2024版全国监理工程师质量投资进度控制在线考试模拟练习题
节选部分<<2024版全国监理工程师质量投资进度控制在线考试模拟练习题>>题型
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:甲将工程机械借给乙使用,乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定,乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()。
A.有效
B.无效
C.效力待定
D.可变更或撤销
正确答案:查看最佳答案
第1题:分包商在施工现场的协调工作,应由()负责。
A.业主
B.管理单位
C.总包商
D.分包商自己
正确答案:查看最佳答案
第2题:对于一般的单价合同,如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度,则谈判时应要求()确定一个“增减量幅度”当超过该幅度时。可对工程单价调整。
A.发包人
B.承包人
C.发包人与承包人
D.造价管理部门
正确答案:查看最佳答案
第3题:与邀请招标相比,公开招标在招标程序的主要区别()
A.形式
B.响应性
C.预审
D.后审
正确答案:查看最佳答案
第4题:材料采购合同履行中,当事人任何一方不能正确履行合同义务时,均应以()的形式承担违约赔偿责任。
A.保留金
B.违约金
C.预付款
D.定金
正确答案:查看最佳答案
第5题:债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起()年内行使。
A.1
B.2
C.3
D.5
正确答案:查看最佳答案
第6题:()是设计施工合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文件。
A.合同协议书
B.履约保函
C.预付款担保
D.专用条款
正确答案:查看最佳答案
第7题:某工程建设单位为其工程投保建筑工程一切险,其后于7月10日对部分工程签发了完工验收证书,全部工程于9月10日完工后,工程所有人于10月9日正式启用全部工程。保险单列明保险期终止日为9月1日。则该建筑工程一切险保险人的保险责任期限终止日为()。
A.7月10日
B.9月10日
C.10月9日
D.9月1日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。但在任何情况下,保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。
第8题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》,以下关于混凝土预制构件,错误的是()。
A.预制构件粗糙面的面积不宜小于结合面的80%
B.预制板的粗糙面凹凸深度不应小于6mm
C.预制梁端.柱端.墙端的粗糙面凹凸深度不应小于6mm
D.预制柱的底部应设置键槽,键槽深度一般为30mm
正确答案:查看最佳答案
第9题:当投标文件中的大写金额和小写金额不一致时,应()。
A.以小写金额为准
B.以大写金额为准
C.要求投标人重新报价
D.以评标委员会的计算结果为准
正确答案:查看最佳答案
第10题:以下关于工程质量缺陷的处理,正确的是()。
A.发生工程质量缺陷后,由总监签发停工令
B.发生工程质量缺陷后,由总监签发监理通知单
C.发生工程质量缺陷后,由项目监理机构签发停工令
D.发生工程质量缺陷后,由项目监理机构签发监理通知单
正确答案:查看最佳答案
第11题:FIDIC编制的合同文本调整的条款更偏重于()对施工过程中的控制。
A.雇主
B.承包商
C.监理人
D.工程师
正确答案:查看最佳答案
第12题:根据ISO质量管理体系标准,以下不属于“以顾客为关注焦点”质量管理原则的是()。
A.加强与顾客的沟通与联络
B.测量顾客满意度
C.利用测量结果持续改进组织的过程和产品
D.确立持续性的改进目标
正确答案:查看最佳答案
第13题:采用FIDIC合同条件的施工合同,计人合同总价内的暂定金额使用权由()控制。
A.业主
B.监理工程师
C.承包商
D.分包商
正确答案:查看最佳答案
第14题:施工过程中由于种种原因停工,复工时必须有()的复工指令方可复工。
A.业主代表
B.施工单位负责人
C.监督站负责人
D.监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第15题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》,以下错误的是()。
A.PVC管道的阻火圈.伸缩节安装应符合设计要求
B.空调水管道系统可采用强度试验替代严密性试验
C.防排烟系统应进行联合试运行与调试
D.紧急广播系统应采取防火保护措施
正确答案:查看最佳答案
第16题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,对于超过一定规模的危大工程,()应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工单位
正确答案:查看最佳答案
第17题:标底是招标人组织专门人员为准备招标的工作计算出的一个合理的基本价格,关于标底的描述正确的是()
A.它等于工程的概预算
B.它等于合同价格
C.是招标人的绝密资料
D.开标前可向投标人泄露
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标底是由招标人组织专门人员为准备招标的工程计算出的一个合理的基本价格,它不等于工程的概(预)算,也不等于合同价格。标底是招标人的绝密资料,在开标前不能向任何无关人员泄露。
第18题:建设工程一切险的除外责任是()。
A.地面下陷下沉
B.雷电、暴雨
C.非外力引起的机械或电气装置的本身损失
D.被保险人无法控制并造成物质损失的突发性事件
正确答案:查看最佳答案
第19题:某施工项目材料采购合同中,双方约定的违约金为3万元、定金为5万元。采购方依约支付了5万元定金,供货方违约后,采购方有权主张的最高给付金额为()万元。
A.3
B.5
C.8
D.10
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核点为定金与违约金条款的选择适用。当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。如果采购方选择了定金条款,那么能主张12万元;如果选择违约金条款,定金还可以收回,则可以主张10万元。因此,本题中如果要主张最高金额,只能选择定金条款。
第20题:钻孔灌注桩桩身混凝土强度的检测方法是()。
A.钻芯法
B.旁孔投射法
C.磁测桩法
D.静载荷试验法
正确答案:查看最佳答案
第21题:下列风险中,既可能导致工期延误又可能产生第三者责任的是()。
A.投资风险和进度风险
B.进度风险和质量风险
C.质量风险和安全风险
D.安全风险和投资风险
正确答案:查看最佳答案
第22题:《建设工程施工合同(示范文本)》中规定,未经发包人同意,承包人不能将承包工程的()。
A.主体部分分包
B.关键部分分包
C.非主体非关键部分分包
D.任何部分分包
正确答案:查看最佳答案
第23题:建设工程施工管理中,对使用专利技术及特殊工艺施工的工程申报及费用承担的理解,正确的是()。
A.若承包人提出使用专利技术,应首先取得工程师认可,然后由承包人负责办理申报手续,发包人承担有关费用
B.若承包人提出使用专利技术,应首先取得工程师认可,然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用
C.不论哪一方要求使用他人的专利技术,一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时,由发包人依法承担相应责任
D.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工,承包人应负责办理相应的申报手续,发包人承担使用等费用
正确答案:查看最佳答案
第24题:一方当事人在履行合同过程中发生困难,另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循()。
A.公正原则
B.诚实信用原则
C.团结互助原则
D.公平原则
正确答案:查看最佳答案
第25题:《标准设备采购招标文件》规定,买方对合同设备验收后,卖方按合同约定保证合司设备适当、稳定运行并消除合同设备故障的期限为()。
A.技术服务期
B.故障消除期
C.运行维护期
D.质量保证期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:买方对合同设备验收后,卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行并消除合同设备故障的期限为质量保证期
第26题:以下关于钢结构焊接材料检验,正确的是()。
A.焊丝.焊剂需要检查质量证明文件,焊条不做此要求
B.焊丝.焊剂.焊条均需要检查质量证明文件,对焊条还应进行见证取样检验
C.对首次使用的钢材.焊接材料,应检查焊接工艺评定报告
D.对焊接材料应按规定进行存放和烘焙,检查方法为现场测定含水率
正确答案:查看最佳答案
第27题:根据相关规定,在施工企业担任主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员应取得()。
A.营业执照
B.与工程相适应的资质证书
C.安全生产考核合格证书
D.安全生产许可证书
正确答案:查看最佳答案
第28题:国际咨询工程师联合会(FDIC)发布的《施工合同条件》规定,某项工作测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动超过()时应对该项工作规定的费率或价格进行调整。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:某项工作测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动超过10%时应对该项工作规定的费率或价格进行调整
第29题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,某设备安装工程试车时发现,由于设计原因试车达不到验收要求,则应由()。
A.发包人承担修改设计.拆除及重新安装费用,追加合同价款,工期相应顺延
B.承包人承担修改设计,拆除及重新安装费用,工期相应顺延
C.设计人承担修改设计.拆除及重新安装费用,工期不予顺延
D.设计人承担修改设计.拆除及重新安装费用,工期相应顺延
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆()的立杆上。
A.上方
B.下方
C.内侧
D.外侧
正确答案:查看最佳答案
第31题:某施工项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元,评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元,评标价位4980万元,则中标人和中标价格分别为()。
A.甲,5000万元
B.甲,4990万元
C.乙,5030万元
D.乙,4980万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时,评标价最低的投标书为最优。“评标价”既不是投标价也不是中标价,只是衡量投标书优劣的依据,定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。
第32题:制定工程材料设备采购招标工作方案时,分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。
A.最大限度减少资金时间价值
B.到货时间满足施工进度计划
C.采购资金落实到位情况
D.保证库存周期最短
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据ISO质量管理体系标准,以下不属于“过程方法”质量管理原则的是().
A.应用PDCA循环
B.重点管理能改进组织关键活动的各种因素
C.配备过程所需资源
D.总结推广.肯定成果奖励
正确答案:查看最佳答案
第34题:下列关于建设工程施工合同履行过程中安全防护的说法中,不正确的是()。
A.承包人在动力设备、输电线路、地下管道附近施工的,施工开始前应向工程师提出妥全防护措施
B.承包人在密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工的。施工开始前应向工程师提出安全防护措施
C.实施暴(同音字)破作业,在放射、毒害性环境中施工,经工程师认可后实施,由承包人承担安全防护措施费用
D.使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前l4d内以书面形式通知工程师,并提出相应的防护措施
正确答案:查看最佳答案
第35题:以下属于建设单位在设计阶段质量控制的是()。
A.选择最佳建设方案
B.使项目的质量要求符合业主的图
C.保证图纸符合现场和施工实际条件
D.择优选择监理单位
正确答案:查看最佳答案
第36题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前,可就投标文件中的()进行协商谈判。
A.细微偏差
B.投标价格
C.质量要求
D.工期要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判,主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商,通常为投标文件中存在的细微偏差,如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。
第37题:根据FIDIC《施工合同条件》,合同争端业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。
A.发布招标公告之日
B.承包商提交投标文件之日
C.投标截止目前第28天
D.签订施工合同后第28天
正确答案:查看最佳答案
第38题:某工程场地外有一条10KV外电线路,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),当防护设施与该外电线路之间的最小安全距离达不到()m时,必须采取停电.迁移外电线路或改变工程位置等措施,否则严禁施工。
A.2.5
B.2
C.1.7
D.1.5
正确答案:查看最佳答案
第39题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)塔式起重机的金属结构轨道.所有电气设备的金属外壳.金属线管等均应可靠接地,接地电阻不大于()。
A.4Ω
B.10Q
C.0.5MΩ
D.10MΩ
正确答案:查看最佳答案
第40题:委托人对监理人支付通知书中的部分监理酬金项目存在异议时,应当()。
A.无条件支付
B.停止支付该通知书所列酬金
C.先支付其他无异议部分酬金
D.加倍扣付有异议部分的款项作为惩罚
正确答案:查看最佳答案
第41题:FIDIC《施工合同条件》规定,业主必须保护()的合法利益不受侵害是选择指定分包商的基本原则。
A.工程师
B.指定分包商
C.一般分包商
D.承包商
正确答案:查看最佳答案
第42题:土方开挖施工方案程序性审查应重点审查()。
A.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系
B.施工方案的审批人是否为施工单位技术负责人
C.是否遵循“验槽合格后,尽快施工垫层”的程序
D.基坑边坡土方及堆载是否符合设计要求
正确答案:查看最佳答案
第43题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程师处理承包人索赔的决定()。
A.承包人必须接受
B.仲裁机构应予以认可
C.排除了法院的诉讼管辖
D.不具有强制性的约束力
正确答案:查看最佳答案
第44题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》,以下关于钢筋工程,正确的是()。
A.盘卷钢筋进场时已进行检验,调直后无需再次进行力学性能检验
B.盘卷钢筋调直后无需进行重量偏差检验,但需进行力学性能检验
C.盘卷钢筋调直后应进行重量偏差检验和力学性能检验
D.有抗震设防要求的箍筋弯折角度不应小于90°
正确答案:查看最佳答案
第45题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料,使用前进行约定的性能检验,应由()。
A.工程师负责检验,发包人承担检验费用
B.工程师负责检验,承包人承担检验费用
C.承包人负责检验,发包人承担检验费用
D.承包人负责检验,承包人承担检验费用
正确答案:查看最佳答案
第46题:某工程,施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书,但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件,按工程师的指示,承包商在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后,11月5日通过了工程竣工验收。根据FIDIC《施工合同条件》,承包商的实际竣工日期应确定为()。
A.9月5日
B.10月5日
C.10月20日
D.11月5日
正确答案:查看最佳答案
第47题:合同的无效、变更、解除、终止,不影响()的效力。
A.质量条款
B.价格条款
C.仲裁协议
D.履行期限
正确答案:查看最佳答案
第48题:建设单位委托代理机构招标的,招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()承担。
A.招标代理机构
B.建设单位
C.政府监管机构
D.项目评标委员会
正确答案:查看最佳答案
参考解析:代理的特征(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;(2)代理人以被代理人的名义实施代理行为;(3)代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志;(4)被代理人对代理行为承担民事责任。详见教材第8页。
第49题:在建设工程勘察合同的履行中,关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。
A.合同生效后5天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金
B.勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比
C.提交勘察成果资料后15天内,发包人应一次付清全部工程费用
D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
第50题:非招标工程的合同价款,由当事人双方依据()协商后,填写在协议书内。
A.工程监理书
B.工程预算书
C.工程施工书
D.工程勘察设计书
正确答案:查看最佳答案
第51题:建设工程一切险保险合同于2013年3月1日签订,建设工程承包合同约定工程开工日期为2013年3月20日。为保证工程如期开工,承包人于2013年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后,承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为()。
A.2013年3月1日
B.2013年3月20日
C.2013年3月10日
D.2013年3月15日
正确答案:查看最佳答案
第52题:根据ISO质量管理体系标准,以下不属于“全员参与”质量管理原则的是()。
A.让员工识别对其活动的约束
B.以主人翁的责任感区解决各种问题
C.客观公正地评价员工的业绩
D.确立组织结构.职责权限和相互关系
正确答案:查看最佳答案
第53题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于起重吊装作业,正确的是()。
A.司机.指挥应持证上岗,司索经项目部培训后上岗
B.每天作业前均应进行试吊,正常后才能作业
C.起吊重量不明的重物,应先试吊再起吊
D.起重吊装作业平台应与外墙脚手架连接牢固
正确答案:查看最佳答案
第54题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019),建筑外墙外保温防火隔离带保温材料的燃烧性能等级应为()。
A.B1级
B.B2级
C.A级
D.C级
正确答案:查看最佳答案
第55题:经过鉴证的合同()。
A.人民法院应当作为认定事实的依据
B.该合同具有法律约束力
C.该合同具有强制执行的效力
D.人民法院仍需进行质证,审查确定其效力
正确答案:查看最佳答案
第56题:如果工程延期竣工,承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由()承担;由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需费用由()承担。
A.承包人,承包人
B.发包人,发包人
C.承包人,发包人
D.发包人,承包人
正确答案:查看最佳答案
第57题:撤回承诺的通知应当在()到达要约人。
A.承诺通知到达要约人之后
B.承诺通知到达要约人之前
C.要约通知到达要约人之后
D.要约通知到达要约人之前
正确答案:查看最佳答案
第58题:施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时,则应执行()程序。
A.质量预控
B.承包商自检
C.质量检验
D.技术复核?
正确答案:查看最佳答案
第59题:业主投保“建设工程一切险”时,他应在保险合同上列明()为被保险人。
A.业主和承包商
B.监理工程师
C.业主
D.承包商
正确答案:查看最佳答案
第60题:根据美国建筑师学会(AIA)发布的IPD(集成项目交付)合同,关于争端和索赔的说法,正确的是()。
A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决
B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决
C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔
D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在争端处理方面,该模式下任何一方提出的争议应提交到由业主、设计单位、承包商等参与方的高层代表和项目中立人所组成的争议处理委员会协商解决,项目中立人由参与各方共同指定。在索赔方面,参与各方应放弃任何对其他参与方的索赔(故意违约等情形除外)。英国土木工程师学会颁布的ECC通过建立早期警告和补偿事件为特征的合作机制,对传统施工合同中由索赔条款实现的功能加以优化并解决。
第61题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在建工程脚手架的外侧边缘与1KV外电架空线路之间必须保持的最小安全操作距离应为()。
A.2m
B.4m
C.6m
D.8m
正确答案:查看最佳答案
第62题:同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖.变卖抵押物所得的价款按照()的规定清偿。
A.抵押合同以公证生效的,按抵押物登记的先后顺序清偿
B.抵押合同自签订之日起生效的,抵押物登记的,按照合同生效的先后顺序清偿
C.抵押合同以登记生效的,并且抵押物登记顺序相同的,按照债权比例清偿
D.抵押物未登记的先于已登记的受偿
正确答案:查看最佳答案
第63题:开标时判定为无效的投标文件,应当()。
A.不再进入评标
B.在初评阶段淘汰
C.在详评阶段淘汰
D.在定标阶段淘汰
正确答案:查看最佳答案
第64题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),提升高度()及以上的附着式整体和分片提升脚手架工程应由施工单位组织召开专家论证会。
A.200m
B.150m
C.50m
D.18m
正确答案:查看最佳答案
第65题:投标人在投标过程中出现()时,招标人可以没收投标保证金。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求
B.投标文件中附有招标人不能接受的条件
C.购买招标文件后不递交投标文件
D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
正确答案:查看最佳答案
第66题:根据《建设施工合同(示范文本)》,()表明合同终止。
A.竣工验收合格
B.工程移交
C.竣工结算
D.结清单生效
正确答案:查看最佳答案
第67题:善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理称为()。
A.表见代理
B.无权代理
C.越权代理
D.指定代理
正确答案:查看最佳答案
第68题:关于设计招标内容的说法,正确的是()
A.设计招标无法提出具体的工作量
B.设计招标无法要求完成的时间
C.设计招标无法限定工作范围
D.设计招标无法提出技术指标
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),高大模板采用扣件式管模板支撑架时,单根立杆的轴力标准值不应大于()。
A.8kN
B.10kN
C.12kN
D.14kN
正确答案:查看最佳答案
第70题:某工程设计招标项目,项目估算价为200万元,则投标保证金额不得超过()。
A.2
B.4
C.10
D.20
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。
第71题:根据《标准施工合同》,关于监理人对质量检验和试验的说法,正确的是()。
A.监理人收到承包人共同检验的通知,未按时参加检验,承包人单独检验,该检验无效
B.监理人对承包人的检验结果有疑问,要求承包人重新检验时,由监理人和第三方检测机构共同进行
C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时,有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检
D.重新检验结果证明质量符合合同要求的,因此增加的费用由发包人和监理人共同承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工质量管理。选项A错误,监理人收到承包人共同检验的通知后,监理人既未发出变更检验时间的通知,又未按时参加,承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验,将记录送交监理人后可继续施工,此次检查或试验视为监理人在场情况下进行,监理人应签字确认;选项B错误,监理人对承包人的试验和检验结果有疑问,或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时,由监理人与承包人共同进行;选项D错误,重新试验和检验结果证明符合合同要求,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。参见教材P88。
第72题:按照合同订立方式的不同,建设工程材料设备采购合同可以分为()
A.材料采购合同和设备采购合同
B.竞争买卖合同和自由买卖合同。
C.即时买卖合同和非即时买卖合同
D.招投标和拍卖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照合同订立方式的不同,建设工程材料设备采购合同可以分为竞争买卖合同和自由买卖合同。
第73题:(1)关于保证人资格的说法,正确的是()。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民,可以作为保证人。但是,以下组织不能作为保证人:企业法人的分支机构.职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。(2)国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。参见教材P10。
第74题:一方当事人要求变更经济合同,经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由()。
A.提出变更方承担
B.对方承担
C.双方平均分担
D.提出变更方按较大比例承担
正确答案:查看最佳答案
第75题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件,需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件,B.D项属于“承包人文件”组成内容,但不是最重要的组成内容。
第76题:建设工程施工合同中非招标工程的合同价款,由当事人双方依据()协商后,填写在协议书内。
A.工程量清单
B.工程概算书
C.预算定额
D.工程预算书
正确答案:查看最佳答案
第77题:()是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为,包括作为和不作为两种表现形式。
A.法律规范
B.事件
C.行为
D.形式
正确答案:查看最佳答案
第78题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.—般民事行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况,可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。
第79题:以下属于工程质量事故处理方案类型的是()。
A.不做处理
B.试验验证后处理
C.定期观测处理
D.专家论证后处理
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项A,工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段;选项B,可以对施工图设计单独进行招标;选项E,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。参见教材P45。
第81题:综合评估法初步评审标准包含()三部分。
A.形式评审标准
B.实质评审标准
C.资格评审标准
D.响应性评审标准
E.详细评审
正确答案:查看最佳答案
第82题:下列资质分类中属于工程设计资质的有()。
A.工程设计综合资质
B.工程设计行业资质
C.工程设计专业资质
D.工程设计专项资质
E.工程设计劳务资质
正确答案:查看最佳答案
第83题:根据《中华人民共和国合同法》,下列合同中属于可撤销合同的有()的合同。
A.因重大误解而订立
B.一方以欺诈、胁迫的手段订立
C.以合法形式掩盖非法目的
D.订立合同时显失公平
E.损害社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
第84题:对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如(),必须编制专项施工方案,并应组织专家论证、审查。
A.深基坑工程
B.地下暗挖工程
C.高大模板工程
D.高空作业工程
E.深水作业工程
正确答案:查看最佳答案
第85题:订立勘察合同时,发包人应提供的勘察依据文件和资料包括()。
A.提供地震安全性评价和环境评价
B.提供勘察工作范围地下已有埋藏物的具体位置分布图
C.提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图
D.提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图
E.提供本工程批准文件(复印件)及用地、施工、勘察许可等批件(复印件)
正确答案:查看最佳答案
第86题:与设计招标和监理招标相比,施工招标的特点是()。
A.发包的工作内容明确、具体
B.评标时不过分追求投标价的高低
C.投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价,而是首先提出初步方案,并论述该方案的优点和实施计划,在此基础上进一步提出报价
D.开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序,而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图
E.各投标人编制的投标书在评标时易于进行横向对比
正确答案:查看最佳答案
第87题:合同鉴证应当审查的主要内容有()。
A.不真实、不合法的合同
B.不能即时鉴证,而当事人又不能等待的
C.当事人提供的申请材料不齐全,经告知后补正的
D.有足以影响合同效力的缺陷且当事人拒绝更正的
E.当事人提供的申请材料不齐全,经告知补正而没有补正的
正确答案:查看最佳答案
第88题:下列可以作为抵押物的财产有()。
A.房屋
B.机器
C.耕地
D.医院
E.学校
正确答案:查看最佳答案
第89题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),专项施工方案应包括的内容有()。
A.编制依据
B.施工计划
C.监理措施
D.施工监测和检测措施
E.应急预案
正确答案:查看最佳答案
第90题:《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,委托人的义务包括()。
A.负责合同的协调管理工作
B.外部关系协调
C.免费提供监理工作需要的资料
D.更换委托人代表需要经监理人同意
E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人
正确答案:查看最佳答案
第91题:工程师对分包合同的管理包括()。
A.对分包商索赔的批准
B.检查确认分包工程质量
C.对分包商资质进行审查
D.对分包商发布变更指令
E.计量、确认分包商完成的工程量
正确答案:查看最佳答案
第92题:不进行资格预审的项目,招标人要发布招标公告,其内容一般包括()。
A.招标条件
B.项目概况与招标范围
C.招标人资格要求
D.招标文件的获取
E.投标文件的递交
正确答案:查看最佳答案
第93题:法人应当具备的条件有()。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.有自己的名称、组织机构和场所
D.能够独立承担民事责任
E.必须有人来承担
正确答案:查看最佳答案
第94题:施工合同协议书中约定的主要内容包括()。
A.工程概况
B.合同工期
C.质量标准
D.合同价款
E.工程师姓名
正确答案:查看最佳答案
第95题:建筑工程一切险加保第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括()。
A.在保险期限内,因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失
B.正常水位变化引起第三者财产损失
C.在保险期限内,因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡
D.被保险人因上诉而支付的诉讼费用
E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失
正确答案:查看最佳答案
第96题:以下属于工程质量控制监控主体的有()。
A.政府
B.建设单位
C.监理单位
D.勘察设计单位
E.施工单位
正确答案:查看最佳答案
第97题:按照《施工合同标准文本》通用条款的规定,因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。
A.工程本身的损害
B.由发包人采购,已运至施工现场待安装设备的损害
C.由承包人采购,已运至施工现场待安装设备的损害
D.承包方人员伤亡
E.承包人停工损失
正确答案:查看最佳答案
第98题:在工程设计合同的方案设计阶段,发包人需要提供的资料和文件有()。
A.选址意见书
B.场地规划红线图
C.场地工程勘察报告
D.有关水、电等供应情况的资料
E.有关公用设施的资料
正确答案:查看最佳答案
第99题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,计算本期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容包括()o
A.设计变更应调整的合同价款
B.本期应扣回的工程进度款
C.经过工程师批准的承包人索赔款
D.根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项
E.经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款
正确答案:查看最佳答案
第100题:关于风险CM模式的说法,正确的有()。
A.cm合同属于管理承包合同
B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.
C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价
D.cm承包商属于专业咨询机构
E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理
正确答案:查看最佳答案
第101题:采用FIDIC《施工合同条件》的工程,进度计划的内容一般包括()。
A.实施工程的进度计划
B.指定分包商在施工阶段的安排
C.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间
D.保证计划实施的说明文件
E.滞后于进度计划的责任
正确答案:查看最佳答案
第102题:下列关于施工过程中检查和返工的表述中,正确的是()。
A.承担由于自身原因导致拆除和重新施工的费用,工期给予顺延
B.经过工程师检查检验合格后,又发现因承包人原因出现的质量问题,仍由承包人承担责任,赔偿发包人的直接损失,工期不应顺延
C.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行
D.检查检验不合格时,影响正常施工的费用由发包人承担
E.因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担
正确答案:查看最佳答案
第103题:工程项目监理评标时,需要保密的内容包括()。
A.评标过程
B.评标专家名单
C.评标标准
D.投标报价
E.评标方法
正确答案:查看最佳答案
第104题:依据《建设工程设计合同(示范文本)》,订立民用建筑设计合同时,双方通过协商,应根据工程项目的特点,在相应条款内明确委托任务的工作范围,具体内容有()。
A.设计人配合勘察工作的要求
B.建筑物的合理使用年限设计要求
C.委托的设计内容
D.设计深度要求
E.设计人配合施工工作的要求
正确答案:查看最佳答案
第105题:根据《标准施工合同》,下列事件发生后既可以索赔工期又可以索赔费用的有()。
A.施工中发现文物、化石
B.发包人提供的材料提前交货
C.不可抗力不能按期竣工
D.不利的物质条件
E.发包人原因暂停施工
正确答案:查看最佳答案
第106题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于施工升降机,正确的有()。
A.施工升降机制造单位必须具有特种设备制造许可证
B.施工升降机应附有产品合格证.型式试验报告.使用说明书
C.施工升降机应设置标牌,标明出厂编号
D.监理单位应对施工升降机进行检查,每月不少于2次
E.出厂年限超过5年的齿轮齿条式施工升降机应进行安全评估
正确答案:查看最佳答案
第107题:建筑工程施工合同履行过程中,应由发包人完成的工作有()。
A.保护竣工未交付工程
B.向工程师提供工程进度计划
C.办理环境保护手续
D.组织图纸会审
E.办理施工许可手续
正确答案:查看最佳答案
第108题:与单价合同相比,固定总价合同的特点有()。
A.适用于施工条件复杂的工程
B.适用于时间特别紧迫的工程
C.业主控制投资的难度大
D.承包商承担价格变化的风险较大
E.对承包商准确预估工程量的要求高
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A、B项属于成本加酬金合同适用情形。固定总价合同对业主而言,有利于投资控制。
第109题:监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有()
A.审查分包人施工资质
B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施
C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为
D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时,对分包人发出指令进行调整
E.接收分包人的索赔报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理人对分包人在现场的施工不承担协调管理义务,只履行监督义务,包括负责对分包人承担相应工程施工要求的资质、经验和能力进行审查;审查承包人的施工组织设计时,应特别关注分包人拟采用的施工工艺和保障措施是否切实可行;在对分包工程进行旁站、巡视过程中,发现分包人忽视质量的行为和存在安全隐患的情况,应及时书面通知承包人,要求其监督分包人纠正;如果分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同的履行时,监理人需对承包人发出相关指令进行相应的协调;监理人不应受理分包人直接提交的索赔报告,分包人的索赔应通过承包人的索赔来完成。
第110题:下列关于建设工程承包人修改进度计划的表述中,正确的是()。
A.不管实际进度是超前还是滞后于计划进度,只要与计划进度不符时,工程师都有权通知承包人修改进度计划
B.承包人应当按照工程师的要求修改进度计划并提出相应措施,经工程师确认后执行
C.因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度,所有的后果应由承包人和发包人共同承担
D.因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度,工程师应该对确认后的改进措施效果负责
E.如果修改后的进度计划不能按期完工,承包人仍应承担相应的违约责任
正确答案:查看最佳答案
第111题:合同实施计划应包括()
A.合同实施总体安排
B.合同跟踪、诊断和纠偏
C.合同分解与管理策划
D.合同实施保证体系的建立
E.合同交底工作
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同实施计划应包括:(1)合同实施总体安排(2)合同分解与管理策划(3)合同实施保证体系的建立。其中,合同实施保证体系应与其他管理体系协调一致。还应建立合同文件沟通方式、编码系统和文档系统。
第112题:编制设计要求文件应兼顾的事项有()。
A.严格性
B.完整性
C.灵活性
D.现代性
E.经济性
正确答案:查看最佳答案
第113题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),模板支撑架的监测设备应符合下列规定()。
A.应满足观测精度和量程的要求
B.应具有良好的稳定性和可靠性
C.应经项目监理机构见证取样合格
D.应经过校准或标定,且校核记录和标定资料齐全,并应在规定的校准有效期内
E.应减少现场线路布置布线长度,不得影响现场施工正常进行。
正确答案:查看最佳答案
第114题:承诺具有的条件包括()。
A.承诺可以向要约人做出
B.承诺必须由受要约人做出
C.承诺只能向要约人做出
D.承诺的内容应当与要约的内容一致
E.承诺必须在承诺期限内发出
正确答案:查看最佳答案
第115题:依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时,主要应考虑的影响因素包括()。
A.对经济效益的影响
B.对国家政策的影响
C.施工现场条件
D.对工程总投资影响
E.施工内容的专业要求
正确答案:查看最佳答案
第116题:质量保证金从承包人本期应获得的工程进度付款中,扣除()三项金额后的款额为基数,按专用条款约定的比例扣留本期的质量保证金。
A.预付款的支付
B.扣回
C.因物价浮动对合同价格的调整
D.暂列金额
E.暂估价
正确答案:查看最佳答案
第117题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)施工现场高处作业吊篮月检的内容应包括()。
A.型式检验报告
B.悬挂机构稳定
C.钢丝绳.提升机构
D.电气系统
E.安全锁和上限位装置
正确答案:查看最佳答案
第118题:合同协议书是施工合同的总纲性法律文件,标准化的协议书格式文字量不大,需要结合承包工程特点填写,约定的主要内容包括()。
A.工程概况
B.工程承包范围
C.合同工期
D.质量标准
E.合同条款
正确答案:查看最佳答案
第119题:依据《合同法》,下列合同属于建设工程合同的有()。
A.勘察合同
B.设计合同
C.监理合同
D.施工合同
E.设备采购合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按完成承包的内容进行分类,建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://kao.ock123.com/news.jsp?ID=23357