

第49题:对于发包人供应的村料设备，在到货前24小时，发包人应以书面形式通知承包人，若发包人不按规定通知承包人验收，发生的损坏费用应由()负责。

A.承包人

B.发包人

C.设备保管员

D.设备运输者

正确答案:查看最佳答案

第50题:施工合同的标的是各类建筑产品，建筑产品是不动产，建造过程中往往受自然条件.地质水文条件.社会条件.人为条件等因素的影响，这就决定了每个施工合同的标的物不同于工厂批量生产的产品。体现的是建设工程施工合同()的特点。

A.标的的特殊性

B.主体的特定性

C.履行期限的长期性

D.内容的复杂性

正确答案:查看最佳答案

第51题:施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，()后可推迟开工日期。

A.承包人以书面形式通知工程师

B.发包人以书面形式通知承包人

C.承包人征得工程师同意

D.工程师征得承包人同意

正确答案:查看最佳答案

第52题:合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将()。

A.仍然有效

B.自行终止

C.合同无效

D.双方重新协商另签合同

正确答案:查看最佳答案

第53题:工程勘察投标人拟投入项目的主要勘察设备列表中列明的内容有

A.设备产地

B.设备名称

C.造年份

D.买价格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察投标文件中的拟投入本项目的主要勘察设备表应列明:设备名称、型号规格、单位、数量、制造年份等。

第54题:FIDIC《施工合同条件》规定，合同履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以()为判定准则。

A.承包商的报价是否包括对该事件的费用

B.该事件是否由不可抗力事件造成

C.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见

D.该事件是否非承包商原因造成

正确答案:查看最佳答案

第55题:在室外工程划分中，下列属于电气子单位工程的分部工程的是()。

A.室外排水系统

B.室外给水系统

C.室外照明系统

D.室外供热系统

正确答案:查看最佳答案

第56题:如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经()批准。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.原审批机关

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

第58题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是()。

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

正确答案:查看最佳答案

参考解析:与标准施工招标文件相比较，投标人须知在设计方面提出了有关设计工作方面的要求:1)质量标准:包括设计要求的质量标准；2)投标人资格要求:项目经理应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，设计负责人应当具备工程设计类注册执业资格；3)设计成果补偿:招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果等。

第59题:2009年2月10日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙于2010年7月10日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为()。

A.2010年2月10日

B.2011年7月10日

C.2011年2月10日

D.2012年7月10日

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款，下列说法正确的是()。

A.仲裁条款是独立存在的

B.合同若发生变更，则仲裁条款无效

C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉

D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力

正确答案:查看最佳答案

第61题:设备采购合同履行过程中，由于包装防护不妥，造成货物锈蚀，由此造成的损失由()承担。

A.卖方

B.买方

C.运输方

D.买卖双方

正确答案:查看最佳答案

第62题:设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列关于招标代理机构的说法不正确的是()。

A.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定

B.招标代理机构必须隶属于建委等行政机关

C.招标代理机构必须有能够编制招标文件的能力

D.招标代理机构必须有作为评标委员会成员人选的技术.经济“专家库”

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《施工合同(示范文本)》的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A.工程师未确认，承包人应该修改进度计划

B.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

C.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

D.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

正确答案:查看最佳答案

第65题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015临时用电施工组织设计应经()批准后方可实施。

A.施工项目技术负责人

B.施工企业技术负责人

C.施工企业项目负责人和项目总监理工程师

D.施工企业技术负责人和项目总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第66题:某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过()万元人民币。

A.2

B.4

C.10

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额不得超过招标项目估算费用的2%。最多不超过10万人民币

第67题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，在合同计划方式中，()通常用于工期较长的施工合同。

A.单项价格合同

B.固定价格合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，卷扬机钢丝绳在卷筒中间位置时，滑轮的位置应与卷筒轴线垂直，其垂直度允许偏差为()。

A.3°

B.5°

C.6°

D.9°

正确答案:查看最佳答案

第69题:下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是()。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预测款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。

第70题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)潜水泵应()。

A.横卧于水中

B.直立于水中

C.放置在水面上

D.倾斜45°至60°并浸没水中

正确答案:查看最佳答案

第71题:招标投标法规定开标的时间应当是()。

A.提交投标文件的同一时间

B.提交投标文件截止日期的同一天

C.提交投标文件截止日期的第二天

D.提交投标文件截止日期的30天内

正确答案:查看最佳答案

第72题:A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于()。

A.继续有效

B.因A公司已不存在而无效

C.合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效

D.需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效

正确答案:查看最佳答案

第73题:施工合同履行过程中，承包人在工程变更确定后()d内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。

A.7

B.14

C.28

D.34

正确答案:查看最佳答案

第74题:法律意义上的物是指()的生产资料和消费资料。

A.可为人们控制的并具有经济价值

B.可为人们占有的并具有经济价值

C.可为人们控制的并具有使用价值

D.可为人们占有的并具有使用价值

正确答案:查看最佳答案

第75题:仲裁应当()进行。

A.不开庭

B.开庭但不公开

C.公开开庭

D.书面审理，当事人不出庭

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到()。

A.70%及以上

B.80%及以上

C.90%及以上

D.95%及以上

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自()时起由卖方转移到买方。

A.交付

B.核验

C.清点

D.签约

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移到买方。

第78题:下列关于建设工程施工合同履行过程中发包人的支付责任的表述中，错误的是()。

A.发包人应在双方计量确认后14d内向承包人支付工程预付款

B.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知

C.发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付的，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可以延期支付

D.延期付款协议中须明确延期支付时间，以及从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息

正确答案:查看最佳答案

第79题:以下不属于装配式建筑PC构件吊装方案审查内容的是()

A.管理与技术人员的配置

B.起重机械设备的选型

C.吊装使用的吊具

D.PC构件外观质量检查

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，初步设计阶段设计人编制的初步设计文件包括()。

A.编制说明与概算

B.工艺流程试验研究

C.参加初步设计审查会议

D.特殊设备的研制

E.修正初步设计

正确答案:查看最佳答案

第81题:工程项目监理评标时，需要保密的内容包括()。

A.评标过程

B.评标专家名单

C.评标标准

D.投标报价

E.评标方法

正确答案:查看最佳答案

第82题:关于代理，以下各项表述中正确的是()。

A.代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任

B.无代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任

C.书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任

D.第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任

E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。

A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告

B.承包商可以提出召开早期警告会议

C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定

D.雇主主持早期警告会议

E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。

第84题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于模板支撑体系安装，正确的有()。

A.模板及支撑体系安装应按专项施工方案实施

B.模板支撑架不得与脚手架混搭

C.当下层楼板承载力不能满足上层施工荷载时，经设计认可后方可搭设上层支架

D.上层支架应对准下层支架立柱，并应在立柱底铺设垫板

E.严禁在模板支撑架上架设起重设备

正确答案:查看最佳答案

第85题:《担保法》规定的保证合同的主要内容包括()

A.被保证的主债权种类、数额

B.债务人履行债务的方式

C.保证的期间

D.保证担保的范围

E.债务人履行债务的期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证合同应包括以下内容:(1)被保证的主债权种类、数额；(2)债务人履行债务的期限；(3)保证的方式；(4)保证担保的范围；(5)保证的期间；(6)双方认为需要约定的其他事项。

第86题:依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标，此标准为()。

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上

B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上

D.单项合同估算价低于规定的标准，但项目总投资在2500万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购

E.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采用邀请招标

正确答案:查看最佳答案

第87题:资格预审文件分为资格预审须知和资格预审表两大部分，其中资格预审须知的内容包括()。

A.合同条件

B.图纸和技术资料

C.招标工程概况

D.工程量清单

E.对投标人的基本要求和指导投标人填写资格预审文件的有关说明

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据《标准施工招标文件》，关于组织现场踏勘的说法，正确的是0。

A.招标人按照招标公告规定的时间组织投标人踏勘项目现场

B.投标人承担自己踏勘现场发生的费用

C.现场踏勘中所有人员伤亡均由招标人负责

D.招标人应介绍工程场地和相关周边环境情况

E.招标人可以组织部分投标人踏勘现场

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第89题:出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有()。

A.投标人提交的投标文件被确认无效

B.投标人在开标前撤回投标文件

C.投标人在投标有效期内撤销投标文件

D.中标后，投标人拒绝订立合同

E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同

正确答案:查看最佳答案

第90题:以下属于设备监造质量控制点的有()。

A.设备制造图纸的复核

B.制造工艺流程安排.加工设备精度的审查

C.外购配件制造过程的检查

D.工序交接见证点

E.出厂前装箱的检查确认

正确答案:查看最佳答案

第91题:《标准施工合同》中给出的合同附件格式有()。

A.合同协议书

B.预付款保函

C.业主支付保函

D.履约保函

E.项目经理任命书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。详见教材第76页。

第92题:监理质量管理体系“行为到位”的含义包括()。

A.文件规定到位

B.过程控制到位

C.目标管理到位

D.持续改进到位

E.监理人员到位

正确答案:查看最佳答案

第93题:供货方的运输责任主要涉及()。

A.产品质量缺陷

B.包装责任

C.逾期付款

D.发运责任

E.数量短缺责任

正确答案:查看最佳答案

第94题:下列属于投标人须知中正文部分的有()。

A.总则

B.附表格式

C.投标文件

D.投标

E.开标

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于塔式起重机，正确的有()。

A.塔式起重机附着装置的设置和悬臂高度应符合使用说明书的规定

B.塔身与建筑物距离超过使用说明书规定时，应进行专项设计

C.附着装置的杆件与建筑物之间的连接应采用焊接，不得铰接

D.附着装置的杆件与塔身之间的连接应采用铰接，不得焊接

E.附着杆长度应固定，不得调节

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于仲裁庭组成的说法，正确的有()。

A.可以由3名仲裁员组成仲裁庭

B.可以由1名仲裁员组成仲裁庭

C.仲裁员只能由当事人选定

D.首席仲裁员只能由双方当事人共同选定

E.首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定

正确答案:查看最佳答案

第97题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。

A.监理委托函或中标书

B.建设工程监理合同标准条件

C.建设工程监理合同专用条件

D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件

E.工程建设委托监理合同

正确答案:查看最佳答案

第98题:按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。

A.工程本身的损害

B.承包方人员伤亡

C.承包人停工损失

D.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

E.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

正确答案:查看最佳答案

第99题:当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括()。

A.工程照片

B.监理工程师发布的各种书面指令

C.施工许可证

D.招标文件

E.财务凭证

正确答案:查看最佳答案

第100题:《担保法》规定的担保方式为()

A.保证

B.保留

C.抵押

D.留置

E.定金

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《标准施工招标文件》，关于投标报价算术错误处理的说法，正确的有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

B.依据单价计算结果与总价金额不一致的，以总价金额为准

C.评标委员会对发现算术错误的报价可直接修正，并对投标人有约束力

D.投标文件中发现报价金额小数点有明显错误的，应予否决投标

E.投标人不接受对其投标报价的算术错误进行修正的，应予否决投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会按以下原则对投标报价进行修正:(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价(单价金额小数点有明显错误的除外)。(3)修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。

第102题:建设工程施工合同履行过程中，工程保险是转移工程风险的重要手段，如果合同约定有保险的话，在专用条款内应约定()。

A.保险范围

B.保险金额

C.投保的险种

D.办理保险的责任

E.保险的内容

正确答案:查看最佳答案

第103题:FIDIC土木工程施工合同条件规定，在()情况下，监理工程师应批准承包商合理展延合同工期。

A.工程发生额外或附加工作需要延期完成

B.现场出现异常恶劣的气候条件无法正常施工

C.承包商的机械设备故障造成的暂停施工

D.业主提供的设备延期到货造成的延误

E.承包商施工组织不当导致的停工

正确答案:查看最佳答案

第104题:根据相关规范，施工现场测定地基土压实度的试验方法有()。

A.环刀法

B.灌砂法

C.直接称量法

D.轻型击实法

E.重型击实法

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据标准施工合同的通用条款中规定，属于发包人义务的是()。

A.及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作

B.按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料

C.按专用条款约定及时修建出入施工场地的专用和临时道路

D.根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底

E.按专用条款约定向承包人发出开工通知

正确答案:查看最佳答案

参考解析:四、发包人义务(一)提供施工场地1.施工现场发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作，并在开工后急需解决其遗留问题，同时按专用合同条款约定的时间和范围向承包人提供施工场地。2.地下管线和地下设施的相关资料发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。3.现场外的道路通行权发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权。(二)组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。(三)约定开工时间关于C，发包人的义务是办理“专用和临时道路”通行权；关于E，是监理人的职责。

第106题:属于委托监理合同正常监理酬金中直接成本的有()。

A.经营业务费

B.交通费、差旅费、办公设施费

C.监理人员和监理辅助人员的王资，包括津贴、附加工资、奖金等

D.用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费等

E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用

正确答案:查看最佳答案

第107题:监理人对分包工程的管理职责有()。

A.批准分包工程部位

B.审查分包商资质

C.协调分包工程的施工

D.检查分包工程使用的材料

E.参与计量分包人完成的永久工程

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据《标准施工招标文件》，属于不可抗力的事件有()。

A.瘟疫

B.暴雨

C.水灾

D.承包人罢工

E.骚乱

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不可抗力的事件有瘟疫，水灾，骚乱

第109题:监理招标评审投标书的合理性时，主要比较()等方面内容。

A.拟派项目主要人员

B.项目监理班子组织机构的完备性

C.监理大纲

D.承诺保证提前竣工时间的长短

E.批准监理的业务范围

正确答案:查看最佳答案

第110题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有()。

A.向承包人发出要求提前竣工的通知

B.与承包人协商签订提前竣工的协议

C.负责修改施工计划

D.为承包人提供赶工的必要条件

E.减少工程质量检测的试验项目

正确答案:查看最佳答案

第111题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。

A.二者工作内容相同

B.成员数均为5人以上单数

C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定

E.专家成员均应为高级技术职称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

第112题:导致工程变更的原因有()。

A.外界自然条件变化

B.未探明的地下障碍物

C.施工工艺限制

D.建设单位要求

E.总监理工程师指令

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为安全装卸和搬运，对于单件包装箱的重量在2吨及以上的，卖方应在包装箱两侧标注()。

A.重心

B.提单号

C.装货口岸

D.起吊点

E.货物数量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果单件包装箱的重量在2吨(t)或以上，卖方应在包装箱两侧用英语和国际贸易通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”，以便安全进行装卸和搬运。选项B、C、E属于卖方以传真形式通知买方的内容。详见教材第135页。

第114题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人.监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。参见教材P8。

第115题:合同的形式中，除口头和书面形式以外的其他形式包括()。

A.电报、电传

B.公证

C.登记

D.审批

E.数据电文

正确答案:查看最佳答案

第116题:质量保证金从承包人本期应获得的工程进度付款中，扣除()三项金额后的款额为基数，按专用条款约定的比例扣留本期的质量保证金。

A.预付款的支付

B.扣回

C.因物价浮动对合同价格的调整

D.暂列金额

E.暂估价

正确答案:查看最佳答案

第117题:合同法律关系由()要素构成。

A.法律关系主体

B.法律关系客体

C.法律关系内容

D.法律事实

E.权利和义务

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于分包工程的说法，正确的有()。

A.承包人的分包招标应由监理人组织

B.承包人分包工作需征得发包人同意

C.承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人

D.分包人的资格能力应与其分包工作相适应

E.合同履行过程中承包人不得再分包任何工作

正确答案:查看最佳答案

第119题:下列()属于投标文件格式。

A.投标函及投标函附录

B.法定代表人身份证明

C.联合体协议书

D.未标价工程量清单

E.拟分包项目情况表

正确答案:查看最佳答案